履约承诺书模板

【#范文大全# #履约承诺书模板#】透过文档处理信息，我们能够快速传递和分享信息，很多时候为了提升自己的能力会接触到范文。你对参考范文有多少经验呢？关于“履约承诺书”的相关信息已为您准备就绪，务必要好好阅读，希望这篇文章能给您带来许多有意义的收获！

履约承诺书 篇1

致：

招标人(甲方)：

乙方：(履约保证方)

根据甲方招标工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定

国家和省有关法律、法规和政策的规定，甲方确定乙方为项目。为便于甲方对项目全过程实施跟踪管理，保障项目顺利实施，乙方向甲方作如下履约保证：

第一条：项目基本情况

项目位置

项目性质装修面积20xx履约承诺书范例

开工日期竣工日期

第二条：乙方持本保证书及相关资料向甲方，取得项目的开发经营权。

第三条：甲方对该项目全过程负有监督检查管理的职责;乙方应严格按照规划设计要求和装修期限进行作业施工，确保质量及工期，接受甲方验核。乙方未按期开工或者施工进度未达到本履约书要求的，按照签订合同内容做出相应处罚。

第四条：乙方保证项目配套设施和基础装修应与本次项目同步实施

第五条：各项配套设施和基础装修进度安排：

基础装修工程：开工日期完工日期

隐蔽工程：开工日期完工日期

软装工程：开工日期完工日期

配套工程：开工日期完工日期

其他：

第六条：项目竣工后，乙方应当组织项目综合验收;乙方应当自综合验收合格之日起5日内，将装修项目综合验收报告报甲方备案。本项目经综合验收合格后，方可交付使用;未经综合或综合验收不合格的，乙方不得交付。

第七条：乙方应按期报送房地产统计信息月报。一年内两次不报的视为企业不良行为，记入企业信用档案;三次不报的视为企业资质年检不合格。

履约保证方：(章)

法定代表人：(签字)

年月日

履约承诺书 篇2

1.3投标保证金

投标保证金证明(粘贴投标保证金收据复印件)

1.4工程相关承诺书

1.4.1不更换项目经理、技术负责人的承诺书；

1.4.2项目经理、技术负责人到岗承诺书；

1.4.3项目班子其他管理人员承诺书；

1.4.4 保证不转包、不违法分包的承诺书；

1.4.5 质量、工期、安全、文明施工的承诺书；

1.4.6 保证不借资质的承诺书；

1.4.7 保证不围标、不串通投标的承诺书；

1.4.8 履约承诺书；

1.6.9 对专业工程进行总承包管理、协调并提供配合服务的承诺书。

1.4.1、不更换项目经理、技术负责人的承诺书

致： （招标人）

作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

1、在该工程项目合同执行过程中不更换项目经理、技术负责人，项目经理和主要技术负责人只承担本工程的施工任务；如我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金

2、如因特殊原因需要更换项目经理、技术负责人，我公司会提前14天以书面形式报告，在征得招标人同意并在鄂州市招投标监督管理局备案后，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

3、我公司承诺，即使征得了招标人和鄂州市招投标监督管理局的同意，该行为仍视为我公司违约。若更换项目经理，按中标价的1%支付违约金；更换技术负责人按中标价的0.5%支付违约金。

4、招标人认为有不能胜任相应岗位的承包人管理班子成员，可要求中标人（承包人）更换和调整，直到满意为止，并按中标价的0.5%支付违约金。

投 标 人(盖章)：

法定代表人（签字）：

年 月 日

1.4.2、项目经理、技术负责人到岗承诺书；

致： （招标人）

作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

1、在该工程项目合同执行过程中项目经理、技术负责人在场，且严格接受业主的考勤制度和请假制度。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%，每工作日在岗工作时间不得少于 6 小时；

2、项目经理、技术负责人确有特殊情况需请假要离开现场的，时间在半天以内的须经监理总监书面同意；半天以上两天以内的须经监理总监出具书面意见后，报发包人代表同意后并报鄂州市招投标监督管理局备案。离开前应书面指定临时代表，代为行使其权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理或技术负责人的行为。

