趣祝福logo
地图 > 祝福语 > 范文大全 > 外墙保温合同 >

外墙保温合同(模板12篇)

外墙保温合同(模板12篇)

趣祝福范文大全随着现代社会法律知识的传播,我们在许多场合都会起草合同。人们会自愿地签署合同,以保护双方的权益。通常而言,起草合同的方法有哪些呢?以上观点仅供参考,不能代表所有人的看法。

外墙保温合同【篇1】

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国建设工程施工合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则给甲、乙双方友好协商达成如下协议:

第一条:工程概况

1、工程名称:微山悦达广场商铺

2、工程内容:聚笨颗粒沙浆抹平和挂网格布

3、工期要求:开工时间 年 月 日竣工日期 年 月 日

4、工程量:大约7000平方米,以实际竣工验收为准。

5、质量标准:执行国家标准及甲方要求。

第二条:合同价款及技术要求

1、2cm颗粒抹平:11元/平方米。

2、2cm颗粒抹平挂钢丝网:17元/平方米。

3、2cm颗粒抹平挂网格布: 元/平方米。

4、技术要求:2 cm聚笨颗粒抹平及抹3-5mm抗裂沙浆挂网抹平。

第三条:安全事项

加强安全教育,提高安全意识。乙方应严格按照安全标准施工,乙方设备必须符合国家安全标准及规定,且性能良好。在施工期间发生事故及伤亡,由乙方完全负责,甲方不承担任何责任及连带责任。

第四条:工程价款支付

1、工程预付款:合同鉴定生效后,无预付款。

2、工程进度款:设备进场五天后,支付乙方 元生活费。

3、工程结算款:完成工程总量的60%,拨工程款30%,完工后付80%工程款,竣工后由甲方,工地监理、质检站、消防部门验收合格后付到工程总款的95%,扣留5%作为质保金,质保期为1年。

第五条:双方责任

1、甲方责任

①组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行技术交底。

②甲方负责协调乙方与其他施工单位的关系,保证施工顺利进行。

2、乙方责任

①乙方必须按国家及地方有关规定和标准进行施工。

②乙方必须按甲方要求的工期按时完工,并保证质量及安全生产。

③乙方必须接受甲方的'监督、管理,严格按照甲方的指令和国家施工规范施工。

④工程乙方不准转地包他人。

第六条:违约责任

1、甲方如不能按期支付工程款,应承担工程由此延误的责任。

2、乙方不能按甲方要求的工期完成,扣除工程总价的5%违约金。

3、乙方施工质量达不到约定的质量标准,应按甲方要求及时修改,并包赔甲方的经济损失。

第七条:合同争议的解决

甲、乙双方因工程施工合同发生争议,应通过协商解决,如经协商后不能达成共识,可诉至当地市人民法院。

第八条:其他

1、合同的生效与终止:本合同经双方签字盖章后生效。乙方完成合同规定的全部工程量、甲方付清全部工程款后,本合同终止。

2、本合同一式二份,甲、乙双方各执两份。

甲方:

____年____月____日

乙方:

____年____月____日

外墙保温合同【篇2】

甲方单位:(以下简称甲方)

乙方单位:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规结合本工程具体情况,经双方共同友好协商,就本工程的外墙内保温分包项目,达成如下协议:

第一条工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、分包工程内容及范围:

1、外墙内侧面施工;

2、甲方将已砌砖的内墙交给乙方施工,墙体垂直度和平整度已现有成型为准。保温抹灰平整度、垂直度合乎验收标准。

四、分包方式:包工包料一次包定;

五、保温分包工程价格:

本工程外墙内保温综合单价元/平方米,结算时按乙方实际保温施工面积为准。抹灰上的抗裂砂浆不计算面积及冷热墙交接平均0.3m宽度计算。该单价含该单项工程的一切工序(施工中的架洞清补)、材料等费。

第二条工程施工期限

一、根据总包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期:

