目录
祝福语通常是指对人们送上美好的祝福和祝愿，在生活中许多不同场景都会用的上。家庭合同专题给大家汇集了大量关于家庭合同、家庭合同精选等，希望丰富的家庭合同内容能够对大家有所帮助！
在越来越多的情况下，我们都能看到合同的身影。签订合同时要注意遵循合法原则，你是否在制定合同时而烦恼呢？想要了解“家庭合同”的各个方面来看看趣祝福整理的资料吧，敬请您留心阅读该文！
家庭合同 篇1业主(以下简称甲方)，_________________
施工队(以下简称乙方)，_________________
联系电话，_________________
身份证号码及复印件，_________________
工程项目，_________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程地址，_________________
2、居室规格，_________________房型层(式)室厅厨卫
总计，_________________施工面积平方米;
3、施工内容，_________________详见本合同附件(一)家庭装潢施工项目明细和户型施工图。
4、委托方式，_________________
二、工程价款
清包工费，_________________元，大写，_________________
三、付款方式
1、施工队进场，预支生活费，_________________元，
2、水电工完工，付_________元
3、木工完成，付_________元，
4、泥工完成，付_________元，
5、工程竣工，付_________元，
6、工程施工中如有项目增减或需要变动，增减项目的价款甲乙双方协商后，待增减项目完工时一并结清。
7、工程质量保修金元，从竣工之日起1年后支付。
8、若工程竣工时所有验收项目均达到甲方验收标准且验收满意，甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。
甲方，_________________
___________年_______月_____日
乙方，_________________
___________年_______月_____日
家庭合同 篇2甲方：
乙方（家庭代表）：
丙方：xx卫生院。
根据连平县家庭医生服务的有关规定，甲、乙、丙三方协商，乙方全家有_______人，自愿聘请_____________为家庭医生，成为甲方的服务对象。
按卫计部门的规定提供规范的基
阅读全文>>>发包人：
承包人：
住所：
住所：
委托代理人：
营业执照号：
电话：
法定代表人：
电话：
委托代理人：
电话：
本工程设计人：
电话：
施工队负责人：
电话：
依照《民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图。
第一条工程概况
1.1工程地点：___________________。
1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。
附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。
附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：____________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。
应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)。
)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成
阅读全文>>>篇一，调解协议书
甲方，身份证号码，
乙方，身份证号码，
经双方协商一致，现甲方与乙方就赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议，
一、甲方愿意支付乙方家长一次性赔偿费用元整。
二、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。
三、甲方履行赔偿义务后，此事处理即告终结，乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。
四、甲方履行赔偿义务后，甲乙双方之间不再有任何相关此事的权利、义务。甲乙双方不以任何形式和任何理由向学校提出其他任何赔偿费用要求。
五、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示。
六、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
七、本协议为一次性终结处理协议，本协议书一式三份，甲乙双方当事人各执一份，见证方执一份。经双方签字后生效，甲乙双方当事人各应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。
甲方，（签字）年月日乙方，（签字）年月日见证方，（签字）年月日
篇二，调解协议书
甲方，____________(系男方)
乙方，____________(系女方)
甲、乙双方系夫妻关系，为了家庭和睦团结，经协商双方达成如下协议，
一、甲方的收入每月拿出________元用于家庭日常共同生活开支，拿出________元用于女儿的教育，余额归自己所有。
二、乙方的收入每月拿出________元用于家庭日常共同生活开支，拿出________元用于女儿的教育;余额归自己所有。
三、各方的父母的赡养费由各方自行解决。
四、家庭需要添置大件时，共同协商出资，购买后归双方共同共有。
五、今后遇生活费、教育费等费用增长，双方根据当时各自的收入情况另行协商变更本协议相应条款。
六、双方支付女儿的教育费至女儿完成学业为止。
甲方，_____________
乙方，_____________
_____年____月____日
家庭合同 篇2甲方，________________乙方，________________
地址，________________住址，________________
邮编，________________邮编，________________
根据中华人民共和国劳
阅读全文>>>如今,社会大众对法律法规的尊重度和认识程度日益加深，合同也成为人们生活中越来越常见的一种法律文书。合同有效地保障了双方合法权益的行使。那么问题来了，怎样才能撰写出能让领导满意的合同呢？此处我为您准备了一些相关信息：“家庭合同”希望能为您提供实质性的帮助，别忘了收藏此链接，以便日后查阅！
家庭合同(篇1)发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
家庭装修合同范本（精选15篇）装修是个大工程，为了防止在装修过程中出现什么差错，我们都要认真签订装修的合同书，以防万一。下面是由小编为大家整理的“