3、项目经理、技术负责人未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，离岗一次按10000元支付违约金；第二次离岗的按20000元支付违约金；第三次以后的每次按50000元支付违约金，合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过20天的，按违约处理，除由承包人（中标人）支付违约金、罚款外，由发包人按规定清除出场，记不良行为记录，由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。

投 标 人(盖章)：

法定代表人（签字）：

年 月 日

1.4.3 项目班子其他管理人员承诺书；

致： （招标人）

作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

除项目经理、技术负责人按投标文件承诺的到位外，我公司不会派投标文件承诺的项目班子其他管理人员以外的人员参与管理本工程，否则视为我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。同时由发包人向鄂州市招投标监督管理局报告。由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。

投 标 人(盖章)：

法定代表人（签字）：

年 月 日

1.4.4、保证不转包、不违法分包的承诺书

致： （招标人）

作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：在该工程项目合同执行过程中，绝不转包或违法分包。若有转包或违法分包行为，我公司愿意接受以下处罚：

1、由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作一次不良记录；

2、合同履行期间发包人有权责令其出场，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。

3、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

投 标 人(盖章)：

法定代表人（签字）：

年 月 日

履约承诺书 篇3

一旦我公司中标，我公司保*严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规范*文件的规定，以下小编为大家介绍投标人履约情况承诺书文章，仅供参考!

投标人履约情况承诺书1

致投标人:公司

我公司决定参加贵方工程招标编号:工程的竞标，并完全接受贵方招标文件[投标人须知"中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺:

1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方[投标人须知"确定的原则以及示范文本、招标文件合同专用条款及补充条款的约定，于接到贵方中标通知书5日内(不能或拒绝按招标文件的要求)与贵方签订固定综合单价的工程施工合同。

2、一旦我公司中标，我公司保*在确保本工程按期完成。

3、一旦我公司中标，我公司保*工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规范合格标准的要求。

4、一旦我公司中标，我公司保*严格按照施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理安排各工种、工序的衔接，确保工程安全和文明施工。

5、一旦我公司中标，我公司保*严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规范*文件的规定，决不挂靠、或对工程进行转包和分包。

6、一旦我公司中标，我公司保*对于工程施工中(因设计变更、修改等)增减项目，严格按照投标人须知中的有关规定，按时编制增减预算报贵方审核，并保*接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

7、我公司保*在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书，并遵守本承诺书的条款。

8、我公司若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受贵方的任何经济处罚。

法定代表人

或授权委托人(签字):承诺人(盖章):

20xx年2月16日

投标人履约情况承诺书2

xx-xxx-xx〈招标人(业主)〉:

我单位自愿参加xx-xxx-xxx-xxx-xxx-x工程的投标，保*我们提供的资质*书、营业执照、项目经理班子组*员的职称学历与资格*书、业绩或有关*文件等真实有效。保*不串标、围标、买标、卖标。

若有幸中标，在工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期、质量、安全，保*按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员(包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员)按时全部到位，未经业主同意不随意撤离；保*按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施；保*不违法转包、不非法分包所中标工程，随时接受业主及其代表的检查和监督。

若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺，甘愿接受没收投标保*金或履约保*金的处罚，无条件撤出现场和业主的其他处罚。

投标人:xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx(盖章)

