【#范文大全# #公路工程施工合同(通用八篇)#】你收集过哪些优秀正规的合同模版呢?合同的效用就越发重要了。签订合同可以帮助我们更顺利的进行交易,为您准备的“公路工程施工合同”一定能够让您满意,本文力求为您的工作和生活提供更多的帮助!
公路工程施工合同【篇1】
公路工程施工监理合同专用条件
a. 参阅通用条件
1.1.1项目
例:项目名称、立项证明、项目情况
1.1.2工程
例:工程地点、工程造价、工程概况。
2.5业主财产
例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。
2.6保密
例:业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。
4.1监理单位的赔偿责任
例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。
赔偿金=受损工程的相应监理费×监理单位应承担责任的比例
4.2业主的赔偿责任
例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。
赔偿金=监理单位的直接经济损失
4.4赔偿的限额
例:监理单位的累计赔偿限额:
监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的 ____%(建议比例5%~10%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。
业主的累计赔偿限额:
业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。
4.5.2履约担保
业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。
例:担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额(占监理合同金额的比例,建议比例5%~10%)。
4.6.2业主要求的保险
例:保险的种类、保险的期限、业主的条件。
5.2监理服务的时间和期限
例:进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。
5.4.4物价变动的补偿办法
例:业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减,予以或不予弥补(扣除)及其计算方法。
6.2.1监理服务费用的支付期限
例:自监理合同附件c中二、4规定的业主支付日起算;
当地资币_____日
外币______
对过期应付款项的补偿利率:
每日_____‰
6.3货币
例:业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。
7.2语言和法律
例:监理合同的主导语言。
监理合同所遵循的法律。
7.3_____奖励
例:业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面,对监理单位的奖励办法:
合理化建议奖励办法
____________
____________
提前工期奖励办法
____________
____________
优质工程奖励办法
____________
____________
节约投资奖励办法
____________
____________
7.5.2版权
例:未经业主同意,监理单位不得出版的资料内容。
8争端的解决
最终解决争端的方式,可选择仲裁或问法院起诉。
例:双方在此一致同意遵守本仲裁规则,并放弃任何形式的上诉权力。
仲裁规则
b. 修正、补充或删除通用条件的条款
双方可根据各自不同的项目特点和环境,针对通用条件中不适用的条款,在此对其予以修正、补充或删除,并在执行过程中以专用条件为准。
公路工程施工合同【篇2】
建设方:(以下简称甲方)法定代表人:职务:
承包方:(以下简称乙方)
职务:
为确保工程质量符合国家行业标准的要求,发挥工程应具有的效益,保证工程施工秩序的正常进行,保证合理的工期及造价,按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程的实际情况,经双方协商制定以下条款,以约束双方行为。
一、工程概况:
1、工程名称:xx至xx段、xx至xx段县道公路路面改造工程合同段,工程合同桩号:。
2、工程内容:详见工程量清单,以及由甲方书面通知增加(或减少)的项目和工程量。
3、开工日期:
竣工日期:
4、质量等级:优良。
5、合同总价:元(小写:元)乙方对本工程的承包,实行预算包干,在施工中除由甲方书面通知增加(或减少)的工程项目或工程量外,不作任何变更。
二、组成合同的各个文件为一个整体,其内容包括:
1、本合同协商约定的条款;
2、施工组织计划;
3、交通部规定的行业标准以及技术规范;
4、甲方发出的专用技术条款;
5、工程量清单和设计文件;
6、甲方发出的相关文件、指示。
三、未经甲方同意,乙方不得将本合同或其中任何部份转让给其它单位或个人
中标通知书中项目经理、技术负责人、施工人员、质检安全人员未坚守工地亦视为转包。如发现转包行为,甲方有权视其违约并强制责令其退场。由此而发生的一切费用包括工程已发生的施工部分(进场人员、物资、装备费用、工程损失以及由此而发生的一切行政事务费用)概由乙方负责。
四、一切材料、设备及施工工艺:
1、属于合同规定的相应类级,为了对材料或设备进行检查、量测或检验,乙方应在使用前,按照交通部相应规范的要求进行检验,并将检验结果提交监理及甲方,认定符合要求后方能使用于工地,其费用由乙方自行承担。
2、在规定的时间内,乙方应将甲方及监理人员现场检查确认为不符合规范规定的任何材料或设备移出工地,并用合格的材料、设备取代。
3、尽管先前已经过检验或期中支付,但甲方及监理人员发现其施工工程由于材料、设备或施工工艺不符合规范规定时,乙方应将此类工程拆除,并彻底重作,其费用由乙方承担。
4、本合同工程完工后,乙方应在15天内向甲方提交完整的交工资料四套。
五、工程的工期:
1、乙方无任何理由延长工期,甲方认为施工进度过慢,不能按预定的工期竣工时,则甲方应以书面形式通知乙方。乙方应立即采取补救措施进行补救,以便加快施工进度,使工程能在预定的时间内竣工。对此,乙方无权要求甲方支付任何附加费用。如果乙方拒绝接受甲方关于加快工程进度的指令,或在甲乙双方无任何书面协议的情况下乙方无故停工达5天以上,或者虽然乙方采取了一定的补救措施,但仍然不能赶上预定的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时,甲方有权对乙方未完成工程全部或部分实行指定分包或更换承包人。
2、前项工程,因各种原因影响了工程工期,必须在保证工程质量的前提下,采取相应的措施,在下一项工程缩短工期来补上,无论如何,二灰碎石基层交工时间必须在年月日之前,沥青表面处治路面竣工时间必须在
3、如果乙方未能在规定的时间内完成本合同工程施工,则乙方需向甲方支付违约金。违约时间从规定的单项工程竣工时间第二天算起,违约金按人民币元/天计算,违约金最高限额为元人民币;提前一天按人民币元/天进行奖励,元人民币。
4、乙方因不可抗拒的因素,如自然因素、社会因素等而延长工期,乙方应事先书面报告甲方,甲方根据实际情况确认工期延长时间,甲方确认的工程延长时间,为合理的工期有效时间。
六、工程的覆盖和掩蔽:
未经甲方及现场监理的批准,任何工程不得覆盖和掩蔽。乙方应保证监理人员有充分的时间对将予覆盖和掩蔽的任何工程进行检测或量测。无论何时,当任一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时,乙方应事先书面通知业主及监理人员,并约定检查时间,监理人员应按时参加上述工程或基础的检查和量测,不得无故拖延。如果上述约定24小时内,工程监理人员未能到场对其进行检查和量测,乙方即可自行检查,并如实作出自检报告后覆盖和掩蔽,监理人员事后应予认可。
七、工程实施过程中的安全责任:
乙方在施工中必须严格按照国家有关安全规程进行施工,如在施工过程中发生任何安全责任事故,由乙方承担赔偿责任以及行政、刑事责任。
八、乙方与甲方签订合同后的5天内,应根据甲方的总体施工安排向甲方提供本合同工程的详细工程进度计划,以及为完成该计划的施工安排(包括雨季以及农忙季节的安排)和施工方案的说明,由甲方审定,并发出开工令;如乙方未能及时报送工程进度计划、施工安排和施工方案说明,或其报送资料不符合施工要求,造成甲方开工令无法发出,影响工期,其责任由乙方承担,甲方不承担任何责任。
九:乙方应严格履行经双方商定的合同条款,精心组织施工,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此,乙方应提供所需的全部监督、管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它,并为施工地段的工程质量负全部责任。
1:项目经理、技术负责人、现场施工人员、质检安全人员,应是具备公路工程长期施工经验,并经甲方认可的公路工程技术人员担任。在施工期间,以上人员必须押证施工。
2:各工序工程质量检验评定标准按技术规范执行,乙方对每道工序完工后应进行检查并整理好一切资料,以迎接甲方的验收。
3:保证工程质量是乙方的义务。乙方应做好自身的一切监督检验工作,建立相应的自检组织体系。承包人进行自检和试验的资料经其自检人员和现场监理人员签字认可后,方能作为资料依据。
十:本合同工程缺陷责任期规定为壹年,在缺陷责任期内:
1:乙方应尽快完成在交工证书中写明的未完成工作,并随时对工程缺陷进行修复或修补工作。
2:在缺陷责任期满后的15天内,乙方必须按甲方在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令,对存在的缺陷、病害或其它不合格之处进行修补、重建或修复。
3:上述原因造成的缺陷修复费用由乙方自行负责。
十一:关于工程费用的支付:
1:乙方在签订本合同时须同时提交工程质保金(元整),该工程质保金将随中标施工单位的施工进度逐月计量返还,施工单位中期计量金额累计达到或超过万元时,工程质保金全部返还完毕。
2:工程款支付时间和金额:本合同工程采取根据实际工程进度逐月计量的办法:每月截至25日止进行一次中期计量(暂扣10%的工程计量金额为工程质量保证金)。在工程全部交工验收交付使用时进行终期计量,业主累计支付工程款不低于合同总价的50%;在缺陷责任期满前,业主累计支付工程款达到合同总价的90%;暂扣10%的工程质量保证金在缺陷责任期满后,如无缺陷工程、病害工程、未完工程,30天内一次性支付。
3:乙方必须保证甲方拨付的工程款首先支付民工工资,不能因为拖欠民工工资而造成劳资纠纷上访以及引起社会的不稳定。
十二:纠纷的解决方式
若甲乙双方发生纠纷,由甲乙双方协调解决;若协商解决不成,可申请法院解决。
十三:在本合同执行过程中,乙方如果用行贿、送礼等不正当手段企图逃避质量检查、检测及其它额外费用,甲方除按有关法规法纪严肃处理当事人外,因上述行为造成的一切工程(质量、进度、费用等)损失、甲方的经济损失等,乙方应付一切责任。情况严重者,甲方有权终止乙方在本合同项目的承包。
十四:本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
十五:本合同一式六份(甲乙双方各执三份),合同从签约之日起生效,工地移交后,本合同自动失效。
甲方:法定代表人:
委托代理人:
乙方:法定代表人:
委托代理人:
年月日
公路工程施工合同【篇3】
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
经过邀请招标,发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1.1工程名称:道路工程
1.2工程地点:位于____市____区,莘XX以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块
1.3承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)大写元
1.8质量标准:合格。
1.9工期:
工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸
2.1图纸
2.1发包人提供:
2.2技术标准:
2.
2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范;
2.
2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务
3.1发包人的权利和义务
3.
1.1发包人委派的业主代表:
姓名:职务:
3.
1.2监理单位及委派的工程师:
监理单位:
姓名:职务:
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.
1.3发包人主要工作:
3.
1.
3.1负责场地三通一平;
3.
1.
3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.
1.
3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料(aea);
3.
1.
3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.
1.
3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.
1.
3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务
3.
2.1项目经理
姓名:职务:
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.
2.2承包人主要工作:
3.
2.
2.1本合同签订后收到发包方通知2天内,承包人进场完成施工准备。
3.
2.
2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.
2.
2.3负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.
2.
2.4负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.
2.
2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.
2.
2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料(aea);
3.
2.
2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.
2.
2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
D.工程报价单详附件,工程量按实结算
E.结算审计承包人付费执行采用沪建建()641号,沪价费()054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付
五、工程价款的支付
5.1工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的75%;
5.2工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满________年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六.安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合____市____市建设档案管理要求的竣工资料(aea)肆套。竣工资料(aea)包括文字资料(aea)、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料(aea)。
八.违约责任
8.1发包人违约:
8.
1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2承包人违约:
8.
2.1因承包人原因,未按本合同第
1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.
2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.
2.3承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8.
2.4如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
九、争议
9.1在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10.2合同订立时间:________年____月____日;
合同订立地点:____市。
10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、合同份数
1
1.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
1
1.2副本陆份,双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
公路工程施工合同【篇4】
公路工程里检验试验合同范本
*******项目道路施工合同
发包人:*****置业有限公司
承包人:
经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、 工程项目
1.1 工程名称:*****道路工程
1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块
1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)
大 写 元
1.8 质量标准:合格。
1.9 工 期:
工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸
2.1 图纸
2.1发包人提供:
2.2 技术标准:
2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务
3.1 发包人的权利和义务
3.1.1 发包人委派的业主代表:
姓名: 职务:
3.1.2 监理单位及委派的工程师:
监理单位:
姓名: 职务:
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作:
3.1.3.1 负责场地三通一平;
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.2.1 项目经理
姓名: 职务:
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作:
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
D.工程报价单详附件,工程量按实结算
E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20xx)641号,沪价费(20xx)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付
五、工程价款的支付
5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六.安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
八.违约责任
8.1发包人违约:
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2承包人违约:
8.2.1 因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
公路工程施工合同【篇5】
甲方:乙方:
经桃园村委会朝阳寺小组群众提议,通过四议二公开后,为改善村中环境及道路修建实施公开招标,本着互惠、互利、平等原则,经甲乙双方协商,特订以下合同:
一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责,甲方不承担任何责任及费用。
二、施工要求:
1、大沟边路段宽5米,厚0.17米;
2、耐磨钢厂路段宽3米,厚0.17米,并增加6个错车带;
3、村中主路根据筹建组指定宽度施工,厚度0.17米;
4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛,切缝深度不低于10c,减速带间隔由筹建组指定施工,长度以实际验收为准。
三、混泥土价格:三条路段综合价为80元3;
四、施工质量由小组和质监人员监管,如质量不符合要求,乙方须服从甲方要求及时整改,如不整改甲方有权单方终止合同,且由乙方承担一切损失。
五、施工产生的电费由集体承担。
六、施工期限:大沟边路段和耐磨钢厂路段,于________年____月____日前完工,村庄主干道于________年____月____日前完工,乙方如不按计划进度施工,甲方有权终止合同且不承担任何补偿,可另找他人施工。
七、施工所用工具及设备由乙方自备。
八、春节前由甲乙方双方验收合格后,一次性付清工程款,并退回扣减保证金余额。
九、本合同一式五份,自双方签字后生效,未尽事宜,双方协商解决。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
签订日期:签订日期
公路工程施工合同【篇6】
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:工程地点:
建筑面积:平方米;
结构层次:
二、包范围及方式:
1、承包范围:
1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知,施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。
2).包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品;
3).现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量,除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。
2、承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即:
1)冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等;
2)低压电房配电柜、不间断电源安装调试;
3)低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试;
4)照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试;
5)屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。
6)消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。
7)自动报警系统工程的预埋、安装、调试。
8)以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。
9)施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时);
10)浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象;
11)本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清;
12)施工期间的文明施工:验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续;
13)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:①机械故障;②停水停电③不可抗拒的气候条件;④设计变更及其它;⑤现场材料整堆。
3、承包方式:
1).本工程采用包工不包料形式承包施工:即包人工、包辅材、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度、包文明施工、包安全;
2).按设计图纸以及变更图的所有给排水、低压、照明配电、消防工程的建筑面积计算的单价为:元/m(含各类零星工程在内的平均价格);
3).甲方因工作需要安排的工作无法计算面积时,技术工按计时元/小时,普工按元/小时计;乙方不得以各种理由推卸任务,计时工要明确时间、工作内容、人数及实际用工量,当天的时工当天签证,逾期无效。计时工每月结清,但签证单上至少有二位现场管理人员签名;
三、工程质量:
1.乙方必须按图纸设计要求,国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底,精心组织施
工。确保安全和工程质量。如因施工质量不符合设计要求和规范规定,甲方有权拒绝验收和不支付工资款。由此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责;
2.乙方必须按合格工程验收标准施工。如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。
四、工期要求:
按甲方要求满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。
五、双方职责:
A、甲方责任
1、提供有效的施工图纸、会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。
2、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育,及时解决图纸存在问题。
3、配备垂直运输工具—塔吊。
4、负责审核由乙方提供的材料单,及时定量购进各种材料到工地。
5、提供施工用水、电及夜间施工照明。
6、完善外排脚手架及安全防护网。
7、负责安装工程质量的跟踪检查、监督、评定及验收。
8、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成返工、返修。
9、按合同约定支付工程进度款。
10、甲方施工的分项工程必须满足乙方施工需要。
B.乙方职责:
1、乙方必须根据甲方的施工进度安排,及时配合甲方的施工进度,确保工程按时竣工。如因乙方原因造成工期拖延,影响了施工进度,造成甲方停工、窝工和工期损失,按甲方与建设单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行,由乙方负责,在乙方工程款中扣除后支付给甲方。
2、乙方必须严格按施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范,操作规程进行施工,确保工程质量达到合格。
3、协助甲方现场管理人员组织安全生产、文明施工管理工作;
4、乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作,自检合格后通知甲方进行复检,而后配合甲方通知有关部门进行隐蔽验收;
5、乙方必须服从甲方现场管理组织,接受甲方监督等工作;
6、乙方对本分项工程的自控标准A、按国家现行《电气工程施工质量验收规范》、《管道工程施工质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定,防雷工程施工质量标准符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》保证本分项工程质量在合格以上;B、保证本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。
7、乙方工作人员进入施工现场不能违章作业,必须安全生产。由于不注意安全生产所引至的一切工伤事故,均由乙方当事人自行负责;
8、乙方开工前应作好进场工作人员安全三级教育工作,签订用工合同。进场一个月内提供给甲方人员保管;
9、乙方必须保证本分项工程质量。按图纸设计要求、设计变更通知施工,服从现场施工管理人员指导、规定及按施工规范规定施工;
10、乙方所承包工程质量,不符合验收标准,或由本身技术不过硬所造成的返工,其工、机、料等费用、影响本工程的进度,其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿;
11、乙方无条件服从甲方安排,在甲方组织的施工计划时间内完成施工任务。乙方必须保证其人数充足到场,根据本工程生产、进度要求,必须24小时连续加班作业,并随叫随到,进行开工作业。乙方若因作业人员减少或有意不开工,甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理;
12、乙方负责人及各班班长必须经常在施工现场监督本班组工作;
13、文明施工要求:A、根据甲方与建设单位签订的合同,乙方必须协助甲方现场安全员做好该工程文明施工组织管理工作;B、施工场地必须整洁,施工材料必须堆放整齐,绝不能零散。施工现场无任何散落物品,捣楼面混凝土前必须清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便,用完后剩料及时规类堆放。
14、乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费,乙方不但要每分项工程工完场清,而且班后场清,工具、材料堆放整齐,违章时当事人及乙方进行处罚;
15、乙方必须做好工序交接工作,必要时一定要做好跟班工作。特别在浇筑混凝土时给水班一定要派人跟班作业。若发现无人跟班现象,每次扣罚500元;
16、乙方进入施工区域后,不能进行违法乱纪行为。乙方负责办理本班组作业人员的暂住证(当地派出所允发证件)等一切有关证件,非作业人员不能进入施工现场及留宿;作业人员上班必须佩带工牌,违者罚款50元/次;
17、乙方工人及管理人员必须认真执行本合同附页规章制度及安全、质量技术施工工艺等交底内容;
16、施工过程中,负责施工质量、工期自查自检,编制施工日志,并对已完工的各分项工程进行质量复查;
18、在施工过程中,如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报,不得擅自更改设计,未经允许不得随意进行材料代换;
19、配合甲方做好取样送检工作;
20、密切配合其他班组交叉流水作业,不得故意刁难;
21、验收前做好成品的保护工作,损坏翻修费用由乙方负责;
22、乙方必须对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳动保险。委托甲方办理的,必须及时报送进离工地工人名单给甲方,费用占总工程造价的0.5%,在工程进度款支付至95%时扣除,按甲方已定保险标准执行;
23、施工过程中,本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方自负。
六、付款方法:
1、乙方按当月完成的工程量经甲方管理人员、质检人员验收后报甲方审批并且甲方按当月审批量的%支付给乙方,所承包工程完工后甲方应按完成工程量的%支付给乙方,余%待工程全面竣工验收、所有材料按甲方制定地点堆放整齐,验收合格后三个月一次性付清给乙方。
2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,乙方将自动退场。
七、工程变更
1、如有设计变更,技术更改,造成工程量增减,乙方必需以现场签证单的形式及时报项目部审核,经审批签字、盖章生效。
2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,应协商签订补充协议。
3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料,停水、电超过8小时等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的,可办理工期延缓签证。
八、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另请人保修,费用在保质金中扣除。
九、奖罚制度:
1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需佩带工作卡,戴安全帽,不得穿拖鞋,宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度,违者将按甲方有关制度处罚,并从工程进度款中扣除。
2、本工程的施工质量必须要达合格,如单项工程按付款方式分阶段进行评定,经甲方三级检查、评定,合格才验收.
3、主要材料表为依据,合理、有计划使用材料,不得随意裁剪各种型号、规格管材,造成超定额标准浪费材料,违者视情节轻重进行处罚,每次罚款1000元以上。
5、文明施工,使用材料、设备要统一堆放,有计划使用,不得随便乱放、弃置,违者一经发现每次罚款500元。
7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失,同时处以500元以上的罚款。
8、工程施工完成后经甲方核定主材总损耗量大于%时,超出部分的材料费及人工费全部由乙方自负,节约部分(标准总损耗量为%)按实际节约材料费的%奖励乙方。
9、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤他人,违者每次罚款500-20xx元,情节严重者扭送公安机关处理。
11、有进度延误现象或工程安装质量存在问题时,由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款,并在当次进度款支付时扣除。
以上乙方职责,如有违反,甲方有权对乙方作出适当的罚款警告,而且甲方将有权终止乙方继续施工。乙方立即自动清退现场,乙方所做工作不给予结算,并向乙方追索由此引致的一切经济损失。
十、争议处理:
1、在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,任何一方均可提交东莞市仲裁委员会作最终仲裁。除甲乙双方同意或仲裁机构要求停止施工外,双方都应继续履行合同,保持正常施工。
十一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
公路工程施工合同【篇7】
甲方:_______
乙方:_______
本协议书由____(以下简称“业主”)为一方,与____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函
2.公路工程施工监理合同通用条件
3.公路工程施工监理合同专用条件
4.《公路工程施工监理规范》
5.公路工程施工监理招、投标文件
6.双方签认的补充或修正文件
7.其它文件
8.附件:
附件a监理服务的形式、范围与内容
附件b业主提供的监理工作条件
附件c监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__日生效,至___年___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___份,双方各执___份。
甲方:_____(盖章)
乙方:_____(盖章)
日期:
公路工程施工合同【篇8】
综合库至瓦头坡公路工程施工安全合同
甲方:陕西嘉煜路桥有限责任公司
乙方:高郡
现因乙方承揽了甲方的综合库至瓦头坡公路工程的劳务机械施工,为了确保安全生产,实现不发生任何安全事故的目标,为了明确甲、乙双方的生产安全责任,现依照 国家有关安全生产的法律法规,签订本合同。
一、甲方职责
1、认真贯彻、传达和落实有关安全生产的政策、法规。如发生安全事故,原则上参与事故的调查和协调处理。
2、定期或不定期组织对乙方施工现场的安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1、坚持“安全第一,预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全教育,增加自己施工队伍人员的安全意识,落实各项安全措施,自觉做好安全生产工作。
2、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章的要求,在生产过程中配备专人负责生产安全事务,以确保各项安全措施落到实处,并及时查处安全隐患。
3、配置安全生产所必需的标志服,安全警示标志牌(栏)等设施。
4、施工现场应按规范要求设置施工与安全警示标志标牌,按日作好标志标牌摆放情况的书面记录以及用数码相机进行拍照以保存施工现场的状况并送呈甲方备存,直至工程竣工。
5、工程施工期间,乙方应安排专人对摆放的施工与安全警示标志标牌进行管理,发现倒地、损坏的要及时扶正、更换,发现丢失应及时补放。对不能修复的涵洞、危桥和损坏的路段除要设置明显的安全警示标志标牌外,两端还应设置禁止通行的障碍物。
6、车辆、人员密集的施工场地应配备专(兼)职安全员,以保障施工现场的安全畅通。
7、注意防火、防盗,凡对各种电器和机械设备进行安装和维修,必须按有关规定进行操作。
8、工地开工前,应与民工之间签订安全责任合同。
9、经常性地开展自检自查工作,及时查处安全隐患;一旦发生安全事故,应及时报告甲方,同时采取相关的补救措施,将事故损失降低到最小限度。
三、乙方未认真履行职责或违章操作造成安全事故,由乙方承担全部经济与法律责任,甲方概不负责。
四、本合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方单位盖章: 乙方单位盖章:
甲方代表(签字):乙方代表(签字): 委托代理人签字: 委托代理人签字:
年 月 日 年 月 日
公路工程施工合同【篇9】
绿化工程合同
发包方(甲方)_________
承包方(已方)_________
经公开招标,甲方将_________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1、工程地点:_________.
