员工合同书(范例11篇)

员工合同书(篇1)

2022合法的员工劳动合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。合法的员工劳动合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022合法的员工劳动合同书正文内容

用人单位（甲方）：地址：职工（乙方）：身份证号码：甲乙双方根据国家____省市的有关劳动法律、法规和规章，经平等自愿，协商一致，订立本合同。

一、合作期限：从月日起至日止。

二、工作内容：乙方的工作岗位为，完成甲方分配的工作事务。

三、劳动时间：每天劳动时间从上午8：00至12：00，下午14：00至18：00。每个月休息4天，每个星期休息一天，如无特殊情况不可连续休息2天以上。如因工作需要，甲方可安排乙方加班。每晚加班时间在4小时以内，加班费于发薪日同时发放。乙方辞工需提前一个月通知甲方。

四、劳动报酬：甲、乙双方根据本单位依法制定的工资分配制度，约定乙方正常工作时间工资为元月。甲方每月____日前向乙方支付上月货币工资。

五、乙方自行处理吃宿问题。

六、劳动纪律：甲、乙双方应当严格遵守国家的各项法律、法规。甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律要告知乙方，乙方要予以遵守并服从甲方的管理。乙方不得泄漏甲方的商业秘密及客户资料，否则乙方应赔偿甲方损失，甲方可追究法律责任，并终止合同。本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，如有未尽事宜可另行签订补充条约，其补充条约与本合同具同等法律效力。甲方（盖章）：__________________代表人（签字）：________________________年____月____日乙方：_________________________身份证号码：____________________________年____月____日

员工合同书(篇2)

甲方：

乙方：

经双方友好协商，现就厨房事项达成协议如下：

一、甲方的权力与职责：

1、厨师长，聘用期为年，即从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，期满后如需继续聘用，须履行合同协议。

。

3、乙方每月总工资为人民币元，扣除抵押金为人民币元，每月　日发放上月出勤工资，日后根据营业情况需增减人员，再行考虑工资定额。

4、甲方有权根据上级领导的管理制度对乙方进行日常管理，若乙方人员违反甲方管理制度或拒绝管理，甲方有权根据情节严重给予处罚或开除，并扣除所有工资及押金。

二、乙方的权力与职责：

1、乙方须确保至少天到甲方厨房工作，乙方人员须技术过硬，保证各种菜品的质量，乙方欲调岗位时，需经甲方同意，方可调动，对不适合岗位要求的人员，甲方有权进行调整。

2、乙方须做好厨房的各项成本控制的工作。

质量问题而遭到客人投诉，经甲方调查如属实，一切损失由乙方承担。

库房火灾，此责任及损失由乙承担，乙方必须严格遵守安全操作规程，保证安全生产，如因违反操作而造成负伤，不但不报销任何费用，还将特别追究乙方责任。

5、乙方人员的身体必须符合从业要求，受聘甲方后，一律不准兼职。

6、乙方人员需遵守本协议时，乙方需在甲方找到厨师后方能离开，否则一切后果自负。

三、其它事项：

乙双方可协商解决；

乙双各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

员工合同书(篇3)

经聘用合同当事人协商一致，由甲方解除聘用合同的（不包括在见习期和服务期内的大中专毕业生），甲方应根据乙方在本单位工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿，最多不超过十二个月。

乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，由甲方解除聘用合同的，甲方应按其在本单位工作年限，工作时间每满一年，发给相当于一个月工资的经济补偿金，最多不超过十二个月。

聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的合同无法履行，经当事人协商不能就变更合同达成协议，由甲方解除聘用合同的，甲方按受聘人员在本单位工作年限，工作时间每满一年发给相当一个月工资的经济补偿金。

甲方单位被撤销的，甲方应在被撤销前按乙方在本单位工作年限支付经济补偿金。工作时间每满一年，发给相当一个月工资的经济补偿金。

甲方单位中原固定制职工转制前的连续工龄视作乙方在本单位工作年限。

经济补偿金的工资计算数为乙方被解除聘用合同的上一年月平均工资。

甲方依据本条第3、4款解除合同，发给经济补偿金时，乙方的月工资低于甲方单位上一年月平均工资的，按甲方单位平均工资的标准支付。

聘用合同履行期间，乙方要求解除聘用合同的，凡符合下列条件之一必须交付赔偿费用等。

(1)凡由市区县教育行政部门或单位出资进修培训，乙方应按规定赔偿进修培训费。

（2）凡在规定服务期内的大中专毕业生按市有关文件规定支付赔偿费；

（3）凡是由市区县教育行政部门所分配的住房，按本市及单位主管部门房屋分配使用的有关规定执行。

7. 聘用合同履行期间，合同双方的任何一方擅自违反规定解除合同的，必须负违约责任。并应按不满聘用合同规定的期限支付基本工资额度的违约金。

8. 乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的，甲方应按合同约定结算并解除聘用合同的同时支付欠发的工作报酬。

员工合同书(篇4)

甲方(聘用方)：_____________

乙方(被聘用方)：_____________

身份证号码：_____________ 性别：_____________

通讯地址：_____________

甲方聘用乙方为机械维修员，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

第一条 本协议期限为一年。

(一)本协议于____年____月____日生效，其中试用期____个月，至____年____月____日终止.

(二)乙方承担的劳务内容、要求为：机械维修工岗位职责内容。

第二条 乙方应按照甲方的要求，保证按时完成公司规定的工作任务。

第三条 乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第一条、第二条约定的协议内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。

聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。双方在协商一致，并按原签订程序变更合同。

第四条 甲方支付乙方劳务报酬的标准为：定额收入;方式和时间为：甲方月初十日前至迟不超过本月底，以货币形式支付乙方上月劳务报酬。薪金中含有医疗、养老、保险部分，甲方不再给乙方办理医疗养老等社会保险。

乙方有下列情形之一的，甲方可以解除聘用合同。1在试用期内被证明不符合聘用条件的;2严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的;3故意不完成工作任务，给公司造成严重损失的;4严重失职、营私舞弊。

第五条 劳动纪律

(一)乙方必须持有操作证件(如：驾驶证)。

(二)乙方负责机械的维修工作，及时做好问题诊断与维修保养工作，制订、完成预防性维护保养工作，保障机械运转正常，减少维修费用。

有下列情形之的，甲方可以解除聘用合同，但应提前三十天以书面形式通知受聘人。1乙方患病或非因工受伤医疗期满后， 不能从事原工作，也不愿从事甲方另行安排工作的;2乙方不能胜任工作， 经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的;3聘用合同订立时就依据的客观情况发生重大变化， 致使已签订的聘用合同无法履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的;4乙方不履行聘用合同的。

(三)乙方在工作中不得违章操作，必须严格遵守安全操作规程，若乙方在违规操作中造成人员伤害和安全事故的，乙方承担相应的违规操作责任。乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业。

有下列情形之的，甲方不能终止或解除聘用合同。1乙方患病或受伤在规定的医疗期内的。2女职工在孕期、产期、哺乳期内的。

(四)乙方应遵守甲方的劳动纪律条款：

1、严格遵守甲方的考勤制度，不得迟到、早退、旷工。未经请假离开岗位的，按照旷工处理;

2、服从甲方的工作安排并认真完成工作任务;

3、乙方不得利用工作时间从事非甲方安排的工作，不得从事与甲方形成利益冲突的事务;

4、乙方不得有打架、斗殴、暴力、寻衅滋事、盗窃、欺诈、弄虚作假、扰乱工作秩序、酗酒、故意损害或侵占甲方财务其他违法和违反社会道德和公序良俗的行为;

有下列情形之的，乙方可以通知甲方解除聘用合同(即辞职)。1在试用期内的;

5、结束在甲方的工作时，应当做好交接工作，包括对甲方所属各类文件及工具设备的交接;

6、乙方不得损害甲方的名誉和利益，不得泄露甲方的商业机密。

第六条 乙方在甲方工作期间犯有第五条中违反劳动纪律的错误，构成严重违纪，甲方可立即与乙方解除聘用协议并不支付任何补偿。由于乙方行为给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

甲方执行国家有关劳动保护的法规、规章，为乙提供劳动安全和卫生设施。

第七条 发生下列情形之一，本协议终止：

一、 本协议期限届满即终止;

二、 双方就解除本协议协商一致;

三、 乙方由于健康原因不能履行本协议义务;

四、 工作中严重违反劳动纪律违章操作，造成严重事故。

第八条 甲、乙双方若单方面解除本协议，需提前30个工作日通知另一方即可。

第九条 本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并付书面说明。如乙方单方面解除本协议给甲方造成损失的，应予赔偿。

乙方在聘用期间的基本工资为月________________元/月，奖金见甲方的奖金发放制度。乙方每月工资由甲方于次月8日发放。

第十条 依据本协议第八条、第九条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。

第十一条 协议期满，甲乙双方经协商同意，可以续订聘用协议。

第十二条 乙方须保证向甲方提供的本人所有信息，证明，资料等文件均属真实、有效，并承担相应法律责任;在本协议期内，乙方不得再受聘于其他单位或者个人。

第十三条 本协议自甲乙双方签字之日起生效。

第十四条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签字)：_____________ 乙方(签字)：_____________

联系电话：_____________ 联系电话：_____________

签字日期：_____________ 签字日期：_____________

员工合同书(篇5)

甲方，________________

乙方，________________

根据中华人民共和国劳动法和有关法律的规定，甲乙双方本着自愿、互利、协商一致的原则，达成如下协议，

1、期限____年，从____年____月____日起至____年____月____日止;雇佣期____年。

2、乙方工作岗位

(1)、工作时间和休息时间

(2)、工资待遇乙方的工资，每月为人民币________元整(￥________元)，工资按月发放。

(3)、工资发放

(4)、工作期限要求

(5)、劳动保护和劳动条件

(6)、社会保险和福利待遇

(7)、劳动纪律

(8)、合同的变更、解除、重新订立和终止

(9)、违约责任

(10)、争议处理甲乙双方发生劳动争议后，应行协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖的部门申请处理。

(11)、本合同一式两份，甲、乙双方签字或盖章之日起生效，双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)，_________________乙方(公章)，_________________

法定代表人(签字)，_________________法定代表人(签字)，________________

_________年________月________日________年________月________日

员工合同书(篇6)

甲方，

乙方，

__________先生/女士/小姐(身分证号为 )自________年_____月_____日入职我企业充当机线员职务，至________年_____月_____日因 个人端由提出请求离职，在职时期无不好表达，经协商完全一样，已处理离职程序。因未订立有关保密协议，遵照择业自由。

就此证实。

企业名字(加盖公章)___________

________年_____月_____日

离职证明模板2

__________先生/女士自_________年_____月_____日入职我公司担任机线员职务，至_________年_____月_____日。因___________________________________________________原因离职，在此间无不良表现，已办理离职手续。因未签订相关保密及竞业限制协议，遵从择业自由。

特此证明

公司名称(加盖公章)________

_________年_____月_____日

离职证明模板3

兹证实___________ 先生/女士/小姐原系我企业机线员员工，在职时间为________年_____月_____日至________年_____月_____日。现已处理完全部离职程序。就此证实!

企业名字(加盖公章)__________

________年_____月_____日

离职证明模板4

兹证明___________(姓名)自_________年_____月_____日入职我公司担任机线员岗位，至_________年_____月_____日。因_____________________________________________________原

因申请离职，在此工作期间无不良表现，工作良好，同事关系融洽，期间曾被授“_______________________________________”(荣誉或称号)。经公司慎重考虑准予离职，已办理交接手续。

因未签订相关保密协议，遵从择业自由。

特此证明

公司名称(加盖公章)_____________

_________年_____月_____日

离职证明模板5

先生/女士/小姐(身份证号为 )自________年_____月_____日入职我公司担任机线员 职务，至________年_____月_____日因个人 原因申请离职，在职期间无不良表现，经协商一致，已办理离职手续。 因未签订相关保密协议，遵从择业自由。

特此证明。

甲方，

乙方，

公司名称(加盖公章)

________年_____月_____日

员工合同书(篇7)

珠宝店员工聘用合同书（精选17篇）合同书或是合同范本我们现在也能接触到很多，小编整理得这篇关于珠玉店聘用合同的文章，或许您能用得着，下面是为你提供的珠宝店员工聘用合同书。

一、合同期限：

根据《中华人民共和国劳动法》甲、乙双方经平等协商，自愿签订合同，共同遵守合同所有条款。严禁透露公司机密(产品原价、客户档案，工资待遇) 查明属实将扣除当月工资60%，必须服从分配，服从管理。

1、甲方聘用乙方在甲方店铺 担任店面销售岗位工作， 合同期限为 年， 年 月 日至 年 月 日。

本月迟到次以上照以下条规扣分(10分以内扣5元，10一30分钟扣20元)超过30分钟计旷工一天(旷工一天100 元)。

(一)员工工作行为规划：

1、大爱无边：顾客进店时，面带微笑，要像春天般的温暖，并亲切问候：“欢迎光临”。

2、留恋难舍：顾客离店时，必须送顾客到门口并说：“请 慢走，欢迎下次光临”。

3、敬业守时：准时上班，当月累计三次以上迟到、早退 者计旷工一天。

4、严于律已：上班时间必须检查自身形象是否合乎：聘用合同书1)头发到肩者必须束起;

2)淡妆(要给人很精神的感觉);

3)有工作服的工衣要整洁;

4)不留长指甲，男同事头发不能过双耳，不能留胡须。

5)精神饱满，用振奋的精神，快乐地迎接每天的工作。

5、在没有顾客的情况下，纪律(严禁聊家常、打闹、吃东

西、化妆等)。

6、闲暇时整理自己所属区域保持货品整齐，衣架无损。

7、打电话必须经过店长同意，一天不能超过两次一次不 能超过5分钟。

8、未尽同意不得擅自调班、调休。

9、严禁透露公司机密(产品原价、客户档案，工资待遇) 查明属实将扣除当月工资60%，必须服从分配，服从管理，违 者30元/资，私下用本公司电脑者扣罚50元/次。

甲方应按月支付乙方报酬，试用期工资为每月 元，试用期满工资待遇每月 元人民币。

根据国家法律和有关政策，经甲、乙双方平等协商，自愿签订本合同：员工聘用合同一、聘用合同期限。

1 0、顾客是我们的上帝，严禁和顾客吵架，这是衡量一个 员工的自身素质修养的标准。

(二)员工迟到规则

1、(迟到5—1 0分钟以内)一个月两次以内不扣分。

2、本月迟到三次以上照以下条规扣分(10分以内扣5元，10一30分钟扣20元)超过30分钟计旷工一天(旷工一天100 元)。

本合同经签订，双方必须严格执行，如遇违约时，违约方应承担违约责任，支付给对方违约金________元;给对方造成损失的，应根据后果及责任大小予以赔偿。

如有员工违反上条例分数(每分等同人民币1元)每月扣 分30分以上者罚值日一周。

(三)工作期间乙方薪水及奖励制度如下：

1、新来导购试用前三个月底薪1200元，需交押金500元， 合同期满后退还乙方押金，合同期内中途离职者将不退还押金。

乙方参加甲方公司工作，要遵守甲方一切规定，善尽职责，服从公司章则处理，如情节重大被甲方解聘亦无异议。员工聘用合同八、甲方因业务萎缩或乙方不能胜任甲方工作时，甲方有权终止本合同。乙方主动提出解除本合同时，须提前1个月通知甲方。

乙方在职期间，由甲方出资进行职业技术培训或乙方属甲方有偿引进的人才，当乙方未满约定服务年限解除本合同时，甲方可以按照实际支付的培训费或有偿引进费计收赔偿金。

2、提成方式：个人月销售额为总金额，按个人月销售额

总金额提成1%。

3、没有特殊情况周六、周日不准请假、休假。

4、员工一个月休假一天，在不影响店铺正常运作情况下， 经店长同意(节假日不允许员工休假)。

5、在公司指定情况下，月个人任务完成情况下，月奖励员工30—50元，按员工个人销售和状态由甲方决定。

申请人王某与被申请人某医院于20XX年8月21日签订了事业单位聘用合同，约定合同期限至20XX年2月20日止，同时双方签订了人才引进协议作为聘用合同的附件，双方在人才引进协议中约定，申请人系被申请人出资引进的人才，需在被申请人处服务满五年，对违反服务期约定的违约责任作了如下约定：如在服务期内违约提前解除聘用合同的，应当承担相应责任。甲方违约，除应继续履行合同和赔偿乙方在合同中断期间的工资损失外，偿付给乙方违约金人民币50000元;乙方违约的，支付甲方违约金人民币50000元。甲方为乙方出资培训的，如乙方提前解除聘用合同，甲方有权收取乙方培训费，培训费的收取，并按培训费每服务一年递减20%执行。给甲方造成经济损失的，承担相应的赔偿责任。被申请人在引进申请人时支付给申请人安家费30000元。申请人为事业编制工作人员，被申请人安排申请人离岗学习培训半年，支付了培训费用6000元，培训期间工资正常发放。申请人以个人原因为由提前三十日申请辞职。被申请人在申请人递交的辞职报告上加盖公章并由被申请人的法定代表人即现任院长签署同意意见。20XX年7月2日申请人离开被申请人单位。但是双方因违约金及培训费用返还产生争议，被申请人一直没有为申请人办理离职手续。申请人于20XX年7月16日提出仲裁申请，请求被申请人办理离职手续，被申请人也提请仲裁，请求申请人支付违约金和培训费。王某为事业编制工作人员，双方签订了聘用合同，双方在聘用合同中有关服务期及违约责任的约定符合《江苏省事业单位人员聘用制暂行办法》(苏政办发﹝20XX﹞123号)的规定，约定的违约金不得超过引进费和培训费的实际支出。

甲方聘雇乙方担任 职务。试用期满自动转正。如甲方认为乙方不合要求不必试用期满则按日发给试用期间待遇。如乙方自行终止试用，甲方不付任何费用。

6、全勤奖励50元，每三个月进行评选优秀员工，奖励 200元。(条件：必须全勤员工，业绩排名前二位者，无客户 投诉者)。

事业单位为留住人才可依法与事业单位工作人员约定服务期和违约责任。

乙方工作职责由甲方依乙方之职务，并视乙方能力及甲方需要进行分派。甲方根据工作需要，要求乙方加班时。

(四)其他

1、乙方必须保证甲方店铺设施完整，如有损坏，按公司 报价的50%予以扣除，方式为员工均摊。

2、乙方必须保证自己健康及安全，如有任何问题，甲方 不予承担。

3、必要时，甲方有权终止合同。

本合同自双方签字之日起生效。

甲方(签字盖章) 乙方(签名)：

年 月 日 年 月 日

员工合同书(篇8)

2022员工股份分红合同书定稿.doc是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。员工股份分红合同书定稿.doc能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022员工股份分红合同书定稿.doc正文内容

销售经理股份分红合同书

甲方：乌鲁木齐汇元伟业房产经纪有限公司

乙方：

为感谢销售经理对公司的信任，感谢销售经理在过去一年中对公司的付出和努力，为了能够让大家和公司共同发展，长久合作。把公司经营好，把公司经营强，公司和销售经理共同努力，共谋发展。乌鲁木齐汇元伟业房产经纪有限公司（以下简称“甲方”），公司销售经理（以下简称“乙方”），经甲乙双方友好协商，在相互尊重和互惠互利的原则基础上，特签订本协议书：

第一条：甲方经营项目及范围

经营项目：乌鲁木齐汇元伟业房产经纪有限公司销售代理的_________________________________________项目。

第二条：项目销售点子分红

项目的销售点子占销售成交额的_ __%,销售推广和项目的销售管理有公司负责。

第三条：合同期限、甲乙双方权利义务

该合同期限 年 月 日至 年 月 日 。

甲方权利及义务：

1、在合同期限内甲方为乙方建立分红档案。

2、甲方在乙方合同书签订后，甲方每个月向乙方公布项目的财务情况。

乙方的权利及义务：

第四条：合同

甲方向乙方提供该项目销售期间与乙方有关的销售业绩，待代理项目的开发商结算销售佣金，将乙方应结资金予以结清。

第五条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第六条：争议解决办法，如果发生争议，双方协商解决；协商不成的，通过相关调解机构调解；最终可以到有管辖权的人民法院起诉。

第七条：本合同自签订之日起成立并生效。

第八条：本合同为销售经理内部分红合同，任何个人债务与本合同无关，本合同不可作抵押或转让。[url

员工合同书(篇9)

甲方(用人单位)名称： 乙方(受聘人员)姓名：

性别：

民族：

居民身份证号：

身份证复印件一份。

甲乙双方自愿签订本合同。

一、本合同为有固定期限的聘用合同，合同期从 年 月 年月年月 年月

二、工作性质和考核指标

1、乙方同意按甲方工作需要在缝叶鸟专卖店岗位工作，完成该岗位承担的各项工作任务。员工聘用合同2、劳动报酬

甲方对乙方的工作应予以协助和配合并有权对乙方的工作质量和进度进行监督检查。员工聘用通用版合同、乙方应服从甲方的统一管理并接受甲方的考核，乙方在施工中应严格按照国家规范，施工图纸和有关部门的施工规范进行施工和工作验收，对工作质量进行科学管理，规范操作并及时和项目其它组成人员紧密联系。

乙方在聘用期间的基本工资为 元，全勤奖 元，奖金见甲方的奖金发放制度(试用期为基本工资)。

三、甲方的权利和义务

1、甲方的权利

按甲方的规章制度对乙方行使管理权，考核权和奖惩权。

2、合同期间因工作需要，甲方有权调整乙方的工作岗位。

四、具有下列情形的，甲方随时通知乙方解除劳动合同

1、在试用期内发现乙方不符合聘用条件的。

2、乙方严重违反甲方工作责任制或甲方规章制度的。

3、乙方严重失职营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。

4、乙方被依法追究刑事责任的。

5、不胜任现职工作，又不接受安排的。

6、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的。

五、乙方受聘期间因违法、违犯或其它不当行为，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

六、乙方的义务

1、自觉保护甲方形象和利益，不得实施有损甲方形象和利益的言行。

2、乙方在职期间，解除合同应支付甲方违约金和赔偿金。

七、合同到期应提前一个月续签，续签一年底薪另加100元，以此类推。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方盖章或签字后生效。

甲方(盖章)： 乙方(签名)：

年 月 日

员工合同书(篇10)

员工教育培训合同书范文

为了提高员工基本素质及职业技能，公司鼓励并支持员工参加职业培训。为确保员工圆满完成培训学业，并按时返回公司工作，公司与受训员工订立如下协议：

一、公司同意该员工赴 学习，学习期自 年 月 日至年 月日，实际为期。

二、按照公司培训管理规定第 条，该员工须为公司服务满 年，否则，按 赔偿公司。

三、受训员工应按公司指定或公司约定的学校及专业就学。如需要变更，应事先及时通知公司，并得到公司的批准。否则，以旷工论处。

四、受训员工学习时间，计入工作时间之内，按连续工龄累计。

五、受训期间的工资视情况按原工资的 %支付；奖金按通常支付额的%支付。在晋级或工资办法修订时，受训员工为在册人员处理。社会保险、劳动保险，原则上按有关规定作为在册人员处理。受训员工受训期内不享受休假。