第一条：工程概况
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定。
一、工程地点：
工程名称：住宅套内及公共区域装修工程。
工程价款（金额大写）：该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工。
其它工程内容：
第二条：承包范围及承包方式
一、承包范围：室内、首层电梯大堂及电梯间、标准层电梯间精装修工程的施工。具体内容包括各区域地面、天棚、墙面的装修。
卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶（铝扣板）、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器、安装_____个插座和_____个开关、防水处理。
其它内容：。
不包含在本工程承包范围的毛坯房和已施工的样板房：
二、承包方式：包人工、包材料、包机械、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金的形式承包本项目。
强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、电脑网线）要穿管走，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内（插座、天关内），插座面板要用_____眼。
三、乙方须按甲方的要求，提供报建相关的资料，并配合甲方进行报建的相关工作，如因乙方原因影响甲方报建及验收的进度，由此增加
阅读全文>>>家庭遗产分割协议书
家庭是一个温暖的港湾，是我们成长的地方，是我们放心的去的地方。然而，随着时间的推移，家庭财产问题变得越来越复杂，特别是在家庭遗产分割方面。为了解决这个问题，家庭成员之间可以制定一份家庭遗产分割协议书，以保证公平和和谐的分配方式，我们将在下文中详细阐述这一协议书的内容。
首先，家庭遗产分割协议书应包括相关家庭成员的身份信息和详细财产清单。家庭成员的身份信息包括姓名、年龄、婚姻状态、职业等。财产清单则是列出家庭所有的资产和负债，包括房产、车辆、银行存款、债务等。这一步骤的目的是确保所有的财产都能被全面考虑和核对，以便之后进行公平的分配。
其次，在协议书中应明确规定遗产分割的原则和方式。遗产分割的原则应包括公平、合理、公正和透明等。公平意味着每个家庭成员拥有平等的权利和机会，合理意味着根据每个人的需求和能力进行分配，公正意味着根据法律和道德规范进行分配，透明意味着所有人都能了解到分配的过程和结果。具体的分割方式可以是平均分配、按比例分配或者根据每个家庭成员的需求进行分配。
第三，协议书还需详细说明家庭成员的权利和义务。家庭成员的权利包括知情权、财产继承权、决策权等，而义务则包括协商解决分歧、保护财产等。协议书应明确规定家庭成员在遗产分割中的权利和义务，以避免争端和纷争的发生。
第四，协议书还应包括可能发生的特殊情况的处理方式。特殊情况包括财产增值、财产损失、家庭成员之间的冲突等。在特殊情况发生时，协议书中可以约定如何处理这些问题，以保证遗产分割的公平性和合理性。
最后，协议书还应有法律效力的表述。为了确保协议书的有效性，需要在协议书中注明它具有法律效力，并需要家庭成员之间签署并保留原件，以备日后需要展示使用。
总而言之，一份详细具体且生动的家庭遗产分割协议书可以为家庭成员提供一个公平和和谐的遗产分配方式。协议书应包括家庭成员的身份信息和财产清单，明确遗产分割的原则和方式，规定家庭成员的权利和义务，处理特殊情况及具有法律效力。通过制定这份协议书，家庭成员可以减少争议和纷争，共同维护家庭的和睦与稳定。
家庭合同(篇2)男方：_________，___族，_______年___月___日生，住__________________，身份证号码：___________________________；
女方：_______
阅读全文>>>如今大家办事讲究正规化，实务合同关系中包括出租人的租赁合同条款等。怎么自己做合同？本文旨在为大家整理一篇关于“家庭合同”的文章，相信你能从中找到需要的内容！
家庭合同(篇1)甲方(父母方)：
乙方(儿子方)：
丙方(女儿方)：
为促进家庭和谐，保持家庭和睦，防止家庭纠纷，甲、乙、丙三方为座落于(xx室)房屋拆迁分配归属问题达成如下协议，以共同遵守。
第一条：(xx室)房屋为被拆迁房屋，房屋登记证号为( )登记的房屋所有权人为甲方，具体为乙、丙之父(乙、丙之父周德祥以过世，其房屋遗产受益人为尚凯华、周小锋、周芸三人共同继承。
第二条：本协议所诉房屋以被拆迁，拆迁补偿方式有以下几项：
1、拆迁费共记( )金额。经济适用房两套。
2、包括经济适用现房壹套面积65平方，现房地址( )，总价值( ) 经济适用期房壹套面积85平方，期房地址( )，总价值( )
3、拆迁费余款还剩( )金额。
第三条：本协议所诉房屋拆迁补偿分配如下:：
1、经济适用现房壹套面积65平方，现房地址( )房屋所有权归于丙方。
2、经济适用期房壹套面积85平方，期房地址( )房屋所有权归于乙方。
3、拆迁费余款( )归于甲方。
第四条：甲方本着平等对待每个儿女的原则承诺，在享有该两套经济房居住权期间，不对该房作出任何处置行为。其拆迁费补偿余款应公开，公平的使用。(每笔应记帐) 附：由于乙方经济条件困难，甲方应对乙方之女上学所需赞助费给于补贴( )金额。
第五条：本协议所诉两套经济房如需装修，需由甲、乙、丙三方共同协商。
第六条：本协议不改变乙、丙双方对甲方应尽的法定赡养义务，也不改变乙、丙双方对甲方除房屋之外的任何财产继承份额权利。
第七条：本协议订立后，乙、丙双方每年都应抽出一定时间，带上家人，到以上所述房屋内陪甲方居住一段时间，以尽精神赡养之义务。
附：对甲方日后赡养问题的处理：
甲方(母亲)由二位子女轮流负责服侍照顾，(按子女排行从大到小轮流进行，所轮子女确有特殊原因，应和其他子女协商费用解决)对甲方日常生活治疗花销，应以甲方的存款，工资支付。用尽后，由子女平摊出资进行。
第八条：对甲方的存款，工资处理问题： 考虑到甲方今后年龄渐高不能自理后，甲方的存款，工资由子女帮助保管并花销，为此应公开透明，实进记帐制度
阅读全文>>>甲、乙双方本着平等互利、长期合作的原则，经友好协商，就开展服务器托管等事宜签订以下合同。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。
除非本合同中下文另有明确规定的含义，用于本合同的下列术语定义如下：
本合同中所述的服务器托管是指：乙方将乙方的服务器或机柜放置于甲方服务器托管专用机房__________________内，通过甲方的线路、出口接入互联网。使用此项服务时，乙方需自备服务器或机柜。同时，乙方可向甲方选用其他的增值服务。
2．1乙方__________________服务器__________________台放置于甲方_________机房__________________，通过100m（共享）端口接入internet。甲方提供静态ip地__________________个供乙方做域名解析。
