建筑工程施工合同。
在众多文章中趣祝福小编找到了一篇极为优秀的“建筑工程施工合同”。随着群众的法律水平、维权意识都在不断地提高，合同在生活中也越发常见了。签订合同的目的是确保双方合作事项顺进行。轻松学习愉快分享把这篇文章分享给您的朋友们吧！
建筑工程施工合同 篇1
建筑工程施工合同填写模板
建筑工程施工合同是建筑施工过程中必不可少的合同文件，它是建筑企业与建筑业主之间的基本法律文件。施工合同的填写对于建筑企业和建筑业主的合作非常重要，因为它能够规范工程的实施条款和工程施工的方式，明确企业和业主之间的权利义务，减少因合同执行不当而产生的纠纷和损失。
下面我们将结合填写模板，详细讲解如何填写建筑工程施工合同。
一、合同的基本信息填写
1、合同名称：应准确简明、尽量表明合同的内容、目的和类型。
合同名称应取得恰当，具体明确，以便于在行政、司法和商业各个领域中应用。通常在合同名称中说明合同对象，如“建筑工程施工合同”等。
2、合同编码：为区别其他合同，按照一定规则分配合同编号，以便于查询和管理。
3、合同签定日期、生效日期、终止日期：合同签订的时间、生效和终止日期是建筑工程施工合同的重要组成部分。
4、合同期限：合同期限应从合同生效日期开始计算。在设计合同期限时，应根据工程实际的施工和交付日期，合理安排合同期限。
二、工程概况
1、工程名称及地点：应具体写出工程的名称和所在地。
2、建设单位：应写出建设单位和其法定代表人的名称和地址。
3、设计单位：应写出设计单位和其法定代表人的名称和地址。
4、施工单位：应写出施工单位的名称和地址，以及必要的资质证明。
5、造价估算：应写出工程造价的估算，包含人工、材料、设备、管理、其他等方面，分部分项成本应详细列举。
三、工程标的
1、工程规模及设计概述：应具体说明承建工程的规模和阶段性主要内容，包括基础土方工程、结构工程、外装饰工程、安装工程等。
2、施工范围：应明确施工单位承担的职责和范围，阐述合同工程的总体标准和建筑物的功能。
3、工程施工技术和质量标准：应写出承包单位本次承建工程的技术方法、质量标准、工艺生产过程和质量验收要求。
4、竣工验收标准：应明确工程完成后的验收标准和期限。
5、保修期：应根据实际情况，确定合理的保修期，对工程质量问题负责，避免消费者长期承担生产质量问题的责任。
四、费用
1、工程费用总额：应明确工程费用总额和付款方式。
2、工程款项的付款方式：应明确工程款项的付款方式，通常是先期支付、进度款和最终结算款等。
3、费用变更：应说明各种情况下的工程费用变更，如法律法规的变更、合理的无法预见和不可抗力等。
五、保证金
1、保证金的期限和计算方法：应写出保证金的计算方法和质量，以及可以采取的保证金形式、比例和期限。
2、保证金的使用方式：应说明保证金的使用方式和范围，如缴纳到银行保管，用于工程施工中的质量保证等。
六、违约责任
1、违约方式和后果：应写出各方的违约方式和相应的权利义务关系，以让当事人了解相应的违约责任。
2、补偿范围和方式：应明确违约方应承担的法律责任的费用和问责方式。
七、争议解决
1、解决争议的方式和途径：应明确解决争议的方式和途径，如法律和权威的仲裁。
2、争议期限和证据保全：应明确解决争议所需的时间和证据的保全权力。
八、其他约定
1、补充约定：应明确各方应遵守的其他协议和补充约定，如合同更新变更等。
2、附件：如合同的技术规范、图纸、施工计划、质量标准等，应附在合同后面作为参考依据。
总之，建筑工程施工合同在施工工程的整个流程中起着重要的作用。一份合理、完备的合同文件能够有效防范工程施工中的风险，保证双方权益，避免因合同纠纷而产生的损失和浪费。同时，施工单位也应该根据实际情况，结合填写模板进行具体填写，做到公平合理，严格执行，加强管理，确保工程的质量和进度，满足和超越业主的要求。
建筑工程施工合同 篇2
总包单位建筑工程施工合同是建筑工程施工领域中最为重要的协议之一，它是业主、承包商和建筑师之间最终达成的法律协议，规定了建筑项目的施工内容和标准、施工进度、质量要求、费用构成、后期维护保障等方面，对于保障建筑工程的顺利实施和质量保证具有重要意义。
一、总包单位建筑工程施工合同的概念
总包单位建筑工程施工合同是建筑工程施工过程中建设单位和承包方（总包）之间达成的一项合同，合同中详细规定了建筑工程施工项目准确的工程质量要求、相关要求、施工单位的责任和义务、资金、工期、技术要求等诸多方面。总包单位建筑工程施工合同是建筑工程施工中保障施工效果和客户利益的重要法律文书之一。
二、总包单位建筑工程施工合同的必要性
总包单位建筑工程施工合同的必要性主要表现在以下三个方面：
1.明确双方的权责关系。总包单位建筑工程施工合同规定了建设单位和总承包商之间的权责关系，具体明确了项目的施工进度、质量要求、技术规范、工程费用等，使双方在施工过程中都能够按照规定执行。
2.规范工程施工流程。总包单位建筑工程施工合同规定了施工单位在项目建设过程中的实际操作方法和标准，使施工过程合法、规范性更高。
3.保障工程质量和交付时间。总包单位建筑工程施工合同是建筑工程施工的最后协议，规定了项目的施工时间和质量要求，明确了双方互相的权责关系，因此，施工方在施工过程中会更加的谨慎和负责任，以确保工程施工效果的达到预期、供应验收。
