在这个社会经济发展的时代里，经常需要使用合同。合同是双方当事人为了确立、修改或终止民事关系而达成的约定。我相信很多人都在寻找可以参考的合同模板，我建议您收藏这个网页，以便随时查看。此外，关于范文大全，您还可以浏览2023小学生自我素质评价(范文十四篇)。
施工合同简易版本【篇1】
施工合同
合同编号： __________
甲方（承包方）：
地址：
联系人：
联系方式：
乙方（发包方）：
地址：
联系人：
联系方式：
鉴于乙方需要在其指定地点对项目进行施工，甲方愿意承担起该项目的施工任务，双方经友好协商达成如下合同：
一、项目概述
1.1 项目名称：
1.2 项目位置：
1.3 项目范围：
1.4 工期：
二、服务内容
2.1 甲方承担的任务：
2.2 乙方提供的支持：
2.3 双方需满足的要求：
三、工程款及支付方式
3.1 工程款：
3.2 支付方式：
四、违约责任
4.1 甲方违约：
4.2 乙方违约：
五、争议解决
因本合同所引起的任何争议，应友好协商解决。如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构处理。
六、其他
6.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
6.2 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（承包方）： 签字：_________________________
时间：_______________
乙方（发包方）： 签字：_________________________
时间：_______________
主题范文：
施工合同
合同编号：001
甲方（承包方）：XX装饰工程有限公司
地址：XX市XX区XX路XX号
联系人：李经理
联系方式：XXX-XXXXXXX
乙方（发包方）：XX公司
地址：XX市XX区XX路XX号
联系人：张总
联系方式：XXX-XXXXXXX
鉴于XX公司需要在其指定地点对装修项目进行施工，XX装饰工程有限公司愿意承担起该项目的施工任务, 双方经友好协商达成如下合同：
一、项目概述
1.1 项目名称：XX公司办公楼装修工程
1.2 项目位置：XX市XX区XX路XX号
1.3 项目范围：全部室内墙面、地面装饰、门窗安装及电气工程
1.4 工期：40天
二、服务内容
2.1 甲方承担的任务：
1）负责装修工程施工，按照乙方提供的装修方案及要求进行实施；
2）负责选用合适的建筑材料及甲方工程所需的机械、器具等施工设备；
3）负责施工期内现场的卫生清理及采取有效的安全措施，防止工地事故的发生。
2.2 乙方提供的支持：
1）配合甲方完成相关工作，及时提供施工所需的材料、设备等。
2）支付工程款。
2.3 双方需满足的要求：
1）双方必须相互配合，共同完成工程；
2）施工期间，双方应负责现场内的安保工作，确保工人的安全。
三、工程款及支付方式
3.1 工程款：总费用XXX元
3.2 支付方式：工程分期付款, XX%为预付款, XX%为中期进度款, XX%为最终工程款。
四、违约责任
4.1 甲方违约：违约责任由甲方承担，违约赔偿由甲方负责。
4.2 乙方违约：如乙方违约，甲方应有权解决问题，并有权要求违规方赔偿损失。
五、争议解决
因本合同所引起的任何争议，应友好协商解决。如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构处理。
六、其他
6.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
6.2 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（承包方）：XX装饰工程有限公司
签字：_________________________
时间：_______________
乙方（发包方）：XX公司
签字：_________________________
时间：_______________
施工合同简易版本【篇2】
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方：
身份证号码：
地址：
电话：
乙方：
公司名称：
地址：
电话：
二、工程内容
甲方委托乙方承担的工程为：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
三、合同价格
工程总造价为人民币 ￥__________元，以乙方实际施工完成的工程量和质量为基础，在缴清全款之后计算。
四、工程进度
1、施工期限：自____年___月___日至____年___月___日，共______天。
2、工程进度：具体施工进度按照双方协议执行，乙方应确保按照施工进度按时开工、及时完工。
五、款项支付
1、定金：双方签订本合同时，甲方应支付工程总造价的________%作为定金。
2、尾款：工程全部竣工后，甲方在检查合格后，应于交付使用之日七日内，一次性支付余款，并出具发票。
3、支付方式：双方约定采取现金/银行转账方式，甲方应在乙方提供相应账户开户行并能正常收款的情况下，将相关款项转入乙方指定账户。
六、质保期
乙方应保证工程的质量符合国家有关标准和双方约定的标准，工程竣工后，承诺免费对工程中出现的所有质量问题进行修复，质保期为___个月。
七、违约责任
1、如果甲方自行脱离原定计划，影响了施工进度、施工质量或工程安全，应承担经济损失并赔偿乙方损失。
2、如乙方在施工过程中，违反与甲方的合约条款，应承担经济损失并赔偿甲方损失。
3、如因不可抗力原因影响施工进度或造成工程损失，可能会导致甲方或乙方不能按照合约条件执行，出现经济损失的，两方应根据实际情况进行协商。
八、合同争议
本合同如发生争议，双方应友好协商解决。协商无果，甲方可将争议提交有关仲裁机构仲裁；乙方也有权通过法律途径解决争议。
九、合同解除
1、经双方协商同意，可解除本合同。
2、本合同生效后，若甲方无理由逾期不支付款项而超过七天，乙方可以要求解除合同，并有权保留已经支付的定金。
3、如乙方严重违反合同规定，甲方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。
十、合同生效
本合同自双方签署之日起生效，以正式施工前，双方签署的正式合同为准。
甲方（签字/盖章） 乙方（签字/盖章）
日期： 日期：
施工合同简易版本【篇3】
施工合同简易版本
一、合同当事人
甲方：
乙方：
二、工程名称
本工程名称为：
三、施工范围
1、本工程设计图纸为 面积 平方米，具体施工范围详见工程设计图。
2、本工程施工内容主要包括 。
四、施工期限
1、本工程施工时间预计为年 月日至年 月日，共计天。
2、在施工期限内，如遇乙方提供的合理解释的不可抗力原因（如自然灾害、政策变动等），可甲方同意顺延工程竣工时间。甲方应与乙方协商，约定竣工时间的具体顺延时间和相关事宜，书面形式签署补充协议。
五、施工内容及标准
1、本工程施工标准符合国家有关规定，并按照本合同约定的施工图设计要求及构造图样进行施工。
2、乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保施工过程和结果符合相关要求。
3、乙方应按照本合同约定的施工图进行施工，保证工程质量符合施工图设计要求及构造图样。
六、工程质量及验收
1、乙方应按照合同要求完成工程，并保证工程质量符合有关规定。
2、工程分阶段验收，确保工程进展顺利。乙方须通知甲方进行相应阶段的工程验收并按照合同约定的时间节点完成阶段验收工作。
3、乙方完成工程验收后，应向甲方提供工程验收报告，甲方在收到验收报告后，应及时进行验收。
4、如发现工程存在问题，甲方应当向乙方提出具体问题，并要求乙方在指定时间内进行处理。
七、付款方式
1、本工程采用分步支付。甲方向乙方支付的工程款总额为 元。
2、根据工程施工进度及验收情况，甲方应按合同约定的时间节点向乙方支付相应的工程进度款项。
3、最终结算应在工程竣工验收合格后进行。乙方应向甲方提出工程总结算清单，由甲方在收到清单后，形成书面意见，并由双方共同审核，确定最终结算款项，支付给乙方。
八、违约责任
1、如乙方未在约定时间内进行工程施工或未按照约定标准进行施工，影响工程质量或工程进度的，甲方有权要求乙方补救，同时甲方有权向乙方收取违约金，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
2、如甲方未按照约定时间节点向乙方支付工程款项的，应当按照合同约定向乙方支付违约金。
九、争端解决
本合同发生争议时，应当协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提起诉讼。
十、合同变更
本合同如需任何变更，应当经双方协商一致并书面确认后生效。
十一、合同生效、履行、解除
1、合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2、本合同已经生效的，除非经双方协商一致并书面确认，否则不得单方撤销或解除。
十二、合同附件
本合同附件包括：
（1）工程设计图纸；
（2）工程施工进度表；
（3）工程验收报告；
（4）结算清单。
甲方：乙方：
签字日期： 年月日 签字日期： 年月日
施工合同简易版本【篇4】
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方：____________（名称）
地址：____________
法定代表人：____________
电话：____________
乙方：____________（名称）
地址：____________
法定代表人：____________
电话：____________
二、工程名称、工程地点及工程概述
（一）工程名称：____________。
（二）工程地点：____________。
（三）工程概述：本工程为____________，施工工程为____________。
三、合同价款及工期
（一）合同价款：
1. 总价款为____________元（人民币）。
2. 甲方向乙方预付款为____________元（人民币），将在本合同签订后__个工作日内支付。
3. 工程阶段性付款如下：
支付条件 付款比例 交付时间
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
说明：请填写工程阶段性付款的具体内容，如无可忽略。
4. 验收合格后，乙方应当在__个工作日内开具发票，发票金额应为实际发生的金额，如发票金额低于合同价款，甲方有权要求乙方进行调整。甲方应当在开具发票后__个工作日内支付货款。
（二）工期：本合同工期为__个月，具体开始时间为____________，结束时间为____________。
四、施工内容及工作范围
（一）施工内容：
1. 预处理。
2. 基础工程。
3. 主体结构。
4. 防水、保温。
5. 装饰装修。
6. 设备安装。
（二）工作范围：本工程施工的具体范围为____________，乙方应当按照实际工程需要进行施工。
五、质量标准
（一）本工程的工程、材料、设备应当符合国家有关标准和规定，符合甲方要求。
（二）乙方应当按照施工图纸，认真制作施工方案，并按照施工方案进行施工。
（三）各项检验、测量、验收等工作应当严格按照国家有关标准和规定进行，乙方应当按照标准和规定进行检验、测量、验收等工作。
六、保证金及违约责任
（一）本合同签订后，乙方应当向甲方交纳保证金____________元（人民币），用于保证本合同的履行。
（二）如乙方存在下列情形之一的，应当按照约定向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的10%：
1. 未按照工期竣工。
2. 工程质量不符合合同规定。
3. 违反合同约定的其他行为。
（三）如乙方存在重大违约行为，甲方有权解除本合同，乙方应当承担全部责任和损失，并向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的20%。
（四）如乙方存在下列情形之一，甲方有权使用该保证金作为赔偿金，同时解除本合同：
1. 未按照签订的合同履行义务。
2. 提高合同价款要求通过。
七、争议解决
如因本合同产生任何争议，应通过协商解决，如协商不成，应当按照合同签订地的有关法律进行仲裁。
八、合同效力
本合同经双方签字、盖章或公章后生效，对双方具有法律约束力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方（盖章或公章）：
乙方（盖章或公章）：
签订日期：____________。
施工合同简易版本【篇5】
施工合同简易版本
合同双方：甲方（建设单位）：_____________乙方（承包商）：_____________
鉴于甲方拥有建设项目的权力，并希望将该项目委托乙方进行施工，为此双方达成以下协议：
一、项目名称和地点
甲方授权乙方对以下项目进行施工：
项目名称：___________________________
地点：______________________________
二、工程内容和标准
乙方应在指定时间内，并按照合同规定标准，按时完成以下工程：
__________________________________________________
__________________________________________________
三、合同价格
1. 合同价款总额：______________________元（人民币）
2. 合同价款支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同价款20%作为工程预付款；
（2）工程完工后，甲方应当向乙方支付合同价款80%作为工程完工款；
（3）甲方在验收合格之后，应当在3个工作日内支付工程完工款；
四、工程期限
1. 工程开始日期：_______________
2. 工程结束日期：_______________
3. 工程进度计划：
__________________________________________________
__________________________________________________
五、合同保证金
1. 合同保证金总额：________________元（人民币）
2. 合同保证金支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同保证金10%；
（2）工程完工后，甲方应当在10个工作日内返还合同保证金。
六、合同变更
1. 工程开始前，甲方可以提出变更要求，但是要在双方协商后，签署新的合同附加协议，并支付相应款项；
2. 工程开始后，甲方提出变更要求，乙方可以选择接受或拒绝，如果接受，则在签署新的合同附加协议后，乙方将按照新合同对工作进行调整，并支付相应款项。
七、合同违约责任
1. 乙方未按照本合同规定完工或达成的质量标准，甲方可以提出抗辩，乙方将在15个工作日内予以处理；
2. 乙方未按照规定时间完工，甲方可以要求赔偿5‰合同价款；
3. 若因甲方原因造成工程延误或工程计划变更，乙方不负责任；
4. 若因乙方原因，造成损失，乙方应当予以赔偿。
八、合同争议解决
1. 双方对本合同的解释或执行发生争议，应当友好协商；
2. 若协商不成，则可以依法诉讼或提起仲裁，仲裁地点为本合同签订地点。
九、其他规定
1. 本合同的任何补充协议及附件均为本合同的有效组成部分；
2. 双方的地址、电话、邮编、联系方式在本合同签订后不得更改，如因地址变更引起的损失由变更方承担；
3. 本合同未尽事宜，由双方商定并签署补充协议。
十、合同生效
本合同在双方签字后即刻生效，并在工程完工后进行终止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签署时间： 签署时间：
合同书编号：__________________________
施工合同简易版本【篇6】
尊敬的客户，感谢您选择我们公司承包您的项目。以下是本公司的施工合同，希望您仔细阅读并认真签署，达成合作共识。
第一条：项目内容
承包方将按照建筑设计图纸和要求完成您所委托的房屋建设项目，具体包括但不限于基础建设、结构、装饰和室内设施等。完成后交付您确认，并确保项目符合国家建筑标准。
第二条：工期
承包方将按照工期要求全力以赴完成项目工作，并做好项目进度的安排和管控。如果因特殊情况影响工期的，请提前与客户协商，并在双方同意的情况下进行调整。
第三条：工程质量
承包方承诺项目质量符合国家建筑标准，并且提供在承诺时间内质保服务，具体请见第四条相关内容。
第四条：质保期
自项目竣工之日起，承包方将提供质保服务，维修在该服务期内因施工方原因出现的问题。质保期为两年，到期后需另行协商。
第五条：报价与定金
承包方提供详细工程报价单并在合同签署的同时收取定金，定金金额按照项目总费用的百分之三十（30%）计算，剩余款项于项目竣工前支付。
第六条：变更和解除
如需更改项目内容或合同条款，需经双方协商达成一致意见并签署书面协议。如有无法协商的纠纷，双方应协商解决；如协商无效，应向有关部门提出经济合同仲裁申请。
第七条：违约责任
一旦发现任何一方的违约行为，对方应立即通知，违约方应及时予以纠正并赔偿因违约所造成的损失。如违约方未履行赔偿义务，对方可以采取适当法律手段，以保护自身合法权益。
第八条：保密协议
承包方和客户在执行本合同过程中，双方均应严格保守双方互相了解的任何信息，并在项目完成之后，不得将任何信息告知第三方。
第九条：争议解决
双方在在履行合同过程中，如有争议，双方应友好协商为解决办法，必要时委托相关第三方机构协助解决。如协商无效，任一方可以申请经济合同仲裁来解决争议。
本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。合同自双方签署之日起生效，并在合同周期内有效。双方在签署本合同前已经知悉并同意本合同的全部内容，双方将遵守本合同的条款，并把它作为双方约定的结果。
施工合同简易版本【篇7】
施工合同简易版本
1. 合同背景
本合同是为了明确由甲方委托乙方进行的建筑工程施工的相关事项，保证工程的顺利进行以及双方合法权益的维护而制定的。
2. 合同基本条款
2.1 项目名称：_______________
2.2 建设地点：_______________
2.3 建设性质：_______________
2.4 工程量及工程的主要内容：_______________
2.5 工程起始时间：_______________
2.6 工程完成时间：_______________
2.7 工程质量标准：_______________
2.8 工程价款及支付方式：_______________
2.9 违约责任：_______________
2.10 风险应对措施：_______________
3. 合同内容
3.1 工程质量
乙方须按甲方要求，在规定时间内按照国家相关法律法规及标准进行工作，确保工程质量符合国家建筑工程质量评定标准，达到相关要求。
3.2 工程进度
根据工程的具体情况，工程的起始时间和完成时间由甲乙双方协商确定。乙方应当将工程进度控制在合理的范围内，确保施工作业及时完成。
3.3 工程价款及支付方式
根据工程的具体情况，工程价款由甲乙双方协商确定。乙方应在规定时间内向甲方交付发票、收据等相关材料，并按照双方商定支付方式进行支付。
3.4 违约责任
如双方任何一方未履行合同项下的义务，对方有权要求违约方承担相应的违约责任， 违约方还需承担因违约所引起的相应损失。
3.5 风险应对措施
如在工程期间出现自然灾害、公共事故等不可抗力因素，甲乙双方应协商解决措施，避免因此引起的进度延误、质量问题等问题。
4. 合同生效与效力
本合同自双方签署之日起生效，自然到期或工程完工后自动失效。双方应当严格履行协议，如有争议双方应协商解决。
5. 合同解释
本合同的解释权归甲乙双方共同拥有，如有任何争议，将通过协商或调解解决，协商或调解不能协调的，应向有管辖权的法院提起诉讼。
6. 合同签订
甲方（单位/个人）：__________（签字/盖章）
乙方（单位/个人）：__________（签字/盖章）
证人：_____________（签字）
日期：_____________
施工合同简易版本【篇8】
施工合同简易版本
一、合同签订及生效
甲方：（委托方）
乙方：（承接方）
地址：
电话：
邮编：
以下简称甲方或乙方。
为了明确委托方和承接方的权利和义务，并规范建筑工程工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚信和公平的基础上达成如下合同：
二、委托工程名称及工程地点
工程名称：
工程地点：
三、建设内容及技术规范
1、建筑工程的建设内容、质量标准、技术规范、进度计划、设计文件、施工方法和工程数量由双方协商确定，并详细载明于本合同或合同附件。
2、乙方施工的建筑工程应遵守相关法律法规和规范要求，符合安全、环保、节能和保护公共利益等要求，并保证工程质量符合国家和地方有关规定。
四、施工方式及进度计划
1、工程的施工方式由双方协商确认，并详细列入施工方案和进度计划。
2、乙方应根据本合同约定的进度计划，完成建筑工程的设计、施工和验收等工作，并向甲方及时提交相应的工程报告和资料。
五、工期及保证期
1、本合同的工期约定为：自（年）（月）（日）起至（年）（月）（日）止，共计（）个月/天。
2、工程完成后保修期为（）个月/天，保修期内的修理和维护应免费。