六、受训员工在学习期间，必须每隔天（即年月日前）向公司综合管理部书面报告学习情况，并附学校有关成绩等记录。

七、受训员工应自觉遵守培训校方的各项规定与要求。凡因违规违纪受到校方处分的，公司将追加惩处，视同在本公司内的'严重过失。

八、受训员工的学费由本人承担 元，由公司承担元。

九、受训员工辞职，满一定服务年限的可免交培训费用，服务1/5年限向公司交纳公司负担培训费用的70%，服务2/5年限向公司交纳公司负担培训费用的50%，服务3/5年限向公司交纳公司负担培训费用的30%，服务4/5年限向公司交纳公司负担培训费用的20%；因违纪被公司辞退的员工全额补交培训费用。

十、在培训期间，受训员工接受公司交付的调查或出差，差旅费按员工差旅费规则支付。

十一、培训结束，受训员工应及时返回并向公司报到，培训心得与资料在到岗3日内交人事存档，所获证书在服务期间由公司存档。

十二、受训员工逾期不归，受训期从事超越学习范围的业余活动或擅自更改培训方向与内容等行为，若涉及法律责任，由该员工自负，与本公司无关，其保证金归公司所有。受训员工若未通过结业考试，公司将从其保证金中扣除与本次培训相关费用（含学杂费、书费、调研费、实习费、上机费、住宿费、交通费等）后。

十三、受训员工在学习期间成绩优异，有杰出表现，公司将视情况给予奖励。

受训员工签字：（签章） （签字）

签定日期：年月日

现收到_________家长（乙方）交来_________元家教服务费，包括一年内免费安排多位家教老师（如：数学、英语、语文、钢琴等，仅限同一学生），并向家长承诺提供的老师资料真实。

授课老师：________________

辅导课程：________________

收费标准：_________元／小时，老师电话：_________。

上课次数：_________节／周

上课地址：______________________________

家长电话：________________

服务时间：______年_____月_____日至______年_____月_____日

家长须知：

_________提供的不仅是家教信息中介服务，我们更希望和家长密切配合，如期（每月）向我们反映老师授课情况，共同监督老师上课质量，为你孩子安排最适合的辅导老师；

如上课时间有变动，请提前一小时通知老师；

家长必须如期支付老师工资，通常以月结方式支付；

如家长对老师有任何要求又不便开口，请直接向我们反映；

如对老师授课不满意，请在30日内与我们联系，我们将推荐其它老师，如还不能令你满意，我们将退还原服务费80％，其它原因一律不退还服务费。

一般情况，家长不必接送老师；

如是在校老师，家长必须对授课老师资料保密；

服务时间到期，家长须通过银行转账或到我公司续缴服务费，否则我们随时终止老师授课。

甲方（盖章）：_________

负责人（签字）：_______

银行账号 ______________

开户行：_______________

_________年____月____日

乙方（签字）：_________

_________年____月____日

__________大学（以下简称甲方）与__________（以下简称乙方），就企业教育培训事宜，双方同意订定协议如下：

一、 乙方职员工持服务证、识别证报名参加甲方所开设之__________班课程时，乙方享有学费折扣之优待：

1．报名人数达__________人以上，学费一律予以__________折之优待。

2．本优待方法不得与计划其它优待方法同时实施。

二、 乙方职员工报名参加课程培训时，应主动出示证件，否则甲方得拒绝优待。

三、 甲方对于乙方之身分有疑问时，乙方应给予必要之协助。

四、 乙方应无条件将甲方开课讯息传达周知全公司职员工。

五、 在协议书有效期间内，乙方持有效证件报名参加课程时，甲方不得拒绝优待，否则乙方得自动停止特约关系。

六、 本协议书有效期限自签章日起生效至__________年__________月__________日止，合约到期前得经双方同意办理续约。

七、 本协议书一式两份，双方各执一份为凭。

甲方：____________大学

代表人：______（签章）

电话：________________

地址：________________

乙方：________________

代表人：______（签章）

身份证号：____________

电话：________________

地址：________________

员工合同书(篇11)

员工短期聘用合同书范本

合同书是两人或几人之间、两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的`权利和义务而订立的各自遵守的条文。下面，小编为大家分享员工短期聘用合同书，希望对大家有所帮助!

甲方：

乙方：

甲方聘用乙方为短期员工，双方经过平等协商，彼此同意约定下述条款以共同遵守，员工劳动合同范本。

一、乙方之考勤与管理悉按甲方有关员工手册办理之。

二、乙方这职务或工种为。

三、乙方受聘于甲方期间，应根据甲方工作安排，在下述工作场所履行职责：

(一)甲方公司总部;

(二)甲方在全资公司或参股的合资公司;

(三)甲方在内地省份机构及境外机构;

(四)应出差服务之场所。

四、乙方之工作职责、事项由甲方依乙方之职务或工种，并视乙方能力及甲方需要进行分派。

五、乙方之正常工作时间每日为7小时，每周五个半工作日，其工作、休息、休假等，依员工手册办理之。

六、甲方根据工作需要，要求乙方加班时，除不可抗拒之事外，乙方应予配合，有关加班事宜，依员工手册办理之。

七、甲方按国安规定实行社会保险制度，并为乙方投保，合同范本《员工劳动合同范本》。

八、甲方应按月支付乙方报酬，乙方的工资待遇每月?元人民币。

九、乙方在医疗费用报销和劳保福利方面享受正式员工一半的待遇。

十、乙方每月工资由甲方次月5日发放，若工资发放日适逢周日或假日。甲方得提前或推后一日或数日发放。

十一、甲方对乙方奖励，分为嘉奖、记功、晋级、评为先进生产(工作)者和劳动模范等5种。甲方对乙方之惩处，分为警告、记过、降级、辞退、除名等5种。以上奖励及惩处事由和办法，依员工手册办理之。奖励及惩处记录列为甲方考核乙方之依据之一。

十二、甲方因业务萎缩或乙方不能胜任甲方工作时，甲方有权终止本合同，并提前1个月通知乙，合同终止时，甲方增发乙方1个月的工资。

十三、乙方主动提出解除本合同时，须提前1个月通知甲方，调离时，乙方须按员工手册办理有关手续，且甲方不予增发1个月工资。

十四、乙方声明：乙方在签署本合同时，业已获得员工手册，并知悉全文，愿意遵守各项规定。

十五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签章后于????年????月????日起生效。

十六、本合同为长期合同，甲、乙双方若不特别声明，本合同保持持续有效。

十七、甲、乙双方就履行本合同所发生一切争执，同意以市劳动局为第一仲裁机关

甲方：

签约代表人：(签字)

职称：

乙方(姓名)：(签字)

身份证号码：

精选阅读

协议书合同(范例11篇)

希望这份"协议书合同"能够对您的学习产生帮助。随着经济社会的不断发展，我们应该明白合同对于工作的重要性。签订合同时注意是否存在重大误解、明显不公平或欺诈行为。只供你在工作学习时参考！

协议书合同 篇1

宴会布展协议书范本

一、背景介绍

如今，宴会成为人们社交活动的常见方式之一，不管是婚礼宴会、企业年会、生日聚会、还是家庭聚餐等，都需要进行布展。宴会布展不仅能够为活动增添气氛，更能够彰显活动的品位和主题，因此，布展方案的设计和实现至关重要。本协议书就是为了保证宴会布展的质量和效果而制定的。

二、协议双方

甲方：__________（宴会主办方）

乙方：__________（宴会布展服务商）

三、宴会布展任务

甲方要求乙方在__________（时间/日期）内完成宴会布展任务，包括但不限于：

（1）宴会场地布置：乙方要保证宴会场地的整体美观、协调，布置符合甲方的需求和主题，包括主席台、桌椅、布置花等。

（2）道具、灯光、音响等配套设施：乙方要根据宴会主题和场景的不同特点，选择合适的道具、灯光和音响，营造出符合主题、气氛和意境的宴会效果。

（3）监督现场布置：乙方要全程参与现场布置，并及时解决可能出现的问题和意外情况。

四、费用和支付方式

1.宴会布展总费用为__________元人民币，乙方应按照甲方要求的各项布展任务，提供相应的布展方案和实施方案，并书面确认费用和支付方式。

2.甲方与乙方同意，乙方从甲方支付的费用中可以扣除相应的材料费用，但应向甲方出具费用明细单以便甲方审查。

3.甲方应在宴会结束后即时支付全部费用。

五、保证与承诺

1.甲方和乙方都应确保本协议的有效性，在本协议所规定的时间内，完成其各自的任务和义务。

2.乙方保证所提供的所有材料和设施都是具有相关行业标准，并有标准的质量保证。

3.甲方和乙方在合作过程中应保持良好的沟通和合作关系，并视需要及时进行沟通协商。

4.乙方应确保其人员或员工在现场布置和拆除期间不影响甲方宴会进行，不影响其他宴会场地或活动场地。

六、违约责任

1.如乙方不能按时间完成宴会布置任务或不能满足甲方的要求和需求，则甲方可以取消本协议并要求乙方承担违约责任。

2.如果甲方未按时支付全部费用，则应按协议书中规定的时间支付费用，如逾期未支付，将承担违约责任，乙方有权要求追偿。

七、争议解决

如乙方和甲方在本协议中出现争议，双方应先自行协商解决，协商不成者应向有关法院申请仲裁解决。

八、协议生效及期限

1.本协议自双方签署之日起生效，至乙方完成宴会布置任务并甲方支付全部费用为止。

2.本协议一式两份，签署后各自保存一份，具有同等效力。

甲方签字：__________

乙方签字：__________

签署日期：__________

协议书合同 篇2

婚姻调解协议书范本

第一条 背景介绍

在这个美好而又复杂的世界里，婚姻是两个人一同走过人生旅程的承诺和契约。然而，在婚姻中也不可避免地会出现一些问题和争议。为了维护两个家庭的和谐与幸福，我们决定通过婚姻调解协议书来解决我们之间的分歧。

第二条 调解目的

我们双方深知婚姻是由爱与理解构建而成的。我们希望通过调解解决婚姻中存在的问题，达到以下目的：

1. 恢复双方之间的互信与和谐。

2. 寻找共同的解决办法，解决这些问题，以实现双方及家庭的幸福。

3. 维护婚姻的稳定与长久。

第三条 调解内容

1. 家庭责任的均衡分担：双方将重新审视各种家庭责任，包括家务、子女抚养和照顾等，并通过公平和合理的分配方式，达到均衡分担的目标。

2. 经济共同负担：我们将重新评估我们的家庭财务状况，并制定合理的经济计划，确保双方共同承担家庭经济责任，以实现经济稳定。

3. 沟通与互动方式：我们将重新学习良好的沟通与互动方式，以增进我们之间的相互理解和支持，避免无谓的争吵和冲突，营造和谐的婚姻氛围。

4. 个人发展与空间：双方将尊重对方的个人发展和空间需求，相互支持和鼓励，创造一个平等和开放的婚姻环境。

第四条 调解方法

为了有效地解决我们的问题，我们将采取以下调解方法：

1. 坦诚与尊重：我们将以坦诚和尊重的态度面对彼此，充分表达自己的观点和意愿，并积极倾听对方的想法。

2. 第三方协助：我们可以寻求专业的婚姻咨询师或调解人的协助，帮助我们更好地沟通和解决问题。

3. 文字记录：我们将详细记录我们的协商过程和达成的共识，以确保双方的权益和责任。

第五条 协议有效性

本协议自双方签署之日起生效，并在婚姻调解协议书上进行公正鉴定。本协议的生效将对我们的婚姻生活产生积极和稳定的影响。

第六条 维护协议

为了维护本协议的有效性和长期稳定性，双方同意遵守以下规定：

1. 定期评估：我们将定期评估本协议的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整和改进。

2. 协商解决：如果双方之间出现新的问题和争议，我们将以协商的方式解决，并在必要时寻求专业的协助。

第七条 协议终止

如果双方经过充分讨论，并认为婚姻已无法挽回，我们将面对婚姻终止的现实，并根据法律程序进行婚姻解除。

第八条 法律约束

本协议受相关法律和法规的约束，并在法律允许的范围内具有合法效力。

第九条 争议解决

对于因执行本协议引起的争议，双方同意通过协商解决。如无法协商解决，则提交相关仲裁机构或司法机关进行裁决或诉讼。

第十条 合作精神

我们承诺在婚姻中本着真诚、求同存异、相互支持、维护和谐的原则来共同努力，使我们的婚姻更加幸福、稳定和美满。

第十一条 附加条款

详见婚姻调解协议书附件。

本协议自双方签字生效，对我们双方及相关人员具有约束力。同时，本协议的达成也意味着我们共同为了幸福而努力，相互承诺与守护。

甲方：____________________

乙方：____________________

签署日期：_________________

协议书合同 篇3

原水供水协议书范本

一、协议订立

甲方：（供水方）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（用水方）

地址：

法定代表人：

联系电话：

甲乙双方经平等协商，达成如下协议，共同遵守并履行。

二、供水范围

1. 甲方提供的原水供水服务范围包括但不限于甲方所拥有或经营的水源、供水设施等。

2. 乙方享有使用甲方供水设施所提供的原水供水服务，包括但不限于用于生活、工业、农业、消防等用途。

三、供水期限

本协议自签订之日起生效，有效期为_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

四、供水价格

1. 供水价格以双方协商一致后确定，具体价格如下：

（1）生活用水价格：每立方米（m³）____元；

（2）工业用水价格：每立方米（m³）____元；

（3）农业用水价格：每立方米（m³）____元；

（4）其他用水价格：根据双方协商确定。

2. 供水价格按月结算，乙方应在收到甲方提供的水费账单后的______天内支付相应费用。

五、供水质量和安全

1. 甲方保证供给乙方的原水符合相关国家标准和法律法规的要求，并尽最大努力确保供水质量。

2. 甲方应建立完善的水质监测体系，定期对供水水质进行检测，并向乙方提供相关检测报告。

3. 甲方应对供水设施进行定期检修和维护，确保供水安全可靠。

六、责任和义务

1. 甲方责任和义务：

（1）按照协议约定向乙方供应稳定的、符合相关标准的原水。

（2）对供水设施进行维护和检修，确保设施正常运行。

（3）及时处理供水中断或质量问题，保障乙方的正常用水权益。

（4）根据乙方的需求，提供必要的技术支持和咨询服务。

2. 乙方责任和义务：

（1）按照约定支付水费，并按时缴纳。

（2）合理使用供水设施，遵守相关法律法规，不违规占用、污染或损坏供水设施。

（3）如发现供水质量有问题，应及时向甲方报告，并配合甲方进行处理。

七、违约责任

1. 任何一方未能履行本协议的约定，违约方应承担相应的违约责任。

2. 如乙方未按时支付水费，甲方有权暂停或中断供水，并要求乙方补缴相关费用和承担违约金。

八、争议解决

协议履行过程中如有争议，甲乙双方应通过友好协商解决；若协商不成，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

九、协议变更与终止

1. 本协议任一条款的变更、增加或删除，应经甲乙双方书面协商达成一致，并签署补充协议。

2. 本协议在未到期之前，如有解除需求，应提前______（天、月）书面通知对方，经双方同意后解除。

3. 协议解除后，乙方应在______天内归还甲方所提供的水表及其他相关设施。

十、其他事项

1. 本协议的附件和补充协议与本协议具有同等法律效力。

2. 协议双方委托代理签署本协议的，授权代理人在代理范围内享有与委托人相同的权益和义务。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，于_____年_____月_____日签署生效。

甲方（供水方）： 乙方（用水方）：

签字： 签字：

协议书合同 篇4

手术证明协议书范本

一、协议双方

甲方：__________________（甲方的详细信息，包括姓名、住址、联系电话等）

乙方：__________________（乙方的详细信息，包括医院名称、联系地址、专业资质等）

二、协议背景

为了明确双方的权利和义务，并确保手术过程中的安全和便利，甲乙双方特订立本协议。

三、手术细节

1. 甲方承诺接受乙方提供的手术服务，并同意按照乙方的指导和规定完成手术以达到既定效果。

2. 手术名称：__________________（具体手术的名称，如：视力矫正手术、心脏搭桥手术等）

3. 手术时间及地点：__________________（手术预定的具体日期、时间和地点）

4. 麻醉方式：__________________（手术所需的麻醉方式，如全身麻醉、局部麻醉等）

5. 手术时长：__________________（手术预计的时长）

6. 术前准备：甲方同意按照乙方的指导提前进行术前准备，包括不吃食物或特定饮料等。

7. 术后护理：乙方将提供术后所需的护理指导，甲方应积极遵守并按医嘱完成护理。

四、费用及支付方式

1. 手术费用：甲方同意支付乙方所列明的手术费用，费用包括手术本身的费用和相关材料的费用等。

2. 付款方式：甲方同意按照乙方指定的付款方式进行支付，乙方接受现金支付、银行转账等方式。

3. 退费政策：如因乙方原因导致手术无法进行，乙方应无条件全额退还已支付的手术费用。

五、风险与责任

1. 甲方同意手术有一定的风险，包括但不限于感染、出血、手术失败等。甲方已充分理解并愿意承担这些风险。

2. 如因甲方个人原因导致手术无法进行或手术效果不理想，甲方应自行承担相应责任和风险。

3. 手术过程中，若出现乙方人员的过失或疏忽导致甲方受损，乙方应承担相应责任并赔偿甲方合理的经济损失。

六、争议解决

如在履行本协议过程中发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，应提交给有管辖权的仲裁机构或法院进行解决。

七、其他约定

1. 甲方同意乙方在手术过程中拍摄与手术相关的照片或视频，用于学术或宣传目的。甲方同意乙方在未透露个人信息的前提下使用这些材料。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签名）：__________________ 日期：__________________

乙方（签名）：__________________ 日期：__________________

以上是一份手术证明协议书的范本，根据具体情况可进行适当修改和补充。协议书的目的在于明确手术双方的权利和义务，保障手术的顺利进行，并确保双方在手术过程中的权益得到保障。

协议书合同 篇5

学校购买协议书范本

一、总则

甲方：（学校名称）

乙方：（供应商名称）

经甲、乙双方友好协商，为保证学校的正常运转，乙方同意向甲方提供以下物品或服务，甲乙双方就购买物品或服务达成以下协议：

二、物品或服务的描述

（详细描述提供的物品或服务，包括商品名称、品牌、型号等具体信息，并注明数量）

三、物品或服务的性能要求

（列出甲方对提供物品或服务的性能要求，包括质量、保修期限、使用寿命等方面的要求）

四、价格及支付方式

1. 乙方同意以以下价格向甲方提供物品或服务：

（明确列出详细价格，如单价、总价、折扣等）

2. 甲方同意按照以下支付方式向乙方支付费用：

（明确列出详细支付方式，如一次性支付、分期支付等）

五、交付及验收

1. 乙方同意按照以下时间和地点将物品交付给甲方：

（明确列出交付时间和地点）

2. 甲方在接收物品时有权对物品进行验收，如发现物品与约定不符或存在质量问题，甲方有权拒绝接收并要求乙方进行处理。

六、售后服务及责任

1. 乙方同意对供应的物品承担一定的售后服务责任，包括但不限于维修、更换、退货等。

2. 若供应的物品在保修期限内出现问题，乙方应及时进行维修或更换，并承担相应费用。

3. 若供应的物品在保修期限外出现问题，乙方应积极提供维修服务，并承担相应费用。

七、合同解除

在以下情况下，甲乙双方有权解除本协议：

1. 双方协商一致解除。

2. 一方违反协议条款，经对方提出书面通知后，在指定期限内未能改正。

八、争议解决

双方因本协议发生争议时，应友好协商解决；若经协商无法解决，应提交至法院诉讼解决。

九、协议生效

本协议自双方代表签字及盖章之日起生效，并具有法律效力。

十、附则

（根据实际情况列出适用的其他约定事项，如保密条款、协议的变更与解释等）

以上是根据学校购买协议的一份范本，具体内容可根据实际需求进行调整。在签订协议前，双方应仔细阅读并理解各项条款，确保协议能够真实、准确地反映双方的意愿与约定，以确保交易的顺利进行。

协议书合同 篇6

物资存放协议书范本

一、 背景和目的

在生活和工作中，我们常常需要将一些物品、货物等放置或存储在某个地方，这就需要有一份物资存放协议书来确保物品的安全、准确地记录物品存储的详细信息，以及明确双方的责任和义务。

二、 协议内容

（一）存储地点

本协议存储地点为_____，双方承认该存储地点符合存储物资的要求，存储空间不会影响到物资的品质和保障物资的安全。

（二）存储物资

存储物资为______，包括_____，数量为_____件/箱，总价值为____元。

（三）存储期限

存储期限为____年，存储期限到期后参照双方协商而定，进行是否继续存储的决定。

（四）存储费用和结算方式

存储费用为____元/月/件，由存储方在每月____号前支付，可以同一时间支付多个月的存储费用。双方约定，逾期未支付存储费用的情况下，存储方可以暂停物资的存储，并承担因停止存储而导致的任何损失。

（五）双方的权利和义务

存储方的权利和义务：

1．对存储物资进行妥善保管，保障存储物资的安全；

2．遵守国家有关存储物资的规定，符合相关安全管理要求；

3．能够对存储物资进行及时保养和维护，确保物资的完好无损；

4．如发现存储物资出现问题或有其他不利因素影响到存储物资的安全和质量，要及时通知委托方；

5．为避免不必要的损失和风险，存储方有权要求委托方提供产品品质的相关证明材料，并在证明材料上签字确认，以确保存储物资的品质和质量；

6．对于因存放物资而带来的损失，存储方有义务承担全部损失。

委托方的权利和义务：

1．确保存储物资的规格、品种和数量与协议约定一致；

2．交付物资时，应提供详细清单，并在清单上签字确认；

3．交付物资前对物资进行必要的检查，确保物资的正常状态；

4．支付存储费用，按期支付存储费用；

5．在必要时提供物资质量相关证明材料，并根据需要提供必要的监督和协助。

（六）服务终止的情况

1．服务期限到期或经双方同意终止，协议自动终止；

2．任何一方无法履行本协议的义务并且不能在合理的时间内得到纠正；

3．存储物资的种类或数量与协议不符；

4．双方协商一致结束本协议。

本协议一式两份，各方各执一份。

本协议生效后，双方应认真履行协议约定的义务。如违反协议规定，造成损失的，应承担相应的法律责任。

签约日期____年____月____日

委托方：____________

存储方：____________

三、 注意事项：

1. 物资存放协议的签署双方应该认真了解协议内容，签署协议时必须确认协议中载明的物资种类、数量等信息的准确性。

2. 存储方责任：在存储期内，存储方应该对物资进行妥善管理、妥善保管。如物资出现质量问题，存储方应及时通知委托方。

3. 委托方责任：委托方要按照所达成的协议，及时缴纳存储费用，遵守管理论述和管理要求，对物资进行检查，防止出现质量问题。

4. 本协议自双方签字盖章之日起生效。在协议有效期内，双方若有异议或争议，应根据协议规定协商解决。

5. 本协议一方如要解除协议，应至少提前1个月通知对方，并经对方同意。

在实际生活中，物资存放协议是一份十分重要的文件，它规定了存储的物品种类、数量、存储费用及服务期限等。透过这份协议，能够让双方的权利和义务都得到了明确，从而更好的保护双方的利益，是一份值得力荐的协议书。