2、工程总造价:_________万元(大写)
3、工期
乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工,工程标准达到合格_________级。
4、开工准备
甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付
苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的1/3;半年后经复验合格,再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。
6、工程质量
(1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
(2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
(1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;
(2)栽植后及时封堰浇透水;
(3)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;
(4)苗木要及时防治病虫害;
(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;
(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木_________个月,养护标准达到_________,其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任
甲方责任:
(1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任:
(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款_________元。
9、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、合同份数
本合同一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方(盖章)_________ 乙方(盖章)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
公路工程施工合同【篇10】
XX县
甲方:XX人民政府(以下简称甲方) 乙方:XX建筑安装工程有限公司(以下简称乙方) XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标,由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,特签订如下合同,共同遵照执行。
一、工程总价及结算依据
该工程承包价为: 2362173.00元 (人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费),本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算)。施工单位按图施工,以合同中的总价进行决算,建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。
二、工程内容
XX村公路砼路面改造工程长 4.37216 公里,对路基进行整治,铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强),新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面,路基宽5.0米,C30水泥砼路面宽3.5米,C20水泥砼路肩0.75米×2,增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施,详见设计文件。
三、材料供应及要求
1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建,否则,发现一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购。
2、材料质量要求
(1)河沙:河沙或机械吸沙;
(2)片石:300号强度以上;
(3)碎石:正规产地碎石;
(4)条石:300号强度以上;
(5)水泥:32.5级普通水泥,须有厂家质检部门的合格证书或质检书。
3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用,并限期运出现场,否则由监理工程师或建设单位组织运出,产生的费用由施工单位承担,并在工程进度款中扣除。
四、工期
1、本标段工期6个月(日历工期),自20xx年9月3日至20xx年3月2日(具体工期开始时间以指挥部开工令为准)。
2、工期允许延长的条件:
(1)建设单位变更设计,妨碍了施工进度;
(2)异常恶劣的气候条件,影响施工安全或工程质量;
(3)建设单位通知暂时停工。
3、工期延长的决定,若发生第2条规定的情况之一,施工单位应书面报请甲方同意后,方可顺延工期。
4、除第2条规定的允许延长工期的条件外,施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约,甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工,甲方除收缴履约保证金外,有权清场,直接解除与施工单位签订的施工合同,并追究施工单位的违约责任,同时按施工单位所完工程量结算,工程款在二年内支付,不计息。
5、施工单位每延误一天惩500元,提前完工一天奖500元。
6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。
五、甲方的一般义务
1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。
2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网,以保证施工需要,费用由乙方承担。
3、派驻现场质量监督人员,监督乙方施工质量。
4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。
5、根据乙方的竣工报告,组织有关部门检查验收。
六、乙方的一般义务
1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工,保证质量,按期完成工程任务。
2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。
3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。
4、工程完工后,按交通部公路工程交(竣)工办法编制工程竣工资料及决算报告,一式六份并送交甲方归档。
七、工程质量检查验收及标准
1、乙方必须按图施工,几何尺寸不得擅自改动。
2、本合同工程质量,按交通部JTGF80-20xx《公路工程质量检验评定标准》执行,必须达到合格工程或优良工程。
3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料,一律不准使用,并限三天内自行运出施工现场。
4、施工中,乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规
范进行施工,各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全,数据真实可靠,各个工序完结后,经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工。否则,将不予计量。
5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求,必须试压件,拌和均匀,随拌随用。
6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的,乙方必须无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方承担。
7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的,甲方有权终止乙方承包合同,所造成的损失由乙方承担。
8、工程完工后,乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收。
9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求,乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的,应承担工期延误责任。若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除。
10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年。保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙方不履行返工义务,则由甲方组织他人修复,所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。
八、施工安全
1、乙方在施工过程中,应切实加强安全管理,做到安全施工、文明施工。施工时需设立安全警示标志,必须确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用。
2、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。
九、工程款结付与履约保证金的返还
1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、C20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元,余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清,不计息,如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时,退还50%履约保证金;全部工程交工验收合格后,退还余下履约保证金。
2、该工程质保期二年,质保金为合同总价的5%,质保期满无工程质量缺陷,甲方如数返还。
十、本工程奖惩
本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%,合格工程不奖不惩。
十一、违约与争议的解决
1、违约金按承包总价的5%计算。
2、违约金支付不足损失部分,守约方有权追偿不足部分损失。
3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一致时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
4、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除
1、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增加工程量,双方可签订补充合同,补充合同与主合同具有同等效力。
2、合同履行中,因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务。
发包人(公章): 承包人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
公路工程施工合同【篇11】
1.定义与解释
1.1 定义
下列词句或用语,除根据上下文另有其意义外,一般应具有如下含义。
1.1.1 项目业主建造工程和委托监理单位提供监理服务的对象,具体情况在专用条件中指明。
1.1.2 工程为完成项目所实施的一项或若干项永久工程(包括向业主提供的物资和设备),其概况在专用条件中说明。
1.1.3 服务监理单位根据监理合同所承担的工作,包括正常的服务、附加的服务和额外的服务,亦称监理服务。
1.1.4 业主委托监理单位提供监理服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。
1.1.5 监理单位受业主委托提供监理服务并具有监理资质的法人或其合法继承人或其合法受让人,根据上下文的内容,亦指监理单位根据监理合同派驻到项目所在履行监理服务的机构。
1.1.6 一方:业主或监理单位。
双方:业主和监理单位。
第三方:一般是指与业主签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容,也可以是与项目建设有关的其它当事人。
1.1.7 监理合同一般应包括:公路工程施工监理中标函或委托函;“公路工程施工监理合同”中的协议书、通用条件、专用条件、附件a(监理服务的形式、范围与内容)、附件b(业主提供的监理工作条件)、附件c(监理服务的费用与支付);《公路工程施工监理规范》;公路工程施工监理招、投标文件;双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。
1.1.8 项目建议书被业主认可并接受的监理单位的施工监理投标文件或监理规划。
1.1.9 日:即历法日。
1.1.10 月:根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。
1.2 解释
1.2.1 监理合同中的标题只是为了查阅方便,不应作为监理合同本身的内容予以理解,也不应用于对监理合同进行解释。
1.2.1 为了文字简练,监理合同中有些词句成用语可能会有多种含义,阅读时应视上下文的实际需要而定义。
1.1.3 如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。
2.监理单位的义务
2.1 监理服务的形式、范围与内容
监理单位必须按照监理合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的监理服务,其具体内容在监理合同附件a中规定。
2.2 正常的和附加的服务
2.2.1 正常的服务是指监理合同附件a中规定的监理服务。
2.2.2 附加的服务是指双方通过签订补充协议或根据监理合同的规定,在监理合同附件a规定的正常服务之外增加的监理服务。
2.3 职责
2.3.1 监理单位应本着严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则,按照监理合同的要求,根据适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则,谨慎而勤奋地履行监理服务。监理单位在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权,应在监理合同附件a中详细规定并加以说明。
2.3.2 如果监理单位在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权,来自于业主和第三方签订的工程合同文件,该合同文件必须成为本监理合同的组成部分,两者之间如出现矛盾,则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理单位应:
2.3.2.1 根据监理合同文件和工程合同文件履行监理服务;
2.3.2.2 根据职责范围,在业主和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力;
2.3.2.3 根据上述合同文件的授权,可对相应的工程和合同事宜进行变更,但未经业主的书面批准,不得变更工程合同文件中规定的工程标准和第三方的责任与义务。
2.4 监理人员
2.4.1 监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员,必须能够适应监理合同规定的监理服务工作,其主要监理人员的资质应在项目建议书中详细描述并得到业主的认可。
2.4.2 为了履行监理服务,监理单位应在项目建议书中指定一名授权代表与业主的授权代表建立工作联系。
2.4.3 监理单位因工作安排或其它原因,需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员时.应事先得到业主的同意。
2.4.4 业主有权以书面形式要求监理单位更换不能按照监理合同的规定监理服务的派驻人员。
2.4.5 即使是业主要求或同意更换的监理人员,其代替人员的资质仍应得到业主的认可。
2.4.6 监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的项目负责人及主要监理人员,必须常驻现场。
2.5 业主财产
所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品,均属于业主财产,监理单位在使用时应予以爱护。当监理服务完成或中止时,监理单位应将上述设施、设备尚未使用的物品的清单提交业主。如果在专用条件中规定由监理单位负责移交上述设施、设备和物品,此项工作可作为监理单位附加的服务,或并入监理单位的服务费用报价中。
2.6 保密
在监理合同有效期间或监理合同专用条件规定的期限内,未经业主的书面同意,监理单位不得泄露业主与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。
3.业主的义务
3.1 监理工作条件
业主应按照监理合同的规定,向监理单位提供履行服务所必需的工作条件,其具体内容在监理合同附件b中明确。
3.2 资料
业主应按照监理合同附件b的规定,向监理单位免费提供与监理单位履行监理服务有关的资料。
3.3 决定
业主应在监理合同附件b规定的时间内就监理单位书面提交并要求答复的重大问题做出书面决定。
3.4 代表
业主应指定一名授权代表与监理单位的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时,必须提前7日通知监理单位。
3.5 授权通知
业主必须将履行监理服务的监理单位及业主授予监理单位的权力,及时用书面形式通知第三方。
3.6 设施和物品
业主应按照监理合同附件b的规定,向监理单位免费提供与监理单位后行监理服务有关的设施、设备、物品及其相应服务。如果要求监理单位自备全部或部分上述设施、设备和重要物品,必须在监理合同附件b中规定,此项工作应作为监理单位附加的服务,或并放监理单位的监理服务费用报价中。
3.7 辅助工作人员
业主应按照监理合同附件b的要求,向监理单位免费派遣与监理单位履行监理服务有关的辅助工作人员。上述人员应服从监理单位的工作安排和管理,并对自身的行为负责。如果要求监理单位自聘全部或部分上述人员,此项工作应作为监理单位附加的服务或并入监理单位的监理服务费用报价中。
4.责任和保障
4.1 监理单位的赔偿责任
监理单位违反监理台同的规定并造成业主经济损失的,应向业主赔偿,赔偿办法在专用条件中规定。监理单位对第三方责任造成的任何经济损失,不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时,应按责任比例计算赔偿。监理单位的上述责任赔偿,均应按照本合同条件第4.4条的规定办理。
4.2 业主的赔偿责任
业主违反监理合同的规定并造成监理单位经济损失的,应向监理单位赔偿,赔偿办法在专用条件中规定。
4.3 赔偿责任的期限
业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿,都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性,则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向,并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料,直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则,无论是业主还是监理单位均有权对上述索赔不予受理。
4.4 赔偿的限额
鉴于双方在专用条件中约定了任何一方向另一方依据本合同条件第4.1条和第4.2条支付赔偿的最高限额,双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条件其它条款规定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔,不受该限额的限制。
4.5 保障
4.5.1 在监理单位不违反有关法律、法规的前的提下,业主应保障监理单位免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。
4.5.2 双方可在专用条件中约定,由监理单位按照业主认可的形式向业生递交履约担保书或履约保证金。如果监理单位无正当理由全部或部分不履行本监理合同时,业主有权根据具体情况没收全部或部分履约担保金。
4.6 保险
4.6.1 监理单位应在监理服务期内,自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险,保险时间应随服务时间的延长而顺延,并在出险后自行办理索赔。如果监理单位不办理上述保险,则应对有关风险及后果自负其责。
4.6.2 业主可在专用条件中规定,要求监理单位尽一切合理的努力,按业主可接受的条件对监理单位的责任、第三方的责任以及业生为监理服务提供的财产等进行保险。此项工作应作为监理单位附加的服务。
5.监理会同的生效、终止‘变更‘脊柱与中止
5.1 监理合同的生效
监理合同生效的时间,以双方签署的协议书上注明的时间为准。
5.2 监理服务的时间和期限
监理单位必须按照专用条件中规定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理单位的原因,致使监理服务时间需要延长,双方应通过协商,另行签订补充协议。
5.3 监理合同的终止
监理合同终止和失效的时间,按双方签署的协议书上注明的方式确定。监理合同失效后,双方均不再受本监理合同的约束。
5.4 监理合同的变更
5.4.1 任何一方提出申请并经双方书面同意后,可对本监理合同进行变更。
5.4.2 业主可书面要求,改变本合同条第给2.1条和监理合同附件a拟定的监理服务的形式、范围与内容,但必须在双方一致的基础上,按照本监理合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的监理服务工作量,其有关的监理费用和服务时间亦应做相应的调整。
5.4.3 因业主或第三方的责任阻碍或延误了监地单位履行监理服务,监理单位应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知业主,如有必要在双方协商一致的基础上对合同进行相应的变更。上述情况导致增加的监理服务工作量,应作为监理单位附加的服务,监理单位完成相应服务的时间亦应予以延长。
5.4.4 在签订本监理合同后,因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化,其调整办法在专用条件中规定。
5.4.5 在签订本监理合同后,因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长,业主应据实向监理事垃给予补偿。
5.5 监理合同的暂停与中止
5.5.1 出现根据本监理合同的规定不应由监理单位负责的情况,且该情况已使监理单位不能继续履行全部或部分监理服务时,监理单位应立即书面通知业主。并且:
5.5.1.1 不得不暂停或减缓某些监理服务时,则上述服务的完成期限应予以延长,因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位附加的服务;
5.5.1.2 全部监理服务已无法继续履行时,监理单位在书面通知业主28日之后,有权单方面中止本监理合同,因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位附加的服务,业主应及时向监理单位返还全部或剩余部分的履约担保金。
5.5.1.3 因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时,双方应对由此而产生的任何损失,损害或延误各负其责。
5.6.2 业主要求监理单位全部或部分暂停监理服务或中止本监理会同时,必须在56日之前发出书面通知。监理单位在接到通知后应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位附加的服务,业主应及时向监理单位返还全部或剩余部分的履约担保金。
5.5.3 监理单位无正当理由,未根据监理合同的规定履行全部或部分监理服务,业主可书面要求监理单位予以解释。若监理单位在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复,业主可在进一步发出书面通知14日后.单方面中止本监理合同,并视情况没收监理单位的全部或部分履国约担保金。
5.5.4 业主拖延支付监理服务费用,并已超过专用条件规定期限的28日,或根据本合同条件和5.5.1.1条或第5.5.2条的规定,暂停监理服务已超过6个月,监理单位可书面更求业主予以解释。若业主在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复,监理单位可在进一步发出书面通知14日后,单方面中止本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位附加的服务,业主应及时向监理单位返还全部或剩余部分的履约担保金。
5.5.5 监理合同的中止,不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。
5.6 转让和分包
5.6.1 没有另一方的书面同意,任何一方不得将本监理合同规定的义务、责任和权力予以转让。
5.6.2 没有业主的同意,监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要,聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
6.监理服务的费用与支付
6.1 监理服务费用
监理服务费用的计算方法和内容应在监理合同附件c中规定。
6.1.1 业主应按照监理合同附件c的规定,向监理单位支付正常服务的费用。
6.1.2 业主应按照监理合同附件c规定的费率和价格或基于此费率和价格,向监理单位支付附加服务的费用。如果该费率和价格明显不适用,双方可根据本合同条件第5.4.1条和第5.4.2条的规定,签订补充协议并商定新的费率和价格。
6.2 支付
监理服务费用的支付方式和时间应在监理合同附件c中规定。
6.2.1 业主在专用条件规定的期限内,未向监理单位支付到期应付的款项,则应按照专用条件规定的利率计算利息,给监理单位予以补偿,补偿时间自未付款项的应付之日起算。该补偿不影响本合同条件第5.5.5条规定的监理单位的权力。
6.2.2 业主对监理单位要求支付的款项中的任何部分有异议,应在7日内发出书面通知说明理由,但不得借此延误对监理单位其它应得款项的支付。本合同条件第6.2.1条的规定适用于最终支付给监理单位的一切曾经有过争议的款项。
6.3 货币
业主支付监理单位履行监理服务的费用,其货币种类、比例和汇率等事宜,在专用条件中规定。
7.其它
7.1 合同双方的关系
合同双方互为权利和义务主体,双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。业主和监理单垃均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。
7.2 语言和法律
本监理合同使用的语言或主导语言及合同所遵循的法律,在专用条件中规定。
7.3 奖励
业主欲就工程质量优良、工期提前、投资节约或监理单位提出的具有经济效益的合理化建议等方面对监理单位予以奖励,则应在专用条件中写明奖励的办法。
7.4 利益矛盾
未经业主书面同意,监理单位不得获取本监理合同规定以外的与本项目有关的任何利益,不得参与与本监理合同规定的业主利益相冲突的任何活动。
7.5 版权
7.5.1 对监理单位拥有版权并已用于本监理服务中的所有文件,业主有权在合同项目中使用或复制,但未经监理单位的同意,业主不得将上述文件直接或间接用于其它项目工程或服务之中。
7.5.2 如果在专用条件中没有另外规定,则监理单位有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经业主同意,上述出版物中不得涉及业主的专利、专有技术以及经济情报
7.6 通知
本监理合同涉及的通知均为方面形式,并在送达协议中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式递送通知,收受方都应用书面回执确认。
8.争端的解决
双方在履行本监理合同过程中发生争端时,应本着友好协商的原则解决问题,或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时,任何一方均可根据专用条件的规定,申请仲裁或向法院起诉。
公路工程施工合同【篇12】
发包人(甲方)
承包人(乙方)
通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:
一、工程承包范围和工作内容及要求
(一)承包范围:
1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米;
2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化,长50米;
3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;
4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造,建彩钢攻蓬一个40㎡;
5、朝阳社区八组一条消防通道硬化;
6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。
(二)工程内容及要求:
本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程,其余工程皆为单包人工工程。
1、朝阳社区四组打混凝土道路一条,长380米,宽3.5米,厚0.18米,标号c25,采用钢模置模,路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条,深4㎝.间距80-100米设间隔缝一条(实际总长440米,其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。);河堤长60米,高2米,宽0.3米,采用c15水泥沙灰抹面。基础采用c25毛石混泥土宽0.8米,厚0.4米。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化,长50米,宽5米,厚0.15米,标号c25,路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路,长15米,宽3米,厚0.18米,标号c25.路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
4、①朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造,建彩钢攻蓬一个40㎡,先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。(墙高2.4米,宽 0.12米,全部采用标砖,墙柱为38柱,间距3.5米,用m7.5水泥沙浆砌砖,m10水泥沙浆墙体两面抹灰。)基础开挖宽0.50 米×深0.40米,c10混泥土垫层0.10米厚,基础砌砖2×38墙、3×24墙。②房屋借用新砌围墙作房屋墙壁,搭建批批房两间,约30㎡,房面为小青瓦加采光瓦。③彩钢蓬柱子为直径6-8㎝,壁厚3㎜的圆钢管,蓬面彩钢厚度不低于 0.462㎜,所有钢铁构件做防锈处理。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
5、朝阳社区八组消防通道一条,长70米,宽6米,厚0.12米,标号c20(实际总长150米,其中受益居民自筹资金自行实施,委托居委会实施80米)路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
6.朝阳社区九组消防通道四条,长140米,宽4米,厚0.12米,标号c20(实际总长300米,其中受益居民自筹资金自行实施,委托居委会实施160米)路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
二、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。
2、发布施工通告进行工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
3、涉及4组区域内项目建设产生的水电费由朝阳4社集体承担,其余实施项目由乙方承担;甲方承担甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。
4、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的权利和义务
1、收到甲方书面通知3天内进场,完成施工准备(人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备)在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作,做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作,严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法
(一)由于该工程分布6个区域,而且有些区域暂不具备施工条件,按6个小项目为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付,开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收并经乡镇项目建设监督领导小组审查同意后补足为工程总额90%,余10%作为工程的保证金。 .