六、工程价款及支付方式
1、本工程预算价款为（大写）人民币（小写）元整。
2、支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，支付方式为银行转账或现金支付，付款期限为合同约定的每次工程款付款31天内。
七、违约责任
1、本合同任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，并承担因违约行为而产生的全部经济损失。
2、双方在执行本合同时，如有争议，应友好协商解决，协商不成的，提交当地仲裁机构仲裁。
八、保密协议
1、双方保证合同约定的技术、商业和其他机密资料，不向第三方泄漏。
2、本合同终止或解除后，双方仍应保守工程的商业秘密，并对工程的相关技术、资源和知识产权承担保密义务。
九、合同变更
1、双方在执行本合同时，如有必需变更合同约定的内容，应以书面形式协商确认，并签署变更协议，加盖公章。
2、变更后的协议内容与本合同具有同等法律效力，并作为本合同的附件。
十、合同终止或解除
1、本合同在期限届满时自动终止，或合同双方协商一致解除。
2、合同终止或解除后，双方应共同完成相关的工作并结算相应的款项。
3、合同终止或解除后，双方仍应履行保密义务和其他约定的义务。
十一、法律适用和争议解决
1、本合同的订立、履行和解释适用中华人民共和国相关法律和法规。
2、因履行本合同而发生的争议，应优先通过友好协商方式解决，如果协商不成，应提交当地仲裁委员会仲裁。
十二、附件
本合同附件包括施工图纸、工程设计方案、施工进度计划、验收标准和质量保证书等资料，附件与本合同具有同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人签字： 法定代表人签字：
日期： 日期：
精选阅读
2023施工简易合同
一份合同应该包含哪些内容呢？随着全民法律意识的提高，合同的签订是能帮助我们一定程度减少风险，趣祝福的编辑为您精选的这篇“施工简易合同”文章是值得您一读的好文章，请您继续了解更多相关资讯！
施工简易合同 篇1
甲方：
乙方：
甲方工程由乙方城建，为明确双方的责任和义务，确保工程顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商签订本合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：
二、工程合同造价
本工程共计 ㎡，单价 元/㎡，合计 元。
三、施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、工程价款的支付与结算
在乙方施工任务完成后，甲方一次性付清工程款。
五、甲乙双方责任
（一）甲方
1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物，帮助乙方协调所需用土、沙方。
2、待工程结束后，负责组织有关人员进行验收。
3、定期不定期对工程施工进行质量检测。
（二）乙方
1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。
2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准，如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。
3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。
4、保证所有施工机械符合施工要求。
六、安全施工与检查
乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用，由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工，因甲方导致的安全事故，由甲方承担相应责任。
七、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解的原则，随时协商解决。因协商无效，提交新野县人民法院解决。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
甲方：（签章）
乙方：（签章）
年 月 日
施工简易合同 篇2
施工合同简易版本
一、甲方与乙方签订本合同，本合同为居民住宅装修施工合同，据此合法性和效力。
二、甲方为建筑的业主，乙方为装修公司，本合同规定双方合作的具体事项如下：
1.合同总价：本次工程合同总价为______元（大写：______________________________________），其中人工费_____元、材料费_____元、其他费用_____元，如有增减，均按协商结果进行调整。
2.付款方式：甲方先支付总价的_____，工程完工后支付剩余的_____%作为尾款。
3.工程期限：通常工程期间为______天（根据实际情况指定），从本合同生效之日起计算，如因甲方原因造成施工延误，责任自负。
4.施工质量及规格：本工程施工以达到设计方案的质量标准为目标，材料必须符合国家质量标准。
5.施工保障：保证施工过程中不污染周边环境，赔偿损失，保障施工期间安全。
6.后期保修：乙方承诺后期保修两年，保证施工质量，维修期限以发生问题的实际日期为准，故障信托以主管部门的认证为准，非乙方负责之范围，不负任何责任。
7.合同变更：如需变更合同事项，双方需协商达成一致，变更之内容需确认并写入书面合同，具备相应的法律效力。
8.合法性：本合同由双方签署，具备法律效力，在施工期间发生的任何争议，双方应友好协调解决，如不能解决可以依法申请仲裁，协议双方共同承担相应的仲裁费用。
三、本合同项下，任一方违背该合同，均应担负相应的违约责任，并承担一切法律后果。
四、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
五、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）： 日期：
乙方（签字）： 日期：
最终解释权归属乙方。
施工简易合同 篇3
关于施工合同简易版本
随着经济的快速发展，建筑施工行业也迎来了新的春天。为加强建筑项目管理，保证建筑施工的安全和质量，施工合同成为了建筑施工行业中不可或缺的一环。然而，由于许多建筑施工单位对法律法规的缺乏了解，也由于施工合同涉及范围较广，难以理解，因此简易版本的施工合同有其存在的必要和重要性。
一、施工合同的基本概念
施工合同是指建筑施工双方在建筑工程方面所达成的有关施工内容、质量、工期、价格、保证金、安全、技术等方面的权利和义务的书面协议。施工合同一般由双方签订，并由双方共同遵守，以确保工程顺利进行，并达到预期的效果。
二、施工合同的主要内容
1. 工程范围：说明施工的范围和工程量，明确双方对工程范围的理解和协调。
2. 工程质量：约定工程质量标准，明确双方对工程质量的要求，以保证工程质量符合规划和设计要求。
3. 工程价款：约定工程价款、支付方式和期限，明确双方对工程价款的要求和协调，确保施工企业的收入和建设单位的节约。
4. 工期要求：约定施工期限、工期管理、提前竣工等要求，确保工程进度，达到规定的进度目标。
5. 施工保健：约定施工保险、保证金、担保等要求，以保证施工企业的资金安全和建设单位的保护。
6. 安全文明施工：约定安全、环保、文明施工要求，明确双方对施工环境和工程质量的要求，保证施工不会对社会和环境造成损害。
7. 技术服务：约定技术服务、技术支持和技术保证等要求，以保证施工质量符合规划和设计要求。
三、施工合同的优势
1. 保障工程质量：施工合同的详细约定，确保了双方在工程质量、安全和环保等方面的责任和义务，保证了工程的质量。
2. 明确工程量和工程价款：施工合同明确了工程量和工程价款，使工程量和价款保持平衡，避免了工程量不足和资金不够的弊端。
3. 推进工程进度：施工合同明确了工程进度要求，促进了工程进度的推进，避免了施工进度缓慢的问题。
4. 保护施工企业和建设单位的权益：施工合同明确了双方的权利和义务，保护了双方的合法权益，避免了纠纷和风险的出现。
四、施工合同的结论
施工合同是建筑施工行业的重要约束和保障，是建筑施工监管和管理的基础。简易版本的施工合同具有简明扼要、易懂易学、规范明确等优点，能够更好地服务于建筑施工行业和社会大众，提高建筑施工行业的管理效果和工程质量，使建筑施工行业更加健康、快速、稳定地发展。
施工简易合同 篇4
施工合同简易版本：以合同为基础的合作关系
一、合同的缘起
工程建设的过程中，总离不开合同。合同是指当事人为明确权利义务、维持合作关系而订立的法律文书。在工程建设领域，合同的功效不仅仅在于约束当事人，更在于维护公平和诚信原则的实现。
当然，有关合同的问题有时候并不是那么容易处理的。在很多情况下，因为工程建设项目的复杂性和不确定性，相互之间常常产生分歧，往往会导致争议的产生。在此情况下，合同便成为当事人解决纠纷的主要依据。
二、合同的内容
施工合同是指建设企业与施工承包商之间订立的，以承包人为主要义务方的合同。通常包括以下几个方面：
（一）基本条款
合同编号、合同名称、签订日期、合同双方基本信息、项目规划等。
（二）工程内容及范围
工程名称、建设工程规模、工程营造的地点、工程实施的时间、工程主要建筑物建材等信息。
（三）标的价款
合同总价及结算方式、货款支付、材料报销等相关事项。
（四）工程时间
工程工期、分项计划、验收时限、罚款标准等。
（五）保证金及担保
合同保证金、担保人姓名、保证金退还时间、担保费用等相关费用。
（六）违约责任
违约的定义、违约处罚、违约金的支付方式等。
（七）争议解决
争议解决方式、争议调停、争议仲裁、争议诉讼等。
（八）其他条款
如保密、保障等。
三、合同的约束力
施工合同的约束力非常强。这是因为合同受到法律的保护并据以定出了施工双方的权利义务。双方要么完成合同规定的工作，要么承担合同上约定的责任及责任。如果有一方未能履行合同义务，对方可以向相关部门举报并请求援助。如果仍无法解决，双方可以向法院提起诉讼，最终由法院作出判决以保护合同的约束力。因此，在建筑工程建设过程中，施工合同的重要性不言而喻。
四、合同实施中的注意事项
首先，合同的制定要以公平、合理、充分协商为原则。任何一方不得利用某种优势来歧视另一方，滥用行政权力或做出不公平的要求。
其次，签订合同时，应确保协议条款明确、易于执行、能够保证项目的顺利实现，并保证各方的合法权益得到维护。
第三，签订合同时，应认真考虑规定合同的保密条款，防止合同内容被泄露或滥用。
最后，双方在协商合同时，应注意确保合同的法律效力、实施力和公信力，并确保合同内容真实合法、不含有歧义条款。
五、合同的重要性
施工合同的签订和实施，是建筑工程建设过程中最关键的环节之一。它不仅是法律保障建筑工程施工安全的有效途径，同时也是建筑工程的成功落实的重要基础。合同的签订与落实对整个工程的完成质量、进度、成本和合法性均有着至关重要的影响。
因此，施工合同应不断完善，切实加强合同的法律效力、实施力和公信力，加强合同的统一管理，进行合同业务的规范化、标准化、流程化和数字化，以提高施工合同的质量和管理水平。
总之，施工合同是建筑工程中最基本的合作协议之一。它为建筑工程在建筑安全、施工质量、工期进度和规范管理等各方面提供了法律保障。同时，施工合同也是建筑工程顺利完成的重要保障之一。因此，建筑企业和施工承包商在签订此类合同时，必须充分重视，正确处理和落实。
施工简易合同 篇5
施工合同是建筑工程施工阶段的重要文件，是施工单位和业主之间的协议书，规范双方在建筑施工期间的权利和义务，保证工程质量和工期的执行，确保双方合法权益得到保障。施工合同虽然是一份文书，但它的内容十分复杂，因此，我们需要采用简易版施工合同版本，从而更好地降低合同条款和篇幅，并达到清楚易懂的效果，以避免由于语言技巧不善，导致合同难以理解、争执等问题。下面本文将结合实际案例，简单介绍施工合同简易版的主题，并详细阐述施工合同各项主要条款。
一、施工合同简易版的主题
1. 工程基本情况
2. 合同价格及付款方式
3. 工程进度及保质保修
4. 应急处理及违约责任
5. 其他规定
二、施工合同主要条款分析
1. 工程基本情况
在施工合同中，第一项是工程基本情况，该项主要涵盖以下内容：
（1）工程名称、地点和规模
（2）建设单位、承建单位和监理单位
（3）设计单位、勘察单位和施工单位
（4）签订时间、施工期限和竣工验收时间
以上内容都是必不可少的，主要目的是明确工程的具体情况以及双方的身份，同时确定具体的施工时间和竣工时间。
2. 合同价格及付款方式
施工合同中的第二项是合同价格及付款方式。这是建筑施工中最重要的一项，如果缺乏正确的规范，可能导致争论和误解。在这里，需要明确以下几个方面：
（1）总价款和分期付款的金额和时间：这个条款需要详细说明合同的总价款和付款方式，同时给出分期付款的时间表，以及具体的金额。
（2）付款方式：包括付款金额、付款时间、付款方式。付款方式应该清晰明了，以避免产生任何争论或误解。
（3）材料及设备的进度及付款：这个条款需要详细包括材料和设备的进度及其付款方式。
这些条款非常重要，因为在这里确定了付款期限和方式，以及总价的金额，这是建筑施工中最重要的要素之一。
3. 工程进度及保质保修
施工合同的第三项是工程进度及保质保修，这个条款是在合同中非常重要的一项。具体包括以下内容：
（1）工程进度：明确工程施工周期的具体时间、节假日工作等。
（2）工程质量：工程质量需要达到国家相关标准，由监理单位验收。
（3）保修期：明确保修期的时间。
（4）保质保修责任：明确责任范围，包括承包商、工程监理等。
这个条款需要非常明确和具体，因为它涉及到工程质量和保修责任，从而确保工程质量达到要求，并在保修期内负起责任。
4. 应急处理及违约责任
施工合同的第四项是应急处理及违约责任。这个条款是很重要的，因为它规定了在工程施工期间可能发生的一些问题和如何解决这些问题的方法。具体内容如下：
（1）承包商在工程施工期间出现违约情况的法律责任。
（2）违规行为的处理方式和处罚。
（3）重大事件的处理：例如火灾、盗窃等。
这个条款以及必不可少的，因为它规定了双方合同中所必需遵守的规则和惩罚措施。
5. 其他规定
施工合同的第五项是其他规定。虽然这些条款看起来可能比较简单，但实际上它们对工程施工和合同实现都是必不可少的，并且涉及到双方关系的许多方面。具体规定如下：
（1）人员安全和保障。
（2）工程施工时门、窗安全和保护。
（3）责任的约束力和违约责任。
总之，施工合同中的五项主要条款规定非常重要，而且是合同最关键的方面之一。在施工合同中规定这些问题的目的是为了保证工程施工质量和工期得到执行，并确保双方权益得到保护。因此，尽管合同的每一项都可能带有不同的细节和特定的情况，它们仍然需要被认真考虑，以确保合同得到有效执行，同时避免任何争执和误解。
施工简易合同 篇6
施工合同简易版本是一份非常重要的文件，它规定了双方在施工过程中所需遵循的各项条款和条件。在施工合同中，详细列明了工程范围、工程进度、工期、付款方式、质保期、违约责任等具体事项，以确保双方的权益得到充分保障。
一、工程范围
施工合同中的工程范围应该清晰明确，并具有明确的划分标准。因此，在签订合同之前，双方需要充分讨论和明确工程的具体范围，以便于明确任务。
二、工程进度和工期
工程进度和工期是施工合同中最重要的部分之一。在合同中，必须规定工程进度，包括工作计划、总工期和各阶段完成时间的具体限制，以确保工程按时完成，并给予足够的时间来协商和处理突发情况。
三、付款方式
付款方式是施工合同中另一个重要的方面。在合同中，必须明确每项工程的具体费用和支付方式，例如按时间段、投入成本、计价单元等等，以便于双方清晰明确地了解费用结构。
四、质保期
质保期是施工合同中非常重要的一个方面。在合同中，必须明确工程的质保期，其中应包括质保期限、质保范围、质保内容等方面，以便于双方了解维护要求和责任。
五、违约责任
在施工合同中，必须详细列明违约责任。当有一方未能按合同规定履行职责时，另一方将享有一定的合法利益保护，并有权要求赔偿损失。
最后，一份好的施工合同不仅应该把握好上述内容，而且需要双方在签订之前进行协商和沟通，特别是在施工过程中及时妥善地解决问题，以确保工程按预期完成，并保证各方权益得到充分保障。
施工简易合同 篇7
施工合同
合同编号： __________
甲方（承包方）：
地址：
联系人：
联系方式：
乙方（发包方）：
地址：
联系人：
联系方式：
鉴于乙方需要在其指定地点对项目进行施工，甲方愿意承担起该项目的施工任务，双方经友好协商达成如下合同：
一、项目概述
1.1 项目名称：
1.2 项目位置：
1.3 项目范围：
1.4 工期：
二、服务内容
2.1 甲方承担的任务：
2.2 乙方提供的支持：
2.3 双方需满足的要求：
三、工程款及支付方式
3.1 工程款：
3.2 支付方式：
四、违约责任
4.1 甲方违约：
4.2 乙方违约：
五、争议解决
因本合同所引起的任何争议，应友好协商解决。如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构处理。
六、其他
6.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
6.2 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（承包方）： 签字：_________________________
时间：_______________
乙方（发包方）： 签字：_________________________
时间：_______________
主题范文：
施工合同
合同编号：001
甲方（承包方）：XX装饰工程有限公司
地址：XX市XX区XX路XX号
联系人：李经理
联系方式：XXX-XXXXXXX
乙方（发包方）：XX公司
地址：XX市XX区XX路XX号
联系人：张总
联系方式：XXX-XXXXXXX
鉴于XX公司需要在其指定地点对装修项目进行施工，XX装饰工程有限公司愿意承担起该项目的施工任务, 双方经友好协商达成如下合同：
一、项目概述
1.1 项目名称：XX公司办公楼装修工程
1.2 项目位置：XX市XX区XX路XX号
1.3 项目范围：全部室内墙面、地面装饰、门窗安装及电气工程
1.4 工期：40天
二、服务内容
2.1 甲方承担的任务：
1）负责装修工程施工，按照乙方提供的装修方案及要求进行实施；
2）负责选用合适的建筑材料及甲方工程所需的机械、器具等施工设备；
3）负责施工期内现场的卫生清理及采取有效的安全措施，防止工地事故的发生。
2.2 乙方提供的支持：
1）配合甲方完成相关工作，及时提供施工所需的材料、设备等。
2）支付工程款。
2.3 双方需满足的要求：
1）双方必须相互配合，共同完成工程；
2）施工期间，双方应负责现场内的安保工作，确保工人的安全。
三、工程款及支付方式
3.1 工程款：总费用XXX元
3.2 支付方式：工程分期付款, XX%为预付款, XX%为中期进度款, XX%为最终工程款。
四、违约责任
4.1 甲方违约：违约责任由甲方承担，违约赔偿由甲方负责。
4.2 乙方违约：如乙方违约，甲方应有权解决问题，并有权要求违规方赔偿损失。
五、争议解决
因本合同所引起的任何争议，应友好协商解决。如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构处理。
六、其他
6.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
6.2 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（承包方）：XX装饰工程有限公司
签字：_________________________
时间：_______________
乙方（发包方）：XX公司
签字：_________________________
时间：_______________
施工简易合同 篇8
施工合同简易版本
合同双方：甲方（建设单位）：_____________乙方（承包商）：_____________
鉴于甲方拥有建设项目的权力，并希望将该项目委托乙方进行施工，为此双方达成以下协议：
一、项目名称和地点
甲方授权乙方对以下项目进行施工：
项目名称：___________________________
地点：______________________________
二、工程内容和标准
乙方应在指定时间内，并按照合同规定标准，按时完成以下工程：
__________________________________________________
__________________________________________________
三、合同价格
1. 合同价款总额：______________________元（人民币）
2. 合同价款支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同价款20%作为工程预付款；
（2）工程完工后，甲方应当向乙方支付合同价款80%作为工程完工款；
（3）甲方在验收合格之后，应当在3个工作日内支付工程完工款；
四、工程期限
1. 工程开始日期：_______________
2. 工程结束日期：_______________
3. 工程进度计划：
__________________________________________________
__________________________________________________
五、合同保证金