履约承诺书 篇4

履约承诺书范文

甲方: （以下简称甲方）

乙方： (以下简称乙方）

为推行项目法制施工，强化项目管理，增强企业集团优势。经甲乙双方友好协商，本着互帮互利、共同发展的原则，甲方将设立 项目部 ，合作方必须做出以下承诺：

1、在合同价款中，乙方确认已综合考虑了下列因素和费用，并已计入合同总价中：

(1) 乙方确认在合同总价中包含了工程中所有的临时占地（临时便道、预制厂、生活区等），并且费用总额包干；临时占地协调、租用、还耕、绿化等均由乙方负责；

(2) 承包人装备险和职工人身意外伤害险由乙方自行投保，保险费自行承担并支付，已包含在合同总价中；

(3) 本合同工程实施过程中乙方需缴纳的税费（除项目部供应材料税及业主代扣税外）均已计入合同总价中；

(4) 由于本项目工期紧，乙方为保证工程质量采取的冬季、雨季、夜间条件下继续施工的各项质量保证措施而发生的费用已包含在合同总价中；

(5) 取、弃土场由甲方协调确定并承担费用，乙方签订合同时已充分考虑运距及其他因素，有关费用已包含在合同总价中；

(6) 施工中的施工便道、临时用水、临时用电（除甲方必须的施工电力设施安装外）费用已计入合同总价中；

(7)

(8) 主线跨河、跨路的有关费用已计入合同总价中； 在本合同执行期间，因劳务、材料（除项目部供应材料外）、设备等价格上涨而对工程成本产生的影响，乙方已充分考虑并计入合同总价中；

(9) 工程中的建筑工程一切险、第三方责任险由甲方投保，乙方完全接受。

2、乙方进场施工前须向甲方缴纳所承包工程造价1%的履约保证金。该保证金在乙方按甲方要求进驻必须的人员、机械、设备进场施工两个月后分三次退还，且不经甲方同意不得擅自撤离人员、机械设备，如有上述情况甲方有权扣除乙方所缴纳的履约保证金。

3、乙方进场后，由双方代表成立工程量核查小组，依据批准的施工图设计文件，结合工程实际情况，对本工段工程量清单中所有工程量进行一次认真细致的核查，工程量清单核查修正后由双方代表共同签字确认，以修正后的工程量清单替换原工程量清单，乙方表示完全同意。

为保障双方的共同利益，甲方认为乙方合同价中不合理报价较多，甲方决定依据双方合同价的工程量清单在保障乙方对应工程量合同总价不变的基础上对工程量合同单价进行调整，以调整后的工程量清单替换原工程量清单，乙方表

第2 / 3页

示完全同意。

4、新增变更工程项目有清单单价的，按合同签订单价执行；没有清单单价的，甲方收取该项目总价12%的管理费。新增变更工程项目经甲方、监理、业主验收合格，变更资料按业主要求完整上报，且批复计量后予以结算。

5、乙方承揽工程施工撤场前应结清当地材料款、机械费、农民工工资等债务，否则经核实后，甲方有权从工程款中双倍扣除未结清部分用于支付。

6、双方签订的合同清单内有业主统一安排施工工程项目的，必须服从甲方安排从原合同中剔除该项目（如伸缩缝、防水层等）。

7、乙方应当执行甲方制定的有关工程管理办法（如质量管理办法、安全管理办法、工程验收办法、劳动竞赛方案等）。

8、本承诺书与目标责任书具有同等法律效力，经双方签署立即生效。

9、本承诺书一式三份。甲方二份，乙方一份。

甲方:（盖章） 乙方:

代表： 代表：

日期： 年 月 日

履约保证书格式

年月日

致　(工程业主)：

履约书第号

根据本保证书，我们双方，即以下简称“承包人”的公司(地址)与以下简称“保证人”的__________________银行(地址　)，明确向以下称为“业主”的立约承担总额为美元的保证金。对该项金额的'支付，承包人与保证人双方本身，其继任者及受让人均应共同根据本保证书受有不可推委的约束。

有鉴于根据业主与承包人双方达成的协议，承包人业已签订了一项合同(以下简称“上述合同”)，并遵照上述合同规定条款，完成工程的供应、安装、建造、配套竣工、试运转及维修等工作。