(二)工程价款采用不变单价:
合同为暂定量,工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、四组水泥路硬化人工费 元/ m3×工程量 m3,合计 人工费 元/ m3×工程量 m3,合计 元。共计 元。元。河堤维修
2、五组高速公路下穿通道硬化人工费 元/m3×工程量 m3,合计 元。
3、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费 元/m3×工程量 m3,合计 元。
4、飞虎老年协会围墙费用 元/m×工程量 m,合计 费用 元/㎡×工程量 费用 元/㎡×工程量 ㎡,合计 元。共计 元。㎡,合计 元。彩钢棚元。批批房
5、八组消防通道硬化人工费 元/ m3×工程量 m3,合计 元。
6、九组消防通道硬化人工费 m3×工程量 m3,合计 元。元/
1—6累计工程总价款 元。
(三)以上单价全部为含税费价格,以正式发票为结算票据,如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
四、安全文明施工:
(一)乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织,文明安全施工,当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止,罚款直至解除合同。
(二)乙方在施工过程中若发生安全事故,乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
五、竣工验收
乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见,承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
六、违约责任
(一)发包人违约:
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
(二)承包人违约:
1、因承包人原因,未按本合同约定工期按时竣工,每延误一天,承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7 天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。
八、合同生效与终止
(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
(二)合同订立时间:XX年 月 日
合同订立地点:
(三)发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
发包人或委托代理人: (公章) 承包人或委托代理人: (公章)
电 话: 电 话:
签订地点:
签订时间:
精选阅读
公路施工合同(集锦14篇)
公路施工合同(篇1)
公路工程施工监理合同协议书
一、公路工程施工监理合同通用条件第1条“定义与解释”,适用于《公路工程施工监理合同》中的全部文件,即:协议书、通用条件、专用条件、附件a、附件b、附件c以及其它补充文件或附件。
二、协议书由系列文件组成,其中的其它文件和其它附件是指签约双方一致同意增加列入监理合同的文件或附件,签约时必须在协议书中具体写明。协议书所包括的文件之间如果出现矛盾,按监理合同通用条件第1.2.3条的规定,按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。而与该文件在协议书中的排列顺序无关。
三、签约双方在监理合同专用条件第6.2.1条和监理合同附件c中,约定业主问监理单位支付监理服务费用的期限和方式;在监理合同附件b中约定业主向监理单位提供工作条件的期限和种类。
四、签约双方在监理合同附件a中,约定监理单位提供监理服务的形式、范围与内容;在监理会同专用条件第5.2条中,约定监理单位提供监理服务的时间和有关期限。
五、双方签约时确定的协议书终止日期,如果在履约过程中发生变化,双方可通过签订补充协议对此日期进行调整。
六、签约双方应根据实际需要确定协议书副本份数,也可约定协议书正本与副本具有同等效力,当两者出现矛盾时,以正本为准。
公路工程施工监理合同通用条件
1.1.6“第三方”应主要理解为与业主签订工程承包合同的单位、实体或个人,即“承包人”。
1.1.7如果业主与第三方签订的工程承包合同中,规定了监理单位履行监理服务时的职责和权力,此时监理合同应包括业主与第三方签订的工程合同中的全部文件。
2.2.1监理单位根据监理合同履行的正常的监理服务必须在监理合同附件a中明确规定其监理服务形式、范围与内容。
2.2.2改变监理合同附件a规定的监理服务形式,或超出其范围,或增加其内容,双方应通过签订补充协议进行变更。监理单位履行或提供监理合同中明确规定的附加的监理服务,是监理单位的义务,监理单位不得因其属于附加而加以拒绝。
2.3.1“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”是我国公路行业推行监理制度以来总结的监理工作原则;监理单位按照监理合同的要求提供监理服务,体现了业主与监理单位之间是一种委托与被委托的合同关系;监理服务属于技术服务的范畴,监理工作的主要依据是各类适合的或监理合同中指定使用的专业技术规定;鉴于国内目前尚未制定统一的监理行业工作准则,因此提出“按照国际惯例公认的行业工作准则”履行监理服务,并在监理合同附件a第五条中将国家、交通部、项目所在省(市)颁布的监理法规列为监理服务的依据;国内各地或不同项目对监理单位赋予的职责和权限差异较大,在监理合同附件a第四条中应对此详细规定并加以适当说明。
2.3.2“该合同文件必须成为本监理合同的组成部分”是指:业主与第三方签订的工程承包合同中的全部文件,以及针对孩合同文件与监理合同文件之间的矛盾而编制的补充文件,必须列入监理合同协议书中的第二条并同时列入监理合同附件a中的第五条。
2.4.1主要监理人员一般是指专业工程师和驻地监理工程师以上的监理人员,其资质材料应包括毕业院校、所学专业、技术职称、工作简历以及一般情况并附上毕业证书、职称证书、监理工程师证书或监理工作培训证书及身份证等证明材料的影印件。
2.4.2监理单位指定的授权代表一般应是监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的负责人。
2.5监理单位履行监理服务所需的设施、设备和重要物品,一般是由业主提供且产权归业主;但也有由承包人提供或要求监理单位自备的情况,此时必须在监理合同专用条件中写明修正条文。
3.2业主向监理单位免费提供的与监理服务有关的资料其内容与数量,双方可根据实际需要在监理合同附件b第一条中约定。
3.4业主指定的授权代表,一般应是在项目所在地负责监理工作的人员。
3.5习惯做法是通过业主与第三方签订的工程承包合同,向第三方明确监理单位的职责范围和权力;特别要注意的是,关于监理单位职权的补充和修正文件也必须列入工程承包合同。
3.7如果业主已在监理合同中,要求监理单位将监理服务所需的辅助工作人员的费用列入监理费用报价中,则此项监理服务应作为监理单位正常的服务。
4.14.24.34.4以上各条款均属于签订经济合同要素之一的罚则。鉴于在实际执行过程中,情况比较复杂,签约双方必须在监理合同专用条件的相应条款中,约定具体的赔偿办法和有关事宜。
4.5合同的任何一方原本必须向另一方就履行监理合同提供一定的保障条件,但考虑到目前国内社会主义币场经济体制尚未健全、社会保障体系还不完善和外界干扰因素较多这一具体情况,本条使用的限制程度用词为‘应’和‘可’。
46台同双方均应在自愿的基础上,办理各类保检事宜,以降低履行监理合同时用能发生的风险否则后果自负。
5本条目规定了监理合同生效、终止、变更、暂停、中止、转让和分包的条件,其中重点是变更、暂停与中止监理合同的条款。
变更监理合同具有一个前提并分为两类。第5.4.1条规定:必须在签约双方一致同意的基础上变更监理合同;第5.4.2条规定:业主要求改变监理合同规定的监理服务形式、范围与内容时,此类变更导致增加的监理服务工作量,应作为监理单位的附加服务;
第5.4.3条规定:非监理单位原因致使监理服务受到阻碍或延误时,此类变更导致增加的监理服务工作量,应作为监理单位的附加服务。
暂停监理合同分为两种类型。第5.5.1条规定:非监理单位原因导致监理单位不得不暂停监理服务时,因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位的附加服务;第5.5.2条规定:业主要求监理单位暂停监理服务时,因此而增加的监理服务工作量,应作构监理单位的附加服务。暂停监理服务很有可能导致中止监理合同,第5.5.4条规定:上述暂停监理服务如已超过6个月时,监理单位有权按照监理合同规定的相应程序,单方面中止监理合同。
中止监理合同可分为三种类型。第5.5.1.2条规定:非监理单位原因导致全部监理服务已无法继续履行,监理单位有权单方面中止监理合同;第5.5.3条规定:当监理单位严重违约(例如监理合同协议书第四条)时,业主有权单方面中止监理合同;第5.5.4条规定:
当业主严重违约(例如监理合同协议书第三条)时,监理单垃有权单方面中止监理合同。
第5.3.5条规定:监理合同的中止不等同于合同失效,不得损害签约双方根据监理合同应有的义务、责任、权力和利益。
5.6正常情况下,监理合同不得转让,原则上也不允许分包。
6监理单位按照监理合同的规定履行监理服务的费用,基本上可划分为二类,其一是根据‘监理合同附件a确定的正常服务费用;其二是根据’补充协议确定的附加服务费用。业主计算监理服务费用的方法和范围,向监理单位支付的方式和时间,均应在监理合同附件c中明确规定。
7.1虽然业主与监理单位分别是委托方和被委托方,并且在履行监理服务期间有可能出现上下级关系,但究其根本而言,双方是一种合同关系。合同双方都必须按照监理合同的规定开展工作,任何一方不得以任何理由享有特权而歧视另一方。
7.2考虑
在通用条件第6.3条中,要求在专用条件中规定,业主支付监理费用的货币种类和比例。
7.4监理单位受业主的委托提供监理服务,必须始终做到公正与廉洁,并按照监理合同的规定,自觉地维护业主的合法利益。
公路工程施工监理合同专用条件
a本条目下各条款中所列举的例子,仅供参考。签约双方应根据项目和工程的实际情况,参阅监理合同通用条件中的相应条款,从真编写监理合同专用条件a部分。
2.5如果监理单位根据监理合同履行监理服务所需的设施、设备和重要物品,是由承包人提供且产权归承包人。则应首先通过监理合同专用条件b部分,对通用条件中的相应条款进行修正,然后在本条款中写明有关事宜。
4.1监理单位违反监理合同的规定,并因此造成了业主的经济损失,其范围可能较广且不易确定。按照惯例,监理单位一般仅对因其明确责任而受到损害的工程给予赔偿。
4.4赔偿限额可考虑多种方法,例如按照对等的原则确定:监理单位向业主赔偿的累计极限金额是:相关项目或工程的全额监理服务费用乘以监理单位的责任比例减去已交税金;业主向监理单位赠偿的累计极限金额是:相关项目或工程的全额监理服务费用。
4.5.2鉴于国内当前情况下银行在提供履约担保时的各种制约,建议业主在此条款中,考虑多种方法予以变通。
5.5.4对于监理合同期限较短(例如一年以内)的项目,可以不考虑物价变动对监理服务费用的换响;而对于监理合同期限较长(例如两年以上)的项目,则业主宜按照物价指数法对监理单位的监理服务费用进行调整。
6.2.1业主向监理单位支付监理服务费用的期限,按惯例为28日。
7.3业主根据项目或工程的实际情况,既可以设立单项奖也可以设立综合奖还可以设立某些特定目标奖对监理单位履行监理服务过程中的优异成绩给予奖励。
8双方在此只可约定一种解决最终争端的方式,如果约定仲裁方式,对仲裁结果不服的一方,不可再向法院提出上诉。
b签约双方根据项目或工程的实际情况和具体要求,在此处对监理合同通用条件中不适用的条款进行修正或删除,对缺少的条款予以补充。按照惯例,当合同通用条件与合同专用条件之间出现矛盾时,以合同专用条件为准。
公路工程施工监理合同附件a
一、监理服务的形式由两部分组成。在第一部分中,提出对监理单位的资质、监理服务的主要方式和监理服务过程中的工作隶属关系等原则要求;在第二部分中,提出对监理服务机构的设置、人员工作计划的安排和主要人员的资质等具体要求。
二、在监理服务的范围中主要阐述本次监理服务所包括的工程范围和工作范围,并具体规定监理服务的性质、目的和主要工作目标。
三、监理服务的工作内容首先应参照
的规定进行归纳,然后再根据项目和工程的实际情况予以调整。
四、业主应根据监理服务内容中所规定的各项具体监理工作,对监理单位的职责范围和权限划分给予准确的界定。
五、所有与监理服务有关的合同正式文件、修汇或补充文件,都是监理单位履行监理服务的依据必须在本条目中明确列入。
公路工程施工监理合同附件b
一、根据监理单位履行监理服务的实际需要,双方在此约定业主向监理单位免费提供的文件和资料的内容、份数及期限。
二、为了顺利地履行监理会同,业主应对监理单位就项目或工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题所提交的书面请示,及时给予书面答复;双方在此约定业主对各类问题给予书面答复的期限。
三、业主应当利用自身的优势,在项目所在地向监理单位提供必要的协助,以创造一个良好的外部工作环境,使监理单位能够较为顺利地按照监理合同的规定履行监理服务。双方在此约定由业主负责办理或协助监理单位办理的各项事宜。
四、为了支持监理单位履行监理服务,双方在此约定业主向监理单位免费提供的设施、设备和主要物品的品种、数量和相应的最迟提供时间、允许使用时间以及使用、维修费用的开支办法。如果上述设施、设备和主要物品由第三方提供,则应根据业主与第三方签订的工程承包合同文件的规定办理,并在本条款中写明相关事宜。如果要求监理单位自备全部或部分上述设施、设备和主要物品,则必须在本条款中增列业主对监理单位给予经济补偿的办法。
五、为了配合监理单履区行监理服务,双方在此约定业主向监理单位免费派遣的辅助监理服务的工作人员的种类和数量,以及双方对此类人员的管理方法。如果要求监理单位自行聘用全部或部分上述人员,则应在本条款中增列业主对监理单位给予经济补偿的办法。
公路工程施工监理合同附件c
一、1计算监理服务费用的方法很多,如:费率法、人年资法和总额法等。推荐使用的方法是费率法,即:按照监理服务范围所包括的工程合同价额,确定相应的监理服务合同资率(参照部颁规定费率),测算初始的监理服务合同价额;按照工程合同结算价额乘以监理合同费率确定最终的监理服务结算费用。如果监理服务工作量基本无变化而监理服务最终结算费用低于监理服务初始合同价额,则应当按照监理服务初始合同价额结算。
2.业主应通过与监理单位协商签订补充协议的方式,委托监理单位提供附加的监理服务。计算附加监理服务费用的方法,原则上应在正常监理服务费用计算办法的基础上确定、由于在实际操作过程中,情况比较复杂,业主与监理单位签订补充协议时,应确定监理单位提供附加服务其相应费用的计算方法。另外,建议业主在监理合同中,要求监理单位将法定节、假日和工作时间以外的加班费用列入监理服务费用报价中,将此项监理服务作为监理单位正常的服务。
二、业主按照监理合同规定的期限和方式,向监理单位及时支付监理单位根据监理合同的规定应当得到的监理服务费用,是业主极为重要的合同义务。按照惯例,业主在与监理单位签订监理合同和收到监理单位的履约担保后,即应向监理单位支付一定的动员预付费,并在以后的日常支付中,按照动员预付费与监理服务费用总额的比例分期扣回;业主应根据监理合同规定的办法,按月向监理单位支付监理服务费用;监理服务费用的结算可以分为两个步骤:第一步是,在签发工程交工证书之后完成动员预付费和监理单位对业主给予赔偿(如果有)的扣回,结算相应工程的监理服务费用并向监理单位返还一定比例的履约担保金;
第二步是,在签发工程缺陷责任终立证书之后,扣回全部根据监理合同的规定应扣回的款项(如果有),结算工程缺陷责任期的监理服务费用和全部根据监理合同的规定应支付的款项(如果有)向监理单位返还全部剩余的履约担保金。
公路施工合同(篇2)
业 主 方: (以下简称甲方)
承 建 方: (以下简称乙方)
为了加快农村新村建设实施项目,解决农村交通困难,经村委会召开村民议事会讨论通过,一致同意决定将新建公路本村段改建为水泥硬化路面。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意,特签订如下合同:
一、时间要求
本合同签订后报镇政府审阅,由镇政府统一安排动工日期。从动工之日起,在正常施工条件下(除雨天无法操作混泥土工序外)必须在 天内完工。否则,甲方有权拒付进度奖励金。
二、质量要求
本段路全长 米,工程质量要求达到:路基平坦,压紧无凸坑,卵夹石层宽3.5米、厚10公分,混凝土硬化宽3米、厚18分,做到两边、当中一样厚。混凝土标准:C25,确保路面在两年内不变形。附属工程按照甲方规划要求施工。
三、甲方责任
1、认真做好乙方施工之前的“三通”工作,无偿提供施工作业场地(堆料、拌料场地),并彻底为乙方排除施工之前的一切障碍。
2、对乙方在施工期中提前向甲方反映的施工障碍,甲方必须迅速排除。否则,由此而造成的延误工期由甲方负责。
3、甲方在乙方施工期中,每天派出两人负责监督施工质量,掌握工程进度,其人员概由甲方自理。乙方必须服从监督,正常施工。
4、甲方必须积极筹备工程奖金,确保按期向乙方兑现。
四、乙方责任
1、积极做好施工安排(含作业人员、机械配备、材料采运等),在动工之期下达后能正常施工,确保在 天内能按质按量完工。
2、狠抓工程质量管理。严禁偷工减料或采运伪劣材料,否则,甲方有权对乙方加倍处罚。同时,由此而造成的延误工期由乙方负责。
3、严格加强对施工人员的安全教育,杜绝事故发生,否则,甲方不付安全费;同时,由此而造成的经济损失概由乙方负责。
五、工程款结算与支付办法,经双方议定:
1、混凝土硬化路面每 米为 万元。本段路面全长 米,计 万元。
2、安全费 元。
3、进度奖金 元。
4、总计: 万元,大写:
5、附属工程按实际施工量另行结算。
上述工程款待工程竣工,经上级验收合格后,在 年 月 日前支付乙方 % ,剩余 %在 年 月 日前付清。
六、本合同尚有未尽事宜处,待甲、乙双方协商后,另行补签有效。
七、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报政府一份。并从签字之日起生效,到工程款付清终止。
甲方:
代表:
成立合同人:
乙方:
年 月 日
公路施工合同(篇3)
经过邀请招标,发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。一、 工程项目
1.1 工程名称:道路工程
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)
1.8 质量标准:合格。
1.9 工 期:工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。二.技术标准及图纸
2.1 图纸
2.1发包人提供:
2.2 技术标准:
2.
2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范;
2.
2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三.双方权利和义务
3.1 发包人的权利和义务
3.
1.2发包人主要工作:
3.
1.
2.1 负责场地三通一平;
3.
1.
2.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.
1.
2.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.
1.
2.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.
1.
2.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.
1.
2.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.
2.1承包人主要工作:
3.
2.
1.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。
3.
2.
1.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.
2.
1.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.
2.
1.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.
2.
1.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.
2.
1.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;四、工程价款a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。b.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。五、工程价款的支付
5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满________年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;六.竣工验收
6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
6.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合____市____市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。七.违约责任
7.1发包人违约:
7.
1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
7.2承包人违约:
7.
2.1 因承包人原因,未按本合同第
1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
7.
2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
7.
2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8.
2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。八、合同生效与终止
8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公X后生效;
8.2合同订立时间:年____月____日;合同订立地点:____市。
8.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。九、合同份数
9.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
9.2副本陆份,双方各执叁份。本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。发 包 人:(公X) 承 包 人:(公X)委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:签订地点:签订时间
公路施工合同(篇4)
摘要:公路工程施工合同管理是工程项目管理的重要内容之一,本文探讨了在公路工程施工合同管理过程中存在的问题及如何加强合同管理的建议。
关键词:公路工程施工合同管理施工管理
0引言
公路工程施工是建设项目在完成工程设计和施工招标后进行公路产品生产的最后实施阶段,具有投资大。周期长,涉及面广.管理难度大的特点。公路施工合同无论对发包人和建设单位,还是对承包人和施工单位都是十分必要的。
1当前公路工程施工合同管理中存在的主要问题
1.1公路工程合同发包人不尊守合同约定,随意调整合同单价或提高公路验收标准。目前在浙江的路网工程中,发包人(业主)系公路行政主管部门,而承包人(施工单位)则多数
系该公路行政主管部门的一些下属咩I位。行政干预过多。往往在签订合同后。开始进场施工时。业主开始采取一些行政手段对原来施工单位投标的单价进行调整,并且抬高公路中间验收标准。如原设计是三级路标准的公路要求施工单位按二级公路标准进行施工),致使承包人(施工单位)要用建低等级公路的造价来建设比原设计高一个等级的公路
1.2“阴阳合同”充斥市场。“阴阳合同”是指发包人在有形建筑市场通过公开招标选择承包人,片按照招标文件及中标通知书要求,与中标承包人签订施工合同,俗称“阳合同”;在有形建筑市场以外,另行与承包人签订一份合同书或补充协议。
该合同未经建设行政主管部门审奋备案,但在实际施工活动中被双方认可,即所谓的“阴合同”各种“阴阳合同”尽管表现形式各异,但归纳起来“阴合同”主要在方面与“阳台同”存在明显差异:发包人利用建设工程发包中的主导地位,将自身的一些风险转移到承包人身上。
1.3施工 企业 合同意识淡薄,缺乏专业的合同管理人才主要表现在:不严格按合同办事。出现问题后不能按依照合同办事,而是习惯于找领导协调,即使是匝的索赔也不能理
直气壮的提出。
不设立合同管理部门,缺乏专业的合同管理人才。大多数项目管理机构都未设立合同管理部门。缺乏可行的有效的动态合同管理制度和具体的操作流程,不能对工程进行及时的跟踪和有效的动态合同管理。合同管理是高智力型的,涉及全局的,又是专业性、技术性强、极为复杂的管理工作,对合管理人员的素质要求很高。管理人才的缺乏极大的影响了我闰的施工企业合同管理水平的提高。
1.4合同索赔工作难以实现。由于礼会条件,自然 环境的变化.公路业是一个索赔多发的行业。索赔是合同和 法律 赋予受损者的权利,也是合蚓缺陷的补允,其实质是承发包双方承担工程风险比例的再分配。对于承包人来讲工程索赔是一种保护自己正权益、弥补上程损失的有效手段。而由于公路市场行政干预过多,给索赔工作造成了许多干扰因素,导致合同索赔难以进行,承包人往往是受损害者。
2公路工程的合同管理工作
2.1加强合同管理知识培训。建立专门的合同管理机构合同管理是工程项目管理的一个重要组成部分,贯穿于工程建
设的全过程,涉及到工程的招投标、合同的履行、变更索赔、争议处理等诸多方面。
合同管理需要具有各方面知识的综合性人才,施工企业应该针对公路工程的特点,采取外培、内训相结合的方式,加强企业职工施工技术、工程造价以及财税法律等相关知识的培训,培养一批具有较高政策观念、通晓合同管理理论、具备较多实践经验的合同管理人员,并在实践中锻炼和提高他们的综合素质,并且应当建立专门的合同管理机构,规范合同管理工作,确保合同管理工作有序、协调进行。
2.2认真审核招标文件、仔细分析合同条款在公路工程投标签约阶段,合同管理人员应该认真钻研招标文件及其合同条款,在商签合同过程中,应对明显把重大风险转嫁给承包商的合同条件提出修改的要求,对其达成修改的协议以“谈判纪要”形式写出,作为该合同条件的有效组成部分。
对于明显加重施工 企业 责任、排除其主要权利的显失公平的条款,可以在投标阶段与业主协商,进行修订补充;如果未能与业主协商一致,施工企业应考虑相应增加投标报价费用以减轻合同风险。合同签订过程中,对业主开脱责任的条款要特别注意,如:合同中不列索赔条款、拖期付款无
时限,无利息、没有调价公式、业主认为对某部分工程不够满意,即有权决定扣减工程款、业主对不可预见的工程施工条件不承担责任等等。对其模糊不清的地方要求业主进行书面澄清,该澄清文件及随后的其它补充文件都将构成合同文件的重要组成部分。施工合同是建设单位和施工企业在工程施工中必须共同遵循的 法律 文件和技术 经济 文件,是工程顺利实施的重要保证。公路施工合同除了工作范围、工期、质量、造价等一般条款外,内容还涉及保险及税收、文物、专利等多种关系和因素。在签订合同中应全面考虑这些因素,仔细斟酌每一条款,否则,可能造成合同履行的重大损失或失败。合同条款要尽量具体明确,决不能含糊其词留有活口,这样不利于工程顺利施工和按期交工,容易埋下施工障碍和竣工矛盾突发的隐患。施工企业应选派具有较高业务水平和综合应变能力的人员参与合同谈判,明确谈判原则及主要目标,针对工期、质量及造价等业主关注的问题,制定谈判策略,积极争取修改风险型和过于苛刻的条款,签订一个合同双方权利义务关系比较平衡,少有或没有苛刻的单方面的约束性条款以及风险较小的有利合同。施工企业应该确保签订合同过程的程序化、规范化、合法化,签订严密的施工承包合同,才能减少履行合同中甲、乙双方的纠纷,维护合同双方利益,完成工程项目的既定目标。
2.3做好工程量清单复核,严格履行合同公路工程招标阶段的工程量清单一般是根据初步设计图纸统计 计算,与施工阶段的设计图纸有一定出人。另外,由于公路工程战线长,地质条件复杂多变,工程变更较多,竣工工程量清单与招标工程量清单可能有较大出人。但是,一般在公路工程施工过程中,单项工程量累计计量一旦超过招标清单工程量后,业主均开始停止支付该项工程款,待清单复查工作完成确保无误后才开始继续计量支付所增加的工程量,致使一般公路工程中后期均有大量工程量得不到及时计量,造成资金积压。因此,施工企业应该根据施工阶段发放的图纸,及时复核工程量清单,对变更工程量及单价及时申报,使已完工程能得到及时计量,从而缓解施工企业中后期资金压力,增加工程现值。公路工程工期一般在l8个月左右,时间跨度较长,按月计量期数较多,清单项目也较多。由于合同管理人员与施工人员的脱节,很容易造成已完工程量漏计。做好计量台帐,可以很好的防止工程量漏计,也可以为清单工程量复核提供依据。
公路工程施工合同与其他建设合同一样,是施工阶段合同管理的依据,是施工企业与业主和监理的唯一纽带。合同一经签订,即对双方具有约束力,履约责任单位或责任人应切实维护企业的合法权益,履行合同义务。施工企业为了严
格履行合同应该做好以下几个方面的工作:①按照合同要求进度组织施工,保质保量按时向业主移交工程。②工程发生变更时,及时向业主提出索赔报告,取得相应的工期延长及经济补偿。③根据合同规定进行工程计量,按时提出中期支付证书,并且按照合同规定程序进行催款工作,确保适时得到工程款。施工企业应该认真组织施工,保证按期按质竣工,全面实际的履行合同,由此才能全部结算工程价款,从而实现自身的经济效益,并赢得良好的信誉。
2.4注意收集索赔资料,及时进行施工索赔公路工程施工索赔是公路工程合同管理的重要环节,是施工 企业 保护自身正当权益、弥补工程损失、提高 经济 效益的重要和有效手段。由于目前的公路建筑市场仍是买方市场,可以说是僧多粥少,所以施工企业有时为了找米下锅、维持生产,不得不采取低价中标的策略获得项目。此时,变更与索赔的成立与否是施工企业合同管理成功的关键所在,是解决企业亏损与赢利的基本途径。施工企业想要搞好施工索赔工作,需要各级领导的充分重视,相关部门的协调与配合。在公路工程施工过程中,合同管理人员应该经常深人施工现场,了解和收集施工有关资料,及时掌握现场施工动态,协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用,为最终的工程 总结 算提供依据和做好必要的准备工作。
2.5不断总结经验,提高合同管理水平公路工程完工后,合同管理人员应该仔细分析合同执行情况,认真总结合同管理经验,对合同管理好的经验加以推广,对过时、不符合现行 法律 法规,以及不严谨、容易被对方索赔的条款要加以改正,并在以后工程合同中加以明示或制定相应的预防措施,提高公司合同管理水平。
3结束语
公路建设项目战线长、作业面广,地质条件复杂多变,并且施工期间存在许多不可预见因素。施工企业必须抓住公路工程的特点,做好公路工程的合同管理工作,以保证工程顺利实施并为企业争创最大经济效益。
参考 文献 :
[1]成虎.建筑工程合同管理与索赔[M].东南大学出版社.1997.8
公路施工合同(篇5)
发包方(以下称甲方):__________
法定代表人/职务:__________
委托人/职务:__________
营业执照注册号:__________
开户银行/帐号:__________
地址:__________
邮编:__________传真:__________
电话:__________
承包方(以下称乙方):_______________
法定代表人/职务:_______________
委托人/职务:____________________
营业执照注册号:____________________
开户银行/帐号:____________________
地址:__________
邮编:__________传真:__________
电话:__________
甲、乙双方本着平等互利,诚实信用的原则,依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和职责,经双方协商同意达成以下条款:
第一条工程项目:
1.1工程名称:道路修缮工程。
工程地点:丰台区樊家村
承包范围:按照北京丰台区建筑市政设计所设计的施工图纸施工。
1.2工期:
(1)经双方协商,达成一致。
(2)开工日期:20xx年______月______日
竣工日期:20xx年______月_____日
1.3工程做法:
1.4质量等级:_______________________________
1.5合同价款:元(按实际完成工程量结算)
人民币(大写)(按实际完成工程量结算)
第二条甲方职责:
2.1甲方负责将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方,然后并于现场交验;
2.2甲方负责组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底,做好会审、交底纪要,并按图纸的份数发给乙方。
第三条甲方驻工地代表
3.1甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人,然后务必由具备相关专业知识的技术人员担任,若甲方代表易人,须提前七天通知乙方,其后任务必全面继续承担前任应负的职责。
3.2甲方代表或其代理人的指令、通知,须经其本人签署并以书面形式递交乙方后生效。
3.3甲方驻工地代表及委派人员名单:_____________________
第四条乙方工作
4.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,然后拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划,并送交甲方;
4.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,然后严格按照图纸和做法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算;
4.3做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、竣工图等文件移交甲方;
4.4做好施工组织管理、维持现场整治,做到“工完场清、道路畅通”。
4.5工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责保护,然后乙方保护期间发生损坏,乙方出资修复。
4.6在竣工后规定的保修期内,由于施工原因造成的质量问题,乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进行保修。属设计或甲方使用及其它原因造成工程质量问题,乙方可给予返修,但返修费用由职责方承担;
4.7施工中发生的一切安全事故,除甲方人员自身职责外,均由乙方承担全部职责,并立即报告甲方。
第五条乙方驻工地代表