三、总包单位建筑工程施工合同包括的内容
1. 合同对象。明确合同双方的名称、地址、电话、传真等联系方式。
2. 合同标的。规定项目的建设内容、工程标准和质量要求、适用技术标准和规范等。
3. 合同价格。协议中明确规定了项目的总价、付款方式、补偿方式等。
4. 合同期限。规定合同签订后的工程时间、开工时间、竣工日期、使用年限等。
5. 权责明确。规定了承包商在施工期间的认真负责、施工质量保障等方面具有的义务，同时也阐明了建设单位在验收及时、承担责任、支付费用等方面的权利、职责和义务相关事项。
6. 合同违约责任。规定了如果一方违约，其他方可以采取的措施和追究责任的条款。
四、总包单位建筑工程施工合同的签署及注意事项
1.签约是核准过程。总包单位建筑工程施工合同是建筑工程施工的重要权威性文书，其签署是建筑工程施工的权威审批程序之一，双方应严格按照规定审批程序来签署并核准此合同。
2.合同内容要明细和详谔。总包单位建筑工程施工合同应包含具体详细的要求，明确了双方的义务和权利，以便更好地保证工程质量和交付时间。
3.注意事务权益保证。在签订总包单位建筑工程施工合同时，双方要清晰地解释项目的相关标准和等级，特别是施工标准和质量问题，以确保施工过程中可以按照预定标准和质量要求完成工程项目。
总之，总包单位建筑工程施工合同是建筑工程施工过程中的重要文件，它的签署和履行关系到整个工程的进展和质量，承包方应秉持规范精神，认真履行合同规定的义务和责任，争取最佳的工程成果。建设方则需要确保总包单位建筑工程施工合同的规定完整性和准确性，以减少施工过程中的不必要的纠纷，保证工程建设进展平顺。
建筑工程施工合同 篇3
唐山建筑工程施工合同模板，是为了规范唐山市建筑施工市场上的业务行为，保障工程建设的合法权益而制定的一个标准化合同模板。
在唐山市的建筑施工市场上，如今存在着许多不规范、不合法的行为。比如，一些建筑公司为了省钱或者提高利润，不顾质量和安全，在建筑工程中使用低质材料、不合格材料，乃至使用盗版图纸和设计方案等等。这些不规范行为严重损害了建筑市场的健康稳定发展，也给建筑工程的质量安全带来了严重威胁。在这种情况下，需要一个具有权威性和约束力的文书来规范建筑市场上的业务行为，保障工程建设的合法权益。
而唐山建筑工程施工合同模板就是这样一个文书。这个模板是建立在法律和市场规定的基础之上的，经过相关部门的审查和认证，是一个符合国家法律和行业要求的合法文书。它明确规定了建筑工程施工的重要事项，包括工程价款、工程质量、施工期限、施工方案、安全保障、监理和验收等等。
在这个模板中，每一项条款都是具体而详细的，可以确保建筑工程施工过程中不出现差错或者纠纷。比如，模板中明确规定了工程质量的要求，以及要对每个材料和设备进行检验和鉴定。这不仅可以保障工程的质量和安全，还可以避免因为材料和设备问题发生的纠纷。同时，模板中还规定了相关部门在建设过程中的监督和检查权限，可以确保建筑工程的质量和安全。
另外，在这个模板中，施工方和建设单位也需要签订施工保险，以保障工程过程中的财产损失和责任险等的保障。这可以有效地避免建筑施工过程中发生的意外和损失对双方带来的经济损失。同时，施工保险也能够为建筑工程的质量和安全提供额外保障。
总的来说，唐山建筑工程施工合同模板是一个具有约束力和规范性的标准化合同文书，可以有效地规范唐山市建筑施工市场的业务行为，保障工程建设的合法权益。建筑公司和建设单位都应该遵守这个模板中的各项约定，不断提高自身的管理水平和施工质量，以促进建筑市场的健康稳定发展。
建筑工程施工合同 篇4
一、背景
随着能源危机的加剧和环保意识的普及，全球各地纷纷开始大力推广可再生能源，其中风能作为一种非常重要的清洁能源，已经成为了不少国家能源消费的主要来源。而在风能的利用方式中，风力发电则是实现风能利用的一种重要途径。为了保证风力发电工程的施工顺利进行，需要与建筑施工公司签订一份详细的风力发电建筑工程施工合同，这份合同将涉及到施工方、甲方、工程进度、工程质量、工程款项等多个方面，具有极高的重要性。
二、合同基本内容
1.合同的基本条款
风力发电建筑工程施工合同的基本条款包括但不限于以下内容：
合同名称、合同双方名称和联系方式、合同签订地点时间、工程名称、工程所在地、工程内容、工期、预算概算、人力安排、技术要求、违约责任、风险分担、验收标准、保修条款、合同生效时间、合同解除和变更条款等。
2.施工方责任与义务
施工方在签订风力发电建筑工程施工合同后，需要全面负责施工的执行，并需要按照合同要求，合理安排人力和物力资源，积极推进工程进度。同时，施工方还需要遵守各项法律法规，确保施工过程的安全有序，并对施工环境进行管控。若存在质量问题，施工方需要尽快予以解决，并承担相应的违约责任。
3.甲方权利与义务
甲方则需要全力支持风力发电建筑工程施工，提供相应的招标文件、资金、场地及相关的材料和设备。同时，甲方还需要对工程质量和工期进行监督，并对合同的执行情况进行跟踪和评估，保证整个施工过程的合法合规，及时地按照合同约定支付相应的工程款项。若甲方存在违约行为，需要承担相应的违约责任。