1. 合同保证金总额：________________元（人民币）
2. 合同保证金支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同保证金10%；
（2）工程完工后，甲方应当在10个工作日内返还合同保证金。
六、合同变更
1. 工程开始前，甲方可以提出变更要求，但是要在双方协商后，签署新的合同附加协议，并支付相应款项；
2. 工程开始后，甲方提出变更要求，乙方可以选择接受或拒绝，如果接受，则在签署新的合同附加协议后，乙方将按照新合同对工作进行调整，并支付相应款项。
七、合同违约责任
1. 乙方未按照本合同规定完工或达成的质量标准，甲方可以提出抗辩，乙方将在15个工作日内予以处理；
2. 乙方未按照规定时间完工，甲方可以要求赔偿5‰合同价款；
3. 若因甲方原因造成工程延误或工程计划变更，乙方不负责任；
4. 若因乙方原因，造成损失，乙方应当予以赔偿。
八、合同争议解决
1. 双方对本合同的解释或执行发生争议，应当友好协商；
2. 若协商不成，则可以依法诉讼或提起仲裁，仲裁地点为本合同签订地点。
九、其他规定
1. 本合同的任何补充协议及附件均为本合同的有效组成部分；
2. 双方的地址、电话、邮编、联系方式在本合同签订后不得更改，如因地址变更引起的损失由变更方承担；
3. 本合同未尽事宜，由双方商定并签署补充协议。
十、合同生效
本合同在双方签字后即刻生效，并在工程完工后进行终止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签署时间： 签署时间：
合同书编号：__________________________
施工简易合同 篇9
施工合同简易版本
一、合同当事人
甲方：
乙方：
二、工程名称
本工程名称为：
三、施工范围
1、本工程设计图纸为 面积 平方米，具体施工范围详见工程设计图。
2、本工程施工内容主要包括 。
四、施工期限
1、本工程施工时间预计为年 月日至年 月日，共计天。
2、在施工期限内，如遇乙方提供的合理解释的不可抗力原因（如自然灾害、政策变动等），可甲方同意顺延工程竣工时间。甲方应与乙方协商，约定竣工时间的具体顺延时间和相关事宜，书面形式签署补充协议。
五、施工内容及标准
1、本工程施工标准符合国家有关规定，并按照本合同约定的施工图设计要求及构造图样进行施工。
2、乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保施工过程和结果符合相关要求。
3、乙方应按照本合同约定的施工图进行施工，保证工程质量符合施工图设计要求及构造图样。
六、工程质量及验收
1、乙方应按照合同要求完成工程，并保证工程质量符合有关规定。
2、工程分阶段验收，确保工程进展顺利。乙方须通知甲方进行相应阶段的工程验收并按照合同约定的时间节点完成阶段验收工作。
3、乙方完成工程验收后，应向甲方提供工程验收报告，甲方在收到验收报告后，应及时进行验收。
4、如发现工程存在问题，甲方应当向乙方提出具体问题，并要求乙方在指定时间内进行处理。
七、付款方式
1、本工程采用分步支付。甲方向乙方支付的工程款总额为 元。
2、根据工程施工进度及验收情况，甲方应按合同约定的时间节点向乙方支付相应的工程进度款项。
3、最终结算应在工程竣工验收合格后进行。乙方应向甲方提出工程总结算清单，由甲方在收到清单后，形成书面意见，并由双方共同审核，确定最终结算款项，支付给乙方。
八、违约责任
1、如乙方未在约定时间内进行工程施工或未按照约定标准进行施工，影响工程质量或工程进度的，甲方有权要求乙方补救，同时甲方有权向乙方收取违约金，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
2、如甲方未按照约定时间节点向乙方支付工程款项的，应当按照合同约定向乙方支付违约金。
九、争端解决
本合同发生争议时，应当协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提起诉讼。
十、合同变更
本合同如需任何变更，应当经双方协商一致并书面确认后生效。
十一、合同生效、履行、解除
1、合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2、本合同已经生效的，除非经双方协商一致并书面确认，否则不得单方撤销或解除。
十二、合同附件
本合同附件包括：
（1）工程设计图纸；
（2）工程施工进度表；
（3）工程验收报告；
（4）结算清单。
甲方：乙方：
签字日期： 年月日 签字日期： 年月日
施工简易合同 篇10
施工合同简易版本
合同甲方：________（以下简称甲方）
联系方式：________
地址：________
合同乙方：________（以下简称乙方）
联系方式：________
地址：________
在双方平等自愿的基础上，甲乙双方本着诚信、公平、互利的原则，就甲方委托乙方承担以下工程建设项目达成一致，签订本施工合同，供双方参考执行。
一、项目名称
二、建设规模及主要内容
三、建设地点
四、时间安排
五、价格及付款方式
六、质量标准
七、安全责任
八、技术保密
九、合同终止
十、争议解决
十一、附则
合同双方当面在合同书上按照名称、规模和价格等内容完整核对无误后，正式签订本合同。该合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同效力从签订之日起生效。
甲方: （盖章）________（签字）________（日期）________
乙方: （盖章）________（签字）________（日期）________
一、项目名称
此处填写工程项目的名称，例如：某住宅小区楼房建设、某停车场改造等。
二、建设规模及主要内容
此处填写工程项目的规模和建设内容，例如：某住宅小区楼房建设项目的规模是数栋高层住宅楼，建设内容包括基础设施、土建工程、管道布置、电力设备、园林绿化等。
三、建设地点
此处填写工程项目的施工地点，例如：某住宅小区楼房建设项目的施工地点是某某市某某区。
四、时间安排
此处填写工程项目的施工时间安排，例如：某住宅小区楼房建设项目的施工时间为两年。
五、价格及付款方式
此处填写工程项目的总价及付款方式，例如：某住宅小区楼房建设项目总价为XXXX万元，按工程进度分阶段支付，每阶段支付XX%的款项。
六、质量标准
此处填写工程项目的质量标准，例如：某住宅小区楼房建设项目的质量标准符合国家相关规定。
七、安全责任
此处填写工程项目的安全责任，例如：为保障工程施工过程中人员和设备的安全，甲、乙双方需遵守工程安全管理制度，确保工程施工过程中的安全。
八、技术保密
此处填写工程项目的技术保密条款，例如：在工程施工过程中，乙方需保证甲方的商业机密不被泄露。
九、合同终止
此处填写工程项目合同终止条款，例如：1.任何一方违反合同，经催告后无改进的；2.合同解除时，双方已达成协议。
十、争议解决
此处填写工程项目争议解决条款，例如：任何争议，甲、乙双方应当协商解决，协商不成，提交相关仲裁机构进行仲裁。
十一、附则
此处填写其他条款，例如：1.甲方向乙方提供施工所需的技术资料和相关文件；2.乙方严格遵照甲方的施工要求、质量标准和时间安排；3.甲、乙双方应当在工程施工完毕后进行验收。
施工简易合同 篇11
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方：
身份证号码：
地址：
电话：
乙方：
公司名称：
地址：
电话：
二、工程内容
甲方委托乙方承担的工程为：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
三、合同价格
工程总造价为人民币 ￥__________元，以乙方实际施工完成的工程量和质量为基础，在缴清全款之后计算。
四、工程进度
1、施工期限：自____年___月___日至____年___月___日，共______天。
2、工程进度：具体施工进度按照双方协议执行，乙方应确保按照施工进度按时开工、及时完工。
五、款项支付
1、定金：双方签订本合同时，甲方应支付工程总造价的________%作为定金。
2、尾款：工程全部竣工后，甲方在检查合格后，应于交付使用之日七日内，一次性支付余款，并出具发票。
3、支付方式：双方约定采取现金/银行转账方式，甲方应在乙方提供相应账户开户行并能正常收款的情况下，将相关款项转入乙方指定账户。
六、质保期
乙方应保证工程的质量符合国家有关标准和双方约定的标准，工程竣工后，承诺免费对工程中出现的所有质量问题进行修复，质保期为___个月。
七、违约责任
1、如果甲方自行脱离原定计划，影响了施工进度、施工质量或工程安全，应承担经济损失并赔偿乙方损失。
2、如乙方在施工过程中，违反与甲方的合约条款，应承担经济损失并赔偿甲方损失。
3、如因不可抗力原因影响施工进度或造成工程损失，可能会导致甲方或乙方不能按照合约条件执行，出现经济损失的，两方应根据实际情况进行协商。
八、合同争议
本合同如发生争议，双方应友好协商解决。协商无果，甲方可将争议提交有关仲裁机构仲裁；乙方也有权通过法律途径解决争议。
九、合同解除
1、经双方协商同意，可解除本合同。
2、本合同生效后，若甲方无理由逾期不支付款项而超过七天，乙方可以要求解除合同，并有权保留已经支付的定金。
3、如乙方严重违反合同规定，甲方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。
十、合同生效
本合同自双方签署之日起生效，以正式施工前，双方签署的正式合同为准。
甲方（签字/盖章） 乙方（签字/盖章）
日期： 日期：
施工简易合同系列11篇
随着国家司法制度的日益完善，合同的重要性日益凸显。您对于如何拟制合同有所了解吗？在众多的阅读资料中，我认为这篇标题为“施工简易合同”的文章特别有帮助，感谢您选择阅读，希望所提供的信息能对您有所帮助！
施工简易合同 篇1
建筑工程施工简易合同模板
随着我国经济的快速发展，建筑工程成为了当今社会不可或缺的一个重要领域。在建筑工程中，施工阶段是一项非常重要的环节，其中合同的签订更是至关重要。对于建筑工程的业主以及施工方来说，签订一份合法有效的合同，对于确保施工质量，减少合同纠纷以及提高建筑工程成果的质量都具有至关重要的作用。因此，针对建筑工程施工阶段，制定一份简易合同具有重要的现实意义。
建筑工程施工简易合同模板，简单可行，能够满足建筑工程施工的需求。该合同模板具有如下特点：
一、条款清晰合理
建筑工程施工合同中将包括建筑工程的描述、规划和 设计，以及工程的施工方式、时间表和工程的阶段性报告等。在该合同模板中，对以上的内容进行了详细的规定，使得签约双方在合同签订阶段对工程建设的规律、任务、进度等有着更加清晰的了解和掌握。为避免一些前期未能预见到的情况的发生，合同中也包括了一系列的规则和条款，以便于签约双方在施工阶段更好的协同作业和沟通交流。
二、保障签署双方的利益
在该合同模板中，建筑工程的业主和施工方是平等的合同方，双方在签署的合同时，各自的利益和义务也被合理保障。例如，在工程施工的时间方面，合同明确双方须共同协商制定时间表，并按时间表履行相关义务，以确保工程进度和完成质量等方面的要求得到满足和保障。
三、遵循法律规定
在建筑工程施工简易合同模板中，签约双方都应遵循法律的规定。根据《合同法》的相关法律规定，该合同对双方都具有一定的法律效力。在履行该合同的过程中，双方如有不符合法律规定的行为，将会承担相应的法律责任。
四、简单易懂
该模板在界面和内容设计上十分直观，规定的内容简单易懂。而且，合同涉及的领域非常广泛，从工程的设计、管理、进度到施工组织、质量管理以及工程验收等，自始至终完整地阐述了工程的全过程。
总之，建筑工程施工简易合同模板在建筑工程施工阶段使用中，既简单易懂，同时也满足施工需求和双方合法权益的呼声。随着有关部门建筑工程领域政策和法律规定的日益完善，建筑工程施工简易合同模板不断完善，有望成为未来建筑领域的核心管理之一，提高建筑工程的整体质量和管理水平，为建设精美富有成果的城市化进程提供有力保障和支持。
施工简易合同 篇2
甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、〈中华人民共和国建筑法〉及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地址：
工程内容：详见施工图纸及工程量清单
资金来源：业主自筹
二、工程承包范围
承包范围： 全部工程内容
三、合同工期
开工日期： 20xx年10月8日竣工日期： 20xx年11月15日 合同工期总日历天数39 日历天
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
经双方协商，本合同计价方式采用：20__计价规范，20__清单定额，未计价材料部分由甲方认质认价。合同总价 438249 元，大写：人民币 肆拾叁万捌千贰佰肆拾玖元整 。 结算价以甲方审计决算为准
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸6、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、工程款（进度款）支付
工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，待工程竣工验收并决算审计后付至审计决算价的95%，剩余5%作为工程质保金，本工程缺陷责任期为12个月，质保金待缺陷责任期满后15日内无息退还。
八、竣工结算
乙方应当于竣工验收合格后30日之内上报工程送审资料（一正两副，共三份），逾期未上报者每逾期30天按最终审计价的1%扣除工程款。
乙方应实事求是编制工程结算资料，乙方上报甲方的竣工结算须经审计且审减率不得超过5%。工程竣工结算审减率及审核费用的计算办法按照川价发［20__］141号文规定执行。所产生费用由乙方承担。
乙方对工程总造价进行控制，乙方上报甲方的竣工结算不得超过合同价款的10%。如有新增工程量（项）需将全部情况报甲方认可后，方可实施。
甲方：
乙方：
年 月 日
施工简易合同 篇3
甲方：____________ (以下简称甲方)
乙方：____________ (以下简称甲方)
经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：
一、工程范围：屋面____________ m2左右，单价____________元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为____________元整。
二、材料要求：
三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。
四、工程时间：签订全同之日____________个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。
五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
施工简易合同 篇4
发包方：__________________________(以下称甲方)
法定代表人：______________________
通讯地址：________________________
联系方式：________________________
承包方：__________________________(以下称乙方)
法定代表人：______________________
通讯地址：________________________
联系方式：________________________
为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：_________________________
2、工程地点：_________________________
3、工程内容：_________________________
4、工程面积：_________________________
5、工程立项批准文号：_________________
第二条 工程项目期限
1、合同工期总共历时________天(日历天);
开工日期：________年______月______日;
竣工日期：________年______月______日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;
施工简易合同 篇5
甲方 :
乙方：
经双方协商由乙方承担甲方 潜江市城南新区教学楼水电工、消防 工程施工任务，为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工，经双方同意签定本合同。
一、承包方式： 包工不包料 。
二、承包保证金 ∕ 元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。
三、承包范围：
施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。
四、承包价款和付款办法
1、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金 ∕ 。
2、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付 20 %，内粉含天棚、楼地面，完工验收合格后付 %，外粉完工验收合格后付%，竣工验收付%，余款保修期满付清。
3、工程款的支付必须保证施工工人的工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。
五、工程质量:
乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，服从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元，以此类推，从承包款中扣除。
六、安全施工：
乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底，严格按国家安全施工规范组织施工，安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故，一切责任和损失由乙方承担。
七、文明施工：
乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。计划、节约用料，水电材料按计划领料，每天领料未用完交会保管，现场每天无余料过夜，发现一次罚款1000元，二次清退出场。
八、工期： 20x年某月某日至20x年某月某日 ，乙方按期编排施工进度计划，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工。工期延误每一天罚款20x元，提前奖20x元。施工中乙方工期严重滞后，甲方有权另行安排施工队伍，其施工费用从乙方承包价款中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期，工期顺延。
九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
施工简易合同 篇6
甲方：
乙方：
甲方工程由乙方城建，为明确双方的责任和义务，确保工程顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商签订本合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：
二、工程合同造价
本工程共计 ㎡，单价 元/㎡，合计 元。
三、施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、工程价款的支付与结算
在乙方施工任务完成后，甲方一次性付清工程款。
五、甲乙双方责任
（一）甲方
1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物，帮助乙方协调所需用土、沙方。
2、待工程结束后，负责组织有关人员进行验收。
3、定期不定期对工程施工进行质量检测。
（二）乙方
1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。
2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准，如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。
3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。
4、保证所有施工机械符合施工要求。
六、安全施工与检查
乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用，由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工，因甲方导致的安全事故，由甲方承担相应责任。
七、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解的原则，随时协商解决。因协商无效，提交新野县人民法院解决。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
甲方：（签章）
乙方：（签章）
年 月 日
施工简易合同 篇7
发包方（以下称甲方）：
法定代表人：