5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表,应书面通知甲方,然后若乙方代表易人,须提前七天通知甲方,其后任务必全面继续承担前任应负的职责;
5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责,乙方的要求、通知,均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方后生效。
第六条工期顺延
6.1以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,然后工期相应顺延:
(1)设计变更,工程量超多增加;
(2)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方职责造成的爆炸火灾、水灾,以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;
6.2上述状况发生后两天内,乙方就延误的资料和因此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后五天内予以确认并答复。
6.3非6.1条款所列出各种原因,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约职责。
6.4乙方未能按照合同约定工期完成工程,每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的千分之一的违约金。
第七条工程质量等级
7.1工程质量要求到达北京市市政工程质量检验评定标准。
7.2工程质量不贴合设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
第八条合同价款及调整
8.1合同价款为有条件之可调价款,有下列状况之一者可作调整:
(1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证;
(2)甲方代表签认的工程量增减;
8.2上述状况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,报送工程造价审查部门审定,确定合同价款的增减。
第九条工程预付款及竣工结算
9.1合同生效后五日内,甲方付给乙方合同总价的%为工程预付款;铺装铺油前甲方付给乙方合同总价的%;整体工程竣工验收合格结算后,甲方付至95%;质量保证金为结算总款的5%,质保期满后20天内支付。
9.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方自签收之日起天内将结算审核完毕,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。
第十条竣工验收
10.1乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前十五天内向甲方带给完整竣工资料(一式___肆___份)和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十天内组织有关部门验收,并在验收后五天内提出修改意见,乙方按修改意见修改,并承担由乙方原因造成修改的费用。
10.2竣工日期的认定:竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期,若要修改才能到达竣工要求的,应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。
10.3经验收贴合国家质量标准,验收完毕后,若乙方在五天内未向甲方移交,由此造成甲方的经济损失,概由乙方承担。
10.4工程竣工验收贴合国家有关质量标准,乙方不得任何理由而拒绝交付。
第十一条保修
11.1保修期限:以工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行,沥青砼路面及人行道为年。
11.2保修职责范围:除甲方使用过程中人为损坏,自然灾害及人力不可抗力因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等,均属乙方保修职责范围。
11.3保修资料包括:合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定,双方或多方会议纪要约定的全部资料。
11.4保修费用:从工程结算款中截留,即结算总价款的5%,若发生的累计保修费超过所截留保修费总额,超出部分仍由乙方支付。
11.5保修期间:乙方应在接到甲方书面通知后,天内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用在保修费内扣除,不足部分由乙方支付。
11.6保修期满后二十天内,甲方将剩余保修费一次性支付给乙方。第十二条争议的解决
双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议,应友好的协商解决,协商不成,双方同意提交合同履行地即北京市丰台区人民法院诉讼解决。
第十三条违约职责
13.1违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误职责分担:甲方违约,工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延。
13.2违约金的标准:合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同,均属单方毁约,毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还务必向对方支付合同价款_______%的违约金。
13.3赔偿经济损失的范围:乙方不按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。
13.4损失的计算方法:实际直接损失加间接损失。
13.5因乙方原因中止合同时,甲方有权决定是否理解与本工程有关属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权利。
第十四条安全施工
14.1乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的职责和发生的费用。
14.2若发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救带给必要条件,发生的费用由职责方承担。
14.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲乙双方共同商定。
第十五条不可抗力
15.1不可抗力原因和因素的认定标准:
(1)六度以上的地震;
(2)六级以上的持续一天台风;
(3)30MM以上的持续24小时的大雨、暴雨;
(4)自然原因发生的火灾;
(5)其它不可抗力原因(包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方职责造成的爆炸等)。
15.2上述不可抗力因素出现,乙方应立即采取措施并向甲方报告损失状况和清理、修复的费用,若灾害呈间歇形式发生,乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害状况,直到灾害结束。
15.3因15.1所列灾害发生的费用由双方分别承担。
(1)工程本身的损害由甲方承担。
(2)人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用;
(3)乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停工、窝工,机械、设备停置损失,由乙方承担;
(4)清理、修复工作的职责与费用承担,双方另签补充协议。
第十六条合同的生效与终止
16.1本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
16.2本合同签订后,双方应认真履行本合同,关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。
第十七条合同份数
本合同一式份,甲方_____份,乙方_____份,附加条款与本合同具有同等法律效力。
第十八条其他约定条款
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:__________(盖章或签字)法定代表人:__________(盖章或签字)
委托代理人:__________(盖章或签字)委托代理人:__________(盖章或签字)
本合同签订日期:_________年_____月_____日
公路施工合同(篇6)
附件a监理服务的形式、范围与内容
一、监理服务的形式
1服务要求
例:对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。
2组织机构
认对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。
二、监理服务的范围
1服务范围
例:监理服务所包括的工程范围和工作范围。
2服务目标
例:监理服务的性质、目的及主要工作目标。
三、监理服务的内容
例:本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作,应主要参照《公路工程施工监理规范》(jtj077-95)的内容予以归纳,并根据本工程的具体情况予以补充。
1编制监理规划或计划;
2熟悉合同文件,了解施工现场;
3参与支柱和设计交底工作,审查承包人提交的复测成果和施工图设计;
4督促和检查承包人建立质量保证体系;
5主持召开第一次工地会议和常规工地会议;
6已发布开(复)工今批准单项工程开工报告;
7审核承包人授权的常驻现场代表的资质,以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质;
8验收承包人的工地试验室,审核其人员资质;
9建立监理的试验、检测工作体系,按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作;
10审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验;
11审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量;
12审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;
13审查分包合同和分包人的资质,控制重要外购成品件或半成品件的质量;
14审批承包人提交的总体进度计划,检查和督促承包人实施进度计划,核批承包人的修正计划;
15要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量;
16签发中间交工证书;
17调查、处理工程质量缺陷和事故,出现重大质量事故时,督促承包人按规定上报有关部门;
18发布停工令;
19对已完工程进行准确的计量;
20签发中期支付凭证;
zi发布变更令;
22受理合同事宜,根据合同规定进行评估和处理;
23根据合同规定处理违约事件,协调争端,在仲裁过程中作证;
24编制监理工作月报、季报和年报;
25对承包人的交工申请进行评估,组织对拟交工工程的检查和验收;
26签发交工证书;
27督促、检查承包人按工程管理部门和业生的要求编制竣工文件;
28编制监理方面的竣工文件;
29监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划,检查和验收剩余工程,对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任;
30签发工程缺陷责枉终止证书;
31签发最终支付证书;
32配合业主的竣工验收和工程移交工作;
33其它。
四、业生对监理单位的授权
例:业生在此明确:监理单位根据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限,以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。
五、监理服务的依据
例1:监理合同;
2业生与第三方签订的正式合同、协议及附件;
3合同图纸及说明;
4合同工程量清单及说明;
5合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等;
6国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等;
7其它。
六、其它
双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。
业主:
(盖章)
监理单位:
(盖章)
授权代表:
(签字)
授权代表:
(签字)
年月日
年月日
附件b业主提供的监理工作条件
一、文件和资料
例:业主在监理合同生效之日起__日内,向监理单位免费提供下述文件、资料:
1业主与承包人签订的合同协议与条件__份;
2业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明__份;
3合同图纸和相关的标准图纸及说明__份;
4合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程__份;
5其它。
二、决策与决定
例:业主同意:根据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示,及是时予以决策或决定。
双方在此约定:业主对上述问题给予书面答复的期限。
三、协助
例:业主在项目所在地对监理单位提供如下协助:
1建立监理工作人员及个人财产的出入通道;
2建立监理服务费用财务通道;
3建立监理服务所需的公关和信息通道;
4避免监理单位根据监理合同履行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金);
5解决非监理单位原因而发生意外事件时,监理工作人员的遣返和相关事宜;
6其它。
四、设施与物品
公路施工合同(篇7)
山西忻阜高速公路建设管理处 (发包人名称,以下简称发包人)为实施 (项目名称),已接受 河南省*****工程有限公司 (承包人名称,以下简称承包人)对该项目 第三 标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1、第标段由至,长约,主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程,(文山隧道、长江塘隧道、长城岭隧道)。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(2)中标通知书;
(3)补遗书;
(4)投标函及投标函附录;
(5)项目专用合同条款;
(6)山西省公路行业标准专用合同条款;
(7)公路工程专用合同条款;
(8)通用合同条款;
(9)技术规范;
(10) 图纸;
(11) 已标价工程量清单;
(12) 投标人信用承诺书及目标承诺书、承包人有关人员、设备投入的承诺;
(13) 根据承诺提供的详细人员、设备清单;
(14)施工组织设计安排;
(15)农民工工资支付承诺书;
(16)其他合同文件。
3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)叁仟伍佰贰拾柒万伍仟肆佰壹拾陆元叁角肆分(小写)( 35275416。34元)。
5、承包人项目经理: *** 。承包人项目总工: *** 。承包人主管施工副经理 ***
6、工程质量符合 合格 标准。
7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9、承包人应按照监理人指示开工,工期为 225 日历天。
10、本协议书在承包人提供履约担保及信用保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
11、本协议书正本二份、副本 陆 份,合同双方各执正本一份,副本 叁 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
12、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公路施工合同(篇8)
综合库至瓦头坡公路工程施工安全合同
甲方:陕西嘉煜路桥有限责任公司
乙方:高郡
现因乙方承揽了甲方的综合库至瓦头坡公路工程的劳务机械施工,为了确保安全生产,实现不发生任何安全事故的目标,为了明确甲、乙双方的生产安全责任,现依照 国家有关安全生产的法律法规,签订本合同。
一、甲方职责
1、认真贯彻、传达和落实有关安全生产的政策、法规。如发生安全事故,原则上参与事故的调查和协调处理。
2、定期或不定期组织对乙方施工现场的安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1、坚持“安全第一,预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全教育,增加自己施工队伍人员的安全意识,落实各项安全措施,自觉做好安全生产工作。
2、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章的要求,在生产过程中配备专人负责生产安全事务,以确保各项安全措施落到实处,并及时查处安全隐患。
3、配置安全生产所必需的标志服,安全警示标志牌(栏)等设施。
4、施工现场应按规范要求设置施工与安全警示标志标牌,按日作好标志标牌摆放情况的书面记录以及用数码相机进行拍照以保存施工现场的状况并送呈甲方备存,直至工程竣工。
5、工程施工期间,乙方应安排专人对摆放的施工与安全警示标志标牌进行管理,发现倒地、损坏的要及时扶正、更换,发现丢失应及时补放。对不能修复的涵洞、危桥和损坏的路段除要设置明显的安全警示标志标牌外,两端还应设置禁止通行的障碍物。
6、车辆、人员密集的施工场地应配备专(兼)职安全员,以保障施工现场的安全畅通。
7、注意防火、防盗,凡对各种电器和机械设备进行安装和维修,必须按有关规定进行操作。
8、工地开工前,应与民工之间签订安全责任合同。
9、经常性地开展自检自查工作,及时查处安全隐患;一旦发生安全事故,应及时报告甲方,同时采取相关的补救措施,将事故损失降低到最小限度。
三、乙方未认真履行职责或违章操作造成安全事故,由乙方承担全部经济与法律责任,甲方概不负责。
四、本合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方单位盖章: 乙方单位盖章:
甲方代表(签字):乙方代表(签字): 委托代理人签字: 委托代理人签字:
年 月 日 年 月 日
公路施工合同(篇9)
甲方:
乙方:
为确保 高速公路快捷、安全、舒适、畅通,真正给司乘人员提供一条好路,双方根据《中华人民共和国合同法》、《高速公路养护技术规范》等相关法律、法规,结合
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程内容:
1、 保洁:
1) 路面干净、整洁,无杂物及散落物;
2) 中央绿化带清洁、无杂草,活动护栏以下干净、无杂物;
3) 护栏板、立柱洁净,局部泥浆等污染物随时清除,百米标、分流岛清洁;
4) 桥梁防撞墙、防眩板清洁,伸缩缝清理干净彻底、泄水孔及时疏通;
5) 泄水槽畅通无杂物淤塞;
6) 雨雪后路面、桥面积水积雪及时扫除
7) 路肩、边坡整洁无高草,无白色垃圾污染,边沟畅通无淤塞;隔离栅网上无杂物。
2、 小修项目:
1) 路面病害坑槽、沉陷、翻浆、裂缝等处理及时;缺失标线随时补划;
2) 损坏护栏板、活动护栏、立柱、分流岛、弯头等更换及时
3) 损坏的路肩及道牙、泄水槽修复及时;
4) 防眩板的更换、校正、改装;
5) 汛期水毁处理;
6) 路面桥面涵顶匝道除雪、融冰。
四、 养护期限:月
五、 工程造价及付款方法:
日常养护工程费用共需约 ,保洁实行总价承包每公里 元,小修实行单价承包,具实计量,日常养护费用日清月结,依据甲方考核情况支付养护费用。
六、 双方责任:
(一)甲方责任:
1、 负责审批每月日常养护计划,及时向乙方下达养护任务;
2、 每天上路检查验收,检查以双方约定的检查内容进行检查,并依据甲方《标准化养护管理办法》中的考核办法进行相应处罚,罚款从当月工程款中扣除;
3、 按照甲方《标准化养护管理办法》的有关规定,办理养护合同的签定及工程竣工验收结算手续;
(二)乙方责任:
1、 负责每日巡查并做好记录,每周及时上报下周养护计划,待甲方审批后抓紧实施并落实到位,发现突发情况及时向甲方报告;
2、 认真严格履行合同,快速有效的完成甲方下达的各项施工任务,保证保洁、小修的及时性,以及除雪融冰等其它突发性应急抢险任务的迅速完成;
3、 服从甲方委派监理的指令,确保施工质量,内业资料完整、规范,上报及时;
4、 服从甲方路政部门的指挥,安全施工、文明施工、规范施工、组织到位,保证道路畅通;
5、 施工中的一切安全问题由乙方自负。
七、 安全施工:
根据甲方路政部门对养护施工的安全要求,结合养护实际,对乙方提出如下安全施工管理规定:
1、 未做好施工准备,不具备开工条件,不得上路摆标。
2、 施工不得影响通行,更不得随意拦停车辆,严禁施工造成堵车。
3、 施工车辆不得随意调头,逆向行驶或乱停乱放,严重老化,带病机械不得上路。
4、 施工车辆必须悬挂彩旗等明显标示。车后悬挂施工车辆,随时停车字样。
5、 所有现场作业人员必须着反光背心。
6、 施工作业区必须有施工现场负责人在场,并配合有专职安全防护员。
7、 施工作业区锥标应醒目,摆放整齐、规范,设有渐变段。
8、 标牌摆放符合规范要求,间距适当,其中减速牌不少于3个,间距不小于50米。
9、 坑槽开挖后,尽快补上,不得出现打开的作业区无人防护、看管现象,养生路段必须有养生牌。
10、 夜间施工必须有照明设备,并配警示灯。
八、 争议的解决
在合同履行期间,出现任何争议,双方应首先通过友好协商的方式解决。如协商不能解决,任何一方均可向合同签定地的法院提起诉讼。
九、 合同生效与终止
1、 合同签订时间:
2、 合同签订地点:
3、 本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效。
4、 本合同附件与本合同具有同等效力。
5、 本合同在甲乙双方书面同意的情况下,若就未尽事宜予以修改和补充,则对本合同的任何修改或补充经甲乙双方签订书面合同后,即构成本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。
6、 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
7、 本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公路施工合同(篇10)
石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路工程
施工合同
发包人:石泉县熨斗镇人民政府(简称甲方)承包人:陕西石泉万达建设工程有限公司(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就新农村建设道路工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下。
一、工程概况
1、石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程位于熨斗镇,是连接熨斗镇麦坪村、双坪村的重要通道,该路基工程长3.381km、宽7m,主要工程内容为石方开挖、土方开挖、石方爆破、路肩浆砌石、路内挡土墙。
2、工程名称:石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程
3、工程地点:熨斗镇麦坪村
4、工程内容:土方开挖、石方开挖、石方爆破、浆砌石挡坎等。根据甲方要求产生的一切工程量。
5、承包方式:包工包料。
二、合同工期
1、开工日期:2017年11月20日
2、竣工日期:2018年1月20日
3、合同工期:60天。
三、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及保护。
3、甲方的义务:
⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划。
⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务:
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。
⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
四、合同总价及付款方式
1、工程总价(大写):玖拾玖万捌仟贰佰陆拾陆元肆角陆分(小写)¥998266.46元
2、工程款支付:该工程毛路挖通后甲方向乙方支付总工程款的50% ;工程浆砌石完工后付到总工程款的80%;工程竣工验收决算后付到总工程款的95%,预留5%作为保证金,一年后无质量问题向乙方支付完。
3、违约责任:若一方违约,则按承包总额5%支付违约金。
五、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖公章):熨斗镇人民政府
法人代表(签章):
乙方(盖公章):陕西石泉万达建设工程有限公司
法人代表(签章):
合同订立日期: 2017年11月10日
公路施工合同(篇11)
甲方:
乙方:
为了更快,更好的完成高速的竖井工程,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:
一、本合同内容为高速公路J2合同段的1#竖井和2#竖井。具体施工内容为业主提供的图纸要求。其中不包括本合同签订前,甲方已经完成的工程量。
二、甲方责任:
1、负责本工程的工作人员的安全培训、技术培训、生产管理、生活管理等;
2、负责现场文明施工;
3、负责安全生产;如发生安全事故,责任由甲方承担;
4、负责工程涉及的技术资料并按图纸要求组织施工;
5、负责提供工程变更部分所需要的全部资料;
6、根据施工需要制定工作人员的奖惩制度;
7、根据施工需要,制定施工计划,并向财务提供资金预算。
三、乙方责任:
1、负责提供本合同内容所需要的周转资金;
2、负责本合同内容的财务管理;
3、配合甲方做好全部工作人员的工资管理及发放;
4、负责与项目部及的财务往来,确保及时回笼资金;
5、每个月20日根据甲方提供的预算做好下个月的财务计划;确保资金周转不能影响施工;
6、每个月5日前后3天内向甲方公开上个月的账目,做到账目清晰;
7、签字支出;施工生产需要的支出由当事人申请,20xx元以上的支出由和况,一方不在场的,可以电话沟通好,事后补签。
8、现场关系协调费单笔20xx元以下的体控制在产值的0、5%;
9、业主及项目部的关系协调费仍由产值的1%执行。
四、双方利润分配:
1、1#竖井属于本合同的内容,甲方分55%,乙方分45%;
2、2#竖井,双方各占50%。
五、利润的计算办法:
1、项目部的工程结款减去人员工资、各种材料、水电费、甲乙方机械设备租赁或损耗、管理费及协调费;及乙方投入的运营资金,(含利息,其中设备款不包含在内)
2、现场由甲方投入的机械设备在工程完工后仍归甲方所有;
3、由乙方出资投入的机械设备在工程完工后仍归乙双方所有;
4、机械设备的自然损耗也算入成本,具体标准参考市场价双方协定。
5、甲方现场的装载机、挖掘机、乙方井架、绞车按市场租赁价结算。(装载机月租赁费6000元,挖掘机月租赁费17000元,井架月租费15000元、绞车月租费17000元,此费用不包含驾驶人员及维修保养费用)。
六、关于公司印章的管理
为避免不必要的麻烦,合同签订之日起,公司的公章、财务章、合同章交于甲、乙双方共同管理。属于本合同涉及的业务,由乙方根据授权负责处理;本合同以外的业务,必须双方同意后使用。任何一方不能隐瞒对方私自使用印章办理合同权限以外的业务,负责后果自负。
七、本合同签订前的所有债权债务由甲方负责;本合同签订后属于本合同范围内的债权债务由双方共同负责。
八、本合同一式四份,甲乙双方各两份。本合同自签订之日起生效,至工程结算完了之日终止。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
公路施工合同(篇12)
甲方:(雇主)
注册号:
地址:
联系方式:
乙方:(雇员)
身份证号:
地址:
联系方式:
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,且在乙方完全了解项目实际情况下,经甲乙双方公平、公正、友好协商,达成如下协议:
第一条、工程概况
1、工程名称:________村道路工程。
2、工程地点:___________________________。
3、工程范围:___________________________。
风险提示:工作岗位及工作时间雇员从事的工种和工作实践。
从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在节假日,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、春节等。
建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,避免之后因履行合同发生纠纷。
第二条、协议期限
1、开工日期:______年______月______日。
竣工日期:______年______月______日。
2、在施工过程中,如遇下列情况可顺延工期,顺延期限应由甲乙双方及时协商,签订书面协议,甲乙双方各执一份,并报有关部门备案。
只有书面顺延期限协议的形成,才能作为具体延长工期的依据:
(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工的。
(2)因建设业主变更计划而不能继续施工的。
风险提示:劳务费用劳务合同雇员提供劳务服务,雇主主需要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的'劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务,是否缴纳可以双方协商约定。
另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用,并据此作出详细约定,以免给雇主一方造成不必要纠纷。
第三条、劳务费用
1、劳务费______________________________元整(¥_________元)/月。
2、劳务费用的支付方式:每月____号,甲方转账到乙方银行账号(开户行:_______________________;账号:______________________________)。
3、乙方依法应缴纳的个人所得税,甲方依法代为扣缴。
风险提示:雇主义务劳务关系主要由民法、经济法调整,双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商,任意性很强,雇主可以与雇员协商约定相关义务;但是,雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品,如安全帽、手套、滤光墨镜等;在所在国工作期间,如果发生疾病或工伤,雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。
另外,建议雇主应给雇员购买人生意外保险,使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿,保险费由雇主负担。
第四条、甲方责任
1、甲方负责整个工程的全面管理、监督、指令。
2、在开工前向乙方进行技术交底,工程量澄清,同时下达施工任务,并派技术员、管理人员负责施工整体部署安排、技术指导,质量监督,进度(工期)控制。
3、甲方在开工前向乙方进行安全文明生产和遵纪守法教育。
4、甲方负责对乙方已完成工程的计量计价、质检。
5、测量:甲方负责对乙方承包工程的施工复测工作,对其重点部乡村道路劳务施工合同位进行测设定位。
6、试验检测:甲方负责对乙方承包工程的有关试验检测工作。
7、工程完工后,及时组织验收和结算工作。
8、监督乙方对于农民工工资发放的情况及其保障措施。
为响应国务院关于农民工工资问题的号召,甲方将在每周支付给乙方的工程款中预留农民工工资,与乙方共同组织发放,以保障此项资金的发放。
第五条、乙方责任
1、乙方应具有一定的施工能力,其人员、设备、技术力量应满足所承包工程质量、进度的要求。
乙方签订合同接受任务后,必须垫付前期施工费用、承担质保金扣留和竣工结算后付款不及时的经济风险责任,全面履行本合同责任并接受甲方管理、监督,乙方对甲方提出的一切有关工程施工的措施、规定应严格执行。
2、乙方所承包工程质量达不到合格标准的甲方不予验收,返工损失由乙方自负,工期不予顺延。
3、乙方应加强甲方供材料的现场管理,杜绝人为浪费。
4、乙方要按周向甲方提出工程进度计划及相应进度统计报表。
5、已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作。
风险提示:劳务合同中,企业没有义务为劳务提供者缴纳“五险一金”。
劳动者若想要取得“五险一金”就应当在劳务合同中做出明确的约定。
否则,在合同实际履行时,企业有权拒绝缴纳投保。
第六条、社会保险
甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
第七条、违约责任
甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。
具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。
乙方违约,按甲方奖惩办法有关规定,承担违约责任。
第八条、争议解决方式
其他未尽事宜,本合同如发生争议,双方协商解决。
协商不能解决的,向__________劳动仲裁委员会申请仲裁。
第九条、附则
1、劳务合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方签署之日起生效。
甲方:(签章)
经办人:
______年______月______日
乙方:(签章)
______年______月______日
公路施工合同(篇13)
甲方:
乙方:
身份证号码
住址:县乡村
根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定,结合村道公路建设工程的具体情况,甲、乙双方就该合同段公路工程,在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包范围及内容
该段路基为泥坯路面,要求路基平整。宽度(4—5)米,涵洞、水沟由甲方负责。削岩、降坡,由乙方负责。降坡坡度能使东风车载重自由上下为原则。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。
四、工程造价
根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币
五、工程施工工期
本合同施工工期为天,(雨天除外),年月日开工,于年月日竣工。
六、甲、乙双方的权利,义务
1、甲方的主要权力、义务。
(1)甲方的主要权利
派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
(2)甲方的主要义务
①甲方接到乙方验收申请后,组织有关人员进行验收.