协议书合同 篇7

甲方：

乙方：

甲方承建的.开封市地区 项目工程因施工需要，经甲方考察，确认同意乙方作为甲方的施工队，由乙方组织施工人员参与本工程施工。为明确甲、乙双方的权益和责任，双方本着自愿互利的宗旨，共同协商达成如下协议：

一、甲乙双方责任

1、甲方及时安排乙方基站施工作业任务，负责提供技术资料、技术指导和施工所需的材料及设备供应。

2、乙方按照甲方提供的基站施工作业安排进行施工，做到规范作业、精心施工，按照施工规范保证施工质量。

3、施工中所需工具及车辆由乙方自行负责购买。

4、乙方在施工期间必须做到“安全第一、生产第一”坚决杜绝不安全因素。

二、付款方式：

1、甲方按照每完成单个基站元的标准向乙方支付施工费。

2、甲方每月向乙方支付当月安装完成基站施工费的%。

3、乙方施工完成的基站验收后，甲方向乙方支付所验收基站施工费的 %。

1

4、乙方施工完成的基站在交维后，甲方向乙方支付其所有安装基站施工费的 %。

三、未尽事宜，双方友好协商解决。

四、此协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方：

年月

2年月 乙方： 日 日

协议书合同 篇8

蔬菜采购协议书范本

一、协议背景

本采购协议是由采购方____________（以下简称买方）与供应方____________（以下简称卖方）共同签订，为确保买方能够及时、稳定地获得所需蔬菜，并明确双方责任与权益而制定。

二、协议内容

1. 采购物品和数量

买方将向卖方采购以下蔬菜品种和数量（具体列出蔬菜品种及数量）。

2. 交货时间和地点

卖方应在本协议签订后的______个工作日内安排装运，并在约定的交货时间将蔬菜送至买方指定的地点。

3. 交货要求

（1）卖方应确保交付的蔬菜符合国家质量标准，并且未受到任何疾病或虫害的侵害。

（2）蔬菜应当具有完好的外观，新鲜且无异味。

（3）蔬菜的包装应符合国家规定，并能够有效保护蔬菜的品质和新鲜度。

（4）交货时应提供有效的质量检验证书和产品检测报告。

4. 价格和支付方式

（1）本次采购的蔬菜单价为_______元/斤，具体价格随市场行情浮动。

（2）买方应在签订本协议后的_____个工作日内支付蔬菜采购款项。支付方式为____________。

5. 退货和赔偿

（1）如发生蔬菜质量问题，买方有权进行退货，并要求卖方全额赔偿。

（2）卖方应在买方提出退货申请后的72小时内予以处理，并承担退货运费。

（3）卖方因产品质量问题导致买方经济损失的，应按实际损失向买方支付赔偿费用。

6. 保密条款

双方承诺在本协议签订后，对任何相关商业信息和技术秘密保密，并未授权第三方使用或披露。

7. 异议解决和纠纷处理

（1）如因本协议的实施发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。解决不成，则提交有管辖权的人民法院按照中华人民共和国的法律处理。

（2）协议有效期内，双方发生的争议和纠纷不得影响合同的履行。

8. 其他条款

（1）本协议一式两份，买卖双方各执一份，具有同等效力。

（2）本协议的修改和补充应经双方书面协商一致，并在协议正本上签字盖章方为有效。

三、协议生效

本协议自双方签字并盖章后生效，在超过合同期限时自动终止。

以上是本次蔬菜采购协议的主要内容，买方与卖方在签署协议前应共同确认其内容。希望双方能够依法履行协议，保证供应的蔬菜质量和交货时间的准确性，共同推动双方经济的发展和合作的愉快进行。

协议书合同 篇9

牛奶采购协议书范本

一、背景介绍

牛奶是人们饮食中不可或缺的重要食品之一。为了保证牛奶的质量、供应和价格的稳定，我们需与供应商签订牛奶采购协议。本协议的目的就是明确双方的权益和责任，并为双方提供一个持久稳定的合作基础。

二、合作内容

1. 采购数量：双方商定的牛奶采购数量应准确明确，以供应商的生产能力为基础，保证供应的稳定性；我们需提供准确的年度采购计划，以便供应商进行准确的生产安排。

2. 产品质量：供应商应确保所供应的牛奶符合国家相关标准和法律法规，保证产地、生产过程和产品质量的安全。我们将委托第三方机构进行必要的质量检测，以确保产品品质符合要求。

3. 价格与支付条件：双方商定的牛奶采购价格需公平合理，供应商需提供详细的价格信息和支付条件。我们将按约定的价格和期限进行支付，并确保及时支付款项。

4. 交付方式：供应商应按时提供所采购的牛奶，并确保交付的准确性和完整性。我们将提前通知供应商具体的交付时间和地点，以便供应商作好准备。

5. 合同期限：本协议的合同期限自双方签署之日起生效，有效期为一年，到期后如双方无异议可继续延长合作关系。

三、合作前提

1. 信息共享：双方应及时准确地向对方提供与牛奶采购相关的信息，包括采购计划、支付证明等。

2. 保密责任：双方应对所涉及到的商业秘密、技术信息等予以保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。

3. 解决争议：如因合作发生争议，双方应友好协商解决，如协商无效，可申请仲裁或诉诸法律途径。

4. 自然灾害和不可抗力：如因自然灾害等不可抗力因素导致的供应中断或延误，双方应互相理解并采取合理措施，共同应对。

四、协议终止

1. 合同期满：如合同期限届满，双方同意继续合作，可通知对方进行续签。

2. 解除协议：若一方违反协议内容且无法克服或漠视另一方调解，对方有权解除协议。

3. 变更协议：如双方有需要，可书面沟通后进行协议的修改和变更。

五、其他事项

1. 本协议一式双份，供双方各执一份具备法律效力。

2. 本协议及补充协议的解释与争议，适用中华人民共和国法律。

3. 本协议中未尽事宜，双方可协商后签订补充协议。

签订本协议即表示双方对协议内容已充分理解并同意执行。如有违反协议约定或争议发生，双方同意友好解决，以保持双方的良好关系和持续合作。

供应商（章）：

采购方（章）：

协议书合同 篇10

随着人们对环境意识的不断提高，越来越多的人开始关注保护生态环境的问题。其中植树造林也成为了一种重要的方式。桉树是澳大利亚常见的一种树木，其独特的特征和生长习性成为了不少人选用桉树作为植树的首选。那么在植桉树的过程中，一份桉树协议书将起到怎样的作用呢？下面将详细说明其内容和特点。

一、桉树协议书的含义

一份桉树协议书是指针对植桉树项目而制定的一份协议书，确立了合作双方之间的权利和义务，记录了植桉树项目的主要内容和目的，是确保整个植树过程成功开展的重要保障。桉树协议书还将规定双方在项目进行过程中的对应情况、资金分配、产权、责任和义务等事项，还可能涉及到一些技术要求和标准等内容。

二、桉树协议书的特点

1、明确双方权利和义务

桉树协议书是在项目开展之初制定的，规定了双方在项目中应该承担的权利和义务，可以避免在项目进行过程中的一些纠纷和冲突。这样可以让项目更加顺利地开展。

2、明确资金分配

在桉树协议书中往往会规定植树费用的分配情况，以及资金的来源。这样可以更好地控制整个项目的进度和质量，也可以方便财务的核算。

3、明确产权

在桉树协议书中也会明确规定双方在项目结束后的产权状况。这样可以避免出现因为产权问题而发生的争议。

三、购买桉树协议书的必要性

在进行桉树植树项目之前，一份桉树协议书是非常必要的。首先，在这份协议书中会明确规定双方在项目进行过程中应承担的权利和义务，有助于双方达成共识，顺利开展项目。其次，同时也能规定明确的资金分配，以及后续的产权状况，保障项目的顺利进行，避免后续纷争。最后，对于投资者而言，拥有一份协议书也有助于在植树项目中了解桉树的相关知识和了解项目的进度和质量。

总之，一份桉树协议书的制定对于整个桉树项目来说都是非常重要的。它能够规范整个植树过程，确保项目能够顺利进行，避免因为一些无谓的纠纷而导致项目的失败。如果您有意植树立业，需要购买桉树协议书，那么可以通过互联网查找相关资料，或者咨询专业律师来获取相关信息。

协议书合同 篇11

水田置换协议书范本

一、甲方：

甲方为自然人/法人/组织的名称，住所/注册地/办公地址为XX省XX市XX区XX街XX号，法定代表人/主要负责人为XX先生/女士，身份证号码/营业执照号码为XXXXXXXX。

二、乙方：

乙方为自然人/法人/组织的名称，住所/注册地/办公地址为XX省XX市XX区XX街XX号，法定代表人/主要负责人为XX先生/女士，身份证号码/营业执照号码为XXXXXXXX。

三、背景及目的：

鉴于甲方拥有XX亩的水田，并希望通过与乙方的置换交易，使得甲方获得位于XX省XX市XX区其他地块的土地，以便于甲方进行新的农业经营项目。而乙方则希望获得甲方拥有的水田，以扩大其农业经营规模，进一步提升经济效益。

四、置换内容：

根据双方自愿、平等协商的原则，甲乙双方同意进行土地置换交易。具体置换内容如下：

1. 甲方将其拥有的XX亩水田，以及其上的房屋、建筑物、设备、附属物等一并置换给乙方。

2. 乙方将位于XX省XX市XX区其他地块的土地，以及其上的房屋、建筑物、设备、附属物等一并置换给甲方。

五、置换条件：

1. 甲方提供的水田必须符合国家有关土地管理法律、法规及规划要求，并具备合法的产权。

2. 乙方提供的土地必须符合国家有关土地管理法律、法规及规划要求，并具备合法的产权。

3. 甲方与乙方应对各自提供的土地进行必要的验收，确认其品质和数量无误，之后方可正式进行置换交易。

六、置换手续：

1. 甲方与乙方应共同委托国家相关部门或第三方专业机构对拟置换的土地进行测量、清点、评估等必要的手续。

2. 双方应按照相关法律法规规定，办理土地使用权证、产权证书等必要的手续，确保置换后土地的产权合法、完整。

七、权益变更：

1. 置换交易完成后，甲乙双方的土地所有权和使用权等权益应得到变更。

2. 相关部门或机构应及时对权益变更进行登记备案，确保权益变更手续的合法性和规范性。

八、违约责任：

如果一方违反协议规定，不履行对应的义务，守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约而造成的损失。

九、争议解决：

本协议的争议解决应遵循相关法律法规的规定，首先应采取友好协商的方式解决；如果协商不成，可提交至有管辖权的人民法院进行解决。

十、协议生效：

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至置换交易完成、权益变更手续办理完成之日。

十一、其他事项：

除本协议约定事项外，甲乙双方还应共同遵守国家相关法律法规及土地管理政策，确保置换交易的合法性和规范性。

甲方（盖章）： 年 月 日

法定代表人/授权代表：

乙方（盖章）： 年 月 日

法定代表人/授权代表：

以上为《水田置换协议书范本》，双方在签署协议前应详细阅读并理解其中的各项内容，确保自愿、平等地进行置换交易，并共同维护协议的履行。协议的签署将为双方的农业经营和发展提供有利的条件和保障。

建房合同书(范例11篇)

你已经学会撰写合同的技巧了吗？随着经济的飞速进步和发展，不执行合同责任是犯罪也是违法行为，如果你对这个课题有兴趣，我建议你可以看一下“建房合同书”，相信你在阅读这篇文章后肯定会获益良多，而不会有丝毫的失望！

建房合同书【篇1】

甲方：

乙方：

甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。

一、工程概况：

1、甲方准备在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从xxx年 月 日开始动工，至xxx年 月 日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。

2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时 天内完成;房屋建筑总面积 平方米，按每平方 元计算，费用金额共计 元整。

3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50﹪，即(金额大写)：_____________元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。

二、质量要求：

1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。

2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。

三、安全问题：

工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。

需要说明：

五、本合同一式二份，双方各执一份。本合同自20xx年__月__日签定之日起生效。

甲 方(签字盖章)

乙 方(签字盖章)

甲方(签字盖章)

双方证明人(签字盖章)

乙方(签字盖章)

200 年 月 日

甲方： 村民委员会

乙方：

根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定，乙方通过 方式取得甲方荒滩荒山（林地）的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同：

一、甲方将位于 村民委员会（组）所有的， 以北、现 以西与 毗邻的荒山（林地）发包给乙方使用，其四至为：

东至：现 西边；

南至：与 村荒山相隔的通往上山的道路；

西至：这两座山顶东西分水岭一线；

北至：从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。

二、乙方承包后，承包使用期五十年不变，即从二oo 年 月 日起至二o五 年 月 日终止。

三、乙方所承包的荒滩荒山（林地）使用权及其地上附着物总承包款为人民币 元整，付款方式为：

四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理，在荒山上植树、种草或搞多种经营；经有关部门批准可以从事非农业生产，利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。

五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权，但不得转包。

六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权，保护其合法权益不受侵犯，对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。

七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外，乙方不负责其他任何名目的费用。

八、乙方将荒滩荒山承包后，甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源，发现问题及时书面通知乙方。

九、甲方保证该荒滩荒山（林地）界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿。

十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币 万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款，同时对乙方的'治理投入和治理成果合理作价，作价款一次性付给乙方；如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包款。

十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时，应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。

十二、合同期满后，如乙方愿意继续承包经营，双方续签合同；如乙方不再承包经营，甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方，作价款一次性付给乙方，不得拖欠。否则，此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。

十三、甲乙双方如因作价款发生分歧，协商不成，须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价，其结果对双方均有约束力。

十四、此合同发生纠纷由 裁决。

十五、本合同一式四份，甲乙双方各一份、公证处一份、 乡人民政府备案一份，经 公证处公证后生效。

甲方（盖章）： 乙方（签字）：

法定代表人（签字）：

二oo 年 月 日

甲方：______________________________

乙方：______________________________

经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。

一、承包方式本工程采取大包干做法（发放乙方工程量由甲方安排为准）。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成，

二、工期从____年____月____日－____年____月____日，共计____天。

三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为：

项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____

四、乙方责任

1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：

项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____

2.服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作；

3.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任；

4.遵守法纪，文明施工；

5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理；

6.负责乙方施工用水电的水电费；

7.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排；

8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理；

9.道路起点接____公司路口便道，终点在一号中。

10.路面结构采用0-5mm碎石面层（15cm厚），级配开山石基层（50cm厚），路面宽6米。

11.临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。

12.路面的密实度达到90%.

13.临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。

14.负责（______）年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后（______）年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。

五、处罚责任

1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

2.因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款____元/次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。

3.因乙方未能遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款____元/次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款______元/次，被登报点名批评的，甲方并有权终止责任书。

4.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款____元/天，造成甲方总工期延误超过____天的，甲方有权终止本责任书。

5.保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款____元/次。

6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。

六、工作内容及单价

1.临时便道长度暂定____m，总价____圆，结算时按实际长度按比例多除少补。

2.乙方负责k1+040处砼排水管的安装（管材由甲方提供），不再给乙方增加费用。工程款____

七、付款方式乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成____%后支付____万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。

八、其他

1.该协议一式四份，甲乙双方各执二份，

2.未尽事宜双方可另行协商解决；

3.该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。

甲方（签字）：________________甲方代表（签字）：____________

联系电话：____________________ __________年_______月_______日

乙方（签字）：________________乙方代表（签字）：____________

联系电话：____________________ __________年_______月_______日

建房合同书【篇2】

一、承包方式： 采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场(配电箱后的线路由乙方负责)。乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的辅助材料、施工用具等。

二、承包范围： 乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作，配合甲方做好材料保管。

三、承包价格： 按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为元，含安全文明施工措施费及购买农村建房保险费。(施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水)

四、付款方式： 乙方进场开工天后甲方付款元，完成

第一层砖砌并捣制好楼面付款元，完成

第二层付款元，完成

第三层付款元，屋面完工后付款元，工程全部完工，经验收合格后付至元，余XX作为保修金待个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。

五、双方责任： 甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，安全文明施工及购买农村建房保险，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。

六、质量要求： 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

七、施工安全： 文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求： 工程总工期为个月，从月号乙方进场施工开始算起，乙方必须在年月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到月日，如超过月日甲方要给予乙方经济处罚。乙方所需材料，应天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。

九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章)： 乙方签字(章)： 联系电话： 联系电话：____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日 建房承包合同范X二 甲方(发包人)： 乙方(承包人)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，合同就双方 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、 工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：

二、 合同日期： 合同期限： 施工期限：

三、 工程质量标准： 工程质量标准：

四、 合同价格和付款货币： 合同价格为人民币(大写)： 元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的项目外，合同价格不作调整。

五、 承包价格： 每平方米 元，竣工结算建筑面积按工程实际面积计算。附属工程价格参照市场价格计算。

六、付款方式 乙方进场后甲方付乙方进场费 ;完成

第一层框架楼面甲方付款_____ 元;甲方付清后乙方开始

第二层施工，

第二层框架楼面完成后甲方付款_______元;付清后乙方开始砖砌抹灰工程，工程全部完工付款 ;甲方扣压乙方10%的总工程款作为竣工验收押金，经验收合格后7天内一次性付清。(如果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加，则对增加的工程量另外计算价钱。)

七、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

八、双方责任 甲方负责三通一平，并负责购买XXX两份;乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

九、注意安全 文明安全施工，如果施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故，一切由肇事者负责，文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

十、其它未尽事宜，由双方协商解决，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力

十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效，具有同等的法律效力 发包人签字(盖章)：

承包人签字(盖章)：________年____月____日 建房承包合同范X三

甲方(授建方)： 姓名： 身份证号： 住址：______________________________________________

乙方(承建方)：____XX公司 姓名：

身份证号： 住址：______________________________________________

建房合同书【篇3】

甲方：

乙方：

工程项目：

为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一，预防为主”的目的，让安全隐患消灭在萌芽中，经甲、乙双方协商，签订如下合同：

一、甲方安全责任

1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。6、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

二、乙方安全责任

1方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

2方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

3施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。

4施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。

5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

6乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。

7乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

8在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。

9乙方对工程施工对象的质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生，乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

10尽事宜，双方协商解决。

建筑施工安全合同书-三联阅读

三、该合同一式两份，甲乙双方各持一份。签字之日起生效，工程终止后本协议即告终止。

甲方：

乙方：

年月日

建房合同书【篇4】

甲方：____________________

乙方：____________________

甲方位于北京市密云县东邵渠镇石峨村建房屋一栋，建筑面积约为80平方米，由乙方施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订合同如下：

1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的水、电、砖、水泥、砂石料等材料由甲方提供，乙方提供劳务、建筑技术等。

2、工程内容：拆房、砌地基、、地梁打灰、圈梁结构等±0.00及80公分以下，圈梁要求20x30，不包括灰填土，不包含垫地基。

3、工程质量：砌墙为三七墙，前梁明柱30X45，后梁(含山)20X24，±0.00到上圈梁距离为3.45米。封山、瓦房、外墙抹灰、水泥三面见光，前面是麻面，其余三面屋内打垫灰。乙方在施工过程中，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方翻工，翻工所需工钱和材料由乙方负责。

4、质量要求：乙方按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

5、注意安全：施工过程中如乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方自行负责，甲方不负担任何责任和费用。 文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

6、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每间6000元计结算给乙方，总价计24000元。打完上圈梁(即13.45米)甲方付款10000元给乙方。其余尾款全部工程结束验收合格后，结算付清工钱。

7、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。

8、施工期：施工期间，要求在5月23日至7月23日内完成全部承包工程。

9、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。

10、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建房合同书【篇5】

房主人（甲方）：身份证号：

承建人（乙方）：身份证号：

甲方愿意将自己建房施工任务承包给乙方施工。为明确双方在承建过程中的权利、责任、义务，确保房屋建筑工程质量和施工安全，圆满完成工程任务，经双方友好协商同意，特签订本合同，并共同遵守。

一、建筑项目概况

1、住房全套院：北屋五间（两层）、东屋三间（一层）、南敞篷四间（含厕所）、院地用砼硬化。

2、建筑结构：砖混结构；除北屋一层棚预制板外，北屋顶层及其他顶面均为现浇板面。

3、建筑面积：总面积约平方米（按实际建筑面积计算为准；出檐部分折半计算）。

二、承建方式

1、甲方将其住宅主体工程以包工不包料的方式承包给乙方承建（基础施工由乙方自费），地面打夯建房自费）。

2、甲方负责提供施工用的水源、钢材、水泥、砖、沙石、石灰等建筑原材料和现浇顶模板、梁底、大头柱等所需木料、板。

3、乙方自带建筑所需的一切设备和工具，包括施工用的搅拌机、振动器、升降机等施工机械，以及架管、架板等，费用由乙方自理。

4、乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

5、工程施工造价：按设计建筑面积计算结算面积，每平方米元，工价总金额 元。

6、承包内容：①不包括水电安装、预留孔路、预留埋件；②室内墙面为水泥砂浆成面；③室外前墙粘贴瓷砖。其他墙面为水泥油浆。④其他要求由甲方现场确定（不包括回填土及地面平整打夯）.