承包方（以下称乙方）：
法定代表人：
为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____________________________。
二、建筑面积（工程形式）：__________________。
三、施工地点：______________________________。
四、工期：
1、开工：____年___月___日；
2、竣工：____年___月___日；
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程价款：共计_______人民币元。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
八、质保期：____年。
九、工程质量及验收：
本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任：
乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；
十一、乙方的责任：
1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。
十二、特别约定：
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
十三、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。
发包方：
法定代表人：
_____年___月___日
承包方：
法定代表人：
_____年___月___日
施工简易合同 篇8
施工合同简易版
本合同由甲方和乙方签订，依据中国现行法律法规、有关部门规定，根据双方的协商达成以下约定：
第一条 合同名称和工程名称
本合同名称为《施工合同简易版》，工程名称为（填写工程名称）。
第二条 甲方和乙方的基本情况
甲方：（填写甲方名称、住所、法定代表人等信息）
乙方：（填写乙方名称、住所、法定代表人等信息）
第三条 工程概况
本工程的业主为甲方，施工单位为乙方。本工程涉及的具体项为：（填写该工程的构造、规模、工作地点、施工内容等信息）。
第四条 工程报价
1.本工程总价款为人民币（数字大写）万元整，甲方应在签订合同后在（指定账户）向乙方打入预付款（数字大写）万元整，作为工程的预付款。
2.本工程应付款项分为两期，预付款为第一期（数字大写）万元整，设立完工验收后付款为第二期（数字大写）万元整。在合同期限内，甲方应在每期的约定时间内按约定支付相应的施工费用。
第五条 工期约定
1.本工程的施工期限自（填写工程开始时间）起，至（填写工程受理时间）终止。
2.工期以夏季作业时间为标准计算，合同签订后，施工期延误的天数每天按工程款总额3%的比例进行罚款。
3.若乙方因甲方原因而延误工期，甲方应按每天千分之五付给乙方相应的赔偿金。
第六条 工程质量保证和验收标准
1.本工程应符合国家建设标准，质量要求文明施工，采用安全、先进的施工方法。施工过程中应按照《建筑施工安全标准规范》的要求开展安全工作。
2.乙方对本工程的质量和工期负责，必须出具相关的付款证明，交甲方验收合格后，方可进行下一步施工。
3.验收标准：工程全部完工以后，由甲方组成验收小组进行验收。通过验收合格后方可予以竣工，并由双方签署竣工验收书。
第七条 翻修、保养等
1.乙方在施工期间，应对已经施工完成及正在施工的部位进行必要的保护措施，不得对其进行损坏或破坏行为。
2.乙方应对工程的防水、保温、防腐、防火等重要区域及时处理，必要时需要检修、更换等。
第八条 违约责任
1.若乙方未按照本合同要求进行施工，影响工程质量，甲方有权要求其改正；或若乙方未按照工程合同要求完成工程，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
2.乙方未按照合同约定完成工程，逾期未完工的，每逾期一天需要向甲方支付相应合同总价金额3%的违约金。
第九条 合同变更和解除
1.本合同经双方协商一致，可作出合同变更，变更后的内容须出具书面文件，并加盖双方公章予以确认。
2.若因不可抗拒因素，造成本合同无法履行的情况，双方共同经协商后可解除合同，变更或解除合同应经双方书面确认，有效。
第十条 争议解决
本合同涉及的争议应当协商解决。协商不成的，双方应提交至有权部门最终解决。
第十一条 其他
1.本合同为工程项目的主要合同，所有其他与本合同相关的合同，并未规定约定权的，均以本合同为依据。
2.本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效，每方各保留一份原件。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：年月日
以上为《施工合同简易版》的范文，由于不同的工程会涉及到不同的具体约定，实际签订合同时需要注意慎重，确定合理的条款内容。
施工简易合同 篇9
施工合同简易版本
一、甲方：
姓名：
地址：
电话：
二、乙方：
名称：
地址：
电话：
三、工程名称：
四、工程地址：
五、施工期限：
六、验收标准：
七、工程质量：
1、乙方承诺工程施工过程中遵守相关法律法规和技术标准，确保工程质量符合国家有关标准。
2、工程竣工后，乙方应进行免费的保修和维护工作，确保工程质量满足甲方的要求。
八、工程款项：
1、工程进度款：乙方按照合同规定的进度完成工程后，甲方应按合同约定及时支付相应的款项。
2、工程质保金：工程质保期结束后，甲方应在合同规定的时间内将工程质保金支付给乙方。
九、违约责任：
1、乙方未按合同规定按时交付工程材料或拖延施工时间，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2、乙方无合法施工资质，或者违法违规施工，造成工程质量不符合国家有关标准，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并责令乙方改正或者重新施工。
十、争议解决：
1、合同双方应本着诚信和友好的原则协商解决有关工程施工过程中出现的争议，并在诚信原则下达成协议。
2、如双方协商无法达成一致意见，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十一、合同终止：
1、合同双方协商一致，可随时终止合同。
2、因不可抗力造成合同终止的，双方无须承担违约责任。
十二、合同附件：
1、工程图纸、技术标准和验收标准。
2、其他相关协议等。
以上是一篇关于施工合同简易版本的范文，合同内容可根据实际情况进行修改和完善。当甲方和乙方签署合同前要认真阅读并理解合同，确保双方对合同内容达成共识。双方协商一致制定出合同，符合各自的利益需求，并落实到实际的施工过程中，才能保证工程质量得到有效保障。
施工简易合同 篇10
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：麻城宋埠40Mrong>一、工程建设规模
通组道路长米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa，工程造价（大写）。
二、工程质量
乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。
工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收
工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。
三、工期
施工工期自年月日至年月日。由乙方因素造成的工期延误，每延期一天处罚1000元，直至工程结束。
四、付款方法
工程采取分期付款方式，具体为
五、安全责任
乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。
六、廉政责任
甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。
甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。
七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
八、本合同一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表签字：
日期：乙方代表签字：日期：
施工简易合同 篇11
甲 方：
乙 方：
依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》和国家行政管理局，建设部颁布的《建设工程施工合同》(CF-91-0201)结合本工程具体情况，经双方协商，达成以下协议：
第1条 工程概况
1.1工程名称： 工程地点：
1.2开工日期：年月总日历日期：
1.3质量等级：
1.4 承包方式：第2条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
2.1合同语言：汉语
2.2适用法律法规：国家的法律、法规及本省、本市的部门规章或地方法规。
2.3适用标准、规范：建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量检验评定标准。
第3条 双方责任
3.1甲方责任：
(1)甲方根据乙方的书面要求，按照合同约定的付款方式向乙方支付合同价款。
(2)监督检查工程质量、进度。
(3)提供保管乙方材料及设备的材料场地。
(4)保证乙方施工用电及供水。
(5)主材由甲方担保。
3.2乙方责任：
(1)签定合同后必须提供施工进度表，并报给甲方确认。
(2)按照合同规定要求在保证质量前提下如期竣工交付甲方使用。
(3)保证施工现场清洁，符合相关规定及甲方要求。
(4)做好施工现场建筑物、构造物及其它专业成品的保护。
(5)施工残渣和垃圾必须及时清理。
第4条 工程保修期
4.1工程保修期为竣工后12个月。
4.2保修期内非甲方使用原因的质量事故由乙方负责，修复完善，其费用由乙方承担。如因甲方原因发生的质量事故由甲方承担(包括相关费用)。
第5条 质量保护措施
5.1质量必须符合设计和甲方提出的要求及符合监理要求。
5.2一切要按国家关于建筑工程施工规范组织施工。
5.3首先自检应合格，最后按国家验收规范组织验收。
第6条 对施工安全保卫工作的要求
6.1乙方必须建立完善的安全措施，如发生事故或灾害全部费用由乙方承担。
6.2安全措施必须符合国家和江苏省有关规定及甲方提出的要求。
6.3对出入施工现场的一切人员必须严格遵守安全规定并监督执行安全措施。
6.4乙方必须设专职安全管理人员常驻现场，进行安全管理。
6.5全体职工必须戴安全帽，穿安全鞋(乙方责任)。
6.6现场内原则上禁止吸烟，吸烟在指定场所。
第7条 设计变更
7.1对原设计进行变更，甲方必须做出书面文件通知对方，经设计单位和双方签字后按变更组织施工。若发生需要增加造价或增加时间的工程指令，乙方必须在指令发出后一周内向甲方提供预算(含所需时间及费用)。
7.2在施工过程中，若发现与其他专业管线冲突，应及时通报甲方，不得自行解决。
第8条 保险
以下列出的保险由乙方负责办理并承担费用：
1)对于现场作业人员的意外伤害人身保险;
2)社会保障保险;
3)材料、设备保险
第9条 废除或终止合同
甲方在以下情况下时有终止合同的权利：
1)乙方未能按合同期完成工程时;
2)出现严重的施工质量事故时;
3)乙方宣告破产时，将终止合同。
第10条 现场作业人员
乙方必须按中国法规合理采用工作人员，并对现场工作人员做全面保证。
第11条 合同价款的调整
1、按竣工完成的工程量按实结算;
2、根据江苏省古建园林最新定额及省市最新的规定定额取费结算。人工工资单价根据苏建最新文件进行调整、调整人工差价、材料按照镇江当地市场信息指导价按季度结算，如有变更或增加，其价款按实结算。
3、本工程按结算价下浮点含管理费，税收由甲方代扣代交。
第12条 工程款支付：(计量单位：人民币)
1、在完成暂定工程量10%即600万元后，按月进度付已完工程量的60%，道路工程完工付到已完工程量的80%，竣工验收付到95%，余款保修期一年后付清(付款依照大合同付款方式)。
2、合同履约金人民币万元。
3、如不缴纳：视为违约、本合同自动失效。
第13条 本合同自合同签定之日起生效
第14条 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
第15条 本合同正本中文签定，由甲乙双方各持一份分别保管。
第16条 注意事项
1)因乙方原因不能按时开工或中途无故停工、影响工期，工期不顺延。
2)因甲方原因造成乙方窝工或工期延长，甲方应补贴乙方工人工资或日常开支，并承担违约责任按合同额的3‰天进行处罚。
3)因乙方原因造成的工期拖延则按合同额的3‰天进行处罚。
4)甲方在工程竣工后的7天内应组织验收完毕，并协同乙方办理相关手续。甲方应出具工程验收证明于乙方，并办理验收手续而提前使用或验收过期即视为验收合格。
5)合同有效期限：本合同自双方盖章签字后生效，至工程竣工验收交接签证，款项结清后自然生效。
如果发生无法合理控制、不可预见的因素导致的延迟履约或违约，包括天灾、政府强行禁止地块和厂房的使用、战争、暴乱、火灾和洪水，任何一方均不对由此导致损害的损失以及延迟履行或违约承担责任。
第17条 补充合同
对本合同未尽事宜，甲乙双方可在不抵触本合同及中国的法律、法规的条件下，签订补充合同。补充合同与本合同的附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第18条 适用法律和争议的解决
本合同受中华人民共和国法律、法规的制约，并由其解释。由本合同引起或与本合同有关的争议和索赔，包括涉及合同的存在、有效性或终止，应通过双方友好协商解决。如果在一方向另一方书面通知存在争议后15天内，仍不能达成协议。由工程所在地法院调解。
第19条 违约
如果任何一方违背本合同条款的内容，任何一方所造成的一切经济损失均由违背方承担。
甲 方： 乙 方：
身份证号： 身份证号：
合同订立时间： 年 月 日
2023简易的工程施工合同8篇
简易的工程施工合同 篇1
_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。
一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：
工程名称：
工程地点：
工程规模：
总投资：
监理范围：
二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
①监理委托函或中标函;
②工程建设监理合同标准条件;
③工程建设监理合同专用条件;
④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。
本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月日完成。
工程建设监理合同标准条件
词语定义、适用语言和法规
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。
(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。
(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。
(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。
(8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
监理单位的义务
第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。
第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。
第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。
第十三条业主应为监理机构提供如下协助：
(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。
第十五条如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。
本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。
业主：(签章) 监理单位：(签章)
法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)
年月日 年月日
简易的工程施工合同 篇2
发包方：_____________________简称：甲方
承包方：_____________________简称：乙方
依据中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称：______________________
2、工程地点：____________________________________________
3、施工范围：____________________________________________
4、工程性质：____________________________________________
5、单位工程造价：___________元/平方米(建筑面积)
二、质量要求
按国家现行工程质量规范要求执行。若因乙方的原因造成返工，由此造成的一切损失由乙方负责。
三、甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)甲方可根据现行的施工规范，随时检查乙方的施工进度及施工质量，若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求，可书面通知乙方进行整改或返工，由此造成的一切损失由乙方负责，乙方若拒不整改，甲方有权要求乙方停止施工。
(2)甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。
(3)甲方必须按照协议的约定支付乙方的工程进度款。
2、乙方的权利和义务
(1)乙方负责安装的临时施工用水、电工程必须按照国家及地方的现行规范和建设单位的要求进行施工安装。
(2)乙方的每道分部分项工程完工后必须通知甲方进行验收，并由甲方组织监理及建设单位进行验收。
(3)乙方负责组织职工进行安全教育培训，进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。
(4)遵守甲方的一切规章制度，严格执行国家安全生产法律法规、文明施工，随时接受甲方对工程质量的检查及监督，若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。
(4)乙方在施工过程中做好成品保护工作，不得破坏甲方场地已有的设施。
(5)工程竣工后，协助甲方组织有关部门进行检查验收，按甲方要求做好工程收尾工作。
四、付款方式
_________________________________;
五、其它
本协议一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后同具法律效力，在履行协议过程中，若发生争议及未尽事宜，双方协商解决，若协商解决不成的，向工程所在地仲裁机构或法律裁决，双方履行协议全部义务后，协议自行失效。
甲方(盖章)：______________________乙方(盖章)：______________________
甲方代表：______________________乙方代表：______________________
___________年______月______日___________年______月______日
简易的工程施工合同 篇3
发包方：_____________________ 简称：甲方
承包方：_____________________ 简称：乙方
依据«中华人民共和国合同法»、«中华人民共和国建筑法»及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：______________________
2、工程地点：____________________________________________
3、施工范围：____________________________________________
4、工程性质：____________________________________________
5、单位工程造价：___________元/平方米(建筑面积)
二、质量要求
按国家现行工程质量规范要求执行。若因乙方的原因造成返工，由此造成的一切损失由乙方负责。
三、甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)甲方可根据现行的施工规范，随时检查乙方的施工进度及施工质量，若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求，可书面通知乙方进行整改或返工，由此造成的一切损失由乙方负责，乙方若拒不整改，甲方有权要求乙方停止施工。
(2)甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。