②负责提供取土料场,弃土料场,负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。
2、乙方的主要权力、义务
(1)乙方的主要权力,开工前按约定领取工程起动款元,完工后。
(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。
(3)严格按照施工规范进行施工,保证工程质量。在施工过程中,如有人为阻挡,人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。
(4)制定安全技术措施,承担安全事故所发生的费用。
七、违约责任
本合同签字盖章后生效,双方都要认真履行合同条款,如一方有违约行为,则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价5%的违约金),并按照《中华人民共和国合同法》的'有关条款追究违约方的责任。
八、附则
1、本合同一式2份,合同双方各执一份。
2、合同双方签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。
甲方:
乙方:
年月日
公路施工合同(篇14)
公路工程施工监理合同通用条件
1定义与解释
1.1定义
下列词句或用语,除根据上下文另有其意义外,一般应具有如下含义。
1.1.1项目业主建造工程和委托监理单位提供监理服务的对象,具体情况在专用条件中指明。
1.1.2工程为完成项目所实施的一项或若干项永久工程(包括向业主提供的物资和设备),其概况在专用条件中说明。
1.1.3服务监理单位根据监理合同所承担的工作,包括正常的服务、附加的服务和额外的服务,亦称监理服务。
1.1.4业主委托监理单位提供监理服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。
1.1.5监理单位受业主委托提供监理服务并具有监理资质的法人或其合法继承人或其合法受让人,根据上下文的内容,亦指监理单位根据监理合同派驻到项目所在履行监理服务的机构。
1.1.6一方业主或监理单位。
双方业主和监理单位。
第三方一般是指与业主签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容,也可以是与项目建设有关的其它当事人。
1.1.7监理合同一般应包括:公路工程施工监理中标函或委托函;“公路工程施工监理合同”中的协议书、通用条件、专用条件、附件a(监理服务的形式、范围与内容)、附件b(业主提供的监理工作条件)、附件c(监理服务的费用与支付);《公路工程施工监理规范》(jtjo77_95);公路工程施工监理招、投标文件;双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。
1.1.8项目建议书被业主认可并接受的监理单位的施工监理投标文件或监理规划。
1.1.9日即历法日。
1.1.10月根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。
1.2解释
1.2.l监理合同中的标题只是为了查阅方便,不应作为监理合同本身的内容予以理解,也不应用于对监理合同进行解释。
l.2.2为了文字简练,监理合同中有些词句成用语可能会有多种含义,阅读时应视上下文的实际需要而定。
1.1.3如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。
2 监理单位的义务
2.1监理服务的形式、范围与内容
监理单位必须按照监理合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的监理服务,其具体内容在监理合同附件a中规定。
2.2正常的和附加的服务
2.2.1正常的服务是指监理合同附件a中规定的监理服务。
2.2.2附加的服务是指双方通过签订补充协议或根据监理合同的规定,在监理合同附件a规定的正常服务之外增加的监理服务。
2.3职责
2.3.1监理单位应本着严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则,按照监理合同的要求,根据适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则,谨慎而勤奋地履行监理服务。监理单位在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权,应在监理合同附件a中详细规定并加以说明。
2.3.2如果监理单位在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权,来自于业主和第三方签订的工程合同文件,该合同文件必须成为本监理合同的组成部分,两者之间如出现矛盾,则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理单位应:
2.3.2.1根据监理合同文件和工程合同文件履行监理服务;
2.3.2.2根据职责范围,在业主和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力;
2.3.2.3根据上述合同文件的授权,可对相应的工程和合同事宜进行变更,但未经业主的书面批准,不得变更工程合同文件中规定的工程标准和第三方的责任与义务。
施工合同(通用15篇)
想要跟上社会发展的步伐,合同的保护作用越来越重要。签订合同有利于双方的责任履行和纠纷的解决。经过小编的筛选这篇“施工合同”展现在大家面前,阅读后如有所感请将本网页网址收藏以便随时阅读或分享给他人!
施工合同 篇1
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:电缆顶管工程 承包范围:包工、包工期、包质量、包安全
二、合同工期: 天
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
如因风、雪、雨和法定假日等特殊情况工期顺延(乙方施工管理员应作记录,甲方签字)。
三、质量标准
工程质量标准: 合 格
四、承包方式:
包工、包工期、包质量、包安全
五、合同价款及调整
本合同采用 固定单价方式确定,电力顶管施工费: 。工程量: 米,工程总价:万仟佰元整(¥ )
六、付款方式
双方约定的工程款支付的方式:待工程完工后10日内结清全部工程款。
七、双方责任
甲方责任:工程监管、发放图纸、提供施工前三通一平及各项有关批文。
乙方责任:按图施工、保证安全、人员、时间、质量、服从管理、听从指挥。
八、工程验收
工程完工后,甲方应在7日内组织验收完毕。
九、结算依据
本工程预结算依据图纸及双方现场计量结果进行结算。
十、安全文明施工
承包人应遵守工程建设安全生产管理规定,严格按照安全标准组织施工。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。
十一、工程合同补充条款
1施工中,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督 检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
2建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,工程承包人应当履行保修义务,承包人应在接到修理通知之日5天内派人修理。
3发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起事故,抢修费用由发包人承担。
4在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保安装质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担全部责任。
5工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人应无条件协助发包人做好上述保护工作(包括道路),其相关费用由发包人承担。
6本工程施工过程中发包方应提供完整、齐全、准确的地下管网资料,若由于承包人横穿道路造成的损失,由承包方自行承担;若由于发包方提供的图纸有疏漏即不明管线或图纸没标注造成的损失,由发包方承担。
7本工程施工过程中如引起质量事故(承包方原因造成的),承包人赔偿发包人一切损失。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同 篇2
建设单位:_______________ (以下简称甲方)
施工单位:_______________ (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_______市_______花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:_______________花园经济适用房。
2、工程地址:_______________市_____道。
水电安装工程;地上_________层_________栋,框剪结构,含电梯和公共部分装修,毛坯房和电梯标准(参照_________花园_________楼)含基础挖运土方,外运土方等全部内容;
4、总建筑面积约_____(以施工图纸为准)。
5、给排水做到外墙_____米,室内给水,到入户水表后安装_____个阀门;
6、承包方式:一次性固定单价合同,包括一切不可预见费用;
7、承包单价:_____元/每平方米,工程款预计:_____万(含税金);
弱电,配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。
保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘_____元;品牌由甲方确定。
二、施工准备
1、甲方
(电通和道路通;
(2)组织有关人员进行施工技术交底;
(检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。
2、乙方
(水、电接入及运料道路;
(2)现有板房使用,按原价折给乙方所有,从合同生效开始办理交接手续;
(机械进场;
(施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;
(5)派 为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。
三、工程期限
本工程经甲乙双方协商一致,总工期_____天。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期,以甲方确认的开工时间为准,共计_____个月时间,总工期_____天。
四、本工程竣工质量为一次性合格工程
规程和标准进行施工;
2、乙方在施工中必须遵守下列规定;
(1)凡用于本工程的材料必须保质保量,并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;
(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后,方可进行下道工序的施工;
(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表,经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;
(保修时间自通过验收之日起为_____年。
五、安全生产与文明施工
1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则,由施工方全面负责,必须按《_____省建设工程施工安全管理条例》和_____省建设工巢全施工操作规程等有关规定进行施工,并且与公司签订安全管理责任协议。
2、如因违安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故,一切责任由乙方负责。
做到安全生产、文明施工,施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失,全部由乙方负责。
4、乙方在施工过程中,必须听从甲方工地负责人指挥,配合施工,碰到问题,随时商量解决。
六、工程价款支付及结算
本工程为固定单价包干合同:承包总价暂定为人民币(含税金)_____万元;承包人自行垫资完成_____层_____栋主体框架到第_____层时(_____层顶楼板),发包人按承包人总造价的的_____%(_____万),支付工程进度款给承包人,且在次月_____日前支付;承包人完成_____层_____栋到封顶时,发包方按承包人总造价的_____%(_____万),支付工程进度款给承包人,且在次月_____日前支付;工程完工验收合格_____日内支付总工程量的_____%(_____万)工程款给承包人,且在次月_____日前支付;工程结算审计完成后,发包人在_____个工作日内支付至审计总造价的_____%给承包人;剩余_____%作为保修金,在工程竣工验收合格满_____年后_____天内付清(不计利息)。
争议解决双方在履行过程中发生合同争议,首先协商解决,协商不成,提交人民诉讼解决。
七、其它约定
1、本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章后_____日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。
2、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后_____日内,乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间,按支付工程款的时间每次退还_____%。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇3
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其它有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协 商,共达成如下协议。
一、工程期限:
本工程自________ 年____月___日至________ 年____月___日交工,施工期限为____天。逢雨天及其它重要原因,施工期限顺延。
二、材料选用:
本工程必须使用甲方指定的_______牌系列产品,型号为 ________________ 。
三、施工方法:
四、甲方工作内容:
1、甲方应向乙方提供住宿、水电、材料堆放场所,协调处理施 工所遇到的一切问题。
2、甲方委派_____________为驻工地代表,协调监督本工程施工 及工程验收。
3、新工程甲方应向乙方提供图纸及施工要求。
4、工程完成十天后,甲方不验收,此工程可视为合格工程。
五、乙方工作内容:
l、乙方施工人员有组织、有纪律进入施工现场。
2、乙方委派_____________为驻工地代表,协调监督本工程施工 及工程验收。
3、乙方施工人员必须遵守甲方各项规章制度,爱护公物、文明 施工。
4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,如发生 一切事故,应由乙方承担。
六、工程结算方式:
1、本工程每平米造价为_________元。
2、本工程面积约为_________m2,竣工后,按实做面积结算。
3、乙方施工人员、材料等设备进入工地后,甲方应付乙方工程 总造价预付款____%,计_________元。
4、工程竣工验收合格后,除留保修金外,余款十日内一次结清。
5、结算以公司发票为准,支票收款人必须填写本公司名称,如 合同款项挪为它用,将追究其法律责任。
七、保修期限及保修金:
1、本工程保修期为_____年。
2、本工程预留合同总造价______%作为保修金,计________元, ____年期满后一次结清。
八、争议解决方式:
1、甲、乙双方发生争议时,双方共同协商解决。
2、当协商调解无效时,可向西安市仲裁委员会申请仲裁。
九、附则:
1、本合同一式____份,甲方执____份,乙方执两份。
2、双方签字盖章后生效。
十、补充条款:
甲方(公章) 乙方(公章):
法人代表: 注人代表:
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
签定时间: 签定时间:
施工合同 篇4
施工合同——建筑成功的基石
施工合同是建筑工程中非常重要的一环,它具有详细、具体和生动的特点。通过合同的签署和履行,可以确保工程的顺利实施,保证各方的权益和责任,为建设美好的城市,提供坚实的基础。本文将详细介绍施工合同的内容、意义以及案例分析,以便更好地了解施工合同在建筑工程中的重要性。
一、施工合同的内容
施工合同是建筑工程中各参与方之间的一种合作协议,它主要包括以下内容:
1. 合同的主体:包括业主、承包商、监理人等各参与方的具体信息和权责。
2. 工程的基本信息:明确工程名称、地点、规模等。
3. 工程期限:规定工程的开始时间、竣工时间以及工期的合理安排。
4. 工程费用:包括工程的总造价、付款方式、支付期限以及费用的分阶段结算等。
5. 技术要求与标准:明确工程的质量、安全、环保等要求,并根据法律法规和技术标准进行约定。
6. 材料与设备采购:规定材料和设备的采购方式、标准以及质量保证要求。
7. 结算与支付:明确结算的方式、时间和支付的方式。
8. 违约与索赔:约定各方违约责任和赔偿方式,确保合同的有效执行。
9. 合同变更与解除:规定在特定情况下合同的变更和解除方式。
10. 争议解决方法:约定在争议发生时的解决方式,如调解、仲裁等。
以上内容为施工合同的基本要素,根据实际情况可以进行适当的调整和补充。具体的合同内容应该根据工程的具体情况进行详细而全面的约定。
二、施工合同的意义
1. 确保工程的顺利实施:施工合同规定了工程的各个方面,从工期安排到材料选用,从施工工艺到质量标准,都进行了明确的约定,确保工程的顺利进行。
2. 保护各方的权益:施工合同规定了各方的权益和责任,明确了业主和承包商之间的权衡关系,防止了权益的侵害。
3. 规范施工行为:施工合同具体规定了工程的各个环节,明确了各方的权责和约束,对施工过程进行了有效的规范和管理,防止了不合理的行为和纠纷的发生。
4. 促进工程质量提升:施工合同规定了工程的技术标准和质量要求,明确了验收标准和合格率等要求,鼓励承包商提高施工水平,推动工程质量的不断提高。
5. 解决争议的依据:施工合同约定了争议解决的方式和程序,为案件的解决提供了明确的依据和指引,减少了纠纷的发生。
三、案例分析:北京某大型商业综合体施工合同
以北京某大型商业综合体的施工合同为例,该合同为一份详细而具体的合同文本,共计约140页,以下为合同中的一些关键内容:
1. 工程的基本信息:包括工程的地点、规模、性质等。
2. 工期安排:明确了工程的开始时间、竣工时间以及关键节点的完成时间。
3. 工程费用:规定了工程的总造价、付款方式以及履约保证金的缴纳。
4. 技术标准和质量要求:约定了工程的技术规范、施工工艺和质量验收标准。
5. 材料与设备采购:规定了材料和设备的选用标准、质量检验和保证要求。
6. 施工安全措施:明确了施工中的安全要求和措施,保障了工人和周围环境的安全。
7. 违约责任和赔偿:约定了各方违约责任和赔偿方式,确保合同的有效执行。
8. 争议解决:约定了在争议发生时的解决方式和程序,如调解、仲裁等。
该合同通过详细而具体的约定,确保了工程的有序进行,保护了各方的权益,最终实现了按时、按质、按量完成工程的目标。
施工合同作为建筑项目中的技术和管理框架,起到了重要的作用。通过详细、具体和生动的约定,它直接影响着工程的成败。在建筑项目的实施过程中,各方应严格履行合同的约定,确保合同的有效执行,为城市的美好建设提供坚实的基石。
施工合同 篇5
甲方(全称):
乙方(全称):
丙方(全称):
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循
平等、自愿和诚实信用的原则,经甲方、丙方联合招标,决定将本工程发包给乙方施工,三方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、文件为本工程的合同文件(以下简称“合同文件”)。
1、本协议书
2、提交投标文件后双方签署的中标协议及往来函件
3、合同条件(含附件)
4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标工程范围、基本技术要求、工期要求、质量要求、商务标报价要求
5、图纸、设计变更
6、技术法规、强制性标准条文
7、国家、地方其余行政或技术规定。行业标准、规范及有关技术文件与上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时,上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。合同履行中,三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,一经三方签字盖章,即视为本合同的组成部分。
二、三方明确遵守合同文件内所有条款。
三、丙方接受甲方委托按照合同文件约定的方式支付给乙方B(大写)的金额或按合同文件规定的其他金额或报酬。
四、乙方承诺按照合同文件约定,于________年____月____日竣工本工程,验收标准等级为优良。
五、合同生效。
合同订立时间:________年____月____日
合同订立地点:_______
本合同三方约定由三方法人代表或授权代表在下面签署并加盖三方公章后生效。本合同正本叁份,具有同等效力,由三方分别保存一份,本合同副本陆份,三方分别保存二份。
正本与副本不符合时,以正本为准。
有条款未涉及到的,三方协商解决。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
丙方:(公章)
住所:
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
委托代理人:
施工合同 篇6
施工单位: 公司(以下简称甲方)
承包单位: 有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将外墙工程委托乙方施工, 为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任, 按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
外墙保温外墙胶粘外表面胶粘标准网格布、安装高强塑料铆钉。外墙防水(聚合物防水涂料)。外墙腻子(两遍腻子一遍底漆、两遍面漆)。
二、承包方式:
乙方包工、包料。
三、工程造价:
外墙施工工程总造价为130元/㎡,工程量约为1000㎡,工程款约130000.00元(工程款以实际工程量为准)。
四、质量标准:
乙方应确保该外墙保温防水腻子工程达到合格标准,确保外墙工程不出现漏水、脱落、爆皮现象。
五、双方责任:
工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、 乙方责任: (1)听候甲方通知,即时将外墙所用材料进场。 (2)按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为。(4)应严格按外墙工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程 质量达到优良标准,并对工程保修5年。
六、安全生产和防火
甲乙双方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范;施工中发生的安全或火灾事故根据事故分析结果,由责任方承担相应的责任和经济损失。
七、付款方式:
材料到达工地付款35%,外墙保温防水施工完毕付款75%,工程完工付款95%。
八、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表: 代表:
__年___月____日:
施工合同 篇7
一、工程概况
1、依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑饭》及其它相关法律法规,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经甲乙双方反复协商就,钢结构安装人工费分包工程涉及的各项事宜协商一致,制定本协议。
2、工程地点:
3、工程名称:
4、工程内容及范围:
a.乙方承包钢结构安装工程人工费(含焊材、卸车费、机械费等其它费用)。
b.钢结构安装包含钢柱、钢梁、管道支架梁、屋面及墙面檩条阳光板笼骨等(钢结构厂房所涉及钢结构部分安装)。
5、工期:从签订合同之日25日内完成安装,额外奖励3000元。
如延期一日按工程款总价1%扣除,如超10日自动解除合同。
二.质量标准
安装牢固、螺栓紧固、焊接牢固按图纸设计焊缝标准,安装质量等级按建筑设计规范、钢结构设计规范及图纸设计规范合格。保证各部分钢构件衔接尺寸。
三.双方负责
1.、甲方应对钢结构安装工程进度进行总体管理。(乙方必须服从甲方指挥及管理如违反延误工期进度乙方负责。)
2、乙方负责整体钢结构工程安装。
3、乙方负责安装人员安全及教育,出现安全事故由乙方全权负责,并负责涉及事故的各项处罚。
4乙方负责安装人员施工现场管理及生活区管理,发生现场惩罚由乙方负责。
5、乙方承包形式为包人工,负责钢结构安装所需人员及人员开支和人员生活。
6、施工现场钢结构安装质量由乙方负责,乙方应按图纸及钢结构验收规范进行施工,达到验收标准。如发生质量事故乙方付全责并进行无偿修改及质量事故处理。如果乙方发生钢构件损坏负责经济赔偿。
7、乙方需提前到现场,对周围环境和已加工好的钢结构配件、标件等校对,如有异议需提前与甲方沟通处理(应留给甲方充足时间),如延误造成误工由乙方自负。
四、工程造价、结算范围及结算方式
1、工程人工费结算,每吨元。总款约为:元(此价格包括安装人员各种保险同时乙方应找有资质单位施工)。
2、安装费按借支形式付乙方,工程验收交工后按借支合计进行计算。(注:钢结构安装费借支不能超出总体安装费50%,钢结构工程完工之后验收之前付款不超出总体安装费70%,其余安装费验收约束后进行结算。
4、此工程承包为包人工费无质保金,验收合格结算全部余款。
五、其他
1、本合同一式两份,甲乙双方签字后生效,并具有同等法律效力。
2、未尽事宜双方应本着减少损失的原则协商解决。
3、协议签订地点:建三江。
4、协议签订时间:20xx年12月9日
5、附带阳光板笼骨定位图
甲方(签字):
乙方(签字):
施工合同 篇8
发包方: (以下简称甲方)
承包方: 身份证号码: (以下简称乙方)
甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:
1 工程名称:武胜香江豪庭
2 工程地点:武胜县城祥升大道。
第二条:承包范围:
发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭 车库 工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:
(一)开工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:
1分部分项工程单价如下:
(1)独立基础:基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
(2)人工挖孔桩:土方90.00元/m3,页岩140.00元/m3,板石(需要水钻施工)280.00元/m3,土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容:
(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。
(7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。
(8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作
3、零星签证计时工60.00元/工日。
4、室内取土夯实、回填 元/ m(含取土、运土、分层回填、夯实)。
5、算工程量。
第五条:施工技术要求:
(一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底,并以书面形式由乙方代表签证。