三、合同执行流程
1.合同签订
一份优良的风力发电建筑工程施工合同需要依据双方协商达成的共识进行签署。而在签署前，需要双方了解彼此的工作情况、资质、经验、业务标准、能力等，明确双方的权利义务和职责划分，并根据实际情况进行调整和完善。
2. 风险评估
签订合同之后，需要双方根据工程实际情况，进行工程风险评估，充分考虑施工可能遇到的突发事件、自然灾害等不可抗力因素，并在合同中进行充分约定和规避策略。
3. 工程实施
风力发电建筑工程施工合同生效后，施工方首先需要进行相应的施工准备工作，如对施工材料和施工设备进行检查和准备，优化安排人力资源，制定详细的施工计划，并严格对照施工合同中相关条款的要求进行施工，确保在时间和质量上达成预期目标。
4. 工程验收
工程验收是施工合同执行后的重要环节，也是合同条款约定的关键评估指标。在工程验收过程中，甲方需要按照合同规定对工程进行验收，并对施工方的工作进度、质量、安全等方面实行全面监督，并进行上报和评估。
5. 工程结算
当工程验收合格后，甲方需要按照合同的约定，及时支付施工方相应的工程款项。此时，双方应结合工程验收及时进行决算，及时调整工程预算概算，同时执行保修条款，维护长期的发电利益。
四、总结
风力发电建筑工程施工合同是风力发电工程的重要法律文件，通过优良的合同执行可以保证工程的质量和进度，同时也能为施工方和甲方提供权益保障。此外，在合同执行过程中，双方还需要加强沟通和协作，确保工程顺利完成，为可再生能源的发展做贡献。
建筑工程施工合同 篇5
浙江建筑工程施工合同范本是浙江省建筑工程领域规范性文件之一，是在建筑业发展的背景下，为保障建筑人员的合法权益，规范施工行为，防范因不规范施工导致的事故，以及加强建筑工程质量的监管而编制的一份文件。本文将就浙江建筑工程施工合同范本作详细的介绍。
一、合同的主要内容
浙江建筑工程施工合同范本的主要内容包括建筑工程的名称、工程地点、双方合同条款、合同的有效期、合同的履行方式、工程质量、工程安全、施工时间、工程款的支付、违约责任、争议解决等内容。
其中，合同的履行方式是建筑工程施工合同范本的核心内容。它包括了工程技术质量、施工组织方案、安全施工、用材用料、验收标准等内容。双方签订合同后，施工方应按照约定的履行方式进行施工，工程质量和安全得到保障，同时也维护了建筑人员的合法权益。
二、合同的适用范围
浙江建筑工程施工合同范本适用于浙江省内各类建筑工程的施工。无论是新建工程、扩建工程、改建工程、维修工程，都适用于这份合同范本。从而确保了建筑工程的规范施工，达到安全可靠、质量一流的目标。
三、合同的优势和意义
浙江建筑工程施工合同范本具有以下几个优势和意义：
（一）规范施工行为，提高工程质量
合同规范了建筑工程施工的各项内容，建立了科学的工程管理体系，降低了建筑施工材料、用工等环节的风险，保证了建筑工程的质量，推动了建筑业的发展。
（二）保障建筑人员的权益
浙江建筑工程施工合同范本规定了工程现场的施工规范，保障了建筑人员的合法权益，降低了建筑人员的伤亡率和事故率。
（三）促进工程进度的顺利完成
合同明确了工程的整体情况，并加强了工程进度的监督和管理。从而，促进了工程进度的顺利完成。
（四）防范和减少工程项目的纠纷
通过签署建筑工程施工合同范本，双方明确了自己的权利和义务，减少了合同履行过程中形成的诉讼纠纷，维护了建筑人员的合法权益，保护了企业和建筑工程的利益。
总之，浙江建筑工程施工合同范本的发布，为建筑施工提供了有力的法律保障和指导，促进了建筑业的发展和进步。在未来的建设中，我们应该不断地遵守和实施这份合同，让建筑工程更加美好、更加安全可靠、更加具有竞争力。
建筑工程施工合同 篇6
大型企业建筑工程施工合同一词，是指在工程建设市场上，由大型企业和建筑工程施工方签署的一种合同。该合同作为建筑工程中的重要文件，是建筑工程施工方与大型企业之间的一种合作协议，也是约束双方行为的法律文书。
在现代社会中，大型企业建筑工程愈发普遍，随之而来的大型企业建筑工程施工合同的签署变得越来越重要。
一般情况下，大型企业建筑工程施工合同通常由以下几个部分组成：
1. 工程项目概述部分：主要包括建筑工程施工项目的概括性介绍，包括工程名称、性质、规模、地点、施工期限等。
2. 合约文本部分：主要包括合同条件的具体条款，如施工单位的义务、大型企业的义务、工程价款、支付方式、保修期等。
3. 附件部分：主要包括建筑图纸、设计文件、技术规范、工程进度表、施工方案、质量检验要求等相关附件。
在签署该合同前，双方应充分了解该合约文本，并在明确各自权益和义务的基础上进行商谈，并达成一致意见。
一般情况下，大型企业建筑工程施工合同应遵循以下原则：
1. 合法性原则：所有的合约条件应符合国家法律法规的规定。
2. 合理性原则：合约条款应合理，不损害任何一方合法权益。
3. 公平原则：合约条件的制定和实施应公平合理，双方应平等自主地达成协议。
4. 信守原则：签署合约后，双方应诚信履行，保证合约内容的落实。