从合同签订之间开始至抹灰工程完工后7日内完成。如完不成所造成的损失由乙方自行承担

第三条工程质量

一、根据总包合同要求,经双方协商,本分包工程质量要求为:根据施工图施工,保温厚度20mm。

二、乙方在分包工程施工过程中应严格按照施工规范及方案实施、指导、验收;要求乙方做好完整的资料,到时移交甲方;

三、乙方由于施工质量、材料质量等原因,造成返工而逾期交工的,由乙方负责;

第四条施工环境安全、文明标化

一、乙方应严格按施工安全操作流程有关规定要求对工人进行指导施工,服从甲方人员现场管理,由于不听从甲方管理造成的生命财产损失由乙方自身承担;

二、乙方严格按照国家、省、市有关规定及施工方案和甲方的要求做好对施工人员环境保护指导、技术交底工作;

三、在施工过程中,如乙方未按规定和要求对工人做好环境保护指导工作,甲方有权责令乙方及时纠正、停工整改并作相应的经济处罚。

第五条双方职责

一、甲方职责

1、向发包人领取施工技术经济文件,施工图纸,发放工程款等手续

2、确认乙方编制施工组织设计并督促实施

3、按本合同规定及时向乙方支付工程款

4、在接到乙方决算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按合同规定与乙方决算工程款

5、组织协调与工程有关各方关系,保证乙方工程施工所需配套设施和水、电、及垂直运输的提供以满足乙方按工程总进度要求之需要,并组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核、检查验收

6、免费提供施工必备的水、电、垂直运输工具和材料堆场。(场地及垂直运输电梯由甲方提供,操作费用及保管由乙方负责)

二、乙方职责

1、乙方必须严格执行甲方的各项规章制度

2、分包合同内同必须自行完成,不得再进行分包转包。如擅自转包分包,甲方有权单方面终止本合同

3、必须按有关规定提供质量合格证、检测报告及竣工验收备案表

4、乙方必须按施工图纸及有关施工规程、规范和标准进行指导施工及管理,并接收发包方、甲方监督。乙方必须服从甲方质量、环境、安全、文明标化等方面的审核、检查和整改意见,并及时整改。当分包方拒绝整改,危及质量、环境、安全、文明标化时,甲方有权终止合同;

5、在施工过程中如发生质量事故,应及时报告甲方,处理方案应经甲方同意后实施;

6、乙方应严格遵守与甲方签订的工程承包合同、补充协议、承诺书中的各项条款。

7、在交工之前成品保护有乙方负责。

8、在施工中发生的一切安全事故,甲方提供施工工伤保担,余下费用由乙方承担

第六条工程价款的支付与结算

一、工程费用估算约:

二、工程款的支付方式:本工程属垫资工程,在综合竣工验收钱不支付工程款,待完全验收甲方交业主后一次性付乙方95%工程款,余下5%作为保修金,一年后无质量问题退还。

第七条解决纠纷的方式

双方若发生争端或纠纷,应先友好协商解决,若协商不成,可向异议方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条工程停建或缓建

由于政策变化,不可抗力以及甲方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料,设备的保护和移交工作,按甲方要求将人员撤离施工现场,甲方为乙方撤出提供必要条件,并应支付乙方已完成工程(按乙方实际施工工程量造价金额)的工程款。

第九条其他

一、本合同自甲乙双方盖章签字后生效,在竣工结算,工程款结清后失效。

二、乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利和义务,其他任何与甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同无关,由各自自行承担责任,不负连带责任。

三、甲方或劳务单位不得再以任何理由收取其他费用

四、如施工中设计交叉作业,由双方共同做好成品保护,清理好各自区域内的卫生。本合同一式肆份,甲方双方各持贰份。本合同中未尽事宜,双方经协商后另订协议。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温合同【篇3】

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》装修合同及其他有关法律、行政法规,遵循装修合同电子版平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协装修合同电子版商一致,订立本合同。装修合同书

一、工程名称:

二、地址:。

三、承包内容:EPS外墙外保温系统

四、承包方式:包工包料

五、工程总价及付款方式:

1、工程单价:__/㎡(包括材料、施工、运输)