(3)甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。
2、乙方的权利和义务
(1)乙方负责安装的临时施工用水、电工程必须按照国家及地方的现行规范和建设单位的要求进行施工安装。
(2)乙方的每道分部分项工程完工后必须通知甲方进行验收，并由甲方组织监理及建设单位进行验收。
(3)乙方负责组织职工进行安全教育培训，进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。
(4)遵守甲方的一切规章制度，严格执行国家安全生产法律法规、文明施工，随时接受甲方对工程质量的检查及监督，若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。
(4)乙方在施工过程中做好成品保护工作，不得破坏甲方场地已有的设施。
(5)工程竣工后，协助甲方组织有关部门进行检查验收，按甲方要求做好工程收尾工作。
四、付款方式
_________________________________;
五、其它
本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后同具法律效力，在履行合同过程中，若发生争议及未尽事宜，双方协商解决，若协商解决不成的，向工程所在地仲裁机构或法律裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。
甲方(盖章)：______________________ 乙方(盖章)：______________________
甲方代表：______________________ 乙方代表：______________________
___________年______月______日___________年______月______日
简易的工程施工合同 篇4
发包人：_______________(以下简称甲方)
承包人：_______________(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：_______________
2、工程地点：_______________
3、承包范围：_______________
4、承包方式：_______________
5、合同价款：合同总价每公里___万。单位造价每平方米___元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。
二、技术要求
1、路面为___厘米厚水泥混凝土路面，宽___米。
2、天然级配砂砾石垫层，厚度___厘米天然级配砂砾石，宽度________米。
3、___厘米厚灰土垫层。
三、施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人的权利和义务
发包人委派的业主代表：
姓名：_______________
职务;_______________
职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、发包人主要工作：
负责场地三通一平;
3、承包人的权利和义务
项目负责人姓名：_______________
项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
4、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：
五、工程价款的支付
本合同签订之日付___%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的___%，质保期________年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收
承包人在工程具备竣工验收条件钱________小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后________天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。
八、本合同一式两份
甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
发包人：_______________(签章)承包人：_______________(签章)
_________年______月___日 _________年______月___日
简易的工程施工合同 篇5
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
身份证号码：
甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。
第一条：工程概况：
1、工程名称：____________________。
2、工程地点：____________________。
第二条：承包范围：
发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。
第三条：工期：
(一)开工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条：工程价款：
1、分部分项工程单价如下：
独立基础：基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩：土方_____元/立方米，页岩_____元/立方米，板石(需要水钻施工)_____元/立方米，土方中孤石按实际方量_____元/立方米。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容：
(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。
(7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。
(8)__省文明工地施工要求本单项工序应做的工作。
2、零星签证计时工60.00元/工日。
3、室内取土夯实、回填______元/m(含取土、运土、分层回填、夯实)。
4、算工程量。
第五条：施工技术要求：
(一)基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签证。
(二)乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。
(三)每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行，上一道工序完成验收合格后，方可进行下一道工序施工。
第六条：双方责任及工作：
(一)甲方工作：
1、为施工协调有关工作关系。
2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行质量监督检查。
(二)乙方工作：
1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求，服从施工员及现场管理人员的安排，严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。
2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。
3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清。
第七条：工程质量验收
1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。
2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所完成的部分分项工程收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。
第八条：人工费支付
本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。
第九条：安全责任：
在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定，具有同等法律效力。
第十条：其他约定：
1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违约金，由此给甲方造成的经济损失由乙方全额赔付。
2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付费。
3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权单方终止合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。
4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。
5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。
6、由于乙方原因无故停工，每次处罚款2000元以上。
第十一条其它：
1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。
2、未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。
3、本合同一式叁份，甲方执俩份，乙方执壹份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款，自然失效，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简易的工程施工合同 篇6
甲方：乙方：
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
简易的工程施工合同 篇7
发包方（甲方）：______________
代表人：_______________________
设计方（乙方）：______________
设计等级证书：________________
鉴于甲方是__________________项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：
第一条工程概况
1、工程地点：____________________
2、设计项目：____________________
3、设计内容：____________________
4、承包方式：____________________
第二条设计依据
甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务
1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付
1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币，大写为__________，设计费总计__________万元，大写为__________。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_________元人民币，大写为__________。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元，大写为__________。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元，大写为__________。
5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。
第五条保密条款
1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。
2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。
第六条合同中止与解除
1、甲方如有特殊情况，必须终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。
2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿。
第七条违约条款
1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担所有损失。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。
2、甲方不得以设计内容不满意为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。
第八条争议纠纷解决
双方就本合同约定事项有所争议时，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。
第九条附则
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。
2、设计时间于_______年______月______日起，到______年______月______日止。（审稿时间和修稿时间另算）
3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后失效。
4、本合同一式______份，甲乙双方各______份，提交工程所在地建设单位主管部门留存______份。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
简易的工程施工合同 篇8
合同编号：118587电力工程施工合同示范文本发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程
1.2工程总投资：__X.00元(壹佰柒拾叁万元整)
1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑
1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)
1.5工程内容不包括：土建部分
第二条：工程工期
1工程合同工期:45个工作日。
2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。
3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:
1因甲方提出变更设计而影响工程进度。
2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。
3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。
4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。
5其它因甲方原因造成的延误。
6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。
第三条：承包方式及合同总价
1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。
2根据双方认可的设计图纸进行施工。工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。
3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。
1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。
2国家强制性政策调整。
第四条：设备、材料供应
4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预(决)算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。
4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预(决)算书。
4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。
4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。
第五条：工程质量及检查验收
5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。
5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。
5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。
5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。
5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为壹拾贰个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。
5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。
5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托
第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。
第六条：双方职责
1甲方职责。
1.1合同签订后____日内向乙方提开工的要求和注意事项。
1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。
1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。
1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。
2乙方职责
1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。
2合同协议书签署后____日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。
3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。
4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。
5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。
6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。
7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。
8保质按期完成合同工程量。
9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。
10按规定向甲方提供竣工验收资料一式叁份。
第七条：工程款的拨付与结算
7.1工程款支付
7.2工程款支付方式：按施工进度支付。
7.3工程总价__X.00元。本合同签订____日内，甲方预付工程量总价的30%，即519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户____日内开工。
7.4工程完工后，甲方应付至合同款的90%给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后____日内办理结算，余额一次性付清。
7.5乙方于本合同签订____日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工____日内甲方无息退还给乙方.
7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。
第八条：风险责任
8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后____日内，双方应继续按合同约定履行的义务。
第九条：违约责任
9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.
9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。
9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。
9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。
第十条：其他
10.1甲方委派为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。
10.2乙方派，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。