大型企业建筑工程施工合同的签署对工程建设具有重要的意义和作用。首先，它使大型企业的建筑工程施工方和大型企业之间达成互利共赢的合作关系，实现资源优化、协同发展；其次，该合约规范了建筑工程施工方的行为，保证了该工程的定期完工，并保证工程的质量和工程安全的保障。同时，大型企业建筑工程施工合同的签署也对工程建设市场具有引领和规范作用，促进工程建设行业的稳健发展。
总之，大型企业建筑工程施工合同的签署是建筑工程市场合法合规的一笔交易，规范双方的行为，确保工程质量、工程安全和工程时间的保障，促进了工程建设行业的发展。因此，我们应保持合约履行的诚信态度，尊重合同精神，做到有约必信、信守承诺。
建筑工程施工合同 篇7
甲方：________________
乙方：________________
根据《民法典》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。
一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
三：质量要求：
严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。
四、安全施工：
乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。
五、工程结算方式：
根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。
六、实际项目及价格：
1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡
2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元
3、混凝土路沿石安砌（xx）35元
4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。
5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620元座
6、人工挖土方30元立方米
7、农用车300元台班
8、勾机1800台班。
9、三轮车200元台班。
10、零工，60元工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。
甲方：________________（盖章）
乙方：________________（盖章）
委托代理人：________________（签字）
委托代理人：________________（签字）
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同 篇8
按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：
第1条 工程概况
1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地点：本市桥口区太平洋
1.3承包范围：旧房拆除，新房重建
1.4承包方式：包工包料
1.5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工
1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求
1.7合同价款（人民币大写）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）
第2条 甲方工作
2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。
2.2指派[ ]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。
2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条 乙方工作
3.1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划[附件一]，交甲方审定。
3.2指派[ ]为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条 关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第5条 关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
5.3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条 关于工程价款及结算的约定
6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。
本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币×元；
第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币×元；
第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币×元；