2、装修合同注意事项别忽视、工程量:暂定㎡,工程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

3、工程总价:元人民币。

4、付款方式:

(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;

(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

六、施工工期:20天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。

由于气候等因素造成的停工,工期自然顺延;乙方如装修合同签订需要注意的细节遇施工障碍需和甲方协商,经甲方同意可装修合同怎么写以适当延长;工期如有改变,甲方须提前一周通知乙方装修合同怎么写。由于工期改变误工造成的直接误工损失,由责任方负责。

七、工程条件装修合同模板电子版

为了保证装修合同报价清单工程质量,甲方必须提供以下条件:

A.施工基面满足相关规范要求。

B装修合同签订需要注意的细节. 提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合。

C.施工现场所需水、电。

八、工程装修合同简单版管理

1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工,任何一方不得任意更改设计,如发现设计与实际情况不符时,经双方研究决定。

2、乙方施工人员进入现场时,甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合,由甲方现场代表进行协调,服从甲方的'统一管理。

5、现场代表:

甲方派为工地全权代表。

乙方派为工地全权代表。

九、工程质量:

1、工装修合同报价清单程质量符合国装修合同模板电子版家相关规范,由于产品质量及施工出现的问题,由乙方负责。工程质量保修期一年,保质期五年,保证不开裂不变形。

2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护,费用已含在合同价款内。

3、工程完工后装修合同范本简单由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题,由甲方负责。

4、本工程不得装修合同模板分包,如需分包必须得到甲方书面同意,否则视为违约。

十、安全施工:

1、乙方施工人员进入施工现场,甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

2、

遵守甲方管理,遵守建设单位的各项安全装修合同签订需要注意的细节管理制度,严格按安全标装修合同书准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法装修合同模板实施的监督检查,接受保安的管理。进入现场须办理出入证。

3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤装修合同签订需要注意的细节亡事故,由施工方承担。

4、乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按甲方指定地点堆放,费用已含在合同价款内。

十一、违约责任:应由违约方承担所造成的全部损失。

1、违约责任:因乙方施工质量装修合同范本简单、进度不能满足甲方要求时(注:在书面通知后整改装修合同仍不能达到要求),甲方有权要求解除合同,并赔偿因此给甲方造成的损失。

2、装修合同双方约定的承包人其他违约责任:承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准,否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;装修合同模板电子版

十二、工程验收

1、乙方材料进场后,提供产品合格证书及相关检测报告,甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担,如检验不合格,因此产生的费用由乙方承担。

2、乙方施工完毕后,甲方应及时验收,验收未完之前,甲方不得使装修合同模板电子版用已施装修合同模板电子版工区域,如甲方未经乙方许装修合同模板电子版可使用,即视为验收合格装修合同范本简单。

3、质量保修条款:本工程质量保修期为一年,在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题,发包人装修合同电子版有义务发现质量问题时立即提醒承包人,且承包人应在接到发包人通装修合同模板电子版知后48小时内组织维修,否则发包人可委托第三方进行维修,其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除,承装修合同模板电子版包人并承当因此超出的费用,若发包人违此条款不提醒承包人,擅自委托第三方进行维修,责任与维修费由甲方承担。

十三、争议

双方约定,在履行合同过程中产生争议时:向合同签订地人民法院诉讼。

十四、合同生效与终止

本合同双方签字盖章装修合同后生装修合同电子版效,结算清所有款项后终止。

十五、合同份数

本合同一式肆份装修合同模板,甲乙双方各执贰份。

十六、合同签装修合同注意事项别忽视订地:

甲方(公章):_________ 装修合同书乙方(公章):_________

法定代表人(签字):______装修合同模板电子版___ 法定代表人(签字):装修合同电子版_________

_________年____月____日 _装修合同简单版________年____月____日

外墙保温合同【篇4】

甲方:_______________________________

乙方:_______________________________装修合同报价清单

依据《建筑法》《合同法》及相关的装修合同电子版国家法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着互惠装修合同怎么写互利、平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方现将________________________(工程名称)外墙保温及外墙真石漆、内墙腻子以包工包料方式发包给乙方装修合同模板电子版施工。装修合同签订需要注意的细节为了保证双方的合法权益,经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