(二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。
(三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行,上一道工序完成验收合格后,方可进行下一道工序施工。
第六条:双方责任及工作:
(二)、甲方工作:
1、为施工协调有关工作关系。
2、甲方施工员对工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行质量监督检查。
(二)、乙方工作:
1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求,服从施工员及现场管理人员的安排,严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。
2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自检工作。
3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人,做到工完场清。
第七条:工程质量验收
1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。
2、因乙方造成的质量问题而返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费,并接受罚款。如无法保证工程质量进度,甲方有权单方面终止本合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。
第八条:人工费支付
本分项工程无进度款,待工程完工验收合格后一次性付清。
第九条:安全责任:
在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书,具有同等法律效力。
第十条:其他约定:
1、合同期内乙方借故中途停工或退场,甲方有权拒付人工费,乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违约金,由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。
2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决,在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。
3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人,否则甲方有权单方终止合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。
4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求,以及有违法乱纪行为等,造成所有损失由乙方签约人全权负责。
5、甲方为乙方提供食宿条件,如乙方人员损失甲方公物,应照价赔偿。
6、由于乙方原因无故停工,每次处罚款20xx元以上。
第十一条 其它:
1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件,具有同等法律效力,应严格遵守执行。
2、未尽事宜,由双方协商,形成新的合同条款,双方共同遵照执行。
3、本合同一式叁份,甲方执俩份,乙方执壹份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款,自然失效,
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同 篇9
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》的有关规定及本工程的具体情况,经甲乙双方友好协商,特签订如下合同: 一:工程概况
1、工程名称及地点:
工程名称:彩虹大厦
工程地点:大冶市还地桥镇
2、工作内容:桩基础,加地基梁±0以上全框架、全商砼混凝土,现浇结构。
3、建筑面积:实算实结
二、承包方式
甲方同意将彩虹大厦以包工包料的方式承包给乙方,(所有税费及工程附加费由甲方承担,乙方不负责)全工程计划建十七层,第一层至二层为商用,层高米,第三层以上为米,按单价980元/平方米的方式承包给乙方,按图施工包括水电及防水、空间硬化和电梯、简易消防其它设施,其它一切设施都由乙方按要求按图施工。
三、工程材料要求:全商砼现浇结构,按图施工。
1、砖、外墙四面钢砖,墙砖用加气块,公共部分贴地砖。
2、水泥按工程施工要求使用。
3、钢材:所有钢材全部采用鄂钢3GE产品,楼面布筋用带肋钢,与图纸要求相符。
4、水电材料:给水、排水用金牛,电线用双峰φ10进户,其它按要求办,消防和上水管用镀心管φ50。(不管电器设备、上下水箱设施)
5、电梯安装符合国家标准电梯,电梯品牌:
6、门窗:门要求安装标准为600元防盗门,窗用铝合金(按130/平方米标准、单玻)。
7、木楼梯扶手,按要求装避雷,排烟、天沟及顶面其它设施。
四、施工场地、工农关系
1、甲方必须提供水、电、路三通,水电费由乙方承担,装表为准。
2、在施工过程中,如有四邻发生纠纷,由甲方处理。
五、付款方式
甲方在基础全部完工付50万元,每层完工付40万元,封顶付100万元,墙体完工后,甲方付工程进度款100万元,乘余工程款甲方在竣工验收后除5%质量保证金之外全部付清,质量保证金一年后付清。
六、工程质量
乙方必须按照建筑规范进行施工,按图纸进行作业,各个部位由甲方技术人员进行检查、验收,在施工过程中,乙方如有偷工减料现象,甲方有权提出返工、拆除,造成的经济损失由乙方承担。在保修
七、安全生产
乙方施工员应遵照《中华人民共和国建筑安全法》等法律、法规进行施工,保证文明生产、安全施工、精心操作原则。在施工过程中发生任何大小事故,一切由乙方承担,甲方不负任何连带责任。
八、开工日期
年日至年工并交付使用,如遇不可抗拒的因素或政策原因,竣工时间可以顺延。
九、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,签字后生效,此合同具有法律效力。合同未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
施工合同 篇10
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,合同的订立应当遵循平等自愿、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则、本着互惠互利的原则对 进行施工管理。约定双方的权利义务如下,供双方共同遵守:
一、工程概况
1.1工程地点:
1.2工程名称:
1.3工程期限 天,施工开始之日算起。
开工日期 。竣工日期 ;
1.4合同价款:根据装饰工程总造价收取10%的管理费用。 装饰工程总造价为: 元(大写) 元(小写);管理费用为: *10%= 元。 最终费用按照装饰工程决算价款计算;
1.5结算方式:自开工之日起预付10%之后,按照时间周期结算。本装饰工程预计工期为60个天,分四个周期结算,15天为一个结算周期:第一结算周期应付金额 元,第二结算周期应付金额 元,第三结算周期应付金额 元,第四结算周期应付金额 元,最终结算以工程决算为准,多退少补;
1.6本合同签订生效后,甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同;
1.7甲方有责任按合同中约定的时间将规定金额的款项交纳乙方公司财务部。交纳金额不符或未交纳的需在三个工作日内补交,如逾期未交可视为甲方违约,乙方有权利终止合同。
二、甲方义务
2.1提供必要施工条件:按照约定时间和要求提供主材、设备、场地、资金、临时用水、临时电源、室内达到门窗封闭;
2.2及时检查隐蔽工程,在隐蔽工程隐蔽之前及时检查,以免延误工期;
2.3按期支付价款;
2.4负责交纳物业管理部门所收取的多种管理费用及抵押金;
2.5协调有关部门做好现场消防、保卫;
2.6如需对原建筑结构、设备、管线等进行拆除,向有关部门办理相应的审批手续。
三、乙方义务
3.1在确保工程顺利进展的前提下,保证工期,保证工程质量达到施工验收规范和质量检查标准;
3.2提供施工进度计划,并对施工进度进行监测;
3.3提供主材、设备,订做成品进场时间表,以确保成品安装及设备调试在工期内完成;
3.4控制工程造价,按照已确定施工图纸及预算,在未发生大的设计变更及工程增加的前提下把工程造价降低;
3.5通知甲方、工程承包人进行图纸会审及现场技术交底,进行工程质量验收,在支付工程承包人的阶段工程款时,必须由甲、乙双方负责人签字后才能批复相应款项,如果未通知乙方而付款,造成工程质量问题、工期延误,乙方不负有任何责任;
3.6严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸及工艺说明进行对工程承包人的监督;
3.7对工程承包人所提供的材料进行质量检查,提供产品相关合格证及检验报告,合格后方能进行施工。
四、工期延误
4.1对以下造成竣工日期推迟的延误,经双方确认,工期顺延,签订延期单。除此以外,工程不能按期竣工,乙方承担违约责任。可调整工期的因素:
1)甲方原因;
2)图纸变更;
3)不可抗力影响;
4)经甲方同意;
4.2乙方在上述情况发生三天内,就延误的内容向甲方提出延期报告,甲方在收到报告后三天内予以确认答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。
五、质量标准
本工程质量标准执行:
1、 省标《装饰装修工程质量验收规范》(DB431262-20xx)
2、 省标《装饰装修工程施工标准》(Q10GLK002-20xx)
3、 国标《室内空气质量》(GB/T18883-20xx)
六、工程验收
6.1本工程分阶段对工程质量进行验收:
1)装修材料验收、电器质量验收、家具质量验收;
2)隐蔽工程验收(电改造工程、吊顶工程、防水工程);
3)基层处理验收;
4)竣工验收。
附则
1、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。
2、本合同履行完成后自动终止,签字(盖章)生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇11
我单位承建的石大御景园1#、17#、18#、19#、20#楼施工项目。为促进工程进度和保证工程质量、确保安全的情况,我单位奔着公平、合理、平等、互利的原则,将本工程混凝土浇筑、砌砖等分部分项工程承包给 施工队。内容为:
一、承包方式:本工程以清工形式承包,项目部只提供一台电锯(副材、钉子、铁丝、胶带、施工照明灯具、灯线、生活等乙方自负)。
二、承包内容:
1.模板制作安装和拆模全部施工程序。
2.本工程所有模板内容(框架、二次结构、小型构件等)。
3.模板相关的材料到场卸车,材料堆放(按项目部指定位置堆放)。
4.模板加工及工程外围现场整理。
5.模板工程结束将所有材料分类码放整齐,钉子拔掉后,在项目部指定位置放置(如木方、模板、扣件、顶丝等各自归类堆放,便于送回)。
6.钢筋棚、木工棚防护。
三、质量标准及现场文明施工要求:
1.工程质量:合格工程,优良验收。执行地方性和国家现行的质量验收标准和操作规范。严格按照三检要求(自检、互检、专检)等专项报验程序。施工前把本分项工程的施工方案和施工组织设计报项目部审核后方可施工。积极配合建设方、监理方和上
级有关部门的验收。
2.现场要求:市级文明工地的标准。执行现行的法律、法规及强制性条文和强制性规范,保护好、保持住现场文明工地的布局。
四、工期:1#、17#、18#三月底必须封顶,19#、20#四月底封顶,3月1日开始施工人员必须达到70人以上,少一人罚款贰佰元
五、双方的权利和义务:
1.工人进入施工现场必须服从项目部的管理,积极配合管理人员的工作,统一安排、统一协调,共同维护工地的.生产秩序,遵守公司项目部的各项规章制度,工人要遵纪守法,维护公司的荣誉,严谨打架、酗酒、闹事等行为,情节严重、性质恶劣者项目部移交公安机关处理。要与其他工种相互配合,搞好团结及成品防护,以促进工程进度。
2.工人进入工地必须接受三级教育及公司项目部的各项规章制度,公司项目部始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
3.严谨违章作业,模板配料期间正确掌握和使用机械,搞好机械安全防护措施。达不到施工条件、违章作业造成意外伤害后果自负。对机械做好定期保养,人为损坏加倍赔偿。模板支撑严格按照要求搭设。扫地杆、剪刀撑等承重部位必须按要求施工、不能凭经验马虎大意。发生经济损失及人身伤害均由乙方负责。材料使用要合理精心计算,如发生材料浪费,乱拉乱据,项目部任何人发现至少贰仟元罚款。现场达到活完、料净、场地清。出现涨模现象,乙方如不及时处理甲方处理,处理费用在工程款中扣回。
4.对于违章指挥,工人有权拒绝,并可向上一级领导反映,对于违章作业,出现后果由班组及个人负责。
5. 班组要严格熟悉图纸,对于各种构筑物几何尺寸和标高要严格控制,必须符合设计要求。对图纸中不明白的地方及时沟通,如私自窜改图纸,私做主张,后果自行处理。处理费用在工程款中扣回。
6.工程施工要善始善终,中途退出人工费拒付。
7.爱护公物,生活区的房屋、门窗、床、电器等要使用好保护好、使用好。出现损坏加倍赔偿,如出现违章乱拉乱扯,项目部给予500元以上罚款,出现的损失和造成对他人的伤害由乙方自行处理赔偿。
六、价格、结算依据及付款方式:
1. 结算依据:按混凝土与模板接触面积结算,执行山东省建筑工程量计算规则。
2.价格 元 /㎡。
3.付款方式:平时支付部分生活费,农忙时支付工程款的70%,余款工程竣工后年底付清。
4.本合同一式三份,签订之日后生效,未尽事宜另行商议,如发生争执到本工程所在地人民法院裁决,本合同随工程结束自行作废。
甲方:山东顺发建筑安装有限公司石大御景园项目部
乙方:
年月日
施工合同 篇12
甲方:大同市二中新校区项目部
乙方:
一、 合同签订原则
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方协商,签定本合同,并严格履行合同的有关内容。
二、 工程名称:大同市第十二中学新校区工程
三、 工程地址:大同雁北煤校东侧
四、 合同工期要求:从签订合同之日起,要求在30日内完成。
五、 承包内容:
1. 不锈钢门、幕墙、玻璃隔断和其它相关效果图等资料、玻璃隔断、楼梯栏杆和其它栏杆安装。
2. 乙方应提供材料的合格证和检验报告。
六、 工程承包价和拨付方式
1.不锈钢门面积小于4.3㎡,每套为2200元,大于4.3㎡的按440元/㎡计算,其他窗口处按330元//㎡结算,幕墙按700元/㎡计算。(已上价为舍税价)
2.乙方向甲方提供的材料的合格证和材料材质单,以及资质证明。
3.工程价款拨付方式:在完成所承包工程任务后并经验收合格,付70%工程款,竣工验收后一次性付清。
七、材质要求:
(1)钢门材质要求:
不锈钢门和不锈钢窗:主方管龙骨采用80×40×1.5mm厚的方管,要求做好方管防锈处理,不锈钢皮采用磨砂不锈钢板,板后要求0.6mm厚,地弹统一使用坚朗牌,单价为160元/个。所用材料光泽均匀明亮,并到现场实量加工安装。
(2)幕墙材质要求:
关于幕墙材料要求,铝合金方管垂直立管采用150系列,主横梁采用750×800铝合金系列,玻璃采用8+12A+8的镀膜钢化玻璃,所有螺丝采用不锈钢螺丝。预埋固定钢板采用镀10mm厚。
(3)楼梯栏杆材质要求:
楼梯扶手栏杆立管套管采用国标镀锌钢管50不锈钢立管,壁厚为1.2mm,不锈钢扶手采用1.5mm壁厚,其余32和
25.壁厚要求1.2mm厚。
八、技术要求:
1.所有栏杆立管全部要求用水钻打孔,深度≥200mm。
2.焊接应均匀牢固。
3.立管间距≤110mm。
4.主立管每跑楼梯不少于4根。
5.每跑楼梯起步处要求设2根主立管。
6.每跑栏杆与上跑楼梯相近处进行连接。
7.所有外架乙方自行解决。
九、安全问题:
1. 乙方教育好员工在施工期间注意安全并进行安全交底,严格按操作规程施工,严格酒后高空作业,遵守甲方现场规章制度,乙方有权向甲方提出不安全场所整改意见。直到符合安全要求方可施工,总之在施工期间出现的一切安全事故均由乙方自负。
2. 严禁偷盗和打架,如若发生不论何方责任将处以10000元罚款,情节严重者移交司法机关进行处理。
八、维修期:8年,在这几年内出现一切问题由乙方负责。并无条件返修。
甲方:代表签字
乙方:代表签字
年月 日
施工合同 篇13
甲方:
乙方:
本着平等互利的'原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下:
一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工
二、工程地点:
三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。
六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。
七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。
十、工期:天。
十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。
十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准)
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
施工合同 篇14
施工合同
一、
施工合同作为建筑项目的重要文件,对工程进度、质量、费用等方面起着重要的约束和规范作用。本文将围绕施工合同展开论述,探讨施工合同的意义、主要内容以及签订流程等相关内容。
二、施工合同的意义
施工合同是建筑工程中明确各方责任与权益、确立工程实施计划、明确合同价格及支付方式、规范质量要求等的重要依据。它不仅是业主与承包商之间相互约束的法律文件,也是保障双方权益的重要保证。
三、施工合同的主要内容
1. 合同主体
合同主体包括业主和承包商。业主是指委托建设工程的自然人、法人或其他组织,承包商是指具备相应资质的建筑施工企业。双方应在合同中明确各自的法律地位、义务和责任。
2. 工程范围与内容
合同需要明确工程的范围与内容,包括工程名称、工程位置、建筑规模、工程概况等信息。同时应描述工程具体内容,如建筑结构、装饰、给排水、供电供暖、消防等方面要求。
3. 工期
合同需要规定工程完工的期限或工程建设的计划时间。合理确定工期有利于项目的顺利推进,同时也明确了工期延误的责任与后果。
4. 技术要求与质量标准
合同中应规定工程的技术要求和质量标准,如使用的材料、施工工艺、质量检验标准等。合同明确了质量要求,有利于保证工程质量,降低纠纷发生的可能性。
5. 工程造价与支付方式
合同需要明确工程总价款、支付方式、支付时间等条款。通过合同约定工程款项的支付方式,可以有效约束承包商按照合同约定履行支付义务。
6. 变更与索赔
合同需要设定变更与索赔事项的处理办法。由于建筑工程是复杂的过程,难免会出现变更与索赔的情况,合同中设定明确的规定,有利于双方协商解决争议。
7. 违约责任与争议解决
合同需要约定违约责任的承担方式和相关责任。同时需要明确协商解决争议的方式,如调解、仲裁或诉讼等。
四、施工合同的签订流程
1. 提交投标或招标文件
施工合同的签订常常通过招投标程序进行,业主会发布招标文件,承包商提供相关投标文件。
2. 合同谈判
业主经过初步评审后,选定投标人进入谈判阶段。双方将就合同条款、工期、价格等进行详细商议,并最终达成一致。
3. 签订合同
经过谈判达成一致后,双方正式签署合同文件,并在合同上盖章。
4. 履约保证金
承包商通常需要向业主支付履约保证金,作为对合同履行的保证。
5. 开工准备
签订合同后,承包商开始进行工程的组织筹备工作,包括选派项目经理、技术人员、准备施工设备等。
6. 实施工程
承包商按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工。
7. 工程验收与结算
工程完工后,业主组织验收工程,并按照合同约定进行工程结算。
六、
施工合同作为建筑工程中的重要文书,对于确保工程的顺利进行、保证工程质量以及双方权益的保护起着重要的作用。各方签署和履行施工合同,是建筑项目成功实施的基础。在施工过程中,各方应严格按照合同约定履行各自的责任,以确保施工工程的顺利进行。
施工合同 篇15
甲方: 阜新高速三塔收费养护区项目部
乙方:
甲乙双方就三塔收费养护区房建工程室内地面的地砖、外墙砖、卫生间地面及墙面、楼梯间工程本着公平、公正、相互合作的原则,一致达成如下协议:
一、工程单价:
1、内外墙工程计量方式:
按设计图纸规格实际粘贴的工程量。楼梯间按平方计价,包括楼梯间地面及转向台。卫生间地面及墙面铺贴,按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量计算。
2、工程综合单价:
地砖/m2,花岗岩元/m2,外墙砖、卫生间地面及墙面元/m2,楼梯踏步/踏步,踢脚线 元/m.
二、付款方式:
1、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的80%,
2、工程竣工验收合格后付清余款。
三、甲方权责
1、在施工过程中,甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时,甲方有权更换施工班组。
2、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位,有权立即停工要求整改。
3、甲方提供电源、水源。
四、乙方权责
1、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥;
2、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务;
3、乙方必须做到工完料清,负责对施工的建筑垃圾清除;
5、乙方必须配合甲方,乙方提供墙地砖施工必须的工具;
6、乙方必须对每班的施工的墙地砖清理并经甲方验收合格,对甲方验收不合格的地方应及时整改清理。
7、所有材料的室内转运、砂灰的拌制及转运所有用工均由乙方负责。墙砖乙方必须采用白水泥勾缝,勾缝用工乙方负责。
五、安全责任
1、因乙方造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任;
2、乙方在施工时必须佩戴安全帽,甲方检查到如果未佩戴,对每人每次处以50元罚款,罚款在工程款中扣除;
六、工程质量控制
1、墙砖、地砖、梯步砖质量控制:立面垂直度2mm内,表面平整度
1.5mm内,阴阳角方正2mm内,接缝直线度2mm内,接缝宽度2mm内。
2、因乙方施工原因造成返工,乙方承担一切经济赔偿责任。
七、工程工期:
自年年天内完工,因乙方原因不能按期完工每延误一天罚款500元。
八、未尽事宜经甲乙双方共同协商另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。
九、本合同一式 二 份,甲、乙双方各执 一 份,自双方签字之日起生效,工程竣工验收后结清余款合同自行终止。
甲方:阜新高速三塔收费养区 乙方签字:
代表签字:
电话:电话:
年 月 日年 月 日
工程施工劳务合同集合
工程施工劳务合同【篇1】
模板工程施工劳务分包合同
合同号编:ZPJS-CB2008第()号
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关的法律、法规,在平等互利的原则下,结合本工程的具体情况,甲方将承包给乙方施工,经甲、乙双方共同友好协商,为明确双方责、权、利及义务,双
方达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称、地点:
2、工程面积:
3、工程内容:
4、结构形式:
5、质量标准:合格
6、开工、竣工时间:总合同工期准。
第二条工程承包范围及内容
模板工程:
1、模板的安拆,场内指定地点堆码。预埋铁件及孔洞的设置预留配合,抄平放
线,定位筋的安装焊接。
2、模板主要采用复合木模均包括施工过程中的配合抄平、放线等。复合木模板的安(拼)装、拆除,指定规格的堆码,木模制作的配制,各种异型模板的制作安
拆,浇筑砼时的看模守模、加固、清检模内杂物、堵缝、搭拆一层以内的各种承重
架子及操作架子、剔打修补梁柱节点及包块,以及现场材料的二次转运及上下车。
乙方施工完后,楼地面经清理完后交甲方验收认可。其费用已含在每平米单价内,均不得再发生其它任何用工和费用。
3、压顶、挡水线、腰花带及现场其它需要支模的部位,均执行主体施工的承包
范围的每平方米单价。
4、清理楼层木工模板、木枋及钢管、卡子等木模的材料,不再支付费用。
5、承包单位要派专人进行配模,配好之后,出现损坏、错用、代用情况由承包
乙方自行负责并赔偿。
第三条承包方式
劳务工程通过综合单价方式进行分包;含承包内容以元/ m2(包干价)(结算时按实际与混凝土接触面的工程量与包干单价计算总造价、包
干价包含人工工资、劳保、福利、铁丝、钉子)。
第四条工程量和劳务工资结算付款方式
1、乙方垫付三楼后,甲方在10天内支付乙方已完成工程量的人工费80%。
2、单项工程完工后,甲方日内支付乙方劳务结算款,总工程款的90%。
3、单项工程施工完毕并经验收合格两个月内付总工程10%。
第五条工期
1、从年月日开工至年月日止。
2、乙方必须按甲方项目部下达的总工期和分段工期完成所承担的一切工作内
容,如因劳动力、机械设备不足,未完成项目部下达的工期要求,因工期拖延造成的损失及给其它工种造成的损失,概由乙方负责赔偿,项目部并处以500元/天的罚
款。
3、如因甲方原因造成停工或窝工,月累计时间不得超过3天。
第六条工程质量及技术要求
1、工程质量标准必须合格。
2、乙方必须严格按照国家现行验收标准和设计要求及其它相关规范、标准、技
术参数进行施工,且必须达到合格标准,若完工验收时达不到设计要求和验收标准
及建设单位要求,由此产生的一切后果概由乙方负责,乙方应无条件的限期整改达
到验收标准,若多次(两次以上,含两次)整改验收不合格,按实际量加倍罚款;
若超出规范的垂直度、平整度;甲方将按实际情况罚款。
3、因乙方在施工中导致出现质量问题或返工,所造成的一切责任及经济损失、工期延误及其它一切损失概由乙方承担。第七条
保险与事故处理
1、甲方必须为施工场内所有的管理人员及施工作业人员办理意外伤害保险,由甲乙双方方协商处理。
2、保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
3、发生重在伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理;造成的经济损失概由乙方负责。
第八条安全、文明、环境责任
1、乙方必须严格执行安全文明施工的相关规定、防火安全规定、环境保护规定。
2、乙方应遵守国家有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3、乙方必须根据工程特点组织制定安全施工方案和措施,消除安全事故隐患,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保生产安全。
4、施工中乙方管理人员和工人必须遵守安全操作规程,服从甲方管理,严禁违章操作,不得损失安全设施,乙方管理员和作业人员在上班前、施工中和下班前,必须先检查所有的工作环境是否安全,若存在安隐患,必须立即停工,并立即报告专职安全员或项目经理,待处理达到安全后方可操作。
5、因乙方本合同承包价款中已包含保险费、安全文明施工措施费,所以乙方管理人员及施工人员在施工中、施工场地内、外的一切人身安全伤、残、亡事故概由乙方自行承担全部责任及费用和经济损失,甲方不承担任何法律和经济责任。
6、施工中的一切安全技术由甲方向乙方、乙方向工人进行交底,乙方必须将安全文明施工措施费、工伤和保险和危险作业意外伤害保险费(含:社会保险)使用到位,安全用品(安全帽、安全绳、带、鞋、服)发放到个人,并接受甲方的检查、监督、如发现乙方在安全文明施工措施费、工伤保险和危险作业意外伤害保险费(含:社会保险)款使用到位,甲方有权作罚款或停工处理,造成的损失概由乙方承担。
7、施工人员进场时未按全安操作规程施工,甲方对乙方有权作罚款或停工处理,造成的损失由乙方承担。
第九条成品保护
1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任。
2、乙方对损坏的成品有维护、恢复的责任,其经济损失由乙方承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。