第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币×元；
全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；
全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。
6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。
第7条 关于材料供应的约定
7.1本工程乙方负责采购供应的材料[附件二]，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
7.2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条 有关安全生产和防火的约定
8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，规范。
8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条 奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
第10条 争议或纠纷处理
10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11条 附则
11.1本合同正本两份，双方各执一份。
11.2本合同履行完成后自动终止。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
附件一：施工图纸或作法说明
附件二：乙方提供材料及施工质量要求
1.水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；
2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；
3.内外墙粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；
3.钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；
4.任何墙壁厚度不得小于240MM；
5.其他约定：
延伸阅读： 工程质量 验收效果 生产安全
建筑工程施工合同 篇9
《武汉市建筑工程施工合同》是一份具有法律效力的书面文件，用于约定建筑工程的施工内容和施工方的权利义务，规范双方的施工行为。本文将从标题的角度出发，详细讲述《武汉市建筑工程施工合同》的相关细节，帮助读者更好地了解和应用该合同。
一、合同的适用范围
《武汉市建筑工程施工合同》是在武汉市范围内适用的合同。其中，“建筑工程”包括建筑物、构筑物、道路、桥梁、隧道、地下工程等建设项目，不包括土地平整、绿化等一般建设项目。因此，该合同适用于各类建筑工程的施工，但不适用于土地平整、绿化等一般建设项目的施工。
二、合同的缔结程序
合同的缔结程序包括以下几个环节：
(一)招标或谈判
当建设单位需要进行建筑工程施工时，可以通过招标或谈判的方式选定施工方。在确认施工方之前，建设单位应当进行资格审查和工程技术交流，以选择质量过硬、信誉良好的施工方。
(二)合同的订立
确定建筑工程施工方之后，建设单位和施工方需要签订工程施工合同。合同应当具有书面形式，明确双方的权利和义务。同时，需要对如下内容进行清晰、详尽的规定：工程范围、施工期限、质量标准、工程价款、付款方式、工程担保等。
(三)合同的履行
根据工程施工合同的约定，建设单位和施工方应当依法履行自己的义务。建设单位需要支付工程款项，并协助施工方顺利完成工程。而施工方则要按照施工进度和质量要求进行施工，并提供相应的工程技术服务。
三、合同中的重要条款
《武汉市建筑工程施工合同》中的重要条款包括：
(一)工程范围
工程范围应当根据建设项目的实际情况进行明确、具体的规定，包括工程类型、面积、高度、用途、材料和施工方法等。
(二)工程价款
工程价款是建筑工程施工合同中最重要的条款之一。建设单位应当确定合理的工程价款，并在约定的时间内按期支付给施工方。施工方要按照约定的施工进度和质量标准完成工程，并确保所提供的工程技术服务符合合同约定。
(三)工程质量
工程质量是评判建筑工程施工质量的关键指标。双方应当明确工程质量标准和验收要求，并在工程竣工前进行质量验收。建设单位应当根据验收结果予以支付工程款项。
(四)施工期限
施工期限应当根据工程范围和建设单位要求进行合理的规定，并在合同中明确约定。施工方应当按照约定的施工期限完成工程，确保工程质量。
(五)担保方式
担保方式是保障工程施工质量的重要手段之一。在合同中需要具体规定责任保险、保修期、履约保证金等担保方式。
四、合同履行中的具体问题
在合同履行过程中，可能会出现工程质量、施工期限、工程价款等问题。此时，双方应当协商解决，如无法达成一致意见，则可以通过仲裁、诉讼等方式解决纠纷。