2．3乙方选用的增值服务有：__________________，费用共计_________元。
2．4综上，费用总计_________元，乙方需于本合同签署后3个工作日内一次性预支付于甲方。
3．1．1签订合同与缴纳费用后，甲方应为乙方提供机房空间，包括电力设施（含ups）、空调环境、机柜、网路等设施。
3．1．2本合同中甲方指定的业务联系人：_________（tel：__________________）
3．1．3甲方为乙方提供机房物理环境以100兆共享带宽与internet连接，并保证主机与外部连接的安全性、稳定性、及时性，使甲方可以通过ftp、pcanywhere、终端对服务器进行管理，或者甲方在乙方授权后的情况下，协助乙方对服务器进行一定的管理和硬件的添置。
3．1．4甲方对乙方托管的设备应妥善保管（设备详情见附件一），如因甲方过错造成乙方设备的人为损坏，甲方予以赔偿，其赔偿价格以该设备原购置价格按使用时间折旧赔偿。
3．1．5如乙方在使用本合同服务时，违反有关法律、法规、行政规章的规定，甲方有权要求乙方以合法方式使用各项服务。乙方拒绝改正的，甲方有权在书面通知乙方后，立即终止向乙方提供相关服务，直至部分或全部解除合同，而甲方无须承担任何赔偿责任。如有关主管部门向甲方下达涉及本合同项下的服务的禁令或类似要求，甲方应立即予以执行，但应及时书面通知乙方，而甲方无须承担任何赔偿责
阅读全文>>>当今社会特别重视契约精神，与合同有关的利益纠纷越来越多。签订合同可以明确双方的权利和义务，有效维护双方的合法权益，优秀的合同都具有哪些撰写内容呢？下面是趣祝福小编为您整理的“家庭装饰合同”，希望我们的建议能够为您提供更多的战略规划和竞争优势！
家庭装饰合同(篇1)按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
1.3、承包范围：以预算所列单项为准，增加项甲乙双方在施工工程中商定。
2.1、开工前2天，甲方腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派为甲方驻工地代表，联系方式负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
3.1、参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、指派为乙方驻工地代表，联系方式负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工
阅读全文>>>基本上，公共机关运用人民授予的权力来进行社会治理，这是与人民签订的契约的履行。在许多情况下，合同的影响越来越普遍，它证明当事人之间的合作和利益关系。那么，我们可以参考哪些合同范本呢？为了方便大家，趣祝福编辑在这里整理了“家庭装修劳务合同”的相关资讯，建议大家收藏并分享给其他需要的朋友！
家庭装修劳务合同(篇1)委托方(甲方)：_______________
联系方式：____________________________
承接方(乙方)：_______________
联系方式：____________________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：____________区____________街____________单元________室
二、形式结构：____________层式________室________厅________厨______卫
三、工程项目：
1、________个房间(________卧室、________客厅)地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整;________个厨房，________个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整;________个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，________个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。
七、付款方式：为确保工程质量，暂扣________元押金，_________年_______月______日至_________年_______月______日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，_______天内付清乙方人工费。
八、合同生效：本协议一式_______份，甲乙方各执_______份，具有相同效应。
阅读全文>>>趣祝福小编认为“家庭房屋装修合同书”是一个值得一读的好文章，如果你觉得我的内容有用请动手收藏吧。在人民群众法律意识的普遍提高的今天，越来越多的事情需要用到合法合同的效用。合同的标的物、数量、质量、价格和包装方式应具体明确。
家庭房屋装修合同书【篇1】发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
资质等级:
甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：
1、工程概况：
2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容
3、工期
4、工程质量标准：
5、工程造价：
6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
9、违约责任
1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。;
2)、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
3)、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
5)、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;
6)、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：
1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2.向合同签订地人民法院起诉。
11、其他具体规定
1)、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________元(此费用不在工程价款内);
2)、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提
阅读全文>>>
相关栏目