兹将上述保证书的条件开列如下：如承包人正确履行和遵守上述合同中根据实际目的、意图和含义需由承包人履行和遵守的条件及规定，或如承包人违约时，保证人应根据本保证书履行约定义务，以最高达到上述保证金的款额赔偿业主由此而蒙受的损失，此后本保证书的义务即告终止无效，否则直到年月 日以前，本保证书仍应完全有效，但必须业主与承包人双方签订的合同条款或按合同拟予施工工程的范围或性质有任何变更，以及业主或工程师对合同所规定的期限有所修改或业主或工程师一方就有关上述合同的任何事项作出任何缓期或减免，均不应使保证人不承担上述保证书规定的责任。

为以上事项，承包人与保证人业已在本保证书上签字，以资证明。

承包人名称________________

姓名______________________

职务______________________

签名与盖章________________

履约保证金承诺书

本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就 平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工 项目(招标编号：2015-gc-g-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额 中标金额的10% 。

1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

2、履约保证金应为转账或现金。

3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。

投标人名称(承包人)： (单位公章）

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

法定代表人或授权代表： ( 签 字 ) 年 月 日

履约承诺书

致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区

我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。

1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。

2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。

3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。

4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚；超过5天，工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚；超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5％对已完工工作量进行结算。

5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。

6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。

7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。

8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。

9、我方保证在工程质量方面做到下面几点：

承诺人签字：

履约承诺书

阜阳市建设委员会：

如果我方在贵中心组织的投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按要求向贵中心专户缴纳中标保证金。

同时按《中标通知书》的要求，履行签订合同前的一切责任和义务。 特此承诺！

投 标 人（公章）：扬州润光照明电器有限公司

授权人/代理人（签字或盖章）：

承诺日期：2015年5月18日

中标单位履约承诺书

兹有 参加招标编号为 的 工程 标段的招投标活动，并有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺不发生转包和分包行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格履行合同 ，保证工期、质量和安全；

6 承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

7、承诺我公司将按照规定，加强本项目的管理，并根据项目需要在资金、设备和技术等方面给予保证；

8、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

承诺人：中标单位（公章）：

法定代表人或分管负责人（签字）：

联系电话： 传真：

承诺日期： 年 月 日

注：本承诺书由中标单位的法定代表人或分管负责人在参加约谈时签署，可根据招标文件增加承诺事项，但不得减少承诺内容。

履约承诺书 篇5

本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号： )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。

1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。

2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；

3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；

4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。

6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

投标人名称(承包人)：

公章：

银行账号：(包括开户行地址、电话等)

开户行地址：

开户行电话：

法定代表人或授权代表(签字)：

年月日

履约承诺书 篇6

本企业郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争， 损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益 或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不出卖资质，让他人挂靠投标；

八、不恶意压低或抬高投标报价

九、不扰乱开化县招投标市场秩序；

十、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

一、连续施工承诺

1、我公司承诺中标后，我公司将拨付一定的款项，做到资金专款专用，保

证工程施工的连续性。

2、我方承诺在工程款暂不到位的情况下保证连续施工30天。

3、我方承诺节假日期间不间断施工，确保按时完工。

二、劳动力计划承诺

为保证劳动力充足，满足施工进度计划，公司拟投入自有优秀施工队伍。工程施工前，组织专业技术工种人员进行培训教育，熟悉了解本工程的施工特点，掌握各项目的施工工艺和技术标准，为工程施工顺利进行创造条件。组织施工人员在开工前3-5天进场。

三、保证农民工工资承诺

1、截止本工程开标之日止，我公司无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣农民工工资的行为。

2、我公司将按规定的数额及时足额交纳农民工工资保障金。

3、一旦出现拖欠农民工资及其他职工工资的，贵方可从农民工工资保障金中先予以划支。

四、其他承诺

1、我方保证工程质量达到合格标准。

2、保证在招标文件规定的工期内完成工程施工。

3、我方保证自行施工完成中标工程，不挂靠、不转包、不出借企业资质。

4、如我方中标，我方保证工程开工时项目经理及主要技术人员进驻施工现场，在现场办公，直至工程结束。

履约承诺书 篇7

履约保*金承诺书(1)