综上所述，《武汉市建筑工程施工合同》是建筑工程施工过程中最为重要的法律文书，其签订和履行对双方都至关重要。双方需要严格按照合同规定执行，并在出现纠纷时及时解决，以保证工程质量和顺利施工。
建筑工程施工合同 篇10
国企建筑工程施工合同：从签订到履行
建筑工程是国民经济发展的重要组成部分，而国企建筑工程的建设更是承担着国家重大工程的建造任务，具有重要的社会意义和经济效益。在建设过程中，与施工方签订具有约束力的施工合同十分必要。本文将从签订、履行两个方面详细讲述国企建筑工程施工合同。
一、签订
1.合同主体及内容
国企建筑工程施工合同通常由业主、承包商与监理机构组成。合同内容包括：建筑工程基本情况、工程造价、工期、质量要求、施工组织设计、监理要求、验收标准、工程保险、技术服务等条款，准确明确地界定各方权利义务，避免合同履行过程中出现的纠纷和矛盾。
2.签署过程
在签署过程中，尤其要注意合同条款的详细审查，对于不了解或不清楚的内容，应当及时提出疑问并妥善解决。并且，在施工合同中应注明合同生效日期和履行时间，以确保工程建设的时限。
二、履行
国企建筑工程施工合同完善的有效履行具有重要的经济效益和社会意义。
1.合同履行过程的监管
为保证施工过程的质量，对合同履行过程进行严格的监管是必要的。业主对施工方的施工计划、安全卫生、施工设备等方面所提出的要求应当得到施工方的重视，同时，监理机构的日常巡查及各方联合检查也是必要的。
2.合同履行所涵盖的内容
合同履行所涵盖的内容很多，包括施工方的技术、设备、材料、施工安全、质量管控等，在履行过程中，施工方还需遵守相关法律规定和技术标准，实现工程建设的全面环保。同时，承包商应当在施工过程中注重节约资源，减少浪费，做到经济高效。
3.合同履行中的纠纷处理
在合同履行过程中，如果出现了意外事件或失误情况，就需要依赖建设监理机构和工程保险进行纠纷处理。监理机构可以介入纠纷处理现场，对施工方的行为进行限制和整改，制定后续的工作计划和复核报告。同时，如果施工方购买了工程保险，可以用于预防损失和风险管理。
加强合同管理是建设工程的有效保障，国企在承接建筑工程时，无论是从合同的签署还是履行，都应该严格遵守。在现代经济体系的构建中，合理合法合规的合同是全面实现社会繁荣发展的一个关键环节。
建筑工程施工合同 篇11
建筑工程施工合同示范文本
随着社会的发展和经济的进步，建筑工程的施工越来越多，这时，建筑工程施工合同显得尤为重要。建筑工程施工合同是在建筑工程建设过程中，由业主与承包商签订的一种约定。它规定了建筑工程施工双方的权利和义务、责任和权益，并且明确了双方的受约束性，保障了建筑工程施工的技术、质量、安全和进度等方面的规范化和有序化。因此，建筑工程施工合同的内容、形式和法律效力等问题都应当得到重视。
一、建筑工程施工合同的内容
一份建筑工程施工合同的内容包括：合同的基本条款、工程量和合同价款、施工期限和支付方式、工程的质量要求、施工过程中的安全保障措施、错误或违约时的责任及补救措施等。其中，工程量和合同价款是施工合同最为重要的内容之一。在确定工程量时，应按照建筑工程的类别、标准、质量等要求细化工程量，并把工程量评估的原则和方法在合同中进行详细说明。施工期限也是建筑工程施工合同的必要内容。作为业主方和承包商之间的重要协议，合同规定的施工期限必须能够保障工程质量和安全。
二、建筑工程施工合同的形式
建筑工程施工合同的形式通常为书面合同。为确保书面合同的合法性和有效性，建议业主和承包商在签订合同前先制定合同草案存档备查，以免合同内容纠纷和损失。此外，由于建筑工程施工合同所涉及的法律条款较为复杂，也应当表述清晰、明确，以避免在签订过程中出现任何不必要的问题。
三、建筑工程施工合同的法律效力
建筑工程施工合同的法律效力是指合同双方在签订施工合同时已达成一致并签署后所产生的法律效力。建筑工程施工合同中涉及到的条款，经过法律的规定，若未经双方协商变更的情况下，具有强制执行力，双方必须遵守。
建筑工程施工合同是一份至关重要的合同，它为建筑工程的顺利施工、安全施工、质量施工和有效管理提供了有力的保障。因此，建筑工程施工合同必须要符合法律规定，保证双方利益的合理平衡，确保施工按时按质完成。
建筑工程施工合同 篇12
苏州是中国的历史文化名城，也是经济繁荣的城市之一。在城市建设中，建筑工程起到了至关重要的作用。因此，在苏州建筑工程进行时，签订一份合同显得尤为必要。本文将推荐一份苏州建筑工程施工合同模板，并对其进行详细介绍。
一、模板的基本介绍
苏州建筑工程施工合同模板是由合法的建筑公司编制的。本合同模板适用于在苏州市范围内，建筑公司与相关单位签约开展建筑工程的施工和完成的过程。该合同模板分为以下几个部分：
1、合同工程的内容和规定
2、工程款的支付方式
3、工程的进度计划
4、工程的验收标准
5、合同的违约和解决方法
6、合同的生效和效果
7、其他法律条款和规定
二、合同内容的详细解析
1、合同工程的内容和规定
该部分主要说明的是工程的设计方案、规定的施工周期和工程质量标准。合同甲方有义务提供详细和准确的建筑施工设计方案，而合同乙方则必须遵照方案施工。工程的实施期限和工程质量标准必须得到甲方的明确规定。
2、工程款的支付方式