10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。
10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民提起诉讼。
10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。
10.6双方约定的其它条款。
甲方：乙方：________年____月____日
施工合同版系列
施工合同版 篇1
发包方（甲方）：____________________承包方（乙方）：____________________经公开招标，甲方将____________________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1、工程地点：____________________。
2、工程总造价：____________万元（大写）。
3、工期。乙方确保在________年____月____日开工，于____月____日完工，工程标准达到____合格____级。
4、开工准备。甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付。苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的13；半年后经复验合格，再付合同价的13；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。
5、工程质量。⑴、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；⑵、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；⑶、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；⑷、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
6、养护管理和质量要求。⑴、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；⑵、栽植后及时封堰浇透水；⑶、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；⑷、苗木要及时防治病虫害；⑸、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；⑹、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木15个月，养护标准达到《____镇绿地园林养护标准（试行）》，其间发生的费用由乙方负担。
7、违约责任。甲方责任：⑴、甲方接到乙方的验收XX知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金300元。⑵、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：⑴、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。⑵、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款300元；
8、合同的生效与终止。本合同自双方签盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。
9、合同份数。本合同一式____份，具有同等效力，甲、乙双方签盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
10、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方法人代表(盖章)乙方法人代表(盖章)合同签订日期：__________签约地点：______________绿化施工XX用版合同0甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲、乙双方商定，现就____市二塘至____县高速公路段间的现有绿化带景观树的替换与种植一事达成如下协议：
一、工程承包期限合同工期从________年____月____日至________年____月____日。如遇不可抗力原因合同期限需要延期，由双方另行商定，如果没有达成延期商议，以当地气象信息为准。
二、承包形式本工程由甲方负责将树木苗种运送到乙方指定的地点，由乙方负责种植并养护（浇水、驱虫）的管理形式组织施工。乙方负责养护的时间为合同期竣工后一个月，由甲方在该月份下旬进行验收。
三、种植范围全程共计约50.5公里的高速路中间绿化带范围（注：路程为环城高速入口二塘→贵州武鸣河池→都南高XX→武鸣灵水中国XX东XX→都南高XX出口→武鸣）。
四、种植要求（品种及价款）
1、乙方负责在该高速公路绿化带中央将原有的树木挖出并照原坑每间隔6米种上新的小叶榕或小叶女贞。（每天种植不少于800米，以签订日期起第____日计算）；
2、甲方运送树木的车辆在到达乙方指定的位置后，由乙方负责将挖出的树苗沿路搬上甲方的车辆。甲方提供的树苗送到乙方指定的高速公路施工路面上时，由乙方负责种植和一个月期间的养护；
3、树苗的挖出及种植单价为共计为43元整；
4、乙方负责自行运土铺设，土坑口规格50c215;50c，深50c；
5、乙方在施工期间要严格放置警示安全牌以及维护好绿化环保的施工作业，为上述不按
五、质量标准及质量保证
1、绿化面无积水，树种成长率98%以上，长势较好，无病虫害；
2、乙方在施工过程中，所用绿化材料应符合指定的品种、规格和等级；
3、乙方工程竣工验收后一个月绿化的养护管理，树根面无积水。
六、付款方式
1、乙方在签订合同后需交纳3万元人民币给甲方作为押金，该笔押金在乙方进场施工15天后，甲方将其款退回给乙方。如果签订合同后乙方迟迟不进场、延误工期或施工多次中断，甲方有权没收其押金作为甲方的损失赔偿。
2、甲方在乙方签订合同后的
第一个月每5天以转账方式预付给乙方10000元人民币，
第二个月每5天以转账方式预付给乙方0元人民币。种植工程竣工后结清60%的种植工程款。种植验收合格后10天内付20%工程款，剩余20%在养护期限届满验收合格后结清尾款。
七、双方责任甲方责任：
1、按乙方要求分批将树苗运到乙方指定位置。甲方运输树苗（包括将新树苗运到乙方指定位置和将替换树苗运离开）等产生的费用由甲方自己承担；
2、提供一台喷水车及一名司机给乙方调配，因喷水车辆故障维修、事故处理及司机工资等费用由甲方负责，甲方负责协调施工环境；
3、甲方必须在乙方种植树苗竣工后____日内负责种植竣工验收。在护理期限届满前三天内进行护理验收；
4、非因乙方种植的原因导致的树种死亡的，由甲方负责提供多余树苗给乙方种植。乙方责任：
1、乙方负责将挖出的树苗及运来的新树苗沿路上、下车搬运；
2、乙方种植树苗验收达不到标准或是乙方种植不当所产生的损失由乙方负责赔偿。甲方每段时间会派现场代表进行质量监督，工程质量出现质疑时，有权要求乙方停工听侯处理意见。工程量之外及工程量变更，签证认可；
3、乙方负责派项目经理对工程实施全面负责，做好施工组织计划，按进度施工，工程量变更向甲方XX报情况，按甲方的总体安排如期优质量完成工程任务；如乙方一个月内完成甲方奖励2万元给乙方；
4、洒水车辆运输所产生的油费及过路费由乙方支付，洒水车产生的其他费用乙方不理。
八、违约责任自签订合同起工期为2个月，如乙方恶意未按期竣工，每延长一天，处以500元罚金，如工期连续延长，则取消该合同。遇有不可抗拒因素（包括台风、下雨等天气原因造成无法作业的）或甲方原因，工期顺延。甲方违约责任：如上述条款中甲方构成根本违约的，甲方需向乙方方支付已经履行种植的树苗对应的工程款，并支付乙方违约金人民币壹拾万元整。乙方违约责任：无权要求甲方支付未种植的树苗的工程款，并支付甲方违约金人民币壹拾万元整。
九、其他约定本合同一式两份，双方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。甲方：代理人：____日期：乙方：代理人：____日期
施工合同版 篇2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，根据*******县人民政府关于中小学危房改造的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就*******小学学校建设施工事项协议一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：*******乡*******小学校舍建设
2、工程地点：*******乡*******小学原校址
3、工程内容：
(1)新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间(约1980平方米);
(2)厕所6间(约120平方米);
(3)传达室2间(约40平方米)
(4)院墙：100米(含大门)
(5)硬化路面：厚度大于15厘米。(小计1520平方米) ①大门前主路200平方米;
②院内主路800平方米;
③教室门前340平方米
④厕所、门卫范围内硬化180平方米。
(6)餐厅内灶台2口，操作台1个。
(7)配套水电工程。
(8)平整校园，垒挡土墙100米。
二、质量要求：
符合《*******县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》
三、图纸：
使用《*******县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》
四、工程施工要求：
1、门窗要求：尺寸见图纸，门框使用东北松，上亮穿16号钢筋6根，钢筋内涂防锈漆，外涂调和漆，所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油，再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2CM厚铝材，颜色由甲方定。
2、散水坡：散水坡(三面)，每间设一纵沟。
3、每口教室设前后两块黑板，标准为4米1.2米。
五、承包形式：包工包料。
六、质量监督：
工程的第一质量监督责任人为施工学校校长，县危改办进行重点环节(基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等)质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序的施工。工程结束后，未经质量监督人同意，不得申请验收。
七、质量保证：
土建工程部分基础、墙体50年不裂缝及变形;防水10年;水电：50年。
八、安全责任：
乙方确保工程施工安全。在施工期间发生的工伤事故由乙方负责。因乙方原因导致工程在合理使用期限内造成人身及财产损害的由乙方承担损害赔偿责任。
九、施工、材料质量责任：
因工程质量不合格而造成的工期延误和返工损失由乙方承担。如：材料、规格、型号质量不符合要求，由乙方负责调换，保证工程质量。
十、合同金额：
大写：
小写：
十一、资金拨付方式：
工程开工，甲方支付合同金额的30%启动资金，剩余款项在竣工通过县危改办组织的验收，质量要求达到合格后，(除合同金额3%的质量保证金外)甲方一次性拨付到位。通不过验收的甲方拒付工程款项，一切责任由乙方自负。补助款拨付，乙方必须提供相关建筑业手续及建筑业发票。
十二、以上条款未尽事宜，施工过程中双方协商解决。
十三、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，*******县危改办一份。
十四、合同工期。
开工时间：
竣工时间：
合同工期：
十五、合同签字生效：
合同订立时间： 合同订立地点：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同版 篇3
甲
乙
工 程
方： 方： 地 点：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同的条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：
第一条：工程概况：
1.1工程内容和做法：
1.2工期：本工程 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。
1.3合同价款：本工程总造价（由乙方施工部分）为人民币 元（大写：）。全部工程造价按下列规定计算：在施工工程中如有增减工程项目及工程量，应按签证单、预算单价和实际工程量计算。
1.4工程质量：按合同约定和《 宜宾市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定》。
1.5承包范围：
1.6承包方式：
1.7定 金：甲乙双方签定合同后，甲方须向乙方支付定金人民币伍佰元，此定金在甲方支付第一次工程款项时扣除。
第二条：甲方工作
2.1开工前向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。为乙方入场施工创造条件。包括：腾空房屋、清除影响施工的障碍物、向乙方提供施工所需的水、电等。并办理施工所涉及的各种申请、批件等手续（如改变房屋结构等）。
2.2负责协调邻里关系（包括与物业管理部门的关系）。
2.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
2.4负责工程质量和进度的监督及验收。
第三条：乙方工作
3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火规定及环保规定。
3.2装饰施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.3工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条：关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期
采取的措施费用。
4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
4.3因甲方不能按合同规定付款造成的停电、停水及人力不可抗拒因素影响，导致停工一周内累计8小时以上，工期相应顺延。
第五条：关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、做法说明、合同约定、签证单和《宜宾市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定》等为质量评定验收标准。
5.2隐蔽工程应及时办理手续。乙方应提前通知甲方参加隐蔽工程验收。甲方不按时参加隐蔽工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，若要求复验时，乙方应按要求进行复验。若复验合格甲方承担费用，若不合格费用由乙方承担。
5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知3日内验收，并办理验收移交手续。如甲方未能在3日内验收，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的保管费用。
5.4装饰工程自竣工之日起保修期为年（全免费维修）。保修期后维修只收成本费。
第六条：关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用：以预算为基础，竣工时按实际发生决算的方式。
6.2本合同生效后甲方按下表支付工程款：
第七条：奖励和违约责任
7.1凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并负责由此造成的损失。
7.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责，并负责经济赔偿。
第八条：设计变更
8.1甲乙双方均不得随意更改工程项目及设计方案，确需更改的应由双方协商并签证后方可实施。
第九条：争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间，如双方发生争议应本着友好协商的态度解决。
9.2若经协商仍不能解决，则交由有关部门仲裁。
第十条：其他约定
10.1本合同经双方签字（盖章）后生效。竣工验收后失效。
10.2本合同共两份，甲乙双方各一份。
甲方代表：乙方代表：
联系方式：联系方式：
年月
日
篇二：小工装合同
装修工程合同
合同编号：
签约地点：
签约时间：年月
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《合同法》《建筑法》及其它有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方对装修工程，达成如下协议：
第一条：装修工程概况
甲乙双方经协商决定，位于由乙方负责施工。
第二条：合同承包范围
项目：包括 装修工程（不含软装饰工程部分，不含外立面部分），室内地面铺设，隔墙，局部电路改造等。具体见附件《装修项目一览表》，《装修项目预算单》和施工图纸。
第三条：施工工期
开工日期：年月日（以甲方款到为开工期）， 竣工日期：年月日，总工期为 天.具根据甲方设计调整到位时间，装修时间进行适当调整。
第四条：装修工程内容及金额
本合同工程造价为（人民币） 元；
金额大写： 元。装修工程内容和金额详见附件《装修工程预算书》
工程总造价按实际发生工程量计算，工程单价按以上单价为准。
第五条：付款方式
1、合同签订甲方应支付乙方总工程款的30%，即：2、工程进度1/3（工期或工程量过1/3）支付乙方总工程款的30%；即：3、工程进度2/3（工期或工程量2/3）支付乙方总工程款的30%；即：4、装修工程竣工验收合格后，甲方凭双方授权代表签署终验收报告，甲方再支付乙方工程款
的10%和项目变更全款，即： ；
第六条：装修工程验收
按照《建筑装修标准规范》进行验收。
第七条：装修工程质保
装修工程保
质期限为一年，以装修工程验收合格之日起计算，保质期内工程范围内非人为损坏、不可抗力因素损坏。由乙方负责无偿维修。在质保期内装饰出现故障的，乙方应在接到甲方通知后3日内抵达甲方现场处理问题。
第八条：其它
1、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。
2、本合同一式份，乙方执份，本合同设有附件《装修项目一
览表》和施工图纸，具有同等法律效力。
3、其它未尽事宜双方可另行协商。
甲 方：
地 址：
签 字(盖章）：
乙 方：安徽正祥装饰工程有限公司
地 址：黄山路468号通和大厦B座1013---1016室
签 字(盖章）：
施工合同版 篇4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双 方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条 概况
1、项目名称：。
2、项目地点：。
3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺 设。
第二条 工期
1 、本项目的施工期限为合同签订后的 个工作日。
2 、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。
2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期 变化，并经甲方书面确认;
2.2 、 双方书面确认的计划工期改变;
2.3 、不可抗力因素。
第三条 承包方式和造价
1、承包方式：包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。
2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程 施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际 施工工程量结算。
第四条 付款方式、结算方式
(一)付款方式
1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写) 。 (￥ );
3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%， 即人民币(大写) 。(￥ );
(二)结算方式：
1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量， 本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。
2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有 的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程 施工时发生减项部分的计算。
第五条 材料供应
1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。