7、在施工过程中，乙方必须听从甲方和有关人员提出的意见和建议，随时改进不合理的施工方案。

三、工程工期

1、工程工期为个月。于 年月日开工， 年月日前竣工。

2、在确保工程质量的前提下，乙方保证工期按时完成。

3、乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延；①因停电、下雨等造成停工；②不可抗力；③甲方同意给予顺延的其他情况。

四、工程质量要求

1、房屋结构应按甲方意图布局、施工。

2、房间每层标高为：一层米、二层米。

3、建筑工程：①墙体周正，墙体必须上下错缝，横平竖直，不得偏心移位；②砂浆饱满，灰缝平直均匀，不得有破缝出现（安放线管除外）；③砖必须在使用前潜水沁润。

4、混凝土工程①砼标号C20；②砌筑砂浆为m10：0；③抹灰砂浆为m5：0；④找平砂浆为1：2水泥砂浆。

5、地圈梁一层（含承重界墙），二层柱体及承边梁按甲方意图而定。

五、施工安全及质量问题责任

1、乙方在施工过程中，必须按照安全生产、安全用电、安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，杜绝一起事故。对于施工过程中出现的意外工伤事故和因此发生的一切费用，均由乙方负责承担。甲方不承担任何连带带责任。

2、如有工程质量问题（主题墙与水平地面不垂直、墙壁凸凹不平、开裂；主体柱与水平地面不垂直、断裂、漏筋；横梁断裂、漏筋；地面开裂、塌陷、漏筋等等），乙方应承担维修责任。

六、付款方式

主体工程完成后，甲方付工程款50%。工程竣工后，待粉刷结束后，甲方向乙方付清全部工程款。

七、本合同自甲乙双方签字后生效。未尽事宜由甲乙双方协商解决。

八、本合同一式两份，共页，甲乙双方各持一份。

甲方（签字）：乙方（签字）：

年月日

| |

| | | | |

建房合同书【篇6】

出卖人(甲方)：_________身份证号码：____________

买受人(乙方)：_________身份证号码：____________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房产等相关事宜达成如下协议，以资共同遵守：

一、甲方自愿将其位于_____________________________的房产及其土地使用权(一层车库一处，建筑面积_____平方米;车库门前附属场地____ _____平方米及附属卷闸门、防盗窗等设施，上述内容以下简称“本房屋”)以人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥_________元)的价款出售给乙方。

二、乙方支付甲方合同保证定金___万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方须无条件协助乙方办理房屋产权过户手续，办理过户手续发生的契税、土地出让金由乙方负担。甲方承担本合同转让的房屋及土地税费。乙方在甲方交付房屋后一次性将房款交付甲方。(交易后甲方给乙方写好收据)

四、本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳购房后应付的各项物业费用。本合同签订后，甲方不得以本房屋为关联与他人订立任何合同。

六、违约责任

1、甲方应当于___年___月___日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之三计算违约金支付给乙方。逾期超过30天时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币______元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之三计算的违约金给甲方。逾期超过30天时，甲方有权解除

甲方：______乙方：______

20___年___月___日20___年___月___日

建房合同书【篇7】

甲方：

身份证号码： (以下简称“甲方”)

乙方：

身份证号码： (以下简称“乙方”)

依照《_________合同法》、《_________建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况:

工程名称： 自家住宅

工程地点： 佛山市 区 镇 村

二、工程承包范围:

三、合同工期：

开工日期： 年 月 日。

四、质量标准及要求：

工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20______合格标准。 需要注意的事项：

1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。

2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。

3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一致，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。

4、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每次砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。节约材料，并保管好材料，不得丢失。

五、合同价款:

承包金额：据实按建筑面积每平方米 元(大写：人民币 整)进行人工结算。

六、工程质量：

乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。

工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。

因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方承担全部违约责任。

经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用。

七、双方责权:

甲方供应该工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等，施工材料存放的地点与施工现场所产生的距离，乙方不得以此理由加收甲方任何费用。

甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。

甲方提供现场施工用水、施工用电。

、乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。

、施工安全由乙方全权负责。

、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为。

、主体工程完成后，乙方负责清理施工现场内所有杂物,搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。

、乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。

、施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。

八、安全施工:

工程安全要求达到《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，由乙方承担事故所产生的全部责任。

乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工。

乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。

乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统一管理，随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。

乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部承担。

乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。

九、工程款支付:

1、自本协议签订后，工程施工至第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写：人民币 );

第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写：人民币 );

第三层主体工程完工(第三层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写：人民币 );

第四层主体工程完工(第四层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写：人民币 );

第五层主体工程完工(第五层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写：人民币 );

第六层主体工程完工(第六层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写：人民币 );主体工程整体完工后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准，双方结算，由甲方一次性付清工程余款。

2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。

3、在合同期内，乙方不得故意长期停工或要求追加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。

十、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力，甲乙双方如发生纠纷先自协商解决，如协商无效将按照《_________合同法》交由司法部门处理。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，另附图纸一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建房合同书【篇8】

甲方：住址：

身份证号：电话：

乙方：住址：

身份证号：电话：

甲方将位于小池镇虞菜园村一组自住用房的建设施工工程承包给乙方施工，经双方协商同意，就该建房的工程施工承包事宜达成如下协议：

一、此次建房的施工承包方式，为乙包工包料。乙方负责出建设并自行解决建设施工所需要的土工、木工、钢构工、混凝土工的所有设备、建房所用的原材料，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。

二、被建房屋的正层建筑面积为每层500元每平方米计算;阳台按500元每平方米以实际面积计算成本。根据建筑规范，楼顶炮楼按投影全面积计算。备注：本次承包的内容包括：所有的砌砖工程、模板工程、混凝土工程(梁、板、柱、楼梯)、粉刷工程(所有看的见的墙体都必须粉刷)、外窗工程(外墙对应的所有外窗都包含在乙方的合同范围内，窗按坚美牌材料定做，室内地坪由乙方完成，费用已包含在总价里，不需要甲方承担其费用。

三、施工内容

1、乙方接受甲方季托的管理人员监督;

2、重点位置部位进行详细说明;水泥均采用425海螺或华新水泥，做墙或粉刷用325水泥，混凝土配筋全部采用国标钢筋，具体规格如下：

(1)所有现浇板厚必须达到100mm，板配筋横向间距为横向每米6根、纵向间距每米5根。其中，板配筋为直径8mm螺纹钢;挑筋均为直径8mm螺纹钢。

(2)本工程承重墙圈梁为4根直径14mm螺纹钢筋，前门头上的圈梁为2根直径14mm螺纹钢、2根直径16mm螺纹钢;现挑梁以具体情况而定，无承重墙下的梁钢筋配筋为4根直径14mm螺纹钢。圈梁尺寸为240mm*300mm，箍筋均为每米5根。

(3)构造柱主柱配筋为4根直径16mm，箍筋为直径8mm的圆钢，箍筋为每米5根。构造柱尺寸为240mm*300mm。

(4)地基梁配筋为6根直径16mm螺纹钢，箍筋为直径为6mm的圆钢，间距150mm，地基底下铺垫的混凝土，依情况而定。

(5)楼梯均采用混凝土现浇，配筋为9根直径12mm的螺纹钢做主筋，间距150mm，副筋为直径8mm的螺纹钢，间距为200mm。

其它部分要求如下：

(1)门窗过梁为预制，并且符合规范要求，搭界每边长度不少于250mm。

(2)墙体全部采用红砖建筑，均为五斗一眠空心墙。

(3)所有的内外墙面必须全部粉刷，墙体灰缝强度标准的以锤打时砖碎而不是灰缝松开。粉刷厚度保证在203mm范围内，面层平整，阴阳角垂直度必须控制在规范要求的范围内。

(4)窗采用铝合金玻璃。

3、施工期间乙方必须接受甲方以及方委派的管理人员的管理，针对偷工减料行为，甲方提出要求整改的，乙方如果不整改，甲方有权视情况恶劣程度扣除适当工程款，如情况恶劣，甲方有权终止合同，并且只支付已完成工程量的70%工程款，同时，甲方也要以科学为依据，不能随意无理取闹。

4、乙方在施工中，如发现图纸有误或者结构有变化必须及时与甲方联系，甲方也可根据自身需要进行适当变更，增加或减少工程量，均以5%为界，超过5%范围，可以协商定价，如未超过5%单价及面积计算均不变。

5、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工后，乙方只负责将建筑面积内的垃圾清理干净后，再通知甲方，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的和(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担，乙方保修期为3年(正式交付使用后开始算)，如一年内不是由于甲方过失导致的质量问题，必须无条件安排施工人员进行维修，所产生的费用由乙方承担。

四、付款方式：一层外壳完工付3万元，二层外壳完工付3万元，三层外壳完工付3万元，粉刷完毕付清余款(可留3000-4000元年后付)。

五、甲方如果资金不到位，甲方可把地基购买证明用于抵押，房屋正式完工一个月之后按年息2分进行计算，余款结清后乙方返还购买证明。

六、如果由甲方地基手续方面和地基承重方面出现问题而导致的乙方损失，甲方应负责赔偿乙方所有损失。

七、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，见证人一份。自甲乙双方在该协议书文本签字(或盖章)之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建房合同书【篇9】

甲方：（出租方）

乙方：（承租方）

为了保护双方利益，经双方协商同意签订本合同。

一、甲方出租给乙方使用。

二、租地界址：从租用地的西面至东面按实际需要计算。

三、乙方租用期限、金额及支付办法。

1、乙方租用期限定十年，即从_起至_止。

2、租用该地的金额：在租用期内每月每平方米1、00元，租地面积1440平方米；每月每平方米0、50元，租地面积882平方米，壹年总金额_元。

3、付款办法：乙方每年在1月30日前付清当年租地款。如超期不交清租地款，则扣罚20%滞纳金。超过壹个月仍不交清当年的租地款，本合同自行终止。

四、甲方权责：

1、合同签订后，五天内要将乙方租用地的界址范围处理清楚，以利于乙方使用。

2、若国家要在该地搞建设或开发，土地赔偿属甲方所有，本合同终止。

3、甲方因建设需要终止合同时，甲方对乙方不负赔偿损失的责任。

五、乙方权责：

乙方在租用期间，拥有该地的使用权。若国家征收，在承包地建设的厂房及附属建筑物等设施赔偿属乙方所有，本合同同时终止。

六、乙方在承包期间，如国家对该租用土地以及厂房出售的货物、产品收取各种税款，一切由乙方负担。

七、乙方在承包期间，在不损害甲方利益及保证该合同条款切实履行的情况下，经甲方同意，可以转让他人承包经营。承包期满乙方有意续包，在同等条件下乙方有优先权。

八、该地租用期满，乙方要在一个月内自行处理租地范围内的一切设施，把地交给甲方。

九、本合同一式三份，自双方签字日起生效，不得反悔。

甲方：

乙方：

甲方代表签字：

乙方代表签字：

x年x月x日

建房合同书【篇10】

兴建人 (以下简称甲方)：

承建人 (以下简称乙方)：

为了工程能顺利完成，经双方本着平等、自愿的原则，签订本合同，共同信守。

一：甲方在镇隆镇大华小区新建一栋五层半楼房，其户名为刘石稳，由乙方承包包工包模板工程。

二：承包金额：

每平方贰佰陆拾伍元，以每层滴水面积计算，由甲方付给乙方承包工程费用。

三：双方义务与责任：

1、乙方包工包模板、支顶排山架、机械、工人、工人安全设备及建筑工具，负责承建甲方楼房主体以及装修工程。本工程不包铁钉、扎线、批胶以及水电、门窗安装工程。

2、乙方负责从承台、地梁做起，井桩由甲方负责，基础不够泥或有多余泥则由甲方负责。外墙如须遮掩由甲方负责购买塑料膜。甲方负责所有建筑材料(乙方承包除外)，以及工作住宿，水电费用，甲方的建筑材料要运到工地20米以内。

3、乙方按图施工，保证质量，如有更改双方协商解决。乙方必须遵守劳动法，文明施工，安全生产，否则在施工方面造成的质量以及工人工伤事故由乙方负责，与甲方无关。

4、人工拌浆，人工倒楼面，《快速机械》，一切费用由乙方负责，每倒一层甲方付200元餐费。

四：装修工程：

1、外墙东面贴条砖，南面贴条砖，西面贴马赛克，北面马赛克，包括四面所有线条。

2、厨房、房间以及所有天花打粗底、过白灰，厨房、卫生间贴砖仔到顶，楼梯走道贴1.2米高砖仔。

3、厨房煤气台、洗手盆、厕所盆安装好。

4、楼地面：房、厅、走廊贴耐磨砖及地脚线。一楼地板打水磨石，包括两边门面，二至六层厅、走廊，楼梯侧贴1.2米高墙群。

5、天面切1米高拦河，天面过沙浆，水泥油光滑，五楼楼面半层、房间都贴1.2米高墙群，如须铺隔热层则另算。

6、排污管由乙方接到化粪池内，化粪池以外由甲方负责，乙方负责一个三级化粪池。

五：付款方式：

1、工人进场付五千元作生活费用，完成地梁付壹万元整。每完成一层楼板付人民币壹万元整，以后按工程进度70%预付工人工资及生活费用，工程完工甲方验收合格后，半年内一次性付清全部工程款。

2、甲方已交劳动保障金和安全保障金，工程完工后由乙方提取作工程工资垫付。

3、未尽事宜，甲、乙双方可另行协商。

六：本合同一式两份，从签订之日生效，双方共同遵守。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建房合同书【篇11】

甲方：湖南众诚建设工程有限公司

乙方： 联系电话：

户籍所在地：

身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》和甲方《经营管理制度》，经甲、乙双方平等协商，特签定如下承包经营合同。

一、双方同意，乙方与甲方不形成劳动关系，甲方所设的预结算部由乙方承包经营，实行独立核算、自主分配、自负盈亏原则。

二、承包经营方式

1、甲方招投标项目的预结算均交由乙方编制。

2、根据甲方年度工作计划，乙方在年完成的经济指标保底/ 万元。

3、乙方按公司预结算收费标准收费，由甲方财务部按照公司管理制度收取，其中的 70 ％由乙方支配，作为预结算部人员的工资及奖金分配； 30 ％由甲方支配，作为办公场地使用费和管理费用。

4、甲方不再收取乙方办公场地使用费和其他管理费。

三、其他费用承担

1、甲方承担乙方经营过程中的以下费用：办公耗材、电费、水费、餐费。

2、乙方承担经营过程中的以下其他费用：包括但不限于乙方聘用员工的工资、奖金、社保等。

四、双方权利义务

1、甲方权利、义务

①甲方有权依据甲方管理制度对乙方聘用人员进行人事、纪律、形象、惩处管理，有权要求乙方辞退不遵守甲方制度、不服从甲方管理的人员。

②甲方负责为乙方提供个人常驻甲方办公室经营的基本条件，即：办公室、办公桌、椅以及就餐条件。

③甲方公司项目外的投标预算业务，在项目经理没有特殊要求时，应安排乙方编制，并由乙方填写《投标预算编制费审批表》合理收取相关费用，甲方经营部主管领导审批，监督费用的收取。

④乙方如因投标预算原因导致投标项目废标，甲方有权对乙方按照5000—10000元/次的标准进行经济处罚。 ⑤乙方收取的公司项目预结算费必须全部上交甲方财务部。甲乙双方每月对收取的预算费进行核对，核对无误后甲方依据约定扣除乙方每月应上缴的金额，剩余金额甲方分两次返还给乙方：总金额的60％甲方按月返还给乙方，总金额的10％甲方在年底一次性结算给乙方（不计息）。

2、乙方权利、义务

①负责甲方在建工程项目款、安措费、项目结算的核查、支付及使用过程的监督工作。

②参加甲方项目的图纸会审、合同评审、技术交底等工作。

③乙方有权根据甲方经营管理制度规定的工程预结算收费标准自行决定下浮数额，但应服从甲方收费安排。 ④乙方聘用的工作人员必须将劳动合同报甲方备案，服从甲方管理，且与甲方无任何劳动关系。

⑤乙方应服从甲方自营项目及正常经营业务的工作任务安排，不得无故拒绝甲方安排的工程预结算业务。否则，甲方有权单方面中止本合同。

⑥乙方（包括乙方所聘工作人员）在经营过程中，应严格恪守职业道德对涉及到甲方的商业秘密必须严格保密不得泄露。否则，甲方有权单方面中止本合同，并保留追究乙方经济赔偿及法律责任的权利。

⑦乙方在经营过程中发生的一切债务、债权，由乙方自行负责处理和承担，与甲方无任何关系。

五、其他

1、本合同期限为两年，从 年月 日至年 月 日；如需续签，则在本合同到期前一个月办理。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商，签定补充协

议，具有同等效力。

3、本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，甲方财务执壹份，双方签字盖章后生效。

4、《预结算部投标预算收费标准》附后。

甲方：（盖章）

授权委托人：

年 月

乙方：年 日 日月

施工合同书(范例7篇)

您知不知道合同应该要包括哪几个基本组成部分呢？合同在我们的工作和生活中变得尤为重要。遵守合同可以有效的维护社会治安的稳定性，下面为您呈现的是编辑为您整理的“施工合同书”，在此温馨提醒你在浏览器收藏本页！

施工合同书 篇1

甲方单位： (以下简称甲方)__________________

乙方单位： (以下简称乙方)__________________

为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。

一、工程名称、工程地点：

1、工程名称：___________________

2、工程地点：___________________

二、施工日期：__________________

本工程开工日期为 _____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。

三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。工程施工合同书四、甲方责任条款：

1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。

2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。

3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。

4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。

5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。

五、乙方责任条款：

1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》 (DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。

2、按双方协商的施工进度，安排机械设备和人力，保证施工工期。

3、遵守安全技术操作规程和职业道德、文明施工、优质服务。

4、因乙方原因造成的损失(尤其是施工过程中的人身伤害)，则由乙方承担，除不可抗因素外。

六、付款方式：甲方将按以下程序向乙方付款(提供材料发票)。

1、合同签订，机械、材料进场预付合同款30%，计：_______

2、工程竣工，书面验收合格后一次性付清全部工程款;

3、如逾期支付，甲方须向乙方支付每日1违约金。但甲方为付款履行内部审批流程所占用的时间除外。

七、合同有效期：

本合同自双方签字盖章后生效，工程结束结清余款后自行失效。

八、本合同纠纷解决方式：

甲、乙双方友好协商解决，双方不能达成一致，由合同签订地方人民法院管辖。

九、本合同 签订地点：____________________ 。

签订日期：_____年____月____日。

此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方单位(盖章)：___________ 乙方单位：(盖章)：________________

委托代理人：_______________ 委托代理人：______________________

电 话：____________________ 电 话：___________________________

简单施工协议书二

甲方：xxxxxxxxxx

乙方：

甲、乙双方经协商，就甲方xxxxxxxxxx施工事宜，达成如下一致：

一、乙方为甲方的建筑工程进行施工，仅含xxxxxxxx.

二、工程概况：

1、工程名称：xxxxxxx

2、工程地点：xxxxxxx

3、工程施工范围：xxxx--和xxxxxx。

三、工程价格：xx 元/平方米，xx部分 xxxx 元/平方米xxxx- 面积按实际测量为主等等 ，自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。

五、工程款的支付时间、方式：

工程完成前付清工程款的xx-%，尾款xx--年---月xx日内结清。

六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。

七、甲方负责办理xxxx--或提供些xxxx-。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承担。

八、工程施工期间，甲方所有xxxxxx提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并xx---。

九、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。

十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

十一、本合同一式两份，双方各执一份。

签订日期：_____年____月____日。

此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方单位(盖章)：___________ 乙方单位：(盖章)：________________

委托代理人：_______________ 委托代理人：______________________

电 话：____________________ 电 话：___________________________

施工合同书 篇2

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程的具体情况，经双方协议签订本协议，共同遵守。

一、工程项目：室内装修(详见附件一，以附件所报的项目内容为准) 工程金额：

施工日期： 年 月 日至 年 月 日止。

二、承包方式：乙方在本合同工程承包范围内以甲乙双方确认的工程总额进行包工包料的包干方式进行施工安装。

三、工程付款方式：合同签订后甲方支付乙方合同款的30%，中途再付50%，余款验收后付15%，保证金5%一年之内付清。保修期为1年。

四、双方责任：

1、甲方责任：

A、对乙方在施工时提出的配合意见，甲方应在收到书面通知的日内作出答复。

B、甲方监督检查工程质量、进度，负责协调与乙方沟通。

C、按照合同及时向乙方付款。

2、乙方责任：

A、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。

B、竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

五、补充条款：

按图施工，其中甲方取消顶面异形吊顶、光带、吊灯、墙面纸，原有格局不变。如项目有增减，款项另外结算。

六、如发生纠纷，协商不成可向国家相关部门申请仲裁或诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

日期： 日期：

施工合同书 篇3

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，确保沥青路面优质、圆满完成施工任务，甲乙双方本着平等互利的原则，共同协商，达成如下条款，以兹共同遵守。

一、工程承包范围

按甲方要求，总厚度cm，稳定层上洒透层油其上洒封层碎石，由甲方负责。 cm厚度交粗式底层，cm厚重交中粒式中层厚重交细粒式面层及相关沥青路面施工项目。

二、工程承包方式和计算方法：

1、本工程按包工包机械设备的方式承包。

2、本工程承包的综合单价(不含税金和保质金)为元/m本工程涉及的一切税金和费用由甲方负责缴纳。

3、自此合同签订后，在施工中增减的工程量，均按上述的综合单价计算。本工程量暂定为m2.

4、工程量的计算：按实际摊铺沥青砼面积进行结算。

三、施工要求：

1、乙方严格按沥青路面施工技术规范进行施工。

2、摊铺机械设备必须符合现场施工要求。

3、沥青及其它原材料必须符合设计要求。

4、杜绝质量事故，甲方有权对质量进行抽检。

四、施工工期：

1、本工程合同工期为期以甲方开工令为准。

2、以下原因可顺延工期。

A、影响工期的关键项目，因设计变更导致工程量增加，工期按比例顺延。

B、人力不可抗拒事件的发生。

五、付款方式：

合同签订、设备进场付总工程造价的%;底层施工开始付总工程造价的;面层施工开始付总工程造价的%;面层施工完毕，甲方组织验收，如合格付总工程造价的%;

六、双方责任：

1、甲方责任

A、提供干净的施工现场。水源、电源、现场提供水准点、坐标点、保持良好的施工环境。

B、派一名现场负责人协调业主、监理及有关方面的关系。

C、路基塌陷造成沥青路面开裂不予乙方负责，路基塌陷造成人员伤亡、车辆损坏、机械损坏由甲方负责。

D、负责组织设计技术交底。

E、及时按合同约定办理工程结算和支付手续。

F、负责该工程的竣工验收。

G、因甲方原因造成的设备人员工资误工费用由甲方负责。

2、乙方责任

A、严格按施工技术规范、设计文件施工。

B、严格遵守执行工程现场管理规定。

七、工程质量事项：

A、如果因乙方引起的质量原因，甲方现场负责人指出，乙方应立即予以修复，并对乙方的施工质量缺陷，保修个月。

八、违约责任：

A、工程不准倒手转包，否则甲方有权单方面终止合同，乙方五条件退场，由此造成的损失，乙方自行负责。

B、甲方必须确保乙方的工程资金，若由于资金情况影响乙方施工进度，乙方可以暂时撤场并有权采取合同措施来维护自己的合法权益。

九、其它

A、本合同未尽事宜双方另行协商，签订协议。

B、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签订盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书 篇4

发包方（以下简称甲方）：_________

承包方（以下简称乙方）：_________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_________汽车零部件有限公司标准篮球场施工，订立本合同。

第一条项目概况

1．1施工地点：_________厂区内

1．2施工区域：宿舍楼东侧

1．3项目及价款

1．3．1应管理部要求，思途宿舍楼东侧需建标准篮球场具体要求如下：

1、篮球场场地几何尺寸为_________M。划线区域几何尺寸为_________M。

2、基础处理：200厚塘渣垫层、150厚三渣稳定层、50厚粗粒沥青混凝土、_________厚细粒沥青混凝土。高出外围路面_________，四周围堰用C25混凝土浇筑。场地长向各设置明沟一条要求用混凝土浇筑钢钎维盖板。

3、球场周围用_________mmx3mm焊接钢管做立柱、_________3焊接钢管做上下横档，焊接成_________M高的围网框架，内填_________x_________mmPE空包胶铁丝网。用_________mm钢管和包胶铁丝网做_________x_________铁门一扇。

4、全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。

5、用_________mmx_________mm钢管做_________M高灯柱_________根，_________mm钢管做灯臂悬挑_________mm，安装_________W金属卤化灯具8套。

6、预埋_________mm—_________mmPVC管线，布装电线接通至控制箱。

7、安装_________A防水防漏电配电控制箱一只。

8、面层铺设采用美国德克瑞丙烯酸面层涂料。分三步施工，找平层用沥青基础涂料反复找平不平整处厚度约_________mm、粘合层在沥青底基上铺涂粘合层涂料二层厚度约_________mm、纹理层厚度约_________mm、色彩层厚度约_________mm。

9、篮球场两侧各做_________m长、宽_________cm的钢制长凳。凳面用_________x_________x_________扁钢管制作，凳腿用_________x_________x_________方管制作。凳面并同围栏立管连接。

10、篮球架属于甲指材料需甲方指定品牌、价格，工程完工后在结算中予以调整。

第二条合同价款

2．1本合同为固定总价：_________元人民币_________万_________仟_________佰_________拾_________元整（安装所用的其他机械设备架子等均由乙方自备，费用包含在合同总价中。）

2．2增加工程量需有甲方签证单。

2．2 提供建筑业统一发票。

第三条施工期限

3．1开、竣工时间：自甲方发出进场通知起_________日，每延误一天扣除_________元工程款。施工期间服从甲方现场进度安排。

第四条质量保证

4．1保证本工程施工质量，甲方按照验收统一标准核验施工质量，场地排水流畅

4．2此工程保修期为一年，至工程完工双方验收合格之日起，一年内如因乙方原因导致的问题，由乙方负责无偿返修到合格。

第五条工程验收

5．1在工程完成后10个工作日内，甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量；如遇特殊情况需延期的通知乙方，经乙方同意后延迟，最多不超过十天。

5．2如有下列情形之一，应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格。

5．2．1甲方超过规定的时间不做验收的。

5．2．2乙方的作业区域已经被投入使用且未对施工质量提出疑义的。

第六条付款方式

6．1合同签订乙方进场付合同总价的_________%预付款，工程完工验收合格后付至结算价的95%，余款保修期满后28天内，一次性付清（保修期为一年）。

第七条违约与争议

7．1如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同，应负违约责任，按照违约额的_________%支付对方违约金。

7．2如甲方不按照合同规定的进度支付合同款，甲方未提供正常的工作作业面，乙方有权停止施工，所造成的误工损失由甲方承担。

7．3因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成通过仲、诉讼方式解决。

第八条合同生效与终止

8．1本合同自双方盖章之日起生效。

8．2双方办理验收结算后，本合同即告终止（保修条款除外）。

第九条附则

9．1未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行，或双方协商解决。

9．2本合同壹式肆份，由甲乙双方各持贰份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书 篇5

甲方(业主)：

乙方(施工方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议：

一、合同主要资料：

打井工程以形式交给乙方施工。

2、工程总造价(大写)

3、工程资料：

①甲方约定乙方打井深度暂定为米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。

②暂定每米按500元标准计取打井费用。

③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

4、工程付款方式：签合同当天首付65%元，元。

5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

6、工程保修期________年。

7、工程结束后____日内结清余款。

8、根据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。

甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

工程施工合同15

发包方(甲方)：____市____电力实业总公司。

承包方(乙方)：____省____市____电气安装工程有限责任公司。

第一条合同依据

本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按____能达电力设计有限责任公司设计的(____岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。

第二条工程名称、地点和范围及内容

一、工程名称：____岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。

二、工程地点: ____岭110kv变电所内。

三、工程范围及内容:

1：____岭110kv变电所防雷接地安装。

2：____岭110kv变电所全所照明安装。

第三条承包方式

本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行____电力公司黔电定字(xx)04号文件颁发的(关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格(xx年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(xx年版);根据____省电力公司电技经(xx)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。

第四条工程价款支付及结算方式

1.该工程以____省____市____电气安装工程有限责任公司编制的(____岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为依据签订施工合同。

2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。

3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。

第五条工程质量标准、验收和保修条件

本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。

第六条双方协作事项

甲方负责：

一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。

二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.