本部分主要阐明了工程款的支付方式，这些款项可能随着工程的不同阶段而有所变化，比如先期预付款和尾款。要求合同甲方按照约定的时间发放相应的工程款以确保施工顺利进行。
3、工程的进度计划
建筑施工是一项较为复杂的任务，确保工程的进度是十分重要的。本部分详细建立了工程的进度计划和周期，并要求乙方在规定时间结束工程。此外，各工作阶段的完成日期也应得到明确规定。
4、工程的验收标准
本部分详细规定了工程验收的标准和容差，包括工程质量、安全性和环保要求等项目。若有不符合标准的情况，甲方也将告知乙方进行相应的纠正和修改。
5、合同的违约和解决方法
本部分规定了甲方乙方双方必须遵守的各项义务，并明确违约的条件和后果。同时也详细阐述了争议解决的流程和方法。
6、合同的生效和效果
本合同经甲方乙方双方签字后生效，以合同文本规定的条款和内容约束双方关系。如果甲方乙方需要修改或终止合同，必须经过双方协商一致，并在协议书上签字才能生效。
7、其他法律条款和规定
本部分对合同权责的变更、合同的早期终止、地理位置的变化等情况做了详细阐述。这些规定从法律角度来保证了合同的合理性和权利平等性。
三、该模板的优点
该模板是与苏州市相关法律法规和建筑标准相一致的，因此在确保工程质量的同时，遵守了法规的要求，由此可以得到以下的优点：
1、实用：该合同模板完全覆盖了施工过程中的各种问题。为双方在合同期限内签订一份完整而严格的合同提供了极大的便利。
2、规范：基于法律法规和相关标准建立的该合同模板，能够确保在施工过程中双方的合法权益，规范性明显优于其他类似文档。
3、安全：该合同模板中详细阐述了工程的各项验收标准以及安全制度等，由此确保在这个工程当中不存在漏洞和安全隐患。
总而言之，该模板是一份致力于保障苏州市建筑工程质量，确保各方权益需要而设计的合同文档。该文档是具备一定优越性的，令其更容易得到建造公司和业主双方的认可。
建筑工程施工合同 篇13
建设单位：_______________ (以下简称甲方)
施工单位：_______________ (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：
第1条 工程概况
1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建。
1.2工程地点：_______________。
1.3承包范围：旧房拆除，新房重建。
1.4承包方式：包工包料。
1.5建设工期：本工程自_________年______月___日开工，于_________年______月___日竣工。
1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求。
1.7合同价款(人民币大写)：______元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)。
第2条 甲方工作
2.1开工前______天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。
2.2指派______为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。
2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条 乙方工作
3.1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划(附件一)，交甲方审定。
3.2指派______为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条 关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工______小时以上，工期相应顺延。
第5条 关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
5.3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知______日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条 关于工程价款及结算的约定
6.1本合同生效后，甲方分______次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后______个月内根据实际情形结算。
本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后______日内，甲方支付总计工程款的______%，计人民币______元;
第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的______%，计人民币______元;
第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的______%，计人民币______元;