*方：

乙方：

本履约保*金合同由双方于年月日在市订立。

为了明确双方权利、义务，依据《中华*共和国合同法》及其他有关法律法规规定，*、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条鉴于*方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保*其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向*方提供履约保*金。

第二条保*范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向*方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条保*金额

乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写**元(￥)作为履约保*金交付给*方，此笔履约保*金乙方委托*方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

第四条保*方式为履约保*金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向*方支付的违约金或损失赔偿额。

第五条保*期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保*期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由*方通知银行直接将履约保*金(无息)划回乙方账户。

第六条乙方向*方提供履约保*金后，*方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金*。

第七条争议的解决

本合同适用中华*共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地*法院提起诉讼。

第八条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保*金之日起生效。

第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。*方执壹份，乙方执壹份。

*方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人或授权代理人(签字)：法定代表人或授权代理人(签字)：

履约保*金承诺书(2)

本保*金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号：)所签定合同的履约保*金。履约保*金额(大写)。

1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。

2、履约保*金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保*金中扣除;

3、履约保*金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务;

4、承包人保*在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保*金。履约保*金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保*金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

5、履约保*金应为银行支票、汇票或现金。

6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保*金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

投标人名称(承包人)：

公章：

银行账号：(包括开户行地址、电话等)

开户行地址：

开户行电话：

法定代表人或授权代表(签字)：

年月日

履约保*金承诺书(3)

本保*金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目(二期)工程施工项目(招标编号：2015-gc-g-026)所签定合同的履约保*金。履约保*金额中标金额的10%。

1、承包人保*在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保*金。履约保*金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保*金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

2、履约保*金应为转账或现金。

3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保*金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保*金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。

投标人名称(承包人)：(单位公章)

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

法定代表人或授权代表：(签字)年月日

履约承诺书 篇8

履约保证书范本

篇一：履约保证书

致：西藏天怡公司国道219线新藏公路达吉岭至国杰（22道班）段改建整治工程第B合同段项目经理部

我 （下称“劳务协作队”）拟承担西藏天怡路桥工程有限责任公司（下称“管理方”）国道219线新藏公路达吉岭至国杰（22道班）段改建整治工程项目第B合同段内部分工程劳务工作，我愿意遵守管理方的《西藏天怡路桥工程有限责任公司操作层管理暂行规定》的规定，并愿意向管理方交纳履约保证金人民币肆拾万元,（小写：￥400000.00）。我宣布管理方有权在出现下列情况之一后对该保证金具有完全支配权，同时不免除我的责任：

1. 劳务协作队未能签署或拒绝签署劳务协作合同书；

2. 劳务协作队在施工过程中由于自身原因中途撤场；

3. 劳务协作队撤场后阻止管理方对工程的后续组织安排；

4. 劳务协作队拒绝执行业主或监理或管理方的工程指令；

5. 劳务协作队员工对业主或监理或管理方人员进行人身攻击；

6. 劳务协作队未能及时发放员工工资造成纠纷；

7. 劳务协作队未能妥善处理工伤事故造成民事纠纷；

8. 劳务协作队或劳务协作队员工在工程实施过程中发生违法乱纪行为造成恶劣后果；

9. 劳务协作队在工程实施过程中不遵守项目环保规定造成严重后果；

10.劳务协作队在工程实施过程中以项目经理部名义或公司名义对外发

生经济关系；

11.劳务协作队或劳务协作队员工在工程实施过程中对已完成工程主体或管理方资产进行蓄意破坏；

12.劳务协作队或劳务协作队员工在项目实施过程中向第三方泄露管理方机密的；

13.劳务协作队拒绝接受管理方按招标文件或合同规定扣留保留金；

14.劳务协作队或劳务协作队员工在工程实施过程中未能按业主要求保证施工路段畅通或对过往车辆进行敲诈勒索。

15. 劳务协作队违反了《工程施工劳务协作合同书 》中的其他约定的内容等。

本保证书在整个项目实施过程中有效，工程完工后由管理方项目经理部出具报告说明劳务协作队在整个施工期没有出现上述任何一种情况，管理方在7天内向劳务协作队返还履约保证金。