乙方负责：

一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。

三：竣工资料报有关部门审核。

第七条违约责任

按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。

第八条发生经济纠纷处理方式

如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。

第九条施工工期

本工程_________年_______月_____日前完工。

第十条工程承包方式

本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。

第十一条安全责任

施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。

第十二条工程造价

本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。

第十三条合同份数

本合同正本2份，双方各执正1份。

第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。

甲方：(公章)乙方：

负责人：(签章)负责人：(签章)

日期：_________年_______月_____日日期：_________年_______月_____日

施工合同书 篇6

甲方：____________

乙方：____________

为建设好农村道路，按时、按质、按量完成做水泥路任务，经甲乙双方代表协商，达成如下同条款：

一、工程座落：

二、该工程包工包料，每公里______元，预计做水泥路长约公里，路做完工后，按实际验收丈量为准付款。

三、工程质量路宽4米，厚18公分，路混泥土为C25。

四、该工程定______年______月______日开始动工，完工时间定______年______月______日完工（时间一个月）。

五、付款方式：本合同签订之时四方预付30%现金给乙方备料，进场等费用，在施工过程中四方按乙方所做路进度付50%现金，工程完工后结算时，验收后一个月内付清20%工程款。

六、甲方负责处理现场路面一切障碍物，保证乙方顺利施工。

七、甲方负责水、电到工地，乙方负责水、电费。

八、违约责任：甲方如有违约造成乙方停工，就施工的有关规定处理，乙方如不按时完工，按施工有关规定处理。

九、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方必须在三天内派人验收，超出三天后不验收就等于该工程合格。

十、本合同一式五份，本合同经甲乙双方代表签名，任何一方都不得反悔，否则违者要负一切法律责任。

甲方：____________乙方：____________

代表人：____________代表人：____________

______年______月______日

施工合同书 篇7

发包方：_____

承包方：_____

根据建筑法：《民法典》及有关法律法规，双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过协商就本宅建房工程达成如下协议。

一、建筑工程概况及要求

①本住宅为砖混结构，四层另加土坡屋顶现胶面。内外粉漏，前方为瓷砖帖面。要求乙方做到墙正缝清，内粉刷为中级粉刷，层面平整洁，帖面经甲方同意后方可收方。

②木工、模板、架子所有建筑设备都由乙方提供，甲方负责进好材料。做到水通、电通。

③本宅台阶、滴水沟、下水道、化粪池排水至出屋檐均由乙方负责施工。

④甲方负责为乙方提供场所停放设备，乙方设备须由自行保管，如有遗失甲方一概不负责。整个工程采用包工，甲方不备饭菜、烟酒。整体工程要求在___________年_________月_________日峻工。

二、安全及付款方式

①安全问题，乙方在施工中，必须做到安全生产，安全施工，要有安全的意识。甲方提供乙方工程常驻施工人员人身意外保险壹份，保险金额为每人100人。其余流动施工人员在施工中出现意外均由乙方承担一切责任。

②价格及付款方式，本宅一至四楼按实际施工平方，每平方米______元付款，另基础和屋顶、共______元人民币整给乙方，不再按平方计算。

③付款方式，乙方自进场开工起甲方付款______元。另每建成一层付款____元。其余竣工后扣除质量保证金百分之十外全部付清。甲方不得拖欠。未尽事宜，双方随时协商解决。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后有效，具有同等法律效力，望双方遵照执行。

甲方：_________

法定代表人：_________

日期：__________年__________月____日

乙方：_________

法定代表人：______________

日期：_________年__________月____日

工程合同书范例13篇

随着工作方式的不断变化，我们早已承认合同的存在及其重要性与约束力。在签订合同时，我们必须确保其符合法律的规定。那么，合同范本应该如何书写呢？为了满足您的需求，小编为您整理了详细的“工程合同书”资料，本文内容仅供您参考使用！

工程合同书(篇1)

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后，方包方方可使用。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

一、本合同一式3份。甲乙双方各执正本一份，剩余一份备案。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下：

1、工程内容：

1、合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开发票，不计任何额外费用。

本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证为准。

工程造价 元;车棚钢结构 元;地面含挖土方浇捣光面 元。工程总造价 元，其中钢结构 元，泥工 元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为保质金，一年内无质量问题付清余款。

1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。

2、质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。

3、乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。

乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。

1、甲方责任：

(1)负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明生产。

(2)按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。

2、乙方责任：

(1)乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。

(2)乙方必须服从甲方管理人员的指挥，按安全技术规范进行施工，并达到国颁验收标准，如有违反，工程师有权提出停工或责任乙方返工。

工程质量、工期发生严重问题，或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工，由此造成的损失概由乙方负责。

(3)乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点，保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场，做到工完场清。

1、乙方认为工程具备竣工验收条件，通知甲方验收。

2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁，甲方提出整改意见，整改完毕后再组织验收。

本工程以诚信为本，在保修期内(竣工验收之日起计算)乙方认真履行责任。做到服务周到，随叫随到，保证保修的质量，若乙方不予以配合，甲方有权请他人代为整修，所产生的费用由乙方负责。

1、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧，双方签订补充协议。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同书(篇2)

甲方（建设单位）：___________________________

乙方（施工单位）：___________________________

甲方将坐落在（地址）的（工程名称）土建工程承包给乙方施工、在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：

第一条工程内容

（除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装）、

第二条工程造价决算方式

1、工程造价计算公式：工程造价=（_________定额直接费+材料差价）_________（1+%）、即按实际完成工程量，套用《_________定额》计算直接费，加上施工期间相对应的《_________市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价，另外取_______%综合费为最后决算价（人工费和机械费不另调整）。本工程辅助的水电安装工程按（约定套用的定额与费率）结算。

2、工程量计算依据为：设计图纸，设计变更图纸或联系单，隐蔽工程量签证，其他工程量增减联系单，本工程辅助工程联系单。

第三条工程款支付

甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算、甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%，以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款、实际完成工程量（即工程进度）由甲方现场管理员确定，如乙方有严重异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定、工程竣工时，进度款不超过预算的_______%，工程竣工验收合格并审核决算后一个月，付足工程款的95%，其余5%作为质保金，满一年后付清、每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款、工程进度款的支付，甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内，办理好付款审核手续，支付给乙方。

第四条工期

1、本工程自接到甲方开工通知的

日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期、工期为天、工期每延误一天处罚_______元（从履约金中扣除）、遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期、

2、乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的附件、由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划_______%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚、分阶段工期延误天数未超过施工进度计划_______%的，每延误一天处罚元，不抵扣总工期处罚、

第五条施工组织管理

乙方委派为项目经理，指派为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字、乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员；乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝、

第六条工程质量监督

1、乙方必须严格按设计要求施工、甲方指派现场管理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督：

（1）砼必须进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担；

（2）工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工、

2、出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理：

（1）拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的；

（2）隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的；

3、钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的；

4、未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的；

5、不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的；

第七条施工现场管理责任

乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任、所有安全事故责任乙方自负、如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同，并按本合同第三条的相关条款结算并处罚、

第八条合同履约金及违约处罚

合同签订时乙方向甲方交履约金_______万元，工程竣工验收合格一周内退还乙方（剔除处罚款）、在履行合同过程中，乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权终止执行合同，并没收履约金、乙方在施工过程中，不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的，每次处以_______元的罚款，从工程决算款或履约金中扣除、

第九条前期要求

乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》、

第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。

第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方签字：______________________乙方签字：______________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

工程合同书(篇3)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费权益保护法》、建设部《家庭居室装饰装修管理办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的装饰(土建)工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议，共同遵守。

1.3 工程承包方式：包工包料;部分承包;清包工，甲方负责全部供料的三种方式中，最终确定的方式为：

开工日期 年 月 日。

2.1 负责到政府相关部门及物业管理部门办理与本工程有关的一切手续及费用，(乙方应交的物业管理费及保证金除外)。

2.2 负责提供水电为乙方使用。

2.3 负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。

2.4 如确需拆改原建筑物结构工设备管线，负责到有关部门办理相应的审 批手续，甲方擅自同意乙方拆改，造成的一切后果和损失，由甲方负责。

2.5 负责工程质量检查的进度的监督检查，办理验收、变更登记。

3.1 施工中严格执行施工安全操作规范及质量标准，按期保质完成任务，如发生质量安全事故均由乙方自理。

3.2 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施进行保管保护。

3.3 乙方有责任依法保护合同内的权利，有力对抗外界不正常干扰和排除影响正常施工秩序。

4.1 工程项目如需变更，须双方协商一致，调整有关费用，并由甲乙双方共同签署《工程项目变更单》之后，方可进行，决不可私自更改，否则，后果由私自更改者负责。

5.1 因甲方未按约定完成任务而影响工期，工期应顺延，使乙方造成的误工，应付误工费。误工按现场实际施工人数计算，误工费按每工日伍拾元收取。因甲方提供的材料、设备质量不合法影响工程质量，返工费由甲方承担，工期顺延。

5.2 因乙方未按约定完成任务而影响工期，工期不应顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题，返工费由乙方承担，乙方必须在三天内整改验收合格。

5.3 因工程变更或外部原因造成的停水、停电及其它不可抗力因素，工期应顺延。造成乙方误工损失费由双方协商解决。

6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后三天内组织验收。办理工程款结算，办理移交手续(附件五《工程质量验收清单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。工程款付足 %后，余款 %在 天内付清， %留作保质金，在 年内付清。

6.2 工程保修期贰年。竣工验收后甲、乙双方应签署《工程保修单》，凭保修单实行保修，保修期二年，从竣工验收签章之日起算。

7.1 本工程的总造价为人民币 元，总造价以合同(附件一)项目为准，预算表只是作为签定合同的依据。大写(人民币)

其它费用： ，双方约定，如果变更施工内容，变更材料，增减部分的工程款按实计算。

7.2 本合同生效后，甲方按下表直接向乙方支付工程款项：支付次数 支付时间 支付金额 每次支付金额占总金额的%包工包料 纯包工

7.3 工程验收合格后，乙方向甲方提供工程结算单，结算经甲方审定同意的情况下，并签署《工程结算单》。按合同约定支付工程款。

第八条 本合同未尽事宜，应由双方协商一致解决。

9.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

9.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

工程合同书(篇4)

根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就以下机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

设备租赁期限为5天，即自20__年6月29日至20__年7月3日。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前1日内，重新签订合同。

2.租金支付：甲方确认设备后向乙方支付首笔租金100000 (大写：拾万)元;待租期满一半之日时，甲方向乙方支付第二笔租金100000 (大写：拾万)元;结束之日付清尾款。

(1)20__年6月29日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后甲方仍不开工，租赁时间照常计算。

(2)在机械租赁期间，因甲方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，甲方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

(3)机械退租时，甲方必须向乙方发出书面通知，乙方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

4.运转时间及租费签认：机械到达工地之日，甲方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。

5.机械的进退场费：设备的进场费用由甲方承担，退场费用由乙方承担。如租期不足，则退场费由甲方承担，甲方应在设备退场前2日内通知乙方。

2.工作内容：

1.租赁方式：本设备的租赁由乙方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

3.未经乙方同意，甲方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由甲方承担。

1.密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排，但有权拒绝甲的违章指挥。

2.负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。

4.与甲方共同办理机械设备的租费签认工作。

1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，甲方承担一切责任损失。

2.免费提供乙方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

4.负责租赁期间设备保护及看守，确保机械设备的安全。

5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由甲方承担。

6.租赁期间，如乙方购买零配件及材料，甲方应提供交通方便，所需资金在甲方挂支，在租费中抵扣。

7.负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

8.甲方对乙方进入施工现场的操作人员要进行安全注意事项培训。

经双方协商，乙方收取承租方押金----无------- )元。甲方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还甲方。

1.甲方承担在租赁期内发生的甲方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

2.在租赁机械发生毁损和灭失时，甲方应立即通知乙方，乙方有权选择下列方式之一，由甲方负责处理并承担其一切费用。

(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

(2)更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

(3)当租赁机械毁损灭失至无法修理的程度时，甲方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿乙方。

1.工作时间：每天工作时间不得超过8小时，超出部分按(8小时/天计)算机械租金和机手加班费。

2.油料提供：甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机以及损失由甲方承担。

3.设备维修：甲方应协助乙方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以乙方机手签字为准。

4.设备租赁期间，甲方如需转移工地施工，必须征得乙方得书面同意，并保证乙方设备在该协议结束后返回。

1、甲方延迟支付租金时，乙方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额15 %的违约金。

3、甲方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，乙方有权采取下列措施：

(1)要求甲方及时付清租金和其他费用，并要求甲方赔偿甲方的损失;

(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求甲方赔偿甲方的一切损失。

未尽事宜，甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

本合同一式五份，由甲方执三份;乙方执两份。甲乙双方代表签字盖章之日起生效。本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同书(篇5)

造林工程合同书范X1

甲方：

乙方：

为提高全社会植树造林积极性，加快我国造林绿化步伐，推进现代林业又好又快发展，财政部和国家林业局决定________年继续开展造林补贴试点工作。

一、工程概况

树种布局服从甲方技术设计。结算时以验收合格的面积为准。

二、造林、绿化技术要求

1. 整地规格

以四方形配置栽植穴，株行距22米，理论密度167亩。

2. 苗木规格

株高 米，直径 厘米以上。

3. 栽植

栽植时，先回填细土在栽植穴内并达13，以栽植点为中心，定植苗木。定植时要做到大苗木土不散，小苗根系舒展，苗木扶正，覆土，压实。覆土时先放表土和湿润土，施放保水剂，分层压实后，按小苗每株1升、大苗每株2升浇足定根水，最后覆土并略高于地面。

4. 抚育管护

造林成活后，抚育管护________年。造林当年抚育和施肥1次，次年和第________年春、秋各抚育和施肥1次。抚育以除草扶苗施肥培土为主，抚育规格为8080厘米，挖土深度15厘米，结合抚育进行追肥。

三、施工期限

自本合同签订之日起至________年____月____日，其中：

1. 造林阶段为自本合同签约之日起至________年____月____日止;

2. 抚育管护以及施肥阶段为________年____月____日 至________年____月____日止;

四、施工及验收程序

(一)苗木及肥料要求：

1.苗木要求

(1)根系发达，不能出现发黑现象、不开裂。

(2)生长健壮，树叶新鲜，不能出现枯蔫现象。

(3)植物无机械损伤。

(4)无病虫害，检疫手续齐备。

(5)符合本合同约定的品种、规格及其他质量要求。

2. 肥料要求:乙方应按合同约定的厂家、品牌、型号购买肥料。

(二)施工工序要求

1.组织编制造林作业设计：按照《造林技术规程》(GB15776-)、《造林作业设计规程》(1607-)等，组织丁级以上林业调查规划设计资质的单位编制作业设计。作业设计审批程序由____市林业局确定，作业设计一经批准，原则上不得变更。确需要变更的，须按原审程序办理。

2.乙方在甲方设计的界面施工，并严格按照设计的植树造林工序进行施工。

3. 种植所用的全部苗木，必须经甲方管理人员验收合格后，并经甲代表签名确认，方可种植。

4. 所使用的肥料，必须经甲方管理人员验收合格后，并经甲代表签名确认，方可种植。

5. 乙方应主动接受甲方监督，乙方每完成一道工序后，由甲方验收人员验收合格，并经甲方签名确认后，才能进行下一道工序施工。

五、补贴标准与金额。

1.人工造林：乔XX和木本油料经济林每亩补助200元;灌木林每亩补助120元;水果、木本药材林、竹林等其他经济林每亩补助100元。

2. 迹地人工更新：每亩补助100元。

六、资金拨付方式

1.造林主体完成当年造林任务后向林业主管部门提出造林成活率验收申请，县林业主管部门按造林作业设计、合同、检查验收技术规定等组织检查，付款以实际验收的合格面积的苗木珠数结算为准(注：大苗单亩栽植数量超过设计数量的以设计数量为结算株数)。

2. 合格标准为生长茂盛、树干通直无损伤、无病虫害并能达到行业规范和国家有关施工质量验收规范;造林合格标准为苗木规格95%达到设计标准，造林成活率95%。

3. 经验收合格后，实行分年度拨付工程款，第________年达到规定要求的，拨付造林补贴资金的50%。造林主体完成造林任务________年后，由____市林业局同市财政局组织具有乙级以上林业调查规划设计资质的单位，依据《造林技术规程》(GB15776-)和经批复的造林作业设计等，开展造林保存状况检查，出具验收报告。验收报告合格的，市财政局拨付余下的50%造林补贴资金。

4. 乙方凭借开具的正式发票与甲方结算工程款(税金及附加由甲方承担)。

七、甲方的权利和义务

1. 甲方负责协调处理本合同造林工程内的林地界及林地权属事宜。

2. 如乙方提供的苗木、肥料或施工工序不符合本合同约定的要求，甲方有权要求乙方及时纠正，所产生的费用、损失由乙方负责;造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部经济损失。

3. 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，逾期支付的工程款项部分，按日万分之二计付给乙方逾期付款违约金。

4. 甲方接到乙方的书面验收报告后，应及时组织相关人员进行验收。

5. 乙方不按工序要求施工或施工进度不符合合同约定，甲方有权单方面解除本合同。乙方应赔偿甲方造成的全部经济损失。

八、乙方的权利和义务

1. 合同签定后，乙方应立即做好施工准备工作，____日内组织好工人、自备生产工具、生活用品等合同约定内容进场施工。

2. 乙方每完成一道工序应及时报告甲方，以便甲方及时组织验收。

3. 乙方应该根据天气情况，科学合理安排各施工环节，严格要求施工质量，确保造林成活率达95%以上，对成活率达不到95%的造林地，应适时补植，补植的苗木、肥料等费用全部由乙方自行承担。

4. 如遇特殊情况，种植种树确实须要调整，必须先书面报告甲方并经甲方书面核准同意，结算时调整相应的苗木款。

5. 乙方应采取必要的安全生产防护措施(包括进行安全施工教育、培训及提供安全生产劳动保护条件等)，严格按施工安全规范要求施工，施工期间安全问题、造成第三人损害的民事责任等均由乙方自行负责。

6. 乙方要密切注意防火安全，严禁造林地炼山。

7. 工程质量不符合合同规定的，乙方应采取补植、返工等必要的补救措施。造成甲方其他损失的，乙方还应向甲方赔偿由此产生的全部经济损失。

8. 乙方必须确保在工期内完成施工任务，逾期完成的，应支付按合同总价款日百分之二的违约金(不可抗力因素造成的除外)。

9. 乙方自行负担参加工程招投标相关费用。

10. 乙方自行承担本合同施工总期限内造林绿化管护责任，防止人畜破坏。

九、 其他条款

1. 本合同自双方签字(盖章)后生效，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 未尽事宜可由双方协商解决，另行签定补充协议。

3. 双方确认 为甲方管理人员，签收有关书面材料;确认 为乙方现场施工负责人，签收有关书面材料。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

造林工程合同书范X2

甲方：

乙方：

为了转换造林经营机制，加快镇域造林步伐，改善生态环境，依据《森林法》第四章第二十六条规定，经村党支部、村委会研究决定，将坐落在 长 ，宽 ，面积 亩，作为植树造林用地，发包给 村 屯 经营，经协商达成如下协议：

一、甲方的权利和义务

1、享有土地所有权。

2、提供植树造林用地。

3、有权监督，检查乙方对林地的经营和使用情况。

4、郁闭成林后，成活率达到85%以上，保存率达到80以上时，协助乙方向上级林业部门申请办理林权证。

5、发现人或牲畜破坏林木，乙方制止不利，甲方有权介入。

6、乙方随意改变林地用途时，甲方有权收回林地经营权，直至追究法律责任。

二、乙方的权利和义务

1、依法经营林地，不随意改变林地用途，负责林地补植、除草、浇水、培土、病虫害防治、防火、幼林抚育，防止人畜破坏等林木管护措施。

2、造林成活率(人力不可抗拒的自然灾害除外)，当年达到85%以上，________年后保存率达到80%以上。

3、有权及时制止牲畜破坏林木的行为，并要及时上报给林X执法部门或公安机关按有关规定处理后备案。

4、经甲方同意，在不影响林木正常生长的情况下，可在林地种植低矮植物或栽种灌木林实行立体混交。

5、乙方在承包期内，林木已达采伐年龄时，乙方要依法采伐或抚育林木，经报请林业主管部门批准，获得采伐证，即可实施，因特殊原因不准采伐时，按照《森林法》及其它相关规定执行。

三、承包林地技术指标

1、初植密度 公顷，株行距2 2(

1.5

1.