2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行 使用。
第六条 甲、乙双方责任
(一)甲方责任
1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合 理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。
2、按合同规定及时支付工程款项。
3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方 提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。
4、组织本工程项目的竣工验收。
(二)乙方责任
1、按合同规定按时完成并交付该工程。
2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。
3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。
4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。
5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方必须在三天 内采取有效措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法 律责任。
6、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不 应随意停工或借故拖延工期。
7、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造 成的损失和罚款。
8、负责施工场地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及卫生等工作。
第七条 工程项目及设计的变更、修改
甲方因最终客户需要，作出设计变更时，应书面通知乙方，经确认后签证， 若由此导致工程延期的，工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及 图纸与投标内容及图纸不同处，按实际情况作增项或减项处理，由乙方提出书面 报告，乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。
第八条 工程质量
1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工，工程质量必须符合设计要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。
2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量，均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此 造成的损失由责任方承担。
第九条 竣工验收
1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份，送交甲方，确定 验收日期，并组织进行验收，验收合格之日即为竣工日期。验收不合格， 乙方应在甲方的限期内进行整改，再实行验收，并以最后验收合格的日期 作为竣工日期。
2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家 颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。
3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。
第十条 违约责任
(一)甲方违约责任
甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。
(二)乙方违约责任
1、乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外，另 外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。
2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改，并由乙方承担由此 而引起的一切经济、法律责任。
3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有权终止合同， 并终止支付未结算的工程款。
第十一条 合同争议
遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则 由贵阳市经济合同仲裁委员会裁定。
第十二条 工程保修
工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题，由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。
第十三条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通 报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交有关主管机关证明材料， 根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 决定部分或全部免予承 担违约责任。
第十四条 其它
1、合同签定当天内，甲方向乙方提供本项目施工图纸，乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故，由乙方自 行承担相关责任，因此而引起甲方连带损失的，由乙方做相应赔偿。
2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的'千分 之三做相应补偿。
3、本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内，合 同价款中也不包含以上的工程量报价。
4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议。补充协议作 为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。
5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交 付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。
6、合同正本及附件共柒页，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具 有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效，多页的须盖骑缝章方为有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同版 篇5
发包方：*****有限公司（以下简称甲方）
承包方：###########（以下简称乙方）
*******石材工程经协商由乙方承担，为明确工程内容及双方责任，本着互利合作，分工负责的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，深圳市相关规定及本工程具体情况，商定以下条款，供双方信守。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条：承包方式
包人工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包验收合格。
第三条：承包范围
首层46根圆形柱密缝干挂石材，具体详见施工图。
第四条：计价方法及付款方式
计价方法
1、按预算表单价包干，圆形柱（包括柱座）价格为元/㎡，平面干挂石材，价格按20xx版定额。
付款方式：
1、全部竣工二十天内按已完成工程量支付80%工程款，验收合格双方确认结算后付至工程总造价的95%，余5%保修金，待保修期满后十天付清。
2、凭正式发票付款。
第五条：工期及质量要求
1、从开工之日起总工期30天（具体开工日期以甲方通知为准）。
2、质量要求符合国家有关技术标准。
第六条：双方责任
一、甲方责任
1、提供脚手架、水、电源的连接点及必要的临时施工用地。
2、负责及时确认乙方提交施工方案。
3、提供加工好石材，确保石材加工精度及颜色一致。
4、协调乙方与土建等施工单位的配合工作，不再向乙方收取施工配合费。
5、协助乙方组织工程竣工验收工作，并按合同约定支付工程款和办理结算。
6、及时进行工程量签证，并执行甲方“QAP-20.01质量保证程序签证、审批管理程序”。
二、乙方责任
1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量，并做好材料进场检查工作。
2、负责搭设临时设施，并承担费用，水电安装计费表，及时向总包单位缴费。
3、按相关质量及安全要求组织施工，并于合同生效后向甲方提供施工方案。
4、落实安全措施，遵守安全施工规程，施工中所发生的一切安全事故均由乙方负责承担。
5、服从甲方现场施工管理，及时配合现场其他交叉施工单位工作。
6、负责施工图深化设计，并与供石材单位沟通确定加工尺寸。及时做好
相关检测验收工作，提供完整竣工技术资料。
7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求，乙方应及时返工并承担
费用。
8、服从甲方总体计划安排，积极配合装修单位施工，若乙方拖延工期或施工队伍技术素质差，能力不能满足施工要求，甲方有权更换队伍，乙方应在两日内无条件撤离现场，所做工程待工程竣工后结算。
9、工程竣工未交付使用前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏乙方负责。
第七条：保 修
1、本工程保修期为壹年，从竣工验收合格之日算起。
2、保修责任范围：凡属乙方施工质量原因造成的工程质量问题，均属乙
方保修责任范围。
3、保修内容：合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证
或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
4、保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内派员到场修理，乙方承担保修范围内的费用，若乙方接到通知24小时内未派员到场检修，甲方有权另叫有同等施工资质单位检修，所发生费用由乙方承担。
第八条：违约责任
1、乙方须严格按有关施工规范组织施工，保质、保量按期完成该项工程，
属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负，赔偿由此引发的损失。
2、乙方必须如期交付工程确保使用，如乙方原因造成工程延误，每延误
一天每天罚款壹万元。
3、工程完工后30个工作日内验收，若因质量问题乙方负责返工至合格为止，超过30个工作日甲方不作验收，视为验收合格。
第九条：争 议
本合同履行过程中发生争议，双方应本着友好协商原则解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条：其 他
1、本合同未尽事宜，双方可另行补充协议，与本合同具有同等法律效力。
2、经批准的施工图及预算书作为合同附件，具有同等法律效力。
3、本合同经双方盖章后生效，保修期满后自行失效。
4、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，均具有同等效力。
甲方： 乙方：
（签章） （签章）
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
经办人： 经办人：
签约地点：日 期：
施工合同版 篇6
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等、自愿、知情的情况下，甲方将 拆除施工项目承包于乙方进行自主经营拆除，就此事宜达成以下协议：
一、位置：石拐
二、标准：
1、 乙方在甲方指定范围内将拆除、要求标准为
2、 施工时间由甲方按工程量制定工期。即：
3、 在指定范围内所拆迁的.房屋因其他原因没有搬迁或房主不允许拆除时乙方不得擅自施工，该房屋必须达到拆除条件时方可施工，否则产生的一切责任由乙方负责。
4、 在合同范围内承包的房屋乙方必须按标准一次性拆除，若因遗留残墙断壁或其它部分造成相关安全责任，应由乙方负责
三、费用结算：
1、合同规定范围内所拆除房屋的残值(包括木料、钢材、砖石等)全部归乙方所有。甲方不再另付施工费用。
四、安全责任：
1、乙方必须按照国家的相关规定对所拆除的房屋通过科学的分析、论证，达到先排险、后施工的原则，进行文明、合理、合法、有序的施工。
2、施工人员必须具有三年以上的相关经验，严格要求施工人员配带安全绳、安全帽、防滑鞋，并由专业的安全人员现场监控下达到施工条件时方可施工。
3、乙方必须为施工人员办理两份以上意外伤害保险，及提供安全防护工具及警戒设施等保障措施。
4、在施工过程中所发生的一切安全责任事故由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
五、此协议一式两份，双方各执一份。甲乙双方认可后签字生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同版 篇7
发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就负二层地下停车场南侧防水堵漏工程分包事项协商一致，订立本合同。
第一条总则
1、工程名称：
2、工程地点 :
3、分包内容及分包范围：负二层停车场南侧（即纵轴911之间，横轴GC之间）防水堵漏。
4、防水工程施工的主要项目及要求：根据乙方所报的防水堵漏方案，具体详见《防水堵漏施工方案》。施工采用特配置和生产的凝、膨胀型浆液（即注浆堵漏），达到不渗不漏的效果。
第二条分包方式乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。
第三条分包工期施工期：计划从________年____月____日至________年____月____日止。
第四条工程质量管理要求及工程质量验收
1、乙方积极配合甲方监督检查，若乙方违反甲方有关工程质量要求的有关规定，及时按甲方要求予以返工、返维修。
2、工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及____市有关质量验收标准。
3、本工程完工后，由乙方以书面形式提请甲方验收，甲方在接到验收报告后一周之内组织验收，超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。
第五条甲方义务
1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督，组织有关部门进行竣工验收。
2、按本合同约定，及时支付工程款项。
第六条乙方义务
1、乙方由____为现场负责人，全面负责合同要求的`各项工作。
2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定，否则，甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚，如情节严重或屡犯不该的，甲方有权终止合同。
3、凡乙方采购的材料必须为国家及____市相关规范、规定允许使用的材料。
4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。
5、乙方在施工自己范围内的工作时，必须保证其他公共设施及他人劳动成果，如造成破坏，应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。
6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责，甲方不承担任何责任，发生的费用由乙方承担。若造成甲方的损失，乙方负责赔偿。
7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。
8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。
第七条工程价款计价标准及计价依据工程总造价：34925.00元（大写：叁万肆仟玖佰贰拾伍元整）
第八条结算及付款
1、工程完工后，经甲方验收确定合格后，乙方将按照合同编制工程结算，上报甲方审核，根据本合同签订价格结算，完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%，工程验收合格________年后若无渗漏，再支付合同总造价的45%，剩余5%留作质保金，自工程验收之日起________年之后付清余款。
2、乙方委托_____与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作，每次付款时，乙方须向甲方提供相应金额的____市建筑工程发票。
第九条违约责任
1、合同双方必须严格履行合同义务，如一方违约，承担违约责任，并赔偿守约方一切损失。
2、乙方不按相关规范标准施工，或出现重大质量事故，甲方有权停止乙方施工，由此造成的经济损失由乙方承担。
3、乙方施工进度达不到合同要求，每拖延一天，承担总结算价的3%的违约金。
4、乙方如有转包或分包工程行为，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。
第十条其它
1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
2、合同履行中如发生争议，双方协商解决，无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。
3、本合同双方签字（盖章）后生效。
4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：
________年____月____日________年____月____日
施工合同版 篇8
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关的法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称: 管道穿越工程
建设地点：
第二条：工期
施工工期：根据甲方实际要求及现场情况协商另定。
第三条：工程质量标准
按照施工、验收技术规范有关规定，按施工图设计及说明书的要求执行。
第四条：承包方式
承包方只承包施工(包括管线回拖水源费由乙方承担，机械工作坑乙方负责开挖，甲方负责一切外围协调)。
第五条：工程材料及质量要求
发包方所提供管材质量必须达到国家标准。
第六条：合同造价
工程总造价：以实际管线长度计算。
第七条：施工进度要求
1、 承包方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须受质量监督部门、发包方和发包方监理单位的监督。
2、 承包方在施工过程中，如发现图纸资料与实际不符，或重要机构或关键部位所需的材料规格、数量、质量不符合设计要求，或材料有缺陷，应当通知发包方，发包方应在一天内进行处理。
第八条：双方的责任
(一)发包方责任
工程单价： 元/米 (地质条件恶劣处再行协商，包括卵石及沙)
1、 发包方负责一切相关手续。
2、 如需更改管道路由，应以书面形式通知承包方，并提供变更路由的有关资料，按规定办理变更工程手续的，补签变更工程合同。
3、 发包方负责办理施工所需的各项赔补手续和施工手续。负责办理有关施工许可证手续并协商各有关方面的关系。
4、 施工前，发包方与承包方应共同向市政供水、供电、电信、规划、排污等到部门了解施工地段管线的分布情况，根据提供的'施工图纸的位置，认真调查现场地下管线(网)及建(构)筑物的位置和分布情况，做好位置和标高的测量工作，对影响工程施工的地下管线(网)及建(构)筑物进行专题研究并提出相应的解决办法，确保不损坏其他管线。如甲方提供管线位置不准确发生管线损坏，损失由甲方负担。
(二)承包方责任
1、 承包方必须严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程组织施工，确保工程质量，保证工程按期完工，在工程进度、工程质量上接受监督部门和发包方的监督。
2、 承包方必须按施工图纸，严格控制管道铺设位置，保障所铺设管道的数量和质量符合燃气规范要求，否则不合规范操作的返工费用由承包方负责承担。
3、 编制施工方案，做好现场施工记录，探测记录，收集隐蔽及自检资料，服从发包方在施工过程中监理人员的协调管理。
4、 承包方在施工中设置明显的安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆的安全，如发生人员和交通事故，承包方应承担全部赔偿责任。
5、 文明施工，维持现场整洁，承包方应建立施工安全防护措施，遵守执行安全施工、文明施工和深夜施工的规定，做到安全施工、文明施工。