第十条甲方责任、权利、义务
1、甲方负责为乙方提供各分项工程的技术交底安全交底及必需的施工图纸和相关资料。
2、甲方对乙方进场作业人员进行三级安全教育,定期对乙方进行安全生产检查工作。
3、甲方对乙方提供施工场地,向乙方提供施工所需的水、电,协助办理施工涉及甲方的各种申请,批件等手续。
4、甲方对乙方有监督权、指挥权,如乙方在施工期间出现重大质、安全、进度问题,甲方有权终止合同,所造成的一切损失概由乙方承担。
5、工程完工后,甲方组织有关人员进行验收并办理结算。
第十一条乙方责任、权利、义务
1、乙方必须严格遵守施工规范、规程,必须按设计图纸及质量验收标准精心组织施工。根据项目部工期要求,配备足够的人力资源,并报项目部备案和检查,全力满足工期进度要求。若因人员不足、设施设备、材料到位不及时等原因,项目部视为已造成工期延误,并按工期限要求给予处罚。
2、乙方必须按设计施工图及监理、业主、项目部的要求完成本合同的全部工作范围和内容,做到按时、按质、按量完成并且工完场清。
3、乙方必须服从甲方在工作中的协调安排,不得擅自违背工作安排和各项交底内容;乙方施工管理人员如要离开施工地需向项目管理人员请假、具条。
4、乙方在施工自己的所承担工作范围内容的同时,必须完成施工区域和生活区域中的安全文明施工工作,并随时接受监理,业主、管理部门、甲方有关人员的检查评定,如检查一次不合格罚款500元。
5、若因乙方原因导致的质量问题造成的经济损失由乙方承担责任,项目部将给予200元/次的罚款。
6、乙方在施工中应做好与各班组的团结协作,服从管理,听从指挥,文明施工。若发现打架斗殴,不服从项目管理、安排、指挥,每次罚款500元,造成的后果由乙方承担全部法律及经济责任。
7、节假日根据项目工程进度,合理安排,不得违反项目部的规定罚款处理。
8、因安全文明施工大检查配合不力,所造成检查不合格,其罚款和其它损失概由乙方承担。
9、施工期间,乙方不得以任何借口(停工滋事)对该合同的单价违约、提出无理要求涨价,如出现类似情况所造成的一切损失概由乙方承担。
10、乙方在施工时,不能按照甲方要求和国家规范施工,如出现重大质量、安全事件、劳动力不足延误工期等,也无能力继续施工,甲方有权更换乙方,终止合同,由此造成的一切责任及经济损失概由乙方全部承担。
11、乙方所有进场材料、施行机机设备等均由乙方派专人自行保管,由于管理不到位造成的丢失和损坏均由乙方负责,且不得因此延误工期,甲方不承担任何责任。
12、乙方组织的施工人员中不得使用在押、在逃或其它违法犯罪人员。
第十二条本合同经甲乙双方签字盖手印后生效,双方不得违约。
第十三条本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决,协调不成或调解未达成协议,可向绵阳市涪城区人民法院起诉。
第十四条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖手印后生效,同时具有法律效力。工程完工款付清后本合同自劝失效。
甲方签字:乙方签字:
电话:电话:
年月日
工程施工劳务合同【篇2】
工程承包人(以下简称甲方):代表人:劳务分包人(以下简称乙方):负责人:风险提示:严格签订劳务分包合同
承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同,避免一旦发生工期、质量问题,由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确,施工企业就很难维护自己的权益。:
劳务分包人合法运作必须包含两种形式:
一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人(总承包企业或专业承包企业)建立劳务分包合同关系;
二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。甲乙双方立足于《中华人民共和国民法典》,遵循诚实信用的原则,就_______________工程的劳务分包事项达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
5、工期:________年____月____日开工,________年____月____日完工。
二、质量标准
1、本工程按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收范围》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工。
2、质量标准为达到省级优秀工程。
三、分包价格以国家建筑规定的规范计算面积,每平方米______元(含基础、主体结构、二次结构)按图纸尺寸计算。若有变更及图纸以外的工作内容以现场签证单为准,另行计算。
四、付款方式
1、完成基础工程,支付工程款的______%,共计____________元;
2、完成主体结构,支付工程款的______%,共计____________元;
3、二次结构完工后,支付工程款的______%,共计____________元;粉刷、装饰完工后余款付清(不含税金)。
五、安全生产及文明施工
1、进场施工人员必须服从甲方工作人员管理、戴好安全帽,必要的地方加安全带,必须严格按安全生产操作规程进行施工,杜绝事故的发生,严禁违规操作。若施工工程中因乙方原因发生事故,均由乙方承担,甲方不负任何责任。
2、现场施工人员必须文明施工,所用材料必须按甲方要求分类堆放整齐,不准乱堆、乱放,一定做到工完清场,否则甲方另外安排整理所需费用均由乙方承担。
六、甲方职责及义务
1、负责工程测量、定位、每层楼的主控线和技术交底,并配合检查乙方每层楼的轴线和分部控制线,及模板安装质量。
2、组织原材料、半成品按时足数进场,以组织工期为准。
3、办理各项相关手续,协助处理周边环境。
4、监督检查乙方工程进度、安全文明施工、材料节约等,有权制止乙方材料浪费现象和不规范施工行为。
5、按时支付工程款,受到验收通知后,及时组织人员验收。
七、乙方的职责与义务
1、乙方组织的工人须符合一定的资质。
2、乙方自备加工设备及各类工具,并负责塔吊、货梯以下的小型工具。
3、乙方现场施工人员自佩戴好安全帽,严格遵守现场安全文明施工措施条例,如不遵守安全措施施工发生的安全事故由乙方负责。
4、乙方现场施工人员严禁酒后作业,严禁穿拖鞋及胶底鞋进行施工,不得违反施工安全操作,如发生安全事故由乙方负责。
5、乙方应保质保量完成工程量,并由专职人员负责安全、质量、文明施工,且每次分项验收自检合格后报甲方验收,并积极有效的配合甲方搞好工作。
八、违约条款合同履行过程中,任何一方无端违约,均应向守约方负担因此收到的所有损失。
九、附则
1、未尽事宜由甲乙双方协商解决。
2、此协议一式______份,甲乙双方各执______份,从甲乙双方签字起生效,工程款付完后此协议自动作废。
3、因履行合同发生争议,双方协商不成的,均可以向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。甲方:地址:联系方式:合同签订地:合同履行地:________年____月____日乙方:地址:联系方式:合同签订地:合同履行地:________年____月____日
工程施工劳务合同【篇3】
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在双方平等协商的基础上,为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务,顺利完成本工程项目,双方签订了本工程合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、资金来源:
二、承包方式:______平米包干(包工不包料)
1、甲方负责交纳税金及各项管理费用,并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料,包括现场内安全用电、临时用水等。
2、乙方提供人工及技术,并包括施工工具、机械设备等辅助用具。
三、工程内容:图纸范围内的土建、室内外简装修、安装项目及室外围墙等,为该工程施工及施工现场内发生的一切用工(包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等项目)。以上分包工程、乙方不计取任何费用。
四、承包费:按图纸建筑面积计算,单价______元/㎡,工程竣工结算以实际施工建筑面积计算承包费。
五、工期:工期为______天,乙方必须依照甲方指定工期为准,严格服从甲方指挥,按照甲方指定的工期任务按时完成。
六、双方约定应做的工作
1、乙方在认真履行本合同约定的前提下,必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、相互配合、相互支持、相互信任,局部利益服从全局利益,一切从大局出发,保证甲方工程的正常实施。
2、在现场浇注砼施工时,技术人员必须坚守现场,发现缺一次,罚款____元(如须解手、吃饭等,应与旁站监理协商,两人可轮换,但必须保持一人在场)。
3、乙方必须按时参加甲方和总监理工程师组织的有关工程会议。按照施工图纸、设计总说明、图纸交底、图纸会审纪要、设计修改或变更,通知和现行《施工技术验收规范》做好自检、互检、交接检查工作,并按监理规范程序规定报验审签。
4、做好施工管理、维护现场整洁、道路畅通,做到活完场清,按照《______省建设工程安全文明施工管理办法》的要求管理现场,对施工现场物料堆放混乱、道路不通、无组织排水、现场清理不及时者,提出警告并赔付甲方违约金____元/次。
5、乙方应按_______有关文明施工规定,做好文明施工工作。
6、施工过程中如发现施工队某一班组工程质量不符合规范要求或工程进度缓慢,甲方有权责令乙方更换施工班组。乙方接到通知后必须在三天内更换。
7、甲方应做的工作:
(1)技术交底,各种原材料的检验,资料整理,每层楼主体控制线的放样。
(2)解决周边临界关系,负责与各职能部门协调事宜。
(3)甲方所进材料的管理。
七、工程质量:合格工程。
1、工程质量的评定以国家质量检验评定标准为依据,以内蒙古自治区标准规范为准。
2、若因乙方原因造成质量不合格,乙方应无条件返修至合格,并负责赔偿因此给甲方造成的损失。
3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,由乙方自行承担。
八、付款办法:
每次工程款支付均必须经甲方项目技术负责人和项目经理签证报总经理认可后支付(工程质量、工期必须满足合同约定的标准),如乙方施工质量不合格或工期不符合合同约定,甲方有权拒付工程款,并按照国家有关规定,本合同约定追究乙方有关责任。自签字之日起支付乙方工程款最长不超过10天(公休日除外)。
九、安全文明施工
1、乙方应按市〈建筑工程文明施工管理办法〉和建设部〈建筑安全施工检查标准〉等有关规定,必须达到安全文明施工标准、乙方应采取严格、科学的安全防护措施,确保施工者安全和第三者安全,承担因自身安全措施不力造成的全部损失。施工中所发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担,甲方概不负责任。
2、乙方施工中脚手架及护栏要按国家规范要求搭设,施工应符合国家安全规范要求。如乙方违反安全施工规定,甲方有权要求乙方停工,并视违规情节严重程度赔偿甲_____──_______元违约金。
十、合同解除
除国家有关的规定外增加以下条款。乙方具有下列情形之一的甲方可以单方面解除合同:
1、明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的;
2、合同约定的期限内没有完工,从甲方催告之日起五天内仍未完工的;
3、已经完成的工程质量不合格,并拒绝修复的;
4、未经甲方同意将工程转包或分包的。
十一、合同效力顺序
1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之处,以签署日期在后的有关文件、协议、电子邮件等书面文字为准。
2、该合同未尽处,以国家有关法律、法规执行。
十二、工伤保险
甲方负责为员工办理工伤保险。一切伤亡事故均有保险公司负责处理,超出保险规定不予报销部分,有乙方负责。
十三、保修
自工程竣工验收合格符合合同要求和工程资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为_____年。保修期内由乙方保修并承担一切费用,非人为和机械及外界因素除外。
十四、违约责任
甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约,按甲方奖惩办法有关规定,承担违约责任。
十五、本合同一式____份,甲方____份,乙方___份,双方签字盖章后生效。
十六、其它未尽事宜,甲、乙双方协商解决,如发生争议,协商达不到一致,向法院提起诉讼。
甲方:
_______年_____月_____日
乙方:
_______年_____月_____日
工程施工劳务合同【篇4】
发包方:
承包方: (以下简称甲方) (以下简称乙方)
甲、乙双方就梁平县政府工地人工挖孔桩基础施工劳务承包事宜,依据《中华人民共和国合同法》、是《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平公正的原则,双方友好协商,签订如下合同:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:人工挖孔桩基础
四、劳务分包范围:
1、人工挖桩孔、护壁钢筋支模、拆模、砼搅拌运输、护壁浇灌砼、水磨钻、剔芯等全过程。
2、提供本承包范围内工种所使用的各种机械成套设备、设施(包括空压机、抽水机、风管成套送风、空枪、模板、吊机、水磨钻、卷扬机、小型工具等)以及完成各种安全防护措施的搭设和拆除。
3、现场材料的清理、堆放、场内清洁卫生及文明施工所要求的工作。井口防护、挖完后的盖口、砼封底直至钢筋笼放入井内前的抽水清底等工作。
五、工期要求:乙方必须按照甲乙双方所约定的工期十二天内将现有的十九个桩水磨钻完成,其它二十六个挖孔桩必须在一个月内完成,否则视为乙方违约,甲方处罚乙方每立方米20元(即后水磨钻按350元/立方米结账)。
六、工程质量要求:
必须满足设计图纸及施工规范、质量验收规范要求,达到合格标准,每桩坑必需按四方要求全部护壁,桩垂直度误差外围桩2CM,内总桩3CM。桩顶至桩底持力层由验桩各方认可为准。
七、工程单价:
工种单价:1、本工程挖孔桩无论回填方、原始土方、软土、页岩均按综合单价每立方米95元计算。
2、钢筋:凡有钢筋护壁每米加20元钢筋工工资。
3、水磨钻:统一按370元/立方米计价。
八、付款方式:在施工期间,中途借少量的生活费,主体工程修至正负0以上第二楼之后一次性付清所有人工挖孔桩款项。
九、在施工过程中,严格按照安全操作规程和安全交底书执行。
十、双方责任与权利义务:
1、甲方责任与权利义务:
(1)甲方负责施工技术,在乙方进场开挖桩前进行技术交底(交桩开挖中心线)。
(2)甲方随时对乙方进行质量、进度、安全及文明施工进行监督管理,提出的整改应坚决执行,监理、建设单位提出等有关部门提出的要求,只要是合理,合法的均应不折不扣的执行。
(3)四方提供乙方本工程所需的水、电(电以现场配电箱为准,配电箱外的电线由乙方自理,线路架设必须符合规范要求)。甲方对该项工程只提供主材(护壁钢筋、水泥、河沙、石子)其余辅材均由承包商(即乙方)承担。
2、乙方责任与权利义务:
(1)乙方必须按约定的工期完成指定的挖孔桩任务并根据施工图和技术交底要求,按国家有关施工规范、验收规范、操作规程进行施工,确保工程进度,质量达到合格标准。因乙方违反设计要求、操作过程偷工减料、粗制滥造、不听指挥等原因造成的质量事故应承担全部责任,赔偿由此造成的经济损失。对管理人员和监理单位、建设单位提出的整改意见必须认真落实。
(2)乙方必须确保农忙和节假日期间的施工所需劳动力,否则甲方有权要求乙方无条件退场,并由乙方承担由此引的一切后果。
(3)乙方必须保证在甲乙双方约定的时间内完成指定的工作任务,延误工期自愿接受甲方的处罚。
(4)乙方必须按甲方安排的工作时间内保证施工任务,合理安排各工序劳动力,做到工序有效衔接。接受甲方的安全、质量检查评定,并指定专人负责安全、质量、进度的自检工作;自检合格后向四方申请复检,复检合格后方能进行下一道工序施工。
(5)乙方在施工过程中要做到工完料尽场地清。
(6)乙方负责提供本工程所用水磨钻、提升机、空压机、电钻、搅拌机、抽水机、水管、安全设施等完成桩孔成形的全部设备和材料。
(7)乙方有责任配合甲方搞好施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作,乙方在施工过程中如有浪费、损坏浪费施工的现象,需照价赔偿。
(8)遵守安全操作规程规定,遵守国家和公司、项目部制定的各项制度及安全文明规章制度,做到文明施工现场要求。
十一、安全:
1、甲乙双方在严格遵守重庆市人民政府关于加强承包生产和工程中的安全
规定,坚持承包生产必须承包安全和原则。乙方在施工过程中所发生的病、伤、残亡事故,乙方自行负责和处理,甲方不承担任何责任和费用。甲方应向乙方人员进行入场安全教育,并就安全技术措施等有关事宜,书面向乙方负责人交底。
2、乙方进入承包施工现场的人员必须事先登记注册,报甲方备案,对承包的工种,乙方应制定出具体的安全技术措施方案,确定专人负责安全工作。
3、乙方必须对所属人员进行经常性的安全教育、法制教育的操作操作规程的学习,提高对安全生产重在意义的认识,增强自我防护能力,自觉守纪,严格按规程办事,不违章操作。
4、乙方施工人员进入现场,必须遵守国家和甲方安全生产规章制度,甲方在检查生产和安全时发现不安全因素,应立即向乙方代表提出,监督整改,乙方违章作业按甲方相关的管理制度执行。
5、乙方在施工中如发现存在不安全因素,要及时向现场负责人报告,整改后方可施工,严禁违章冒险作业并有权拒绝违指挥。
6、乙方凡有不适应高空作业者(心脏病、高血压、贫血病等)以及16周岁以下未成年者和50周岁以上的成年人,不准进入现场施工,违者一切责任由乙方自行承担。
十二、其它:
1、本合同签字后,乙方因自身原因的退场需提前15天向甲方提出,其班组当月工作量甲方不予结算,损失由乙方负责,如严重影响甲方施工进度,乙方承担相应的经济责任。
2、乙方如达不到甲方提出的安全、质量、工期要求,甲方有权终止本合同。
3、乙方所有入场人员均不提供食宿条件,由乙方处理。
4、乙方派住现场代表,必须监守岗位如果甲方查到不在现场,一次罚款500元。
5、甲方只对19条桩的水磨钻和26个挖孔桩进行发包,如乙方按时、按量、保质、保安完成上述工作量,甲方将按此合同执行再发包剩余孔桩数量。如乙方未达到甲方验收要求,甲方有权将剩余孔桩另行发包。
十三、争议:本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
十四、本合同一式两份,附技术交底,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力,双方签字盖章之日起合同生效,款项结清本合同失效。
甲方:(章)代表:
乙方:(章)代表:
年 月 日 :
工程施工劳务合同【篇5】
建筑工程施工劳务分包合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局,建设部颁发的《建设工程施工劳务合同》文本,并根据省、市有关规定,经甲乙双方协商,本着平等自愿,协商一致的原则,结合本工程具体情况,达成以下劳务分包协议,望双方共同遵照执行。
第一条:工程概况1、2、3、4、建筑面积:约
5、按照国家定额(2008)计算规则进行计算。主楼基础和屋面按标准层加一层计算。
第二条:乙方承包方式及范围
劳务大清包(包全部人工、包全部周转材料、辅助、耗材和零星材料、施工用所有机械设备、所有现场安全防护、工程施工中消防措施、扬尘污染、文明施工所需人工费和材料费。不包主材、钢筋、砼、沙、水泥、砖、加气块等)
1、该工程图纸内的全部土建工程:包含钢筋、模板、混凝土、砌筑工程、内外架搭设、拆除和所有安全防护工程、内外墙、地坪粉刷压光、外墙粉刷(含保温砂浆的施工)、花架、保温层、楼地面工程(不含水电、内外贴面砖、内外墙涂料、油漆、消防、电梯、防水、门窗安装工程)、门窗电梯等洞口的封堵和修补。
2、工程所需的塔吊、施工升降机及施工所用机械设备(含备案、检测、安拆、场外运输、日常保养、基础、操作工人、信号工等各项费用、无条件配合本工程甲方分包项目)由乙方负责。钢筋的制作、焊接、绑扎所需的一切设备及耗材,模板工所需的方木、建筑模板、周转材料及各种耗材,外墙脚手架、垂直维护架,施工用内外脚手架、模板满堂支撑架,一切外防护架,三宝、四口、五临边的防护架、安全通道、防护棚、安全网(必须通过安检部门认可的安全网方可使用)、混凝土浇筑所用的全部设备包括汽车泵(五层以下必需汽车泵配合地泵浇筑)、混凝土地泵费用,泵送混凝土管的安、拆、清理、维护及混凝土构件的保护 1
和养护,本工程混凝土构件的养护必须采用养护液养护。
3、承包人从进场进行施工场地平整开始,临时围墙围挡道路修建人工、特定施工的机械土方开挖、土方人工配合清土、钎探用工、原土打夯、地基局部换填;临时设工程(承包人全部临设含基础以上材料、料场、发包人临设、临时围栏、围墙、临时道路、场地硬化、绿化、管沟、下水等),本工程室内外四周土方机械回填及打夯的人工配合。
4、施工用电费、水电费甲方支付,生活用水、用电乙方自付;乙方负责二级及二级以下配电柜及所有的电箱、电线、照明、用水管网、排水设备、现场施工用电必须达到国家规范标准。
5、乙方施工安全的防护用品和劳保用品必需及时足量发放。
6、除甲方供应材料以外的辅材,耗材及所有周转材料的耗用品由乙方负责。
7、施工准备、现场安全、文明施工、标语标示、七牌三图和以上工程所涉及的一切间接工作内容。
8、保工期、质量、安全文明施工。造成安全事故的,由乙方承担一切经济及法律责任。
9、承包单价:按建筑面积每平方米
10、甲方不安排零工,一切和现场及工程有关的零工及费用均由乙方承担。
11、施工现场不允许住人。
12、承包人在报价时应充分考虑工程变更、签证或零星用工等发生的费用,该费用承包人已含于本合同综合单价内。单项人工费增减超过2万元以上的予以调整。
13、本工程劳务施工为一次性包死价,不因图纸变更或哪个项目增加或取消(建筑面积增减除外)、零星用工等调整承包价。但合同外的项目及零星用工另计。
14、进行红线内包括各楼层现场看护和保卫工作及生活、生产区的卫生清理工作由承包人负责,发生费用包含在综合单价内,现场出入车辆冲洗、防粉尘均由承包人派专人负责,发生费用包含在综合单价内。承包人在施工期间的生产、生活垃圾清理及外运,卫生间垃圾及粪便外运乙方给予人工配合外支运。工程使用的甲供材料的卸车、保管及场内运输均由承包人负责,发生费用包含在综合单价内。
15、做好与总包人、业主指定的其他分包商的配合工作:各分包商需用脚手架、垂直运输、现场堆料场、各种配电箱柜等承包人应及时免费提供,不得因自己的工作内容已施工完成或其他理由拆除,确因乙方承包项目完成而其他分包商还需使用脚手架、垂直运输等,费用另行由甲方协调协商给乙方予以支付。因水电、消防承包人造成各分包商施工所需预留洞、槽、孔等由承包人开孔、洞、槽、修补、保护;对其他指定分包的成品、半成品或材料设备应加
以保护;在施工期间与各分包商之间由于工序穿插造成的修补,由责任方负责修补;所有配电箱柜、电线(非工程实体用)等均由承包人自备,负责安拆,并满足施工、生活安全用电;施工生活用水总包人只提供一个用水总开关,用水总开关以外的水管、开关、阀门等均由承包人自备,负责安拆并满足施工、生活、消防安全用水;承包人配备满足施工现场安全需要的消防器材;主体工程竣工验收前的保洁工作。以上内容发生的费用均应包含在综合单价内。
16、在施工期间现场在承包人范围内所有材料的装与卸、堆放、场内材料运输,现场安全防护与翻修,楼层上洞口周边防护栏杆搭拆,现场清理与打扫卫生(包括打扫厕所、浴室),场地路面硬化,为了迎接有关部门对现场的检查而发生的材料倒运与现场清理,总包人办公区生活区临建的搭设与拆除,楼层所有落地灰的清理,现场所有标志牌、标语牌的悬挂防护栏杆的刷漆等人工均由承包人负责。本工程垂直运输、建筑物超高费、施工现场安全防护、保卫、临设搭拆与各单位的配合费,各单位使用脚手架及垂直运输,为成品、半成品保护、养护发生的费用,工人保险费等。以上内容发生的费用均包含在综合单价内。
第三条:合同工期
1、工期约定:暂按甲方目标工期计划执行,以最终建设方、监理方批准的施工组织设计工期为准。如建设方调整工期,则乙方工期相应调整。乙方为实现工期目标,而采取的赶工措施及费用,一律不做调整。住宅结构标准层施工要求每月完成6层。
2、在本合同约定的进入现场当天,乙方必须立即开工,并年正常及积极地组织施工。
3、乙方的施工人员数量必须满足甲方的工程需要。因乙方原因不能开工或不能按时完成上述要求的影响进度,一切责任及费用由乙方承担。
4、因自然灾害、不可抗力(以国家相关规定为准)非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在时间发生后24小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;非异常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况不能作为乙方工期延长的理由。
5、本项目农忙时节不放假,乙方为农忙时节采取的措施或费用由乙方负责。
6、因乙方原因完不成上述工期目标,乙方必须承担业主对甲方的全部罚款外,还要承担甲方对乙方约定的罚款。
7、由于建设方非正常原因造成的长期停工,甲方向建设方索配工期,乙方工期相应调整。
第四条:付款方法
拨款方式为:主体结构单栋封顸浇筑砼完毕后十日内按每平方米195元支付工程款;二次结构完成每平方米再支付30元工程款;主体结构验收后付再支付每平方米15元;内外粉刷地
坪工程完毕后每平方米再支付80元;竣工验收合格甲方结算后付总造价的97%,余款3%作为质量保证金,质保期满后无息付清。
第五条:双方责任和义务
(一)甲方责任和义务
1、甲方负责向乙方提供施工图纸二套。
2、甲方负责向乙方提供每层楼标高控制点,主轴线控制点。
3、甲方负责向乙方人员进行安全、质量、技术、文明施工等书面的交底和监督。
4、甲方负责施工现场统一管理,对不服从管理的班组和个人有权进行处罚,至止清理出场。
5、甲方负责施工现场的各项管理工作,给乙方创造一个良好的施工环境。
6、甲方应按照乙方提前编制的材料计划(误差不能大于5%),保证原材料及时无误的供应到现场,因材料计划误差较大而导致的误工现象,责任由乙方自负。
7、因设计变更、原材料供应不及时、工程款不能按时支付等原因造成的停工,则工期顺延。
(二)乙方责任和义务
1、合同签订后七日内乙方必须向甲方交纳质量保证金,±0.00封顶验收后退还;工程十二层主体封顶后退还;主体结构验收合格后退回剩余的。保证金退还按单栋考核。
2、组建一支过硬的领导班子,配齐五大员,安全员、电工和各项特殊工种人员,都必须持证上岗并配备专职人员负责项目管理、现场协调,确保做到安全生产、文明施工。
3、保证早上班晚下班,保证农忙不停工,节假日不休息。
4、乙方人员必须服从甲方管理人员的指挥,严格遵守工地所制定的一切规章制度,不准和主管部门、监理工程师发生顶嘴、冲突,对有关部门提出的整改通知必须按时完成、并负责承担由此造成的损失。如乙方不能服从甲方对工程技术、质量、安全、工期、文明施工等管理意见,不能采取有效措施自行完成承包目标,甲方有权终止本合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
5、严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工,保证各个分部、分项工程都均达到验收标准,因施工不合格造成的一切返工费用由乙方负责,甲方有权根据其情节轻重给予相应的处罚。且因此而引起对甲方和其他工种的连锁事故后果及费用由乙方承担。
6、乙方严格遵守各项安全法律、法规,因乙方违章操作引发的一切后果由乙方负责。
7、因乙方原因造成的停工(如出现停工或工人上访事件,每出现一次罚乙方10万元)或工期拖延的一切损失由乙方负责,影响业主要求的竣工时间,则按工程总造价的1%-3%给予
罚款(因不可抗力的自然灾害,工期相应顺延)。
8、钢筋放样由乙方负责,甲方审核,凡有放样不正确的材料浪费,由乙方全部承担,并处两倍的罚金。
9、乙方向甲方提供施工总进度计划,编制工程月进度计划及周进度计划,并按甲方审核后的计划实施,乙方应提前10天向甲方提供材料及地材使用计划。