劳务协作队：

代表签字：

日期： 年 月 日

篇二：履约保证书

承包人履约保函

（发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日签订了 （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。 我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币 元（大写）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。 你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣 工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2 ）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定 义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承 包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符 合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满 次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保 证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向你 方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下 的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的， 我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外），如 加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而 加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管 辖地法院为 法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指： 。

担 保 人(金融单位)： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

篇三：履约保证书

履约保证书

致******：

我司为专业****厂家，技术水平、综合实力都处于业内领先水平，具有******资质。此次有幸承建贵司******项目，鉴于****行业目前尚无国家强制性的规范，我司在此郑重承诺：我司将严格按照合同约定，根据项目现场工期要求，与业主、总包及其它相关分包单位互相配合，保质、按时完成****分项工程，确保项目整体工程按计划完成。

篇四：履约保证书

履约保证书

为保证农村产权交易合同（编号: ）的顺利履行，同时保证合同双方权利义务的严格遵守，特别是保证农用地的农业用途，防止农用地的非农化、非粮化，受让方转让方，保证合同的履行，如果受让方发生违约行为，保证金不予退还。

受让方： 转出方：

见证方：

年 月 日

篇五：18、履约保证书

中华人民共和国

青岛世茂诺沙湾B区项目

外墙保温涂料指定分包工程

履约保证书

致 ：青岛世茂滨海置业有限公司 保证书编号：

地址 ： 开立地点 ：

开立时间 ：

根据本保证书，我方，即法定办事处设于

的（以下简称“担保人”）明确地向青岛世茂滨海置业有限公司（以下简称“业主”）承担总额为RMB￥ （大写人民币 ）的保证金。

对该项金额的支付，担保人与他们的继任者及受让者均应根据本保证书受到不可推诿的约束。

我们现于 年 日在本保证书上签字盖章。 月

有鉴于：

（一） （以下简称“分包单位”）与总承包单位

签订之青岛世茂诺沙湾B区项目外墙保温涂料指定分包工程之合同（以下简称“分包合同”）；及

（二） 业主是应担保人的要求批准总承包单位与分包单位签订分包合同；

及

（三） 担保人应分包单位的要求向业主提供本保证书，以保证分包单位将会如约履行分包合同内所述的义务及责任。

本保证书条件如下：

（1） 基于业主承担保人要求同意总承包单位与分包单位签订分包合同，假如分包单位不能正确履行遵守合同内根据实际目的、意图、意义需由分包单位履行及遵守的所有条款、条文、条件及规条（违约事宜经由业主向担保人发出书面通知后，便被视为有充分证明及作实），担保人同意在收到有关书面通知及要求后，无需对违约事宜作进一步证明，或要求分包单位确认索偿的金额是否应付，便立即以最高达到本保证书所订明的金额赔偿业主的损失，此后本保证书的义务即告终止无效，若赔偿金额未达到本保证书订明的最高保证金额，则本保证书仍应完全有效；同时，即使分包合同的条件，或有关工程的`完成及维修的范围及性质有任何变更，又或业主方对分包合同作出缓期或减免，或就分包合同的任何事项对分包单位作出纵容、容忍、宽恕、赔偿、让步的行为，又或分包单位未能管理妥善以防止错漏出现，均不能使担保人免于承担本保证书规定的责任。

（2） 业主可强制执行本保证书，无需先作出任何行动或诉讼，或先获取任何裁判或判决。

（3） 本保证书对担保人，以及他们的继任者及受让者有约束力（但担保人不得在取得业主的书面认可前，将其有关本履约保证书的权利和／或责任转让），并应确保业主及其继任者及受让者的利益。业主有全权及自由转让本保证书的利益，无需取得担保人的确认但业主需通知担保人，而当转让情况发生时，担保人仍会受本保证书的所有条文及条件所绝对约束，并将受让人视为业主。