5)。

2、林种：林。

3、苗龄：________年。

4、栽植时间年____月____日。

四、承包年限为________年，自________年____月____日始至________年____月____日止。

五、承包期满林木受益时，双方按 分成，发包方占 成，承包方占 成。

六、其他事宜

1、承包期内，承包户当事人变更，家庭主要成员有承包经营权，合同不因双方代表人的变更而变更。

2、合同执行过程中，任何一方不得擅自解除合同，合同未尽事宜，经协商可作补充规定，在一方无重大违约事宜时，单方无权毁约。

此合同一式 份，此合同从签定之日起生效，终止之日失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

造林工程合同书范X3

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

本着平等原则，经甲乙双方协商，就造林工程承包有关事宜达成本合同条款。

一.工程位置和面积

工程位于，以设计为准。工程面积为_______亩。

二.工程施工期限、质量要求及品种

(一)施工期限：

________年____月____日开工，________年____月____日完工

(二)规格标准：

1、80公分育林床

2、株距为1米1个

(三)质量要求：要求包栽包活。

(四)栽植品种：造林品种为刺槐。

三.工程款及支付

工程承包款为元。工程完成后经甲方验收合格后，甲、乙方凭工序验收单，依照合同约定，甲方支付工程款。

四.其它事项：

在工程实施中如出现意外事故由乙方负责解决。

甲乙双方应遵守合同条款，不得违约，如有违约，违约方要承担全部责任和费用。

经甲乙双方签字后生效，此合同一式两份，甲乙双方各执一份

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

返

工程合同书(篇6)

甲 方：宁化闽赣红木家具市场工程项目部 （二期） （简称甲方）

乙 方： （简称乙方）

为顺利，安全保质保量，按期完成施工任务，明确甲、乙双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称及地点

1、工程名称： 宁化县闽赣红木家具市场2#、3#楼工程 （模板分项工程）

2、工程地点： 宁化县西环路

二、承包范围：本工程所有木模项目

三、承包形式：

乙方按本工程施工图纸、设计变更、会审纪要、甲方要求施工。严格执行操作规程、施工规范和现行国家验收标准。

1、承包单价按砼接触面展开面积计算，每平方米 37 元整（包工包料）。

2、本单价（除现场塔吊运输和施工电梯运输、大灯外由甲方提供）已包括本分项工程所需要的用品附加材料和和安全防护用品，施工机具、小型照明用具及带线单机箱、剪力墙螺杆 、包括施工区域内的所有安全防护，并免费提供现场人员床板，胶合板必须70％以上的新板且所有梁和柱必须新板，每幢楼按实际情况配备模板，止水螺杆材料及剪力墙穿墙塑料套管等一切预埋件由甲方提供，由乙方负责安装。

3、派专人（不少于2人）无条件配合施工员放样。

4、每层拆模后下道工序开始前楼层清理中间结构验收前各楼层、通道卫生清理等工作。

5、工人所需的安全帽、服装及生活用品。安全帽、工人胸卡由公司统一编色发放购买加工按成本费扣回。乙方不得将所承包的项目再行转包,如发生转包甲方有权终止合同且乙方无条件退场,并没收所有人工费及机械用具。

6、拆完每层结构层的模板，须把余留在楼层的碎木板、木屑、砼漏浆、钢管、扣件等，在甲方规定的时间内清理干净；没有及时清理干净，甲方派什工清理，其费用由乙方全部负责。

7、无偿提供胶合板给甲方做为床板、路架板、上料卸料平台板使用。

8、余留后浇带內的模板不存在增补。

四、付款方式：

1、主体封顶（不含屋面并不含二次结构）完成后，支付完成整个工程量的85％。

2、待二次结构完成后付清10%工程量，剩余5%待所有的模板材料清除完毕退场后一个月内付清。

3、本合同单价不隐市场上材料费、人工费上涨而改变。

4、若因甲方资金周转问题或其他原因造成本工程停工等事项，甲方需每月补偿乙方按实际安装模板工程量金额的2.5%作为模板材料损失费，此费用从本工程模板停工之日起截至到本工程重新开工之日按月付清。

五、甲方的权利和义务：

1、提供施工图纸、设计变更、施工有关资料。因甲方原因造成返工，甲方应承担全部责任并付给乙方相应的费用，乙方必须积极配合。因甲方原因造成返工发生后5天内乙方必须取得甲方代表确认后并签字，费用并入人工费内计算。

2、提出工程质量保证、生产安全措施、施工进度计划、文明施工和遵章守法等书面资料。并负责组织施工管理、施工技术和施工安全等交底工作。

3、监督、检查乙方施工进度、劳动力配备情况、质量和安全文明措施落实情况。

4、负责供应各层施工阶段所需的施工电源（施工电梯、塔吊、施工总配电箱）。

5、甲方对乙方违章施工造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权进行处罚。并有权终止合同、停止乙方施工、指令乙方退场，另行选择队伍进场施工等。

6、甲方全权委托工程项目部管理人员对乙方施工进行全面管理，对工程质量、生产安全、施工进度、文明施工、综合治理、劳务管理等进行认真监督、检查、验收、签证认可，并负责处理施工过程中发生的一切问题。

7、甲方有权安排、检查、监督乙方的工作和施工进度；有权责令表现不好的乙方管理人员或工人退场，协助乙方办理暂住证件、审检证件和上岗证等相关证件，其费用由乙方自理。。

8、甲方负责下达施工进度计划：负责提供施工场地、图纸和上部一层以上的垂直运输；负责施工技术、安全交底，提供轴线、标高，并及时提供设计变更图纸和要求。

六、乙方的权利和义务：

1、乙方所有人员应服从甲方统一管理，遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。

2、若甲方需要点工由乙方提供，费用由甲方支付，

技工 240 元/天，普工 150 元/天。

七、关于安全生产和文明施工：

1、乙方必须加强对职工的安全教育及管理，严格遵守现场各项安全管理制度，严禁违章作业。必须配备兼职安全员壹名，各班组应自设安全值日员并报送甲方备案。

2、乙方所需的安全帽和出入证由甲方统一代购、制作，费用由乙方承担并直接从工程款中扣除。乙方应负责自各其他劳保用品。

3、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入卡；禁止在施工现场或宿舍区域随地大小便或丢弃垃圾等杂物；违者每次罚款人民币50元整；禁止在制作场地或材料堆放区域丢弃烟头等火种；临边作业必须系好安全带；机械必须有防护罩并设有专人管理。杜绝发生机械伤害、触电、火灾或跌落事故。倘若出现工伤或火灾事故，乙方应承担全部经济赔偿责任并从工程款中扣除。

4、乙方应做到工完场清，余料应整理堆放到甲方指定地点。

5、乙方所有人员应服从甲方统一管理，遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。

6、由于乙方违章作业造成人员伤亡所产生的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的，由乙方承担费用，超过部分在20000元以上的，由甲方承担70%的费用，乙方承担30%的费用。

7、偶发性发生的伤亡事故的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的，由乙方承担费用：超过20000元以上的有甲方承担90%的费用，乙方承担10%费用。

8、乙方严禁招聘使用18岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。

八、违约条款：

如非甲方原因，乙方擅自在施工中提出终止合同时，乙方应赔偿甲方的损失，甲方不再支付乙方的进度尾款。如甲方无故提出终止合同，应赔偿乙方的一切损失。

附加条款：

1、乙方应按甲方确立施工进度计划组织安排施工。

2、如乙方模板材料不能及时进场或材料不能满足施工进度要求，甲方有权利自行调配材料，调进场的材料价格视为乙方已经确认；

3、乙方负责人及现场主要管理人员必须准时参加工地例会，及项目部的各种会议。

4、工地的各会议纪要和施工技术、安全交底和进度计划等均作为本协议的附件，具有同等法律效力。

5、施工中途，因乙方原因，造成整体工程停工，甲方有权中止与乙方所签订的施工合同，乙方并在甲方规定的时间内退场，乙方所完成的工程量甲方不给予结算，做为陪偿由此给甲方所带来的一切经济损失。

九、文明和安全施工条款详安全生产责任合同：

乙方进场前应与甲方另签安全生产责任合同，作为本合同的补充条款，安全生产责任合同与本合同同时生效。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自签订之日起生效，到工程全部完成款项付清时自行失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

联系电话： 联系电话：

身份证号码： 身份证号码：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

工程合同书(篇7)

甲、乙双方经过协商，确定乙方为奥体中心铝合金窗工程承包单位，依据“中华人民共和国经济合同法”和“建筑安装工程承包合同条款”及国家工商行政管理局的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方共同确认，签订本协议，双方共同遵守。

7.结算办法：按甲乙双方共同确认的二次设计加工图实际洞口面积计算。

二、设计依据：

1.甲方应向乙方提供下列建筑图。

A、门窗大样图;B、平面图;C、立面图;D、剖面图。

2.乙方进行二次设计的依据是上述图纸和技术文件及国家的有关规范标准。

四、工程进度：

1. 乙方于 年 月 日 进入施工现场，工期为 工作日。(注：工期以乙方收到预付款之日起计算)。

2. 因下列情况之一者，乙方工期相应顺延。

五、付款方式：

1.双方签订合同三日内，甲方向乙方支付工程总价款30%的预付款。

2.铝框进现甲方向乙方支付合同总价款的30%，玻璃进场甲方向乙方支付合同总价款的30%，工程交验合格后，甲方向乙方支付合同总价款的5%。

3.留工程总价的5%做为质保金，保修期满一年后三日内，甲方支付乙方质保金。

1、工程质量按照国家有关技术规范执行验收，乙方提供验收标准及规范。

2、乙方在工程竣工后，以书面形式申请甲方质检部门对该工程进行单项验收，甲方在接到乙方的验收通知书后三日内组织有关人员验收。

3、本工程保修期为一年，自工程竣工之日起计算，在保修期内若产品出现质量问题，乙方给予免费维修，超过保修期的维修只收取成本费。

七、甲方责任：

1、乙方进入施工现场安装时，甲方无偿提供半成品存放组装现场，附件存放封闭库房等条件。

2、乙方进入施工现场安装前，甲方向乙方提供水平线、垂直线、中轴线及相关技术资料，由乙方核对后施工。

3、甲方负责对不符合图纸规定的洞口需按工期进度的要求做好剔除工作。

4、甲方负责对乙方产品安装后的墙体、洞边、沿口与门窗框之间的水泥填充，勾缝和抹灰等工序。

5、甲方负责向乙方提供电源，垂直起吊设备，安装脚手架。

6、甲方负责向乙方提供施工具体进度计划，若有变化应及时通知乙方，并及时组织工程阶段验收。

7、甲方协助乙方做好成品保护及帮助乙方处理相关事宜，已安装的产品如因其它原因或其它单位损坏，乙方提供申请并确认损坏产品责任者后，甲方应负责追回损失。

8、负责各分包单位的协调工作。

八、乙方责任：

1、施工本合同规定范围的工程，并负责全面技术管理工作。

2、严格按照甲方的施工进度要求，认真组织施工。

3、遵守甲方的现场施工管理条例，接受甲方及监理公司的监督管理。

4、实行项目经理制，委派项目经理及管理班子，并提供相关人员上岗证。

5、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守操作规程，防止违反有关规章制度、操作规程而发生质量等事故。

6、严格遵守甲方有关施工现场的一切规章制度。

7、施工人员食宿自理。

8、特种作业人员提供上岗证件。

九、违约责任：

1、甲、乙双方必须按合同条款实施执行。

2、双方友好协商解决各种问题，未经双方同意，任何一方不得随意变更或解除合同，否则将承担由此造成的损失。

十、合同的生效与终止：

本合同自签字盖章之日起生效，工程款付清后失效。

本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。

十一、未尽事宜，双方另行协商。

经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告，

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3发包人主要工作：

3.1.3.1 负责场地三通一平;

3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

3.1.3.6按合同约定支付工程款。

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2承包人主要工作：

3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取。设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

E.结算审计承包人付费执行采用沪建建641号，沪价费(2003)054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

8.1发包人违约：

8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

8.2承包人违约：

8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

13.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

13.2副本陆份，双方各执叁份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

工程合同书(篇8)

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：仓库安防系统工程

工程地点：

工程范围：安防系统方案书

工程内容：安防系统布线、设备安装及调试

二、工程总价：合同金额：金额大写：

注：

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。

3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

4、由甲方提供安装场地及电源。

四、技术标准及质量保证：

1、布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

3、乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

4、乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)。

五、工程项目建设期限：

合同签定后15日内进场施工，整个施工工期60天。

六、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。

2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在2小时工作日内响应，8小时工作日内解决故障，若在24小时工作日内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品。

3、乙方向甲方培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式：

项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，7天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。设备到场初步验收点件后支付合同款的40%(￥____________)，自验收合格之日起5日内支付合同总金额的60%(￥___________)，逾期不付按每天1%支付滞纳金。

八、约定事项：

1、为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

3、合同要求，甲、乙双方必须遵照执行，否则视为违约。

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1%向乙方支付违约金。

十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字或按指纹，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程合同书(篇9)

网络工程专业

专业简介

学科：工学

门类：电气信息类

专业名称：网络工程专业

专业信息

培养目标：本专业培养系统地掌握计算机、通信和网络方面的基本理论、知识和技能，并能运用所学知识去分析和解决相关的实际问题，可在信息产业、国防以及其他国民经济部门从事计算机通信系统和计算机网络及协议的研究、设计和开发，从事计算机网络管理、计算机网络安全研究的高级工程技术人才。使学生成为知识面广，具有一定创造能力的研究应用型专门人才。

培养要求：本专业学生主要学习计算机、通信以及网络方面的基础理论、设计原理，掌握计算机通信和网络技术，接受网络工程实践的基本训练，具备从事计算机网络设备、系统的研究、设计、开发、工程应用和管理维护的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

◆具有扎实的自然科学基础、较好的人文社会科学基础和外语综合能力；

◆系统地掌握计算机和网络通信领域内的基本理论和基本知识；

◆掌握计算机、网络与通信系统的分析、设计与开发方法；

◆具有设计、开发、应用和管理计算机网络系统的基本能力；

◆了解计算机及网络通信领域的一些最新进展与发展动态；

◆了解信息产业、计算机网络建设及安全的基本方针、政策和法规；

◆掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力。

专业特色：网络工程专业的特色主要在于以网络通信技术和计算机技术为基础，突出计算机软硬件系统、数字通信系统、计算机网络系统、网络安全技术和网络管理技术，使本专业培养的学生具有适应网络通信和计算机两方面专业领域的能力。

主干学科：计算机科学与技术。

主要课程：高等数学、线性代数、概率与统计、离散数学、电路与电子学、数字逻辑电路、数据结构、编译原理、操作系统、数据库系统、汇编语言程序设计、计算机组成原理、微机系统与接口技术、通信原理、通信系统、计算机网络、现代交换原理、TCP/IP原理与技术、计算机网络安全、计算机网络组网原理、网络编程技术、计算机网络管理、网络操作系统、Internet技术及应用、软件工程与方法学、数字信号处理、网格计算技术、计算机系统结构等。

实践教学：军事训练、生产实习、网络综合实验、软件课程设计、硬件课程设计、VISUALC＋＋课程设计、毕业设计(论文)等。

主要专业实验：编程与上机调试、电子线路、数字逻辑、微型计算机接口技术、计算网络安全技术、实用组网技术

修业年限：4年。

授予学位：工学学士学位。

专业就业状况

电子信息行业、国家行政机关事业单位、高等院校、独自外资企业、通信系统、电力电信部门和需求网络管理人才的各大中型企业。

院校分布部分

南京理工大学。

工程合同书(篇10)

现甲方将丹灶樵金路金沙邮电局对面的银汇华庭二期商住楼工地的所有钢筋绑扎工程承包给乙方完成，乙方已充分理解图纸容易，经双方共同协商达成如下协议：

一、工程内容：

1、电梯井、集水井、承台、地梁，地下室地板，四周挡土剪力墙等。

2、各层的柱，剪力墙柱，楼面梁板，斜屋面及水池及空中花园等。

3、主体飘线及板、构造柱、过梁、栏河压顶、女儿墙压顶、空调板窗台板等。

4、桩心插筋，装饰架、广告架等。

5、钢材的调直切割弯钩，弯箍、焊接除锈，保护层垫块的制作，各柱拉结筋，过梁预留筋，所有钢筋的现场由乙方加工成型绑扎。

6、由基础开始整栋楼的防雷接地引上点及每层的防雷网全套防雷工程及高层门窗防雷焊接。

7、建筑物边线外50米的搬运，上铁、总之凡要绑扎钢筋的地方都由乙方负责绑孔。

二、工程要求：

1、乙方人员90%以上必须是熟手人工，乙方及乙方管理必须每天到工地。

2、每次捣水泥时乙方必须派人跟班，随时执正移位的钢筋并到捣完水泥为止，否则每次扣罚乙方200元/工。

3、如乙方人员捣砼时跟不好的，发现有露筋的罚款50元/条，柱筋偏离要弯罚款50元/条。

4、凡有漏插柱拉结筋或梁预留筋的罚款50元/条。

5、梁柱箍要做135%弯钩，柱筋绑扎后立即清干净柱头位置交木工装模。

6、面筋要用铁凳垫起要求铁橙每平方米4只并且绑稳。

7、用不完的钢筋即日清理不能放排山上，如有发现甲方即派人加班清理罚乙方200元/工

1、乙方严格按施工图纸施工，领会施工说明及技术交底，会审记录，设计变更通知和国家现行的《建筑工程施工及验收规范》等有关文件进行施工并接受甲方管理人员的监督检查。

2、乙方必须熟悉图纸，自行抽筋、钢筋的搭接和锚固长度必须符合设计要求，如有翻工的工料费由乙方负责。

3、用剩的短筋乙方负责焊接用完。

4、钢筋的偏差按现行的验收标准执行，超出其允许值而返工的工料费由乙方负责。

5、乙方焊接的防雷引上线及防雷网必须按防雷图纸施工，如测试时不合格，返工补救的工料费由乙方负责。

1、甲方提供水电齐全的宿舍给乙方，公众照明用电费及规定内水电费由甲方负责，超出部分由乙方负责。

2、乙方工人进场时必须主动找甲方安管员进行三级安全教育，并签定教育书、领取上岗后，并把有效证件及相片交甲方后才可在本工地作业，如乙方人员有违法违规行为其责任由乙方负全责(包括刑事责任)。

3、甲方只提供宿舍内光管每天16小时的用电费用(如实际情况另行确定)超出部分由乙方负责，同时甲方只提供一次性的水电设施，如有损坏由乙方自行更换。

4、乙方宿舍内使用的夹板(以签认为准)在完工后完整交还甲方才能结算。

5、乙方施工人员必须戴安全帽、不得赤膊、穿拖鞋等，如有违反每项每人罚款100元。

6、任何人不得在工地内大便，违者罚款300元/次，酒后不能作业，违者罚款600元/次。

7、乙方非施工人员及未满十六岁的人员不得入住工地宿舍，如有违者收取乙方50元/人，每日的住宿费，甲方提供的是上下床式宿舍，按此方式计算给乙方床位数，如乙方人员不住上床的超出部分由乙方自行租房安排，工程完成后甲方正常按合同支付工程款给乙方，当甲方新班组进场需入住时，乙方人员必须搬走，否则每占用一床位扣罚乙方50元/个，每日的住宿费。

8、乙方人员在宿舍内不得乱拉乱接用电，不得使用电热丝煮水，违者没收且扣罚乙方500元/件用电器，乙方不得有异议，如乙方人员确实有需要使用电饭煲，电磁炉、电水壶等时，按每件每天计50元，或每件每月计1500元收取电费，且由乙方签字登记数量后才能使用，如未经登记私自使用或超出登记数量的每件额外加收元/月电费。

9、若乙方中途中止合同的，乙方必须即日无条件搬走乙方所有人，否则一切后果由乙方负责，并且必须在甲方找到别的铁工班进场后二个月才能结算，且按乙方完成绑扎的钢筋180元/吨结算。

10、非本工地人员不得住宿舍过夜，不得在宿舍或周边进行违法活动，违者送公安机关或有关部门处理。

11、乙方人员不得在本工地范围进行打架、斗抠、聚众闹事，否则乙方对事件负全责，同时甲方扣罚乙方5000元/次，并在当期工程款扣回。

12、乙方人员不得在本工地范围内进行盗偷活动，否则乙方负一切经济及刑事责任，同时甲方扣罚乙方同等金额的罚金。

13、乙方所有人员必须遵守《工地守则》和《工地用工规定》若上级部门要办理的所有证照的由乙 方自行办理，如暂住证、计生证等。

工程合同书(篇11)

工程合同书范XX

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、承包范围及承包方式

1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。

2、承包方式：本工程采用包工。

三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。

四、付款方式：

进场甲方应付给乙方生活费_________元(大写：____________);装灯时，甲方应付乙方工程款__________元(大写：____________);工程完工后付清余款。

五、双方责任：

1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。

2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。

六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程合同书范X2

工程发包方(下称甲方)

工程承包方(下称乙方)

现甲方将丹灶樵金路金沙邮电局对面的银汇华庭二期商住楼工地的所有钢筋绑扎工程承包给乙方完成，乙方已充分理解图纸容易，经双方共同协商达成如下协议：

一、工程内容：

1、电梯井、集水井、承台、地梁，地下室地板，四周挡土剪力墙等。

2、各层的柱，剪力墙柱，楼面梁板，斜屋面及水池及空中花园等。

3、主体飘线及板、构造柱、过梁、栏河压顶、女儿墙压顶、空调板窗台板等。

4、桩心插筋，装饰架、广告架等。

5、钢材的调直切割弯钩，弯箍、焊接除锈，保护层垫块的制作，各柱拉结筋，过梁预留筋，所有钢筋的现场由乙方加工成型绑扎。

6、由基础开始整栋楼的防雷接地引上点及每层的防雷网全套防雷工程及高层门窗防雷焊接。

7、建筑物边线外50米的搬运，上铁、总X凡要绑扎钢筋的地方都由乙方负责绑孔。

二、工程要求：

1、乙方人员90%以上必须是熟手人工，乙方及乙方管理必须每天到工地。

2、每次捣水泥时乙方必须派人跟班，随时执正移位的钢筋并到捣完水泥为止，否则每次扣罚乙方200元工。

3、如乙方人员捣砼时跟不好的，发现有露筋的罚款50元条，柱筋偏离要弯罚款50元条。

4、凡有漏插柱拉结筋或梁预留筋的罚款50元条。

5、梁XX要做135%弯钩，柱筋绑扎后立即清干净柱头位置交木工装模。

6、面筋要用铁凳垫起要求铁橙每平方米4只并且绑稳。

7、用不完的钢筋即日清理不能放排山上，如有发现甲方即派人加班清理罚乙方200元工

三、工程技术要求

1、乙方严格按施工图纸施工，领会施工说明及技术交底，会审记录，设计变更通知和国家现行的《建筑工程施工及验收规范》等有关文件进行施工并接受甲方管理人员的监督检查。

2、乙方必须熟悉图纸，自行抽筋、钢筋的搭接和锚固长度必须符合设计要求，如有翻工的工料费由乙方负责。

3、用剩的短筋乙方负责焊接用完。

4、钢筋的偏差按现行的验收标准执行，超出其允许值而返工的工料费由乙方负责。

5、乙方焊接的防雷引上线及防雷网必须按防雷图纸施工，如测试时不合格，返工补救的工料费由乙方负责。

四、甲、乙双方责任

1、甲方提供水电齐全的宿舍给乙方，公众照明用电费及规定内水电费由甲方负责，超出部分由乙方负责。

2、乙方工人进场时必须主动找甲方安管员进行三级安全教育，并签定教育书、领取上岗后，并把有效证件及相片交甲方后才可在本工地作业，如乙方人员有违法违规行为其责任由乙方负全责(包括刑事责任)。