10、乙方在施工过程中如有材料浪费现象,甲方按浪费材料的两倍进行罚款,如发现乙方的施工人员有偷窃材料的现象,甲方按材料的5倍进行罚款,并追究当事人相关责任,该罚款再支付乙方承包费用时直接从中扣除;主材使用数量在工程预算±3%以内的不奖不罚,若超过3%以上按超出部分两倍对乙方进行处罚,若节省3%以上按节省部分材料购买价的30%予以奖励。
11、各工种、各部位每道工序完成时要做好工完料清,施工所造成的建筑垃圾及时清理,保证施工现场整洁,材料堆放整齐。
12、乙方在合同工期内应及时足额交纳工程意外伤害保险和公伤保险等各项费用,及时支付农民工工资,若不能及时兑现发生纠纷,甲方有权从乙方工程款中直接扣除。
第六条:质量技术管理
1、现场安全防护必须达到市级文明工地,如达不到上述质量安全标准每平方扣减10元结算。
2、按照国家现行的工艺标准进行施工,按照国家现行的质量验收规范进行检查验收和承担因承包方原因造成的相关费用。
3、乙方必须按照图纸、会审纪要、设计变更通知、施工方案和技术交底及国家现行施工验收规范完成施工任务,听从甲方和施工管理人员指挥,接受业主及监理单位的安全、技术和质量监督及管理,遵守操作规程,保质保量完成甲方下达的施工任务,确保该工程一次性验收合格。乙方负责施工中的自检、互检工序的交接检查。
4、对于乙方施工质量不符合同文件集甲方的要求,甲方向乙方发出“质量整改通知单”。乙方应按甲方“质量整改通知单”的要求认真、及时整改,若逾期不予整改或整改不彻底,甲方将根据情况给予每次500元以及5000元以下的罚款,且甲方有权另行雇佣其它分包单位代替乙方进行整改,乙方应承担因此发生的所有经济支出及工期损失。
第七条:其他约定
1乙方在本合同生效之前及因本工程所发生的各项债权债务一律由乙方负责,与甲方无关。乙方不得以甲方名义贷款和赊欠材料、租赁费、工资等,不得以甲方名义进行本工程外的经济活动。
2、本合同履行中发生纠纷和争议时,甲乙双方协调解决,如协商无效,可向本合同签署地的人民法院提出诉讼申请。
3、工程开工前,甲乙双方签订《安全施工协议书》,此协议书作为本合同附件具有同等效力。
4、甲方在本合同履行过程中如发现乙方将工程款挪用、转移时,有权终止本合同的一切支付,直至乙方改正为止;且因此造成的所有损失由乙方承担。
5、甲方在本合同履行过程中如发现乙方故意拖欠当地群众房租、水电费、材料应商,工人工资等费用时,在拖欠金额已经确认的前提下甲方可直接支付,乙方应予认可。
6、本合同一式四份,甲乙双方各持一份,备案两份。双方签字盖章且保证金达到甲方指定账户后生效,工程竣工验收结清余款后合同自行终止。
7、本合同如有未尽之处,双方共同协商解决。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人
或委托代表人:或委托代表人:
年月日年月日
工程施工劳务合同【篇6】
工程承包人: (以下简称甲方)
劳务分包人: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则,鉴于已经签订施工总承包合同,双方就劳务分包事项经协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围:施工图范围内的清包工。
二、分包工期:
开工, 竣工,总工期 天,每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延),提前一天奖励壹佰元,奖惩兑现。
三、工程质量标准及进度要求
乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工,执行现行建筑安装工程施工质量验收规范,工程质量必须达到合格等级。
乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工,确保工期。
四、承包价格及结算方式、付款方式
土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源),按每平方米元计算,建筑面积为平方米,总价元。场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。 结算方式:首付工程款 万元,第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;余下的万元经竣工验收合格后,一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外,乙方有权投诉)。
五、奖惩措施
乙方在施工过程中,工程质量必须达到合格,否则处以工程承包价格10%的罚款。乙方必须按照甲方的施工进度计划施工,在施工过程中进行节点考核,不按时完成,每推迟一天,罚款100元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的,甲方有权无条件更换施工队伍,并不再支付本期的人工费(节点工期另附,见施工进度横道图)。因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时,施工工期不顺延。
施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求,造成的费用及工期延误由乙方自行负责。
六、甲方的权利和义务
1、提供相应的施工图纸一套,编写详细的施工组织设计,完成各项报表。
2、检查验收工程质量、安全生产、文明施工、施工进度。
3、按时提供施工材料。
4、甲方在检查工程质量时如发现达不到验收标准时,有权加以制止,并责令其整改,严重者令返工重做,由此发生的材料浪费及人工费用全部由乙方承担。
5、乙方在施工过程中不服从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规程的,甲方管理人员有权对乙方处以100—200元的罚款,并从本月支付工程款中扣除。
6、甲方应根据工程进度及时将材料采购到位,保证乙方不出现窝工现象,如发现因材料不到位所造成误工,经甲方确认给予误工补助。同时,乙方应提前24小时通知甲方供应材料,否则不予补助。
7、甲方要对各主要工序进行安全技术交底。
8、甲方人员经常深入工地,加强对安全、质量、材料及施工过程的监督检查和控制,指导施工工作。
9、完成竣工验收资料,办理竣工验收手续和竣工决算。
七、乙方的权利和义务
1、必须严格执行国家现行有关工程质量评定标准、规范。
2、施工时必须做到“工完料尽场地清”,落地材料及时回收利用,不另计人工费,杜绝材料浪费,如材料用量超过定额用量时,超出部分材料自负,费用从工程款中扣除。
3、现场施工员和班组长必须现场负责,如遇特殊情况,须经项目负责人同意,并委托他人负责,否则处罚100元/人次。
4、不得无故停工,如发现无故停工现象,甲方有权对乙方处以500—1000元的罚款,情节严重者清退出场,并拒付已完成的工程量款。
5、乙方要保持与甲方的良好沟通,发现问题及时反馈,积极配合甲方。
6、必须保证现场施工人员遵守项目部各项规章制度。
7、乙方自备手头工具,如锹、铣、瓦刀、灰斗、棉线等。
八、其它
1、甲方有权对乙方的工作做临时性调整,乙方应积极配合。
2、围墙以内的安全文明施工,必须遵照要求作到活尽场清,不另计人工。
3、返工:由甲方原因造成的返工,甲方根据实际情况给予一定补偿。
4、变更部分按照原承包价格中的定额预算有关相应子目计算(增加或减少)。
5、现场质量、安全管理、材料管理有相应的惩罚措施。
6、施工单位的各项制度、质量、安全条例均与本合同具有同等效力。
本合同一式四份,甲乙双方各二份,双方签字后生效,工程款付清后自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工劳务合同【篇7】
甲方:项目部
乙方:架子班
根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关管理规定,为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务,经过双方友好协商,将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工,为明确双方权力与义务,特拟订如下合同,并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:m2
4、结构类型及高度:
二、承包方式及承包内容
1、承包方式:
包工不包料(包括辅材),包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。
2、承包范围:
①本工程按规定搭设的所有外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、楼梯间、复式层,包括:场地内所有临边和洞口防护;砼浇灌运输道,人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道,运输斜道,安全通道,所有安全防护架搅拌站、台防护架;配合钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设拆除及防护;配合施工电梯等垂直运输设备的安装。
②脚手架料的场内转运和材料出场装车,材料按项目部要求清理、堆码、进库;。
③外架用混凝土垫块的制作;扣件的临时清洗和更换;挑架或卸载等所用铁件的预留预埋;安全宣传条幅、安全标牌的挂设、施工脚手架、防拌栏杆因施工需要多次的重复搭拆及安全网挂设。
④按要求施工班组自备工具和自购辅材,包括:钉子、锤子、铁丝(挂安全网用18#)、氧电焊设备、板手、安全帽、雨具、灰线、手套等。
⑤外架用架管、防护栏杆的油漆(包括清除管壁上积垢)。
三、劳务承包费用
1、乙方完成规定的工作内容,施工质量达到优良标准,工期安全生产及文明施工等均达到甲方要求,劳务承包费用按建筑面积单价为元(元)/m2。
2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容,辅材、自带机具及自带机具维修费用外还包括各种津贴补助,节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不可预见的费用。还包括所存在的风险因素发生而导致的风险事件的损失费用,特别是安全风险。
四、劳务款支付:
1、工程自基础开始,主体完成至十六层时,甲方开始向乙方支付劳务款,本次支付数额为本合同完成工程量劳务费数额(建筑面积)的60%。其后,按建设单位(业主方)向项目部工程进度款的支付批准,由甲方向乙进行支付,支付数额为该批次时间段,本劳务合同完成工程量(建筑面积)劳务款的60%,至主体封顶验收通过后,付至本合同劳务款总额的80%,单位工程竣工验收后,付至本合同劳务款总额的90%,其余10%在单位工程验收合格半年后结清。
2、劳务款支付时,需扣除乙方在该支付批次时间段内应向甲方所支付的违约金额,以及乙方所领取的餐票费用。
3、付款必须经乙方申请,由甲方主管施工员、质检员、安全员、总工签署意见,项目经理签字同意后予以支付。
五、工程质量
1、乙方必须严格按照设计图、有关规范及技术交底进行施工,确保承包范围内的分项工程质量达到国家现行验收标准的标准,凡不符合国家规范和甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责,返工后仍达不到要求或者不能按甲方要求及时返工,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工所发生的费用由乙方承担。
2、严格执行质量自检,互检,交接检"三检"制度,并做好记录,符合要求后,通知甲方专业施工员验收,没有甲方专业施工员验收记录,本工种施工程序没有完成,不能进行下一道工序。
3、甲方专业施工员在施工过程检查中或验收时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,由乙方向甲方支付违约金。
4、质量检查评定以甲方、监理、乙方三家进行验收的为准,其结果作为办理劳务费支付的依据。
六、工期进度
1)乙方必须对甲方下达的控制工期总进度计划、月进度计划进行分解,分解为周、日进度安排,并报甲方审批备案,进度必须按甲方计划按期或者提前完成。
2)每月对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续二次达不到工期要求,甲方有权勒令乙方无条件退场,并同时终止合同。
3)传统节假日、法定节假日或农忙季节,乙方必须留守人员,按甲方要求完成规定的施工任务。
4)因甲方原因造成的'进度延误一天以上,工期顺延。
七、安全生产、文明施工
1)乙方应本着安全生产,文明施工的生产原则进行施工,在施工期间,积极配合甲方对班组的三级教育管理,做好班组自身安全,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及住宿内的清洁卫生。
2)乙方作业层、施工现场及材料堆场和本工种垃圾堆放必须在甲方指定地点,做到堆码整齐,井然有序,否则甲方将指派专人清理,所用人工费在乙方结算中加倍扣出。
3)乙方必须遵循安全规章制度,加强安全管理,各工种全部要求持证上岗。甲方提供合格的防护材料、机械设备;对不符合安全标准的材料、设备,乙方有权拒绝使用,乙方必须按照安全操作规程文明施工,不得冒险蛮干。对于违章指令,可以拒绝接受,班组长必须协调好各工种的施工环节,杜绝人为制造安全隐患,切实搞好安全生产,在施工期间如因乙方原因发生安全事故,事故费用全部由乙方承担,非乙方原因造成的安全事故,由甲、乙双方以及劳动监察部门会同一起分析事故责任,按照国家劳保政策及相关条例协商处理。
4)其他条款详见《工程项目部管理制度》此作合同附件。
八、双方职责
一、甲方职责
①甲方为乙方提供住宿条件(乙方自带行李、自购餐具)。
②甲方组织对乙方施工人员进行工程质量、安全生产、文明施工上岗培训;
③甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分项工程技术交底和技术指导,解决施工中遇到的技术难题。
④甲方为乙方提供除乙方自备机具、辅材外的材料和施工机具。。
⑤甲方提供临时水源、电源至各楼层。
⑥甲方按合同约定及时支付劳务费。
2、乙方职责
①、乙方必须组织具有上岗证技术熟练的架子工施工操作人员及相应的管理班子进入现场,必须严肃认真的将本工程概况及有关规章制度向所有施工人员交底,凡交代不清或未交底由乙方负责;交底内容包括:a工程概况及质量条款b安全责任制度及规范c工期限制天数的实施控制d各种规章制度及文明施工要求;乙方严禁雇佣童工。
②、自带机具必须有明显标志,并附清单交给甲方以便退场时清理;
③、乙方必须按照工程图纸、甲方的施工方案、工艺标准、技术交底以及现行建筑施工规范以及甲方其它要求组织施工,必须按期、保质、保量、安全地完成所承担的分项工程;
④乙方必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方统一指挥调度,保证政令畅通。
⑤乙方必须把所需材料计划提前一周报给甲方,乙方施工人员在施工过程不得随意更改架子搭拆,如有浪费甲方材料,乙方按材料损失价值加倍向甲方赔偿;
⑥乙方必须爱护甲方提供的施工机具,如有损坏或遗失,照价赔偿;
⑦乙方施工人员统一着装,统一雨衣,文明施工,自觉维护周围环境,不得损坏场内任何公物和树木,如有损坏照价赔偿。
⑧乙方在施工中必须遵守安全生产有关规定,做好安全生产教育。
⑨乙方人员严禁在工地施工区域和住宿区内使用电炉等设备取暖做饭,禁止乱搭、乱接各种电线。
九、材料使用规定
进场的钢架管、钢丝、安全网、扣件及扣件螺杆螺帽等材料,使用前乙方须提前向甲方申报所用材料计划并填写领料单,清理架管按进场的规格100%经甲方验收后入库,如有必要的损耗,需说明原因;扣件及扣件螺杆螺帽按99%交验入库,超出规定损耗部分乙方照价赔偿。
十、其它事项
1、签定劳务合同后,乙方进场人员必须证件齐全,不得有三无人员和犯罪人员,必须将进场人员造册报给甲方,所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字相符,并配合甲方办理当地行政工作。乙方必须保证其队伍工作人员的稳定,不能随意增减人员,如有变动必须在三天前向甲方提供其变更人员名单,乙方应在甲方指定和同意的时间内增减劳动力,否则按每增减人数差额由乙方向甲方支付违约金。
2、乙方指定等同志为现场负责人,负责与项目部及各班组的协调工作,乙方负责人不得擅自离岗,且每天早晚均要向甲方专业施工员报到,如需离开必须征得甲方主要负责人同意,并委派代理负责人,如因现场负责人擅自离岗造成的其他影响,乙方承担其所有经济损失责任和相关责任。
3、施工过程中,如无甲方指令、乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方无条件赔偿甲方一切损失,并根据对工程的影响程度由乙方向甲方支付1000元至10000元的违约金。
4、乙方必须做好承包范围内的成品、半成品保护工作,不得破坏其它成品和半成品,否则按损失状况加倍向甲方赔偿。
5、乙方承包工程范围工作内容不得转包,否则将无条件退场,并同时终止合同。
6、乙方必须随时做好雨、雪天的施工准备,配备雨、雪天施工所需劳保用品,所有劳保费用已包含在承包单价内,甲方不另承担。
7、如乙方不履行合同,其余款作为支付甲方违约金。
8、本合同未尽事宜,另行补充。
以上条款自双方签字之日起生效,工程款支付完毕,合同自动解除;本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
年月日年月日
电话:
(身份证复印件)
工程施工劳务合同【篇8】
建筑工程施工劳务分包合同
工程名称:海拉尔盛世家园综合楼 工程承包人:浙江正见建设集团
劳务分包人:哈尔滨福广兰天劳务服务有限公司
签订日期:二零一一年八月二十五日
工程承保人(施工总承包人)浙江正见建设集团 劳务分包人:哈尔滨福广兰天建筑劳务有限公司
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,鉴于呼伦贝尔盛世达房地产开发有限公司(以下简称“发包人”),与承包人已签订施工总承包合同或专业承(分)包合同,以下称为总(分包合同),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况。
资质证书号码:C1024023010220-212
发证机关:哈尔滨建设委员会。
资质专业及等级:砌筑一级、钢筋二级、木工二级、模板一级分包劳务分包。
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容:
工程名称:盛世家园2、3号楼主体、裙房及相对应的地下停车库
工程地点:海拉尔巴彦托海路358号
分包范围:主体工程加砌筑、地下停车场垫层地面、土方开挖人工配合机械、找平层保护层及基础外墙保温、屋面保温、钢筋、混凝土、脚手架、模板及三线一钉,且包含各种防护设施的搭设与维护,以及小型机械设备进厂、安装、吊车基础、防护脚手工具、木料、模板及全部零星滤料进厂装卸和文明施工等工时费,不含现场以外用工。
分包劳务工种:瓦工、钢筋工、木工、混凝土工、架子工、吊车手、放线员、机械手、吊笼人员等所有管理及技术人员。(以上工程只负责主体期间工作)
3、分包工期
开工日期:二零一一年九月一日
完工日期:二零一二年七月三十日
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定,《国家现行的建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》本工程必达到质量评定合格等级。
5、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)、《建筑法》《合同法》《建筑施工质量验收统一标准》。
(2)、《建筑质量管理条例》、《建筑市场管理条例》。
6、安全施工与检查
劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,配备安全管理人员及班组兼安全员,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全防护措施,对进现场工人进行安全生产三级教育。消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由劳务分包人承担,承包人帮助协调处理解决。
7、事故处理
发生安全事故劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8、材料、设备供应
(1)劳务分包人应妥善保管,合理使用工程承包人供应的材料、设备、因工作正常损耗除外,人为造成损坏、浪费、丢失由分包人全额赔偿。
(2)分包人使用的消耗材料(大板、木方、支撑杆、紧固件等材料)必须合理使用。紧固件、加固小件等除正常损耗外,浪费部分由劳务方全额赔偿。
9、劳务报酬
本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬。基础按每平方米150元价格计算。地下车库按每平方米300元价格计算、正负零以上按每平方米268元价格计算,审定面积按实际施工面积为准。阳台不在建筑面积之内,按每个阳台的投影面积二分之一×总阳台数×268.00元/㎡付给乙方。此价格包含了分包范围内的和各项费用。
10、工程进度
(1)二零一一年九月一号至二零一一年十月三十号施工到零米层板完工。
(2)二零一二年四月一号至二零一二年七月三十号主体封顶。
(3)按合同约定封顶日期,如提前封顶,每栋楼每提前一天每天奖励五千元人民币。(注:指提前天数)
(4)如乙方不按约定工期封顶,每栋楼每拖延一天每天罚款五千
元人民币.(注:指提拖延天数)
11、付款方式
付款方式为:基础、零米层、二层、六层、十层、十四层、十九层,按已完工程量的80%拨付。竣工验收合格后,拨付到总价款的95%。剩余5%作为质保金年末支付。
12、其它事项
(1)主体封顶模板拆除后模板、支撑、木方应拨钉,清理分类堆放,因为模板不平造成顶棚不平的由分包人打磨、找平。
(2)工程竣工之后,脚手架、扣件、钢管,一切机械装运归库
(3)合同签订后,乙方付给甲方十万元人民币作为工人进场履约保证金。此款在零米层板浇筑完工后返还。
(4)在施工期间,如乙方不按甲方要求施工,甲方有权给予清场。清场前已完工程量按合同约定价款的70%结算工程款,剩余30%工程款作为给予甲方的补偿,乙方无条件撤场。此工程如能评为自治区优质工程,甲方奖励给乙方十万元人民币。
(5)在施工中甲方必须保障工程材料需要,如因材料供应不及时,产生的误工甲方按现场人员劳务费用计算,补给乙方误工期费用。如遇到不可抗力的自然灾害,甲方按天数计算工期顺延。
13、违约
甲乙双方在合同履行期间,如双方没按合同约定履行各自义务,如双方协商不成可到当地法院提起诉讼。
14、合同份数
本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份。
15、合同生效 合同订立时间:二零一一年八月二十五日 合同订立地点:项目部办公室 本合同双方约定签字盖章后生效
工程承包人(公章):
法定代表委托代理人:
年月日劳务分包人(公章): 法定代表委托代理人: 年月日
工程施工劳务合同【篇9】
发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:西平县风和日丽家园
2、工程地点:西平县柏城镇网通公司西侧号楼
3、承包价格:每平方米360元。
4、承包形式:大清包、包工、包周转材料、一切机械设备(塔吊、升降机、钢筋成型机械、木工机械、险搅拌机、砂浆机、振动棒、平板振动器等)
5、建筑面积:按实际施工建筑面积计算,基础屋面加一层,现暂按建筑面积大约平方米。按建筑实际面积为准。
6、工程承包范围:承包分为土建(甲方机械挖土、回填土,乙方人工配合)外墙涂料除外,内墙毛光、毛地(不含内容:楼梯栏杆扶手防水、消防、水电安装、门窗制作安装、洁具安装、油漆、涂料、内墙涂料、外墙保温)建筑部分,临建劳务由乙方负责。
第二条工期
1、该工程计划于 年 月 日开工,年月日竣工,总日历天数。
如遇到下列情况,经现场监理工程师签证后,工期相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)甲方不能及时供应施工材料(若停工五天以上者,甲方必须赔付乙方的租赁费材料费、误工费、机械费)。
(2)出现影响工期的设计变更。
(3)在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。
(4)因遇人力不可排拒的自然灾害影响工程进度。
第三条工程结算
1、主体工程每方360元计算,乙方垫资施工出地面以上8层结顶,支付乙方所完成总工程量的80%。
2、17层结顶,支付乙方所完成工程量的80%。
3、主体封顶结束,验收合格支付乙方总所完成工程量的80%。
4、二次结构加气块结束付工程量的80%,内外粉结束付总工程款的97%。
第四条材料及设备供应
1、本工程所用的材料及一级配电箱由甲方供应(如钢材、混凝土、大砂、石子、水泥、水电等,不含施工设备)。如不按期提供用料造成乙方停工,由甲方自行承担责任。
2、乙方负责材料
(1)木工程所需机械设备(如塔吊、施工电梯、切断机、切割机、电焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、木工用的电锯、电刨、工人用的高低床等)一切由乙方负责。
(2)周转材料(如模板、方木、竹笆、外架用钢管、槽钢、工字钢、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等)。
(3)施工工具(如架子车、手推车、铁锹、水平仪、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等)。
3、乙方设专人收领甲方到场的各种建材,合理利用,接受甲方现场人员监管,不得浪费。如材料使用超过有关主管部门规定损耗率时超出部分费用有乙方承担。
第五条工程质量
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、进行施工,并接受甲方现场监理的监督检查。
2、质量等级:合格工程。
3、乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工。
4、工程质量、按图纸、按规范施工,一切工程质量按国家验收标准。
5、乙方接受现场指挥部、监理公司的管理。
第六条现场管理及安全文明施工
1、乙方负责现场施工的各项安全管理工作,做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理体制制度、安全生产的教育。保证工程所需的施工人员,并具备施工人员上岗技能及
生产技能。各工程班组长不能任意变动。
2、乙方进场后,乙方的日常生活,生活费用乙方部分承担,须保证现场清洁卫生,乙方绝对保证施工现场的安全和按文明施工标准、规范进行。
3、乙方提供的工程所需机具设备、周转材料、质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。
4、施工安全防护设备由乙方自行购买。
第七条双方责任
1、甲方:
(1)及时提供所需建筑材料并及时到位。
(2)合同签订,向乙方提供施工图纸。
(3)派驻现场管理人员代表、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更签证,图纸变更期间不能影响乙方施工。
2、乙方:
(1)施工现场的平整。除施工界区以内的用电、用水、道路。
(2)乙方在工地施工期间应节约用电。
(3)严格按照施工图与说明书施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和支付。
(4)乙方缴纳工程质保金120万元,先交40万元定金,剩余80万元工人进场后一次付清。保证金返还依甲方大合同走。
3、合同签订后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除,若任何一方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失。
第八条争议的解决方式
1、合同执行过程中,如发生争议,双方协商解决,协商不成可直接向工程所在地方人民法院起诉。
2、其它合同未说明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
3、本合同一式二份,双方各执一份,双方以盖章签字生效。未尽事宜,双方共同协商解决。
第九条安全事故责任划分
乙方在施工过程中,严格按照安全施工规范施工,出现人身伤亡事故由乙方承担经济法律责任。
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日