6、 施工中应依据甲方提供的资料进行施工，保障地下及周围管线(网)及建(构)筑物的安全。
7、 承包方须于本工程完工前完成有关本工程的管线记录。
8、 施工时由于承包方不按照发包方提供管线资料错误施工，造成管线损坏由承包方承担损失。
第九条：工程竣工验收
工程竣工验收应以施工图纸及说明、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件为依据。
第十条：工程变更
发包方因使用需要，确需变更设计和施工方案时，应书面通知承包方，双方按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造成按工程增减轻的规定进行条整和结算。
第十一条：付款方式及工程结算
机械进场后钻孔开始工作2天内付10%,回扩完成后付40%，拖管完成后验收合格一周内付40%，剩余10%全线拖管完成后燃气公司验收合格付清所剩工程款。(每道单算)
第十二条：不可抗力
如不可抗力造成损失，双方通过友好协商解决。
第十三条：争议解决
所有合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至当地仲裁委员会仲裁。
第十四条：其他事项和补充条款
有关工程的施工图纸与说明书、预算和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工的技术资料，是本合同的组成部分，双方都应签署及存档。
第十五条：甲方派随工一名，负责工程量认证。
第十六条：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
发包方授权代表：(签章)
承包方授权代表：(签章)
本合同于20xx年 月 日签订
施工合同版 篇9
发包人(简称甲方)：承包人(简称乙方)：
甲、乙双方经协商，本着公平、公正、合理的原则，互惠互利的精神。并根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律法规的有关规定，结合本工程具体情况，双方达成本施工协议，供双方合作期间共同遵守，具体条款如下：
一、工程概况
工程名称：金地社区办公楼A、B栋外墙装饰
工程地址：金地社区内承包性质：包工包料按甲方(提供的施工图)要求施工工程内容：外墙贴砖、喷或滚真石漆、安装铝合金窗户等
二、合同工期
1、________年____月____日________年____月____日，工期30天。
2、因甲方原因或不可抗拒因素影响不能施工，工期顺延。
四、工程结算依据
本工程施工中如发生工程项目及工程数量增减，工程结构、工程设计变更及材料变更等，均应及时办理签证手续，提出工程变更通知等，以作为办理工程结算的依据;同时、按国家有关建筑安装及装饰工程的计算规则以及该工程竣工图为结算
五、材料供应
由乙方按设计要求供应。先提供样品按样品验收、检查。
三、合同价款
本工程采用单价合同形式，工程量安装铝合金门窗单价380元2，拆除不锈钢防护网50元个，拆除塑钢窗户60元个，合同总造价约20元整，最终以财评按材料质量、施工实际面积审计结算(附：洽商、草签、竣工图、工程量清单)。
四、工程结算方式
1、本工程无工程预付款，乙方材料进场安装铝合金边框完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后一周内，付至工程总价款的50%，竣工验收合格后，结算审核完毕7天内一次性支付到工程总造价的45%，余5%作为质保金，________年质保期内若无质量问题，甲方于________年质保期满后一周内付清。
2、按工程所定的价格单价包干，设计变更，增减工程量结算。按现场工程师签字确认为准。
3、本工程验收合格后，承包方编制施工结算书送到发包方审核，收到承包方结算书之日起7天内审核完毕。
六、双方的工作
甲方工作
1、提供施工所需的水电等进场应具备的开工条件及协调工作。
2、负责协助乙方向质监部门报检事宜，所需费用由甲方承担。
3、负责对工程进度、质量进行监督检查。
4、提供本工程施工所需的相关图纸、资料，甲方或设计院变更设计确定后及时通知乙方。
5、应承担因甲方或非乙方原因造成的返工、误工、停工而引起的相关损失。
6、协助乙方办理竣工资料、组织相关验收工作。乙方工作
1、严格按照双方确认的施工方案施工，不得随意更改材料或设计方案。
2、接受甲方及监理的监督，文明施工，不得损坏室内外任何设施，否则
7、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。
2、严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。
七、工程质量要求及验收标准
1、门窗的制作安装应符合设计及国家规定的验收标准。
2、铝合金门窗进入现场，送检合格后乙方方可进行安装施工。
3、竣工后乙方必须提供工程技术资料，如果资料因乙方原因不符合备案要求，由乙方在商定的期限内补充完善，由此产生的费用乙方自行承担。
4、甲方、监理、质监部门抽检不符合要求的产品及工艺做法，乙方无条件返工。
八、违约责任
承包方的责任：
1、因施工造成不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。因此造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。造成损失的，还要赔偿甲方的损失。
发包方的责任：
1、工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时承担乙方由此造成的实际损失。
2、工程未经验收，发包方提前动用，因此发生的质量问题由发包方承担责任。
九、售后服务及保修
保修期为验收合格当日起________年内，如出现质量问题，乙方负责维修，非质量原因，乙方不负责维修。
十、附则
1、双方在履行合同过程中发生争议，，由合同履行地法院管辖。
2、本协议书一式二份，甲方、乙方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
施工合同版 篇10
建设方(甲方) 审查方(乙方)
甲方委托乙方承担 工程施工图审查，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、关于贯彻执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技[20xx]317号)。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同审查项目的基本情况：名称、规模、投资及审查 费等见下表：
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：
第四条 乙方向甲方交付的审查资料文件：
第五条 审查费的支付详见下表。
第六条 双方责任： 6.1 甲方责任：
6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提
交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。
6.1.2 在未签合同前甲方已书面同意，乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作，应按收费标准，相应支付审查费。
6.1.3 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。
6.2 乙方责任：
6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。
6.2.2 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。
6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
第七条 违约责任
7.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始审查工作时，不退还甲方已付的定金;已开始审查工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段审查费的一半支付;超过一半时，按该阶段审查费的全部支付。
7.2. 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
7.3 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收审查费的千分之二。
7.4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.2 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 广州 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.3 份。报建设行政主管部门存一份。
8.4 本合同经双方签章后生效。
8.5 本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
建设方(甲方)： 审查方(乙方)：
年月日：
施工合同版 篇11
甲方：
乙方：z市z电梯设备工程有限公司
电梯安装工程合同
甲方：z市z投资有限公司
乙方：z市z电梯设备工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格
序号品牌型号规格电梯：层/站/门 扶梯：倾角及提升高数量 (台)安装费 (元)运输费 (元)合计价 (元)
1升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4125,0004,00029,000
2迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm229,8008,50076,600
3迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm233,6509,50086,300
合同总价(RMB元)：壹拾玖万壹仟玖佰圆整(￥191,900.00元)
注：总价包含税金。
2、付款方式
2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%，即RMB￥95,950.00 元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款，完工期顺延。
2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB￥95,950.00元支付给乙方；若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，10天内向乙方付清本合同余款。
2.3、由于甲方原因，部分电梯未能在安装工期内完成，甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算，余下电梯的结算在其完工后办理。
2.4、甲方以 银行转账 方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项，汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。
3、安装地点： z省z市z甲方指定工地z广场
4、安装必备条件
4.1、电梯货品运抵安装现场。
4.2、井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图，若不符合，甲方应及时进行整改，基本要求包括：
4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。
4.2.2、井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时，甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验”要求。
4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。
4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高，并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。
4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制，确保乙方施工人员能开展正常生产作业。
4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。
4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼，井道门口附近不超过25米远处，其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A，每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。
4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处，并设置动力配电(箱)柜。
4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。
4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时，且需由甲方负责全部或部分布线工作时，详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。
5、安装工期
5.1、甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前20天进行，以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道，完工期限顺延。
5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单，甲方联系人签收回复乙方，甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方，则开工日期相应顺延。
5.3、确定开工日期之日起 30天 内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工，经双方初检合格后，乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。
5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备“安装必备条件”，完工日期顺延。
6、甲方的义务：
6.1、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：
6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。
6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。
6.1.3、在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的.通路的地方。
6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。
6.2、在乙方进行安装施工时，甲方的义务包括：
6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。
6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。
6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道，以方便乙方的安装工作。
6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。
6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。
6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的，乙方安装工人可以撤场，待通知另定时间进场。
6.2.7、甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。
6.3、在乙方完工后，甲方的义务包括：
6.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。
6.3.2、在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。
6.3.3、配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收，乙方承担所需费用。
6.3.4、双方验收合格后，负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内，如还未与乙方办理验收手续，则视作电梯安装工程完成。
7、乙方的义务：
7.1、以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的衔接、联系负责人联络电话、联系方式。
7.2、向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括：防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的要求内容)。
7.3、井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
7.4、负责安装期间电梯保管工作。
7.5、负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。
7.6、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。
7.7、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。
7.8、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。
7.9、负责电梯的安装、调试工作。
7.10、在进入调试后至甲乙双方验收合格前，由乙方负责电梯的管理。
7.11、承担向当地政府主管部门申报验收的费用。
7.12、移交随机资料一套及备用件，如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。
7.13、乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定，文明施工。
7.14、电梯到工地后，乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方，否则二次搬运费由甲方支付)。
8、质量保证
8.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。
8.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内，乙方负责保修，保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。
8.3、若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内，乙方未办理报检的，则保修开始日期从双方验收合格之日起，共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收，电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装，则保修开始日期从交付日期之日起，共保修十八个月。
8.4、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。
8.5、合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。
9、违约责任
9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%。
9.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修，由此引起的一切责任由甲方自负。
10、解决纠纷方式
双方如有争议应协商解决，协商不成可向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。
11、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，均具同等法律效力。
12、生效：本合同在 电梯设备买卖合同编号为： 13ZJOR-1067 的买卖合同生效之日生效。
甲方 (盖章)
单位名称 z市z投资有限公司电话z-z
地址z市zz291号邮政编码z
法人代表z