3、甲方只提供宿舍内光管每天16小时的用电费用(如实际情况另行确定)超出部分由乙方负责，同时甲方只提供一次性的水电设施，如有损坏由乙方自行更换。

4、乙方宿舍内使用的夹板(以签认为准)在完工后完整交还甲方才能结算。

5、乙方施工人员必须戴安全帽、不得赤膊、穿拖鞋等，如有违反每项每人罚款100元。

6、任何人不得在工地内大便，违者罚款300元次，酒后不能作业，违者罚款600元次。

7、乙方非施工人员及未满十六岁的人员不得入住工地宿舍，如有违者收取乙方50元人，每日的住宿费，甲方提供的是上下床式宿舍，按此方式计算给乙方床位数，如乙方人员不住上床的超出部分由乙方自行租房安排，工程完成后甲方正常按合同支付工程款给乙方，当甲方新班组进场需入住时，乙方人员必须搬走，否则每占用一床位扣罚乙方50元个，每日的住宿费。

8、乙方人员在宿舍内不得乱拉乱接用电，不得使用电热丝煮水，违者没收且扣罚乙方500元件用电器，乙方不得有异议，如乙方人员确实有需要使用电饭煲，电磁炉、电水壶等时，按每件每天计50元，或每件每月计1500元收取电费，且由乙方签字登记数量后才能使用，如未经登记私自使用或超出登记数量的每件额外加收元月电费。

9、若乙方中途中止合同的，乙方必须即日无条件搬走乙方所有人，否则一切后果由乙方负责，并且必须在甲方找到别的铁工班进场后二个月才能结算，且按乙方完成绑扎的钢筋180元吨结算。

10、非本工地人员不得住宿舍过夜，不得在宿舍或周边进行违法活动，违者送公安机关或有关部门处理。

1

1、乙方人员不得在本工地范围进行打架、斗抠、聚众闹事，否则乙方对事件负全责，同时甲方扣罚乙方5000元次，并在当期工程款扣回。

1

2、乙方人员不得在本工地范围内进行盗偷活动，否则乙方负一切经济及刑事责任，同时甲方扣罚乙方同等金额的罚金。

1

3、乙方所有人员必须遵守《工地守则》和《工地用工规定》若上级部门要办理的所有证照的由乙 方自行办理，如暂住证、计生证等。

1

4、乙方人员必须事立严格的安全观念，由我做起要听指挥不违章作业，不违章使用机具，用完机具要盖好并切断电源，乙方必须时刻教育管理好自己的工人，注意文明安全施工、如有发生工伤事故，甲方扣罚乙方事故发生的同等费用的金额以作警惕乙方，并在工程款中扣回。

1

5、乙方负责管理好自身宿舍的防火，防盗等安全责任，如有发生失窃或火灾事故后果由乙方负全责。

1

6、乙方使用的机具由乙方负责保管使用，如使用不当损坏的由乙方负责赔偿或有遗失的由乙方原价赔偿。

1

7、乙方使用扎线不能浪费乱丢，否则甲方每执回一斤扣罚乙方50元。

1

8、乙方在焊接时必须注意安全，如引起火灾的，乙方负责一切经济责任并且损失由乙方赔偿。

1

9、工程途中甲乙双方不能提出减增合同价款，否则视作违约，违约方赔偿对方一切损失。

五、工程价款：

以建筑面积341222加地下室面积67002计算贰拾肆元米2，以图纸为准不作实量，若有(工程5000元以内)小部分修改或增减亦不另作计算工程量。

六、工程进度要求：

1、标准层以下按甲方的施工进度计划安排，随时听从甲方要求随时增加调配人力紧张施工。

2、乙方必须保证每晚有80%以上人员加班赶工(进度赶不上时)。

3、扎柱筋每条分缝每层半天完成，扎楼面包上钢筋，每条分缝每层

1.5天完成，否则每超一天扣罚500元。

七、工程款付款方式：

1、按乙方的工程进度每月支付一次，按实际完成的60%。

2、当全部完成所有钢筋绑扎无手尾工时支至85%。

3、余下工程款在竣工验收后二个月内付清。

4、所有违规罚款在当期进度款中扣回，且由甲方二个或以上管理人员签名即可确定违规罚款。

5、所有工程进度款必须附带有单项工程甲方施工员验收签单及甲方施工员计算后工程量签名单才能生效甲方付款。

6、乙方每次收取进度款后二天必须提交一份工人收款签名单给甲方。

7、甲方与开发商签订的施工合同所附带的质量罚款项目中，如因乙方原因造成的罚款由乙方负责与甲方无关，并在工程款中扣除，乙方不得有异议。

以上协商内容经双方详细审阅，双方自愿同意，本着平等自愿互利友好的原则双方签订本合同，自签字日起即发生法律效力，如有违约的，违约方赔偿对方一切损失(包括连带损失)本合同一式二份各执一份具同等效力，工程结算后自行失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程合同书范X3

甲方：

乙方：

兹(以下简称甲方)委托____市XX公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

一. 工程依据和技术指标

1、发电机组型号： 冷却方式： 台 数：

2、技术指标

根据(《国家城____区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级: 65 db(A)。

评价点位置：

所属区域：

噪声标准：白天 65 db(A) 晚上 65db(A)

注:

1. 如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

2. 根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面

1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求：

1、 噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2、 噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在 天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

七、工程费用及支付办法

总工程费用为：付款方式：合同签定时交付定金; 主材料进场后付 ; 工程完工后 天内付清余款。

八、其它

1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

返

工程合同书(篇12)

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

兹因甲方需打井 眼，委托乙方承揽施工，依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订如下：

一、工程地点：

二、工程内容：计划单井深度米。

三、工程范围：包括全部成井工艺及井下材料的准备、运输与安装。

四、工程期限：本合同工程计划 天， 年月日开工到 年月日竣工。

五、水量标准：竣工后单井涌水量达到 吨/小时，甲方确定井深甲方负责。

六、工程价款：本合同工程单价每米元，全部工程造价人民币(大写) 元(成井后按实际下管长度结算)。

七、付款方法：成井后经甲方验收合格，甲方付给乙方合同总造价的 %计元，余款待洗井验收后四个月内结清，逾期不付，违约责任由甲方承担。

八、甲方在施工现场代表或委派人员：

九、乙方在施工现场代表或委派人员：

十、甲方工作及责任：

1、办理开工前的`有关审批手续，按合同约定及时足额支付乙方工程款。

2、指定井孔位置，做好施工前场地清理，保证机械、车辆的通行。

3、保证施工时的水电供应。

4、负责协调处理地方干扰及其他影响正常施工的事宜。

5、由于甲方原因造成的停水、停电、停式等，施工延期由甲方承担。

十一、乙方工作及责任：

1、使用型凿井机进行施工。

2、开孔直径mm，管材使用规格为mm，滤料使用 。

3、成井工艺按水利部SL256-2000《机井技术规范》进行施工，保证井壁圆直，下泵顺利，洗井达到水清，符合规范要求。

4、施工中因乙方原因造成事故者，有关费用由乙方承担。

5、工程竣工后向甲方提供机井综合资料份。

十二、本合经甲、乙双方签字盖章后生效，工程竣工尾款结清后终止。合同生效期间双方均应严格履行，如一方违约，按合同总价款的10%向对方支付违约金，若违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失支付赔偿金。本合同一式四份，现采购办 份，甲方份，乙方

发包方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

电话：

承包方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

电话：

合同签订时间： 年 月 日

工程合同书(篇13)

网络工程师是指基于硬、软件两方面的工程师。根据硬件和软件的不同、认证的不同，将网络工程师划分成很多种类。网络工程师是通过学习和训练，掌握网络技术的理论知识和操作技能的网络技术人员。网络工程师能够从事计算机信息系统的设计、建设、运行和维护工作。在科技飞速发展的今天，计算机网络早已被每一个人熟知，它让我们的生活更加精彩，让人与人之间的距离更加贴近了，也让庞大的地球变为一个小村落。由此可见，当今计算机网络已是普及到世界的各个角落，通过一学期的学习和自身多年的体验以及使用，对计算机网络也是更加了解。计算机网络的定义：

计算机网络技术是通信技术与计算机技术相结合的产物。计算机网络是按照网络协议，将地球上分散的、独立的计算机相互连接的集合。连接介质可以是电缆、双绞线、光纤、微波、载波或通信卫星。计算机网络具有共享硬件、软件和数据资源的功能，具有对共享数据资源集中处理及管理和维护的能力。计算机网络是“通信技术”与“计算机技术”的结合产物，数据交换是基础，资源交换为目的。计算机网络的组成：

组成：通信网络，资源子网 通信子网：（1）功能：完成网络的通信、数据的存储转发，具体的有：差错控制；流量控制；路由选择；网络安全；流量计费。（2）构成：网络结点、通信线路。资源子网：（1）功能：提供网络资源共享，处理数据能力。（2）构成：主机系统（硬件、软件）。

网络工程是指按计划进行的以工程化的思想、方式、方法，设计、研发和解决网络系统问题的工程。培养掌握网络工程的基本理论与方法以及计算机技术和网络技术等方面的知识，能运用所学知识与技能去分析和解决相关的实际问题，可在信息产业以及其他国民经济部门从事各类网络系统和计算机通信系统研究、教学、设计、开发等工作的高级科技人才。

关于网络工程这门课，我们是建筑工程专业的，这门选修课对于我们来讲也是有切入点的。在这门课上，我们学习了，网络工程的基本概念，很全面也很实际。了解了网络需求分析的内容和方法，可行性论证的过程以及网络工程投标的过程；还介绍了，网络逻辑实际的原理，将分层设计和组件设计结合起来，以以太网为例，分析了网络设计·升级的原理和方法，同时还介绍IP地址分配·SLAN划分·路由协议选择等知识；还介绍了网络冗余设计和数据备份的原理和方法；介绍了网络安全的设计思想，举例说明了防火墙在网络安全结构中的作用，并给出制定防火墙策略的一些方法；重在介绍网络逻辑结构的物理实现，分成三大部分。即如何选择合适的传输物质，如何选择合适的网络设备以及结构化综合布线的构成和设计；介绍了流行的网络结构——Internet结构的基本原理，并举例了一个OA应用的实例，侧重介绍了以Internet为网络平台的OA系统如何搭；以上知识点是我按照书本写的，可能和老师讲课的顺序有所出入。

还有就是我们重点学习的路由器和交换机的配置。这部分老师讲的很多，也很仔细，包括了静态路由，动态路由，Eigrp协议，Ospf协议，交换机基本配置，VLAN，STP，ASL，NAT，DHCP，PPP，等众多协议。

在学习过程中，我们意识到了这门选修课的重要性：网络工程是国家战略工程，网络工程师说网络安全问题关系到国家的安全与社会的稳定，在网络信息技术高速发展的今天，在全球化进程的不断加速中，网络安全的重要性被日益放大，学习网络工程心得体会

解决存在的安全问题变得非常迫切。其重要性正随着全球信息化步伐的加快而变得越来越重要，安全问题需要迫切解决。从微观角度看，网络安全关系到一个单位的发展。在企事业单位中，无论是科研数据还是财务数据，甚至是人力资源数据，都需要通过计算机网络来处理，特别是自动化办公的推广，企事业单位的很多工作都已经离不开网络，但是网络又离不开安全支撑，一旦出现安全问题，其后果是非常严重的。在网络工程中，安全技术的运用占据着非常重要的地位。

这门课，网络工程必须总结并研究与网络设计，实施和维护有关的概念和客观规律，从而使无论是刚刚涉足该领域的新手，还是久经沙场的老将，都能够根据这些概念和规律来设计和建造满足客户需求同时跟得上Internet发展步伐的计算机网络未来。

掌握网络工程的基本理论与方法以及计算机技术和网络技术等方面的知识，能运用所学知识与技能去分析和解决相关的实际问题，就可以在信息产业以及其他国民经济部门从事各类网络系统和计算机通信系统研究、教学、设计、开发等工作的高级科技人才。这门课的特色主要在于以网络通信技术和计算机技术为基础，突出计算机软硬件系统、数字通信系统、计算机网络系统、网络工程技术和网络管理技术，使我们具备适应网络通信和计算机两方面专业领域的能力。

本专业培养系统地掌握计算机、通信和网络方面的基本理论、知识和技能，并能运用所学知识去分析和解决相关的实际问题，可在信息产业、国防以及其他国民经济部门从事计算机通信系统和计算机网络及协议的研究、设计和开发，从事计算机网络管理、计算机网络安全研究的高级工程技术人才。使学生成为知识面广，具有一定创造能力的研究应用型专门人才。

在一般人的概念中，网络不过就是通过拨号上上网，发个E-Mail，聊聊天，计算机组装与维护、组建局域网就以为是网络工程师了！其实网络工程师所具备的知识远不止这些，具备了上述所提的只能算是具有电脑维护能力。真正的网络工程师需具备以下几方面的知识：

1.完整的计算机网络系统如何工作 2.网络中最核心的路由技术和交换技术 3.网络管理和网络安全知识 4.一个网络应用的建设过程 5.配置和管理你的计算机系统 6.能够设计一个完整的IT系统

7.对技术有不一样的追求，有理想，有目标。3G人才急缺的情况下，3G梦工场在全国首家推出3G应用开发人才培训项目。为我国的3G产业输送一流的专业人才，同时为对3G软件开发感兴趣的有志青年提供学习和创业的机会。提升技能，做时代需要的3G精英。培养3G网络工程师。网络工程师有的地方分为初级，中级，高级,英语还是相对比较简单的，有高中的基础完全可以只要把NA的相关资料熟悉几遍，做到熟悉即可。

合同书范例

合同书(篇1)

2022电子版委托借款合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。电子版委托借款合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022电子版委托借款合同书正文内容

合同编号：_________抵押人(甲方)_________住所：_________通讯地址：_________电话：_________开户金融机构及账号：_________抵押权人(乙方)_________住所：_________电话：_________授权代理人：_________为确保_________号XXX(以下简称《借款合同》)的履行，甲方愿意以其有权处分的.财产作抵押，乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押，甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，约定如下条款：

第一条 甲方以“抵押物清单”(附后)所列之财产设定抵押。

第二条 甲方抵押担保的贷款金额(大写)_________元，贷款期限为________年，自乙方将借款划入《借款合同》规定的账户之日起计算，即________年____月____日至________年____月____日。

第三条 甲方保证对抵押物依法享有所有权或经营管理权。

第四条 甲方在本合同生效之日将抵押物权属证明文件交乙方，抵押期间该抵押物权属证明文件由乙方代为保管。

第五条 抵押担保的范围：贷款金额(大写)_________元及利息、借款人应支付的违约金(包括罚息)赔偿金以及实现借款债权和抵押权的费用(包括律师费、诉讼费等)

第六条 本合同的效力独立于被担保的借款合同，借款合同无效不影响本合同的效力。

第七条 本合同项下有关的评估、保险、鉴定、登记、保管等费用均由甲方承

第八条 抵押期间内，甲方有义务妥善保管抵押物，保持抵押物完好无损，并随时接受乙方的检查。

第九条 乙方认为抵押物在抵押期间需办理财产保险的，甲方应办理抵押物在抵押期间的财产保险。在财产保险单上应填写或注明乙方为被保险人，并与保险人在保险单中特别约定，一旦发生保险事故，保险人应将保险赔偿金直接划付至乙方指定的账户。甲方应将保险单证交由乙方代为保管。

第十条 抵押期间内，如果因

第三人的行为导致抵押物价值减少的，损害赔偿金应作为保证金，由甲方存入乙方指定的账户，在借款人未足额清偿债务之前，甲方不得动用。抵押物价值未减少的部分，仍作为债权的担保。

第十一条 抵押物价值减少，甲方应在30天内向乙方提供与减少的价值相当的担保。

第十二条 抵押期间内，抵押物造成环境污染或造成其他损害，应由甲方独立承担责任。

第十三条 抵押期间内，未经乙方书面同意，甲方不得赠与、迁移、出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分本合同项下抵押物。

第十四条 抵押期间内，经乙方书面同意，甲方转让抵押物所得的价款应优先用于向乙方提前清偿所担保的债权。

第十五条 借款合同履行期限届满，借款人未能清偿债务，乙方有权以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿，实现抵押权。

第十六条 抵押期间内，发生下列情况之一，乙方有权提前处分抵押物实现抵押权、停止发放借款合同项下贷款或者提前收回借款合同项下已发放的贷款本息：

1.甲方违反本合同

第四条、

第八条、

第九条、

第十一条、

第十三条约定义务或发生其他严重违约行为;

2.借款人被宣告失踪，而其财产代管人拒绝履行本合同的;

3.借款人丧失民事行为能力，而其监护人拒绝履行本合同的;

4.借款人死亡或被宣告死亡而其财产合法继承人拒绝继续履行本合同;

5.借款人连续三个月不履行还款义务或有其他缺乏偿债诚意的行为;

6.借款人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，足以影响其偿债能力。

第十七条 甲方因隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、被扣压或已设定抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应向乙方支付借款合同项下贷款金额_________%的违约金。违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应就不足部分予以赔偿。乙方有权就甲方应承担的违约金、赔偿金直接从甲方存款账户中的资金予以相应的扣划。

第十八条 乙方依法处分抵押物所得的价款，按下列顺序分配：

1.支付处分抵押物所需的费用;

2.清偿借款人所欠乙方贷款本息;

3.清偿借款人应支付的违约金(包括罚息)和赔偿金等;

4.支付其他费用。

第十九条 其他约定事项：XXX.XXX.XXX.

第二十条 合同争议的解决本合同在履行过程中发生争议，各方可以协商解决，也可直接向乙方所在地的人民法院提起诉讼。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款各方仍须履行。

第二十一条 本合同满足以下条件后生效：

1.本合同“抵押物清单”中的抵押物须依法登记的已办理登记;

2.本合同经双方签字或盖章。

第二十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(签章)_________ 乙方(签章)_________________年____月____日 ________年____月____日

合同书(篇2)

立协议单位，______________________________

甲乙双方同意参建住宅，现就有关事宜协议如下，

一.参建房屋地点、面积。甲方在乙方的____________住宅建设基地参建住宅，计建筑面积_________平方米，得益比例为_____%，实得建筑面积________平方米。安排层次部位如下，_____________

二.房价和付款方法，参建房屋造价，议定为每平方米建筑面积________元，参建面积_________平方米，应交付造价_____元，另外应交付管理费每平方米_______________元，合计应交付造价连管理费__________元，甲方应于合同生效后_______天内付清全部价款直接解入乙方开户银行。

三.建筑材料，甲方应承担的钢材、木材、水泥，按如下办法交付，______________

四.房屋竣工交付期限，乙方在住宅竣工验收后，应于_________年_________月_________日以前将划定部位、面积，交付甲方接收使用。如施工承包单位延误竣工交付日期，甲方应予谅解。

五.房屋产权，甲方参建面积的房屋所有权，属甲方所有。

六.违约责任，本协议签订生效后，甲乙双方应共同信守，不得悔约，否则应负违约的法律责任。

七.本协议经双方法定代表人签章并加盖公章后生效。本协议正本两份，副本_________份，甲乙双方各执正本一份，副本______份。

补充条款，___________________

甲方，___________________________法人代表，_______________________联系人，_________________________地址，___________________________电话，___________________________开户银行，_______________________账号，___________________________

乙方，___________________________法人代表，_______________________联系人，_________________________地址，___________________________电话，___________________________开户银行，_______________________账号，___________________________

本协议书签订日期，_______________

本协议书签订地点，_______________

合同书(篇3)

2022标准咨询服务合同范本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。标准咨询服务合同范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022标准咨询服务合同范本正文内容

项目名称：________________________委托方：（甲方）____________________研究开发方：（乙方）_________________

一、“合同登记编号”的填写方法：合同登记编号为十四位，左起第

一、二位为公历年代号，第

三、四位为省、自治区、____市编码，第

五、六位为地、市编码，第

七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。（合同登记序号由各地区自行决定）

二、技术开发合同是指当事人之间就新技、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作中介合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、____市、计划单列市、地、市（县）级计划。不属于上述计划的项目此栏划（）表示。

四、标的技术的内容、形式：包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况，成果提交方式及数量。提交开发成果可采取下列形式：

1、产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件；

2、磁盘、磁带、计算机软件；

3、动物或植物新品种、微生物菌种；

4、样品、样机；

5、成套技术设备。

五、研究开发计划：包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。

六、技术情报和资料的保密：包括当事人各方情报和资料保密义务的内容，期限和泄露技术秘密承担的责任。双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

七、其他：合同如果是通过中介机构介绍签定的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

八、委托代理人签定本合同书时，应出具委托正书。

九、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（）表示。甲方：______________乙方：______________________年____月____日

合同书(篇4)

2022临时雇佣标准合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。临时雇佣标准合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022临时雇佣标准合同书正文内容

临时雇佣协议书甲方:甲方委托代理人:乙方姓名:身份证号:性别:文化程度:家庭详细住址:家庭联系人姓名：联系电话：根据《中华人民共和国民法总则》及相关法律法规的规定，甲方因业务需要，雇佣乙方为甲方提供服务，经甲乙双方协商一致，同意签订本《临时雇佣协议书》。

一、协议期限：本协议书的期限为年（个月），自________年____月____日起至________年____月____日止。

二、工作内容：乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位工作。

三、乙方应具备国家规定的从事资格证，身体健康。

四、雇佣费用：雇佣费用实行按日结算按月支付，雇佣费用为每日元

五、甲方的义务

1、给乙方提供必要的雇佣条件。

2、按照协议约定支付雇佣费用。

六、乙方的义务：

1、乙方应严格遵守国家各项法律、法规，遵守甲方的各种规章制度和纪律，服从甲方管理和教育。

2、乙方在甲方工作期间要树立良好的职业道德，维护甲方企业的良好形象和声誉。

3、乙方在工作中，应坚守工作岗位，严格履行岗位职责。

4、乙方在工作时间以外因自身原因造成的一切人身伤害后果，概由本人负责。

5、乙方违反法律、法规、行政规章或甲方的规章制度等造成的人身伤害，一切责任由乙方自行承担。

6、乙方须提供近三个月的身体健康证明。若乙方提供的健康证明存在虚假或涂改时，本合同自行失效。且甲方不再支付乙方任何费用。同时，甲方保留追溯乙方的权利。

7、乙方在协议期内承担的甲方工程项目中的工作及责任的，在协议期限未届满且该项目未结束前，乙方不得未经甲方同意擅自离职，否则甲方有权不予支付剩余未支付的雇佣费用并追究乙方违约责任。