（4） 时间是本保证书的要素、关键，若业主未能或延迟行使本保证书规定下的任何权利、补救方法、权力或特权则不得作为对该权利、补救方法、权力或特权的放弃；任何单独或部份行使上述权利、补救方法、权力或特权则不得排除其它或进一步行使该权利、补救方法、权力或特权或排除行使实施任何其它权利、补救方法、权力或特权。本保证书赋予业主的各项权利、补救方法、权力及特权是累加性的，并不排除法律规定的任何权利、补救方法、权力或特权。

（5） 任何根据本保证书发出的通知，在交付时须被视为已经送达。用预付邮资信件发出的通知，在邮戳的日期四十八小时后须视为已经送达，用电传或图文传真发出的通知，在拍发时须视为已经送达。

（6） 根据本保证书支付的款项应为净支付额。所有现在或将来的任何税项、税务、索偿、酬金、任何性质和任何人要求扣除或扣缴均不能从任何根据本保证书支付的款项中扣除或扣缴。

（7） 本保证书的效力独立于分包合同，即使分包合同内任何条款或内容出现不合法、失效或作废，担保人对本保证书的责任亦不能减免及作废。且本保证书的个别条款的修改或失效或无效，绝不会影响其它条款的效力。

（8） 本保证书自签署之日起生效，且一经签署不可撤销，在业主方按总承包合同条件相关条款约定而发出的总承包合同实际竣工证书内所订的日期内，本保证书有关的任何索偿事宜仍完全有效。

（9） 本保证书将受中华人民共和国法律约束及按中华人民共和国法律解释，因本保证书而引发的一切争议，提交工程项目所在地的人民法院诉讼解决。

担保人： 分（支）行 /银行

由

董事

代表担保人正式签字及

盖上公章

在场证人

履约承诺书 篇9

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加大兴区大悦春风里保洁服务项目（二标段）项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会或相关人员行贿、以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

九、加强对分包项目管理，对所分包项目的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十一、保证提供服务符合招标文件标准和技术要求，不得未经甲方同意调整招标内容的技术标准及要求。

十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十三、其他承诺。

xxx

20xx年xx月xx日

履约承诺书 篇10

建筑工程履约承诺书是建筑项目中非常重要的一份文件，它旨在明确双方的责任和义务，确保工程按时、按质完工。以下是一篇关于建筑工程履约承诺书的详细、具体且生动的文章，帮助读者更好地理解其内容和重要性。

建筑工程履约承诺书

随着城市建设的快速发展，建筑工程在我们的生活中起着重要的作用。为了确保建筑工程的顺利进行，在具体施工前，双方往往会签订建筑工程履约承诺书。这份文件是承包商和业主之间就项目完成的时间、质量和费用等方面达成一致的法律约束文件。

建筑工程履约承诺书的重要性不可低估。它起到了确保双方信守承诺的作用，为项目的顺利进行提供了保障。在签订履约承诺书之前，承包商和业主通常会通过商讨和协商来确定具体的工期、质量要求和费用等事项。然后，这些约定会被写入履约承诺书中，双方在签字确认后对其具有法律约束力。

在建筑工程履约承诺书中，通常会包含以下几个方面的内容：

1. 工程质量：承包商会承诺按照国家和行业的相关标准和要求进行施工，确保工程质量符合规定，并在履约承诺书中明确标注了各种检验和验收的测评标准。

2. 工期要求：业主和承包商会共同商定工程的时间周期，并在履约承诺书中明确规定。承包商要按照工期要求按时交付工程，确保没有延期发生，并必要时提前向业主提交变更工期的申请。

3. 工程费用：承包商会在履约承诺书中明确规定工程费用的支付方式、金额和周期。业主有义务按时支付费用，并承包商有责任保证施工过程中不会产生额外的费用。

4. 意外风险管理：履约承诺书中通常会有关于工程意外事故、自然灾害和其他潜在风险的管理要求。承包商要负责在工程期间采取必要的安全措施，保证工程的安全性和稳定性。

每当签署建筑工程履约承诺书时，双方都要明确自己的权利和责任。这份文件对双方来说都是非常重要的，因为它意味着双方都要信守承诺，并为此承担法律责任。如果一方不履行约定的义务，另一方则有权对其采取相应的法律行动，以保护自己的合法权益。