一、工程概况:

1、工程名称:_______________装修合同注意事项别忽视__装修合同电子版__装修合同模板电子版______________装修合同书______

2、工程地点:____________装修合同简单版_______________________装修合同范本简单____

3、工程内容:_________________装修合同简单版______________________

4、承包方式:_______________________________________

二、工程承包范围:

施工蓝图所包括的所有外墙和楼梯道保温、外墙真石漆、内墙两遍腻子的人工及材料。

三、合同工期装修合同书:

1、工程从_____年____月____日开始至____年____月____日结束,工程有效工期为___装修合同签订需要注意的细节______天。

2、乙方必须按照甲装修合同电子版方编制的施工进度计划进行合理安排施工,雨季和其它客观因素影响工期的装修合同电子版,可由甲乙双方协商解决。

3、如因甲方进度影响工期,则工期相应顺延。

四、质量要求:

1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20__)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20__)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

2、乙方必须建立装修合同模板电子版完善的质量管理负责制,施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站装修合同模板电子版验收合格为准装修合同签订需要注意的细节。如由于乙方原因,达不到质量要求的,由此发生的返工装修合同注意事项别忽视、重新施工等一切费用(包括相应的`材料费用和人工费)有乙方负担,并承担一切质量后果和经济损失。

3、外墙必装修合同模板须平整、坚实、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家装修合同施工规范施工,否则项装修合同注意事项别忽视目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。

五、工装修合同怎么写程造价:

外墙保温施工工程量按实际面积实算计量,综合单装修合同范本简单价__元/㎡;真石漆按装修合同模板实际面积计量,单价__元/㎡;内墙腻子按建筑面积计算,单价__元/㎡。如楼梯等其它地方需要刷装修合同电子版涂料,则价格另计。(以上价格不含税,不含外墙脚手架使用费)

六、付款方式及结算:

1、此工程款30%用现金支付,剩余70%用房屋抵顶

2装修合同注意事项别忽视、工程量依据施工蓝图进行确定。

3、合同签订后乙方可先行选择顶账房屋预售,待工程量足够支付所选房屋的房款后,甲方应将装修合同模板所选房屋的整套手装修合同书续办理至乙方或乙方指定人名下,剩装修合同模板余工程款根据双方付款约定,再进行支付。

4、工程施工完毕且验收合格后,保留3%的质量保修金,半年后无质量问题甲方应付清余款。

七、甲方的责任:

1、甲方在乙方进场前2日,为乙方提供施工用水和用电,满足乙方用水用电。

2、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

八、乙方的责任:

1、乙方应按照项目部和监督单位的装修合同怎么写要求和相装修合同怎么写应国家施工规范及装修合同电子版外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工,服从项目装修合同怎么写管理,不得以任何理由装修合同报价清单拖延工期。(如由于客观原因需顺延工期的,需和项目部和监理单位沟通协调。

2、乙方进入施装修合同工现场的作业人员,必须熟悉外墙外装修合同电子版保温施工工艺并能熟练操作,非专业人员禁止外墙操作装修合同模板。乙方作业人员的吃住有乙装修合同注意事项别忽视方统一安排。

3、工程装修合同简单版验收后,保修期内乙方应随叫随修,否则甲方有权委托其他人员进行维修,费用从乙方维修金中扣除,乙方负责由此产生的后果。

4、乙方在施工过程中,要建立完整的安全保障体系,安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据装修合同怎么写安全技术规程正确施工,严禁违规操作,否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

5、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进装修合同签订需要注意的细节行施工,否则甲方有权依据项目管理处罚管理装修合同书办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后,及时清理施工现场的建筑垃圾,保持施工现场的清洁,做到工完场清。

九、装修合同注意事项别忽视其它事项:

本合同如有未尽事项,甲乙双方可装修合同另行协商签定补充协议,补充协议于本合同同具法律效力。

十、补充事项

本协装修合同签订需要注意的细节议一式两份,甲乙双方各执一份,签字、盖章后开始生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