8、本协议解除或期满不再续签时，乙方应按照甲方的离职制度办理离职手续并做好工作交接，否则甲方有权扣除或不再支付乙方剩余报酬。

七、临时雇佣协议终止、解除的条件：

1、协议期满或甲乙双方约定的协议终止条件出现，雇佣协议即行终止。

2、乙方有下列情形之一的，甲方可以提前解除临时雇佣协议：

（1）在工作中被证明不符合工作要求的；

（2）在工作中玩忽职守，造成甲方财产损失的；

（3）拒不服从甲方工作安排的；

（4）连续矿工5天，一个月内累计矿工7天，________年累计矿工10天；

（5）请病假、事假超过一个月的；

（6）因病不能从事原工作的；

（7）因自身原因造成甲方经济损失或人身事故的；

（8）严重违反甲方管理规章制度和劳动纪律的；

（9）严重失职、营私舞弊，泄露商业秘密等，对甲方利益造成重大损害的；

（10）道德品质差，损害甲方声誉，造成不良影响的；（1

1）甲方需要裁减人员的；（1

2）乙方体检报告存在虚假或涂改；（1

3）被依法追究刑事责任的。

3、有下列情形之一的，乙方可以书面通知甲方解除临时雇佣协议。

（1）甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方工作的`；

（2）甲方未按照临时雇佣协议书约定，连续超过三个月未支付雇佣费用或提供雇佣条件的。

八、违反该临时雇佣协议应当承担的责任任何一方违反该临时雇佣协议书，给对方造成经济损失的，应根据其责任大小和后果，依照国家有关规定予以经济赔偿。乙方无正当理由单方面毁约的应当赔偿甲方招录、培训等各种费用。

九、其它需约定的事项：

1、协议期满如未续签，则视为该雇佣关系自行终止，双方应及时办理相关手续。

2、双方产生争议时，本着协商一致的原则，若未能达成一致时，任何一方均可向用人单位法人住所地的法院提起诉讼。

3、未经甲方法定代表人签字盖章，任何对协议及协议组成文件内容的变更均无效；任何对甲方权利、费用的放弃行为均无效（减轻甲方义务、费用的行为除外）。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字后生效，协议期满后失效。甲方：乙方：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。并附乙方身份证复印件、健康证明原件、必要的岗位证书复印件及其它相关材料。签订日期：________年____月____日

合同书(篇5)

2022标准中介服务合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。标准中介服务合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022标准中介服务合同书正文内容

第一条 产品定义及服务范围

1.1 乙方向甲方提供云标准支持服务。

1.2 乙方向甲方提供的云标准支持服务限于下列软件产品（请用“√”选择）：《XX软件使用许可合同》中《XX软件使用许可及费用清单》列明的XX软件产品。包括下列产品序列号：备注：如上述表格不足以列明全部产品，可另行以附件形式列明。

1.3 云标准支持服务具体内容见以下附件（请用“√”选择）：《XX3产品云标准支持服务清单》

1.4 本合同约定云标准支持服务费实际金额元，___元整。）

1.5 上述云标准支持服务有效期自本项目签订之日起________年内有效。

第二条 甲方责任

2.1 确保许可软件的使用和管理，确保许可软件运行环境（包括计算机、打印机及相关硬件设备）的安全，为许可软件正常运行提供保障。

2.2 定期做好系统数据备份并妥善保管。

2.3 在许可软件使用过程中发现许可软件异常，记录当前故障现象，并及时与乙方取得联系，便于乙方诊断。

2.4 在乙方提供支持服务时，根据乙方要求进行配合。

2.5 乙方在每次服务过程及结束后，甲方需配合检查许可软件系统运行是否正常，配合对乙方提供的服务内容及结果进行确认。

第三条 乙方责任

3.1 在甲方向乙方支付相应的服务费后，乙方承诺按照本合同约定的服务范围响应甲方的服务请求，并确保对甲方提供服务的质量。

3.2 乙方为甲方指定服务识别码（拨通XX热线服务中心后，按语音提示进行身份确认和服务类别的选择操作，将需要输入服务识别码）:

第四条 有限保证

4.1 乙方承诺根据本合同的约定向甲方提供服务，但对于因不可抗力或甲方因素导致的延误而给甲方造成的损失不承担任何责任。

4.2 除本合同或其他合同另有约定，乙方对如下软件产品不提供任何支持服务：乙方及乙方代理人之外的任何人未经乙方许可对许可软件进行任何方式的修改而产生的软件；甲方未按照许可合同约定的范围及限制使用的许可软件；甲方所使用的任何

第三方软件产品。

4.3 除本合同或其他合同另有约定，乙方提供的云标准支持服务不包括以下情况：甲方人员非法操作、计算机设备感染病毒、

第三方产品的故障、计算机设备故障、网络故障等导致许可软件无法正常运行；甲方因许可软件遗失、被盗、被误用或被擅自修改、计算机设备故障、网络故障、其他软件的故障、操作失误等情况造成数据混乱和丢失。

4.4 甲方超出本合同范围的服务请求，乙方不予响应。对于云标准支持服务无法解决的问题，甲方可通过购买其他服务产品解决问题。以下无正文附件：XX3产品云标准支持服务清单本清单适用于XX3产品的云标准支持服务。具体服务内容如下：

一、 版本更新客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本（仅提供软件许可，不包含升级服务），保障客户可获取新版本的XX产品。

二、 在线服务

1. 在线知识库：客户可通过XX桌面或XX在线客户服务中心查询并获取自己所需的知识资源（包括常见问题、热点知识、应用技巧、技术文档等）。

2. 在线问答：客户可通过XX桌面或XX在线客户服务中心进行在线知识问答与知识共享，XX工程师将在规定时间内对客户在线提问予以答复。

3. 在线课堂：客户可通过XX桌面或XX在线客户服务中心学习XX产品视频课程，包括产品功能介绍、操作方式、应用技巧等。

4. 服务预约：客户可通过XX桌面使用服务预约功能。XX将按照客户选定的时间给予服务，对问题预先准备，提高处理效率，降低客户时间成本。

5. 服务进度查询：客户可通过XX桌面查询当前服务进程，对服务状态进行全程跟踪。

6. 服务工具：客户可通过XX桌面使用系统检测、E应用评估等工具，帮助客户提升系统应用。

7. 提供方式：724小时网络服务。

三、 热线服务

1. 软件故障诊断：为客户诊断XX软件故障并提供处理建议，保障客户软件正常使用。

2. 软件应用指导：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力。

3. 提供方式：客户服务中心（4008-836-836）58小时热线。

四、 远程服务

1. XX工程师通过远程协助系统和客户电脑建立连接后，通过界面演示、界面指导、文件传输或直接远程控制等方式解决客户使用XX软件过程中遇到的安装、配置、操作应用等疑难问题，提升服务效率。

2. 提供方式：客户服务中心（4008-836-836）58小时远程。

五、 服务工具客户可通过XX桌面使用系统检测、E 应用评估等工具，帮助客户提升系统应用

合同书(篇6)

2022土石方工程承包合同协议标准版是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。土石方工程承包合同协议标准版能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022土石方工程承包合同协议标准版正文内容

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《中华人共和国民法典》、本建设工程有关事项协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程名称： 工程

二、施工地点：

三、承包范围：

3.1 ，挖方不计松散系数，挖方量约 方(含土石方的放炮作业、挖运等)，填方约 立方米。

3.2道路路基范围内积水、淤泥和杂草的清除。

3.3余土外运至甲方指定地点，运距3公里以内。

四、质量要求

4.1 平基土石方道路路床以外，须按给定的平基标高，误差10c以内为达到合格;平基土石方道路路床范围内的平基标高误差应符合设计图相应标准的规定。

4.2 回填每层厚度控制在0.8米以内，回填的土(石)块直径应小于50c。

五、质量保修及履约保证金

平基土石方工程无质量保修及履约保证金

六、合同工期

工程工期从合同签订之日起，合同有效工期为日历天数30天，但阶段性工期应满足甲方的要求。

七、竣工验收

工程竣工后，由甲方委托测量平基标高，甲方组织竣工验收。

八、合同价款及计价方式

工程承包范围内(按照甲方提供的红线图、带地形的土石方计算地点，实行挖方 元立方米，回填方 临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用，和企业管理费、合法利润、安全文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。回填完成后超过的外运部分增加运费

1.05元立方米。

九、付款办法

9.1 工程全部竣工并经验收合格____日以内，支付至合同总造价的80%，结算后十个工作日内一次性付清余款。

9.2 工程竣工验收后，乙方应尽快提交工程结算书。

十、双方责任

10.1 甲方责任

10.

1.1 向乙方提供必要的地下管线资料。

10.

1.2组织对工程的中间验收及竣工验收。

10.

1.3 及时组织相关工程技术人员协调解决工程中的技术问题。

10.

1.4 按合同约定及时办清工程结算。

10.

1.5 按合同约定及时支付工程款。

10.

1.6 因挡工造成停工，工期不予顺延，甲方应协助乙方解决矛盾，但甲方不承担因停工产生的一切损失及费用。

10.

1.7 施工期间，因连续下雨或停水、停电造成停工，工期不予延长，甲方亦不承担因停工产生的一切损失及费用。

10.

1.8甲方不得单方面无故解除合同。

10.2乙方责任

10.

2.1乙方委派 为项目经理， 为技术负责人。

10.

2.2 乙方应根据甲方提交的设计施工图和现场的实际情况，作好施工组织设计和安全文明方案，并在工程动工前五个工作日内提交甲方审批。

10.

2.3按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定的要求和相应的质量标准的合格的规定。凡质量不合格造成的返工费用及其他损失均由乙方自行负责。

10.

2.4 遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。

10.

2.5 乙方必须按甲方双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。

10.

2.6 保证文明施工、安全生产。因乙方原因发生安全事故及造成其他损失，由乙方承担发生的费用，工期不予延长。

10.

2.7乙方应认真按照标准、规范和本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。

10.

2.8 完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。

10.

2.9工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术质料，一式三份，竣工验收后提交给甲方。

10.

2.10 因乙方原因造成的停工，由乙方承担发生的一切费用，工期不予顺延。

10.

2.11 因供水供电部门的原因停水或停电导致的停工，乙方应调整好施工组织设计，并组织好施工管理，甲方不承担由此造成的损失，工期不予延长。

10.

2.12未经甲方及相关部门同意，乙方不得擅自转包及分包工程。

10.

2.13 乙方不得单方面无故解除合同。

十

一、违约责任

1

1.1 乙方违背

10.

2.2、

10.

2.4款规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

1

1.2 乙方违背

10.

2.10、

10.

2.11款的规定，甲方有权不向乙方支付乙方已完成的工程款。

十

二、争议解决

本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由____县仲裁委员会调解,调解不成及时向____县人民法院起诉。

十

三、合同生效及其他

1

3.1 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。

1

3.2 本合同一式捌份，盖章签字即生效，双方各执肆份，具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。

1

3.3 未尽事宜、经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人

承 包 人

________年____月____日

合同书(篇7)

2022电缆电线采购标准合同范本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。电缆电线采购标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022电缆电线采购标准合同范本正文内容

合同编号：_____________ 商品名称 电缆桥架 (以下简称甲方) 出卖方：(以下简称乙方) 签订地点：_____________ 签订时间：________年____月____日

经甲、乙双方共同协商，在平等互利的条件下， 依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程具体情况，甲方将 ____市华沁苑二期小高层 项目工程中的 电缆桥架 制作，由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成，本着平等互利、紧密合作的关系，双方一致同意订立以下合同条款，并按合同条款的规定行使权利和履行义务。双方协商议定如下条款：

第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间

1. 强电桥架部分

标的名称

牌号商标

规格型号

生产厂家

计量单位

数量

单价

金额

交(提)货时间及数量

合计人民币金额(大写)：

2. 弱电桥架部分

标的名称

牌号商标

规格型号

生产厂家

计量单位

数量

单价

金额

交(提)货时间及数量

合计人民币金额(大写)：

3.桥架配电部分

牌号商标

规格型号

生产厂家

计量单位

数量

单价

金额

交(提)货时间及数量

合同书(篇8)

借款合同 篇1

甲方(借款人)，_____________________

身份证号码，_________________________

乙方(贷款人)，_____________________

身份证号码，_________________________

甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。

一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________，于_____________________前交付甲方。

二、贷款利息，_____________________________________________

三、借款期限，_____________________________________________

四、还款日期和方式，_______________________________________

五、违约责任，_____________________________________________

六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(签字)，_____________________

乙方(签字)，_____________________

日期，____________________

借款合同 篇2

甲方，(公司名称)

乙方，(你的基本信息)

甲、乙双方经协商，就乙方向甲方无息借款购买汽车事宜达成协议如下，

1、借款金额，乙方向甲方借款金额为人民币 元。

2、借款利息，甲方向乙方出借的款项在借款期限内不支付利息。

3、借款期限及还款期限，借款期限为 年，即从 年 月 日至 年 月 日止。(可以约定具体如何归还的期限，比如每月或每年的什么时候归还，由公司从个人工资款项中扣回多少元等)。

4、还款方式，如果前面有明确约定，则可以不要。

5、保证条款，(如果公司需要这方面的保证的话，不要就可以不要此条款，要的话根据你和公司的协商进行补充。)

7、其他，公司借款给你如果有什么服务期限或什么附加条款请注明。

8、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方， 乙方，

时间， 时间，

借款合同 篇3

甲方（出借人） （ ）公司

乙方（借款人）（ ）公司

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经原签订战略合作协议书（见附件）协商一致，达成本合同，并保证共同遵守执行。

一、借款金额 ，乙方向甲方借款人民币（大写） 贰万元 （小写， ￥ ）

二、借款用途为 资金 .

三、借款利息，借款利率为月利息 %，按月收息，利随本清。

四、借款期限，借款期限为 年 ，从 年 月 日起至 年 月 日止。如实际放款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具收据，乙方所出具的借据为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

五、甲方以现金的方式将所借款项给乙方。 借款人收款确认，

六、保证条款，

1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。否则，甲方有权要求乙方立即还本付息，所产生的法律后果由乙方自负。

2、借款方必须按合同规定的期限还本付息。逾期不还的部分，借款方有权限期追回借款。

七、违约责任

1、乙方如未按合同规定归还借款，乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。

2、乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款，并要求乙方承担借款总金额百分之 的违约责任。

3、当甲方认为借款人发生或可能发生影响偿还能力之情形时，甲方有权提前收回借款，借款人应及时返还，借款人及保证人不得以任何理由抗辩。

八、合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本合同自各方签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方（签字、盖章）

法定代表人，

乙方 （签字、盖章）

法定代表人，

签订日期， 年 月 日

借款合同 篇4

甲方(借款人)________________

身份证号码，________________

乙方(贷款人)________________

身份证号码，________________

甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。

(1)乙方贷给甲方人民币(大写) ，于 前交付甲方。

(2)借款利息_____________________________

(3)借款期限，________________

(4)还款日期和方式，________________

(5)违约责任，________________

(6)争议解决方式，________________

双方协商解决，解决不成，同意提交 区人民法院(选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可以选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地)

本合同自 生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方(签字、盖章) ________________ 乙方(签字、盖章)________________

合同签订日期 ________________ 合同签订日期________________

借款合同 篇5

出借方， (甲方)

借款方， (乙方)

保证人，(乙方公司法定代表人或者实际控制人)

借款方为扩大生产经营，向出借方借款，保证人提供连带责任担保，经三方友好协商，特订立本合同，以昭信守。

第一条 借款用途，本合同所借款项用于公司经营活动。

第二条 借款金额，人民币叁百万元整。

第三条 借款利息采用固定利息形式，不随国家利率变化，月利息为百分之十。

第四条 借款和还款期限，

1、借款时间共三个月，自 年 月 日起，至 年 月日止。出借方将于 年 月 日之前，将该款项一次性以银行承兑汇票的形式交到借款方财务部门。

2、还款时间与金额，

借款方还款时间为 年 月 日，本金和利息一并以现金或者银行支票形式还清。

3、借款方如当期在约定时间内未清当期款项应按日息计算，如还款日期超过30天应付当期还款金额10%违约金。

第五条 还款资金来源，公司账面金额。

第六条 借贷及保证人三方权利义务，

(一)借款方义务

1、 借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。借款方如发生足以影响偿债能力的重大事项应在该事项发生后三日内通知出借方，否则应承担违约责任。

2、 借款方应当按照合同约定期限还本付息。

(二)出借方义务

出借方应当按期足额将款项交付给借款人。

(三)保证人义务

1、监督借款方按照约定用途使用借款，监督借款方按时还款付息。

2、如借款方不能按时还款付息，以个人全部财产承担连带清偿责任。

第七条 违约责任，

1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议

第八条 协议的变更或解除，

1、借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前 30 日内向出借人提出申请，征得其同意。

2、出借人若单方解除协议，提前收回本金，需提前 30 日向借款人提出告知，借款人只将本金归还，利息清零无需支付。

3、 本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。

第九条 解决合同纠纷的方式，

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任何一方有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十条 其它，

本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，做出书面补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。

出借人(签字)，______________ 借款人(签字)，______________

身份证号，__________________ 代表人，__________________

电话，___________________ 电话，____________________

签订日期，_____年____月_____日 签订日期，____年___月___日

保证人(签字)，

身份证号，

电话，

签约日期，

借款合同 篇6

甲方(出借款人)， (身份证号码， ) 乙方(借款人)， (身份证号码， )

连带责任保证人， 身份证号码，

甲乙双方及连带责任保证人在公平自愿的基础上达成如下协议，

一、甲方愿出借给乙方人民币 伍万元整(￥， 50000.00 元 )，借款期12个月，自20xx 年 5月7日至 20xx 年 5月6日，于订立本合同之时，由甲方给付乙方，乙方保证不用借款从事违法活动。

二、每月利息率为20 ‰，乙方应每三个月付清利息一次，不得拖欠。乙方保证按期归还借款，如果不能按期归还借款，乙方承担甲方追讨该借款的差旅费、律师费、诉讼费等。

三、本合同的债权，甲方可自由转让与他人，乙方不得异议。乙方偿还借款的顺序为先利息后本金。

四、乙方应觅连带责任保证人 叁名，确保本合同的履行。连带责任保证人愿与乙方负连带返还本金、利息和追讨该借款的差旅费、律师费、诉讼费等的责任，并抛弃先诉抗辩权。

五、甲乙双方及连带责任保证人在本合同上签字即表示充分理解并同意本合同的所有条款。

甲方， 乙方，

连带责任保证人， 签订合同日期，二〇XX年五月二日

借款合同 篇7

立合同单位，

___________________(以下简称甲方)

___________________(以下简称乙方)

为明确责任，恪守信用，特订立本合同，共同遵守。

互协条件，

______________________________________________________________________

投资时间及金额，

投资时间共__年零__月。自20__年__月__日至20__年__月__日止。投资实际数额以支用凭证(并作为合同附件)分___次或一次支用。投资总额____万元，其中甲方投资____万元，乙方投资____万元。

供货合同，

__________________________________

产品质量，

__________________________________

资金利息及偿还，

__________________________________

违约责任，

__________________________________

附加条件，

__________________________________

本合同正本一式__份，甲方执__份，乙方执__份，双方代表签字后生效。本合同附件有_______________与合同有同等效力。

本合同修改、补充须经双方协商方有效。

甲方，(盖章) 乙方，(盖章)

地址， 地址，

法人代表， 法人代表，

开户银行及帐号，

签约日期， 年 月 日

签约地点，

知识延伸，补偿贸易的种类

按照偿付标的不同，补偿贸易大体上可分为三类，

1、直接产品补偿。即双方在协议中约定，由设备供应方向设备进口方承诺购买一定数量或金额的由该设备直接生产出来的产品。这种做法的局限性在于，它要求生产出来的直接产品及其质量必须是对方所需要的，或者在国际市场上是可销的，否则不易为对方所接受。

2、其它产品补偿。当所交易的设备本身并不生产物质产品，或设备所生产的直接产品非对方所需或在国际市场上不好销时，可由双方根据需要和可能进行协商，用回购其它产品来代替。

3、劳务补偿。这种做法常见于同来料加工或来件装配相结合的中小型补偿贸易中。具体做法是，双方根据协议，往往由对方代为购进所需的技术、设备，货款由对方垫付。我方按对方要求加工生产后，从应收的工缴费中分期扣还所欠款项。

上述三种做法还可结合使用，即进行综合补偿。有时，根据实际情况的需要，还可以部分用直接产品或其它产品或劳务补偿，部分用现汇支付等等。

借款合同 篇8

根据我国民法典民法典等法律规定双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，一致同意订立本合同书。

第一条委托内容

甲方缺乏流动资金，并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资，甲方现委托乙方寻找、介绍出资方，协助甲方完成融资人民币万元，乙方同意接受委托，双方签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。

第二条居间人权利义务

1、乙方在接受甲方的委托时，甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明。

2、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资项目的相关情况。

3、乙方应认真完成甲方的委托事项，积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

4、乙方在代理甲方的委托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

5、乙方对甲方所借款项不承担任何性质的`担保责任。

第三条甲方需承担的费用

1、若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署借款合同，甲方应向乙方支付人民币元（大写，万元整）作为乙方酬金，甲方应于本合同生效之日一次性支付酬金，酬金的有关税款由甲方负担。

2、若甲方未能按时支付酬金，乙方有权要求甲方按照日千分之五的比例支付滞纳金。

3、本合同项下资金的使用期限为月/日（自年月日至年月日止）。期满时如甲方仍需继续使用该笔融资，则须与乙方另行签订居间服务合同，服务费用由双方根据实际情况另行约定。

第四条违约责任

本合同的任何一方违反本合同的约定给对方造成损失的，都应当赔偿另一方因此而遭受的损失，并支付本合同居间报酬总额的130%作为违约金。

第五条争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

第六条其它事项

1、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；

甲方（公章），_________

法定代表人（签字），_________

_________年____月____日

乙方（公章），_________

法定代表人（签字），_________

_________年____月____日

合同书(篇9)

发包单位：________________ (以下简称甲方)

承包单位：________________(以下简称乙方)

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概述：

1、工程名称：________________改造

2、工程地址：________________

3、分包工程范围和内容：____________改造及附属工程

4、分包形式：包工包料

二、工程项目期限：

自________年____月____日起开工至________年____月____日止完工。

三、协议内容：

安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;

(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

制度法规。

督促施工人员严格遵守、认真执行。

防火工作;甲方指派 同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的'后果自行负责。

由乙方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向 团风 城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护检察部门、办理施工登记手续。

贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等)，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

其他：

本协议经双方代表签字后盖章即生效：协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执二份，安监站、中心学校各一份备案。

甲方法定代表人：________ 乙方法定代表人：________