除了明确双方的各项责任和义务外，建筑工程履约承诺书还可以起到强化沟通和合作的作用。这份文件要求双方在整个工程期间保持密切的合作和沟通，及时解决工程中出现的问题，确保工程按时、按质完工。

总而言之，建筑工程履约承诺书是确保项目顺利进行的重要文书，具有重要的法律意义。它明确了双方在工程中的责任和义务，并将其纳入法律约束。签署履约承诺书不仅可以减少纠纷的发生，还能提高工程的质量和效率。因此，在进行建筑工程前，双方务必认真谨慎地签署建筑工程履约承诺书，并遵守其中的规定。只有这样，才能确保建筑工程的顺利进行，让我们的城市更美好更安全。

履约承诺书 篇11

我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保

函格式及要求出具履约保函

投标代表签字：

投标单位盖章：

履约保证函格式

开立日期：

保证函号：

保证函金额：

受益人：

兹开立本保证函作为（下称卖方）与_________________（下称买方）为

（下称工程）提供 （下称货物）于年 月 日签订的 号合同的履约保证函。（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元：

a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，

包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约）。只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的5个工作日内）以该通知中规定的方式向买方支付 元人民币。

b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、

关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。

c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。

d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天（20xx年1月31日）

内有效。

e) 本保证书失效后请退还本行。（开立行名称） （开立行代表签字）

履约承诺书 篇12

履约服务承诺书是企业与消费者之间的一份协议，也是企业应该遵循的行为准则。它是一种法律约束力的文件，其主要目的是为企业提供一种承诺，在向消费者提供服务时，遵守相关规定。这一承诺可以为企业赢得消费者的信任和忠诚度，提高企业的竞争力和声誉。

一份优质的履约服务承诺书，不仅应该体现企业的诚信守信，还应该具备以下几个方面的特点：

首先，要明确服务内容和服务标准。这是承诺书中最重要的部分，也是客户最关心的问题。企业应根据客户的需求明确服务内容，并在承诺书中明确服务标准，以便客户清楚地了解到企业将为他们提供何种服务以及服务的质量标准。只有这样，客户才能对服务进行评估并进行合理的投诉。

其次，要有明确的服务时间和服务效果。企业应该根据实际情况，在承诺书中明确服务时间和服务效果，并积极与客户沟通、确认，确保客户在所约定的时间内获得令人满意的服务效果。如果出现任何不符合约定的情况，企业应该承担相应的责任并主动与客户进行解决，确保客户的利益受到保护。

第三，要提供一流的服务体验。优质的服务体验是建立良好企业与客户关系的关键。企业应该在承诺书中明确提供一流的服务体验，如员工专业、态度友善、服务态度等方面，在服务过程中注重细节并不断提升客户满意度，打造品牌口碑。

第四，要有合理的赔偿机制。虽然不希望发生错误或不良事件，但一旦发生，企业应该有合理的赔偿机制。这种机制需要在承诺书中明确规定，包括赔偿标准和赔偿方式等。这可以让客户对企业的保障感更强，也让企业的声誉得到提升。

最后，要建立有效的监督机制。企业应该建立一个有效的监督机制，以确保履约服务承诺书能得到有效的执行。这可以通过企业内部的管理制度和客户反馈机制等途径实现。只有在保证承诺书具备合规性的情况下，才能更好地为客户提供服务。

总之，一份优质的履约服务承诺书可以让企业与客户之间形成良好的互动关系，增加客户的信任度和忠诚度，提高企业的声誉和竞争力。企业应该重视履约服务承诺书的制定，不断完善其中的内容和执行机制，以为客户提供更加优质的服务。