外墙保温合同【篇5】

六、工程保修及售后服务:

乙方负责安装的工程,在验收后的保修期内,凡属施工质量缺陷,由乙方负责无偿保修;在接到维修通知五天之内,必须赶到现场进行维修。保修期满后,或因人为原因造成的破坏,乙方应提供良好的有偿服务。

七、违约责任:

本合同经双方代表签字盖章后生效,任何一方违约,均按合同法的有关规定向对方赔偿所造成的经济损失。

八、注意事项:

1.乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料,要严格使用,禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失,按其经济价值的3倍罚款。

2.按时参加甲方组织的班前会、班后会,以便处理施工过程中存在的问题,有事提前向甲方请假,无故不参加者,每人次罚款50元。

3、在执行合同中引起的双方争议,应协商解决。

4、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

5、协议一式二份,甲乙双方各执一份,自合同签订之日起生效,结清合同结算款后失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律。行政法规,遵循平等、自愿,公平和诚实信用的原则,双方就外墙保温施工事项协商一致。订立本合同。

三:承包内容:包工包料:(所有的外墙外保温作业面,水泥砂浆、线条粉刷和安装)。设计保温材料:。

工程完工后,付总工程款 ,下余部分工程款外墙漆完毕后一次付清。

五、甲乙双方责任:

1、甲方保证施工和生活用水电量的要求。

2、施工用垂直运输、施工图纸及技术交底,甲方正常供应。

3、甲方负责协调乙方与其他分包单位的配合工作。

4、乙方根据甲方提出的要求和有关技术说明,进行施工并提供相关材料,以确保整个施工的顺利进行。

5、乙方必须听甲方领导,按照技术规范、标准、规程进行,做到安全文明施工。

6、已方自行检查外脚手架,水电等,是否符合安全施工要求,如有问题上报甲方维修,达到施工要求。

7、乙方应每时每刻对新老工人进行安全知识教育,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,严格按照建筑施工安全技术操作规程操作,如有违反操作造成的大、小安全事故,均由当事人负责(包括法律责任),甲方不承担一切的损失和责任。

8、甲方不及时按合同进度付款,乙方有权停工,在停工期间造成的经济损失由甲方承担(包括吊蓝租赁费入工人工资)。

9、在停工期间甲方不得随便更换其他单位供应材料和施工。

七、工期顺延:

1、在施工中因停水、停电,连续影响8小时以上;

2、未按合同规定拨付工程款而影响施工进度时;

3、因遇不可抗力现象而影响工程进度时;

4、与保温作业面交接的其他工作操作影响保温时,工期相应顺延。

九、合同纠纷的解决方式,甲乙双方进行调解,调解不成,依次向当地人民法院起诉。

十、本合同签订后,甲乙又方如果需补充修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。

本合同一式__________分,甲乙双方各执________份,合同自双方签字之日起生效,结清工程款后自行终止。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

外墙保温合同【篇6】

发包方:(甲方) 承包方:(乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本着建筑施工事项协商一致,签订本合同。

一、工程名称:尚嵇古井龙泉商业步行街棚户区改造10#楼

二、承包范围

图纸范围内的所有外墙保温及外墙涂饰工程

三、承包方式

完成承包范围内的所有工程项目,包工、包料。

四、工程用产品名称规格型号

五、质量标准及要求

质量标准:施工过程严格按照专项施工方案及《建筑节能外墙保温施工技术规程》DBJT25-3035-20xx、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-20xx、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-20xx施工。