第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的______%，计人民币______元;
全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的______%，计人民币______元;
全部工程完成甲方试用______个月内如无质量异议支付总计工程款的______%，实际面积的差价与此同时结算。
6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料______天内审查完毕。
第7条 关于材料供应的约定
7.1本工程乙方负责采购供应的材料(附件二)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
7.2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条 有关安全生产和防火的约定
8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，规范。
8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条 奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方______元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元违约金。
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
第10条 争议或纠纷处理
10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11条 附则
11.1本合同正本两份，双方各执一份。
11.2本合同履行完成后自动终止。
甲方：_______________ 乙方：_______________
_________年______月___日 _________年______月___日
建筑工程施工合同 篇14
工程编号： 合同编号：
工程名称：
工程地点： 发 包 人：
承 包 人：
广 东 省 建 设 厅 制
第一部分 协 议 书
发包人:（全称）承包人:（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源：
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：_____ 天。
拟从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价（大写）： ；
（小写）：。
项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间：年 月 日
订立合同地点：
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：
电子邮箱:
开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电子邮箱:
建筑工程施工合同 篇15
第一部分 协 议 书
发包人：(全称)*******［以下简称甲方］
承包人：(全称)******** ［以下简称乙方］
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：************
工程地点：************
工程规模：************
工程立项批准或核准、备案文号：
资金来源：政府投资
二、工程承包范围 *******************************************************
三、合同工期
开工日期：****年**月 * 日
竣工日期：****年**月 ** 日
合同工期总日历天数： ** 天。
四、工程质量
工程质量标准：*********************************************
五、合同价款
合同价款：
(大写)：(人民币) ************ 元；
(小写)：**************** 元。
其中：安全防护、文明施工措施费：
(大写)：*************** 元；
(小写)： **************元。
其它约定：*********************
六、组成合同的文件
组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的'规定一致。
七、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间： **** 年** 月 *** 日
本合同订立地点：******
双方约定本合同 *********** 生效。
十、合同备案
本合同生效后必须送 ***************备案。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