六、工程价款

1、外墙外保温、外墙乳胶漆粉刷工程综合单价: 80 元/㎡。

2、以上价格含原材料复试、施工完毕后的检测费用,含税级配合费,各施工班组配合施工。

七、工期要求

总工期 天,开工日期:于 年 月 日开工,并以此作为考核依据,每月进度按照项目部书面要求万城。

八、保修期

自工程竣工验收通过之日起计算,保修期为 壹 年。

九、结算方式

按照实际完成的工程量计算,经验收合格。

十、付款方式

1、工程完毕后并验收合格甲方支付乙方工程款。开发商支付甲方工程后,甲方支付乙方工程款。留总造价的5000元为工程保修金。保修期一年满后甲方退还乙方保修金。

十一、质量责任

(一)外墙涂料质量要求

1、外墙涂料要求满批柔性耐水腻子找平,腻子批抹找平需做两遍,待第二遍腻子批抹完充分干燥之后砂磨,刷抗碱底漆一遍,面漆两遍。

2、甲方对乙方施工质量进行检查和观感考核,如有变色、剥落、裂纹、气泡、发花影响到工程装饰效果,甲方将乙方的工程量不予结算,直到达到合同要求的标准时,方可将暂扣结算予以结算。

3、乙方进场前提供产品检验报告等相关资料。

4、样板引路、以点带面。乙方必须先做样板,双方对样板评定后方可进行大面积施工。

5、施工过程中的质量问题要及时整修,直到达到标准为止。

6、根据国家规定涂料保修期限为5年。

7、材料性能须达到《建筑节能外墙保温施工技术规程》DBJT25-3035-20xx中 的规定。

(二)外墙保温质量要求

1、施工过程中严格按照第五条中规定的规范、规程及施工方案严格施工。

2、施工时先做样板,待样板验收通过后方可大面积施工作业。

3、材料性能须达到《建筑节能外墙保温施工技术规程》DBJT25-3035-20xx中 的规定。

4、乙方应负责外墙保温验收顺利通过。

5、乙方进场前提供产品检验报告等相关资料。

6、施工过程中的质量问题要及时整修,直到达到标准为止。

十二、甲方权利和义务

1、甲方负责协调施工班组之间的相互配合工作。

2、负责施工所需水、电的通畅。

3、负责工程竣工后的工程验收工作。

4、根据施工进度及施工部位及时向乙方施工人员进行明确、详细的书面安全教育及技术交底。

5、向乙方下达施工任务,及时解决施工过程中出现的生产、安全、文明施工、技术质量、材料供应、成本控制等方面的问题。

6、监督、检查乙方施工全过程,对影响工程质量、安全、文明施工、材料管理、成本控制等不利因素的现象,有权提出整改意见,对出现的问题有权进行处理。

7、乙方出现以下情况之一者,甲方有权解除本协议。

(1)所承包工程项目转包第二方。

(2)施工过程中不能继续履行本协议约定的义务和责任。

(3)不能按本协议规定的施工进度计划完成任务。

(4)相关管理人与及材料、机具不能在限期内配备到位,并经甲方协调无效的。

(5)工程质量或材料达不到甲方要求并经整改无效的。

十三、甲方责任

1、甲方根据合同要求及时拨款,因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。

2、甲方负责施工水源、电源。满足施工和生活用水用电的需求。

3、若因甲方原因影响工期,超过五天,工期相应顺延(由甲、乙双方负责人签字认可)。

5、施工过程中发生质量问题,参照甲方《工程承包劳务协议》和乙方施工方案执行。

6、甲方负责协调乙方与其它承班组的配合等工作。

十四、乙方的权利和义务

1、有权拒绝甲方违章指挥,对违章指挥有争议时,应向主管单位(人员)举报。

2、对甲方无依据的质量要求、质量处罚决定有权提出质疑。

3、乙方应严格执行安全操作规程,若因乙方原因造成的安全责任,一切由乙方承担。

4、施工作业人员必须正确使用安全防护用品,若不佩戴安全帽、安全带,发现一次罚款100元。

5、必须遵守甲方文明施工管理制度,语言文明、行为规范,服从甲方管理人员的管理,在施工现场内不能随地大小便,若发现一次罚款500-1000元。

6、施工现场做到工完工完料尽场地清,对当班用不完的材料,应合理码放或正确处理。

7、按照本协议规定的施工工期,保质保量按期完成任务。

8、在施工过程中,严格按照设计图纸、《建筑工程施工质量统一验收标准》、《建筑工程施工质量验收规范》、《工程建设标准强制性条文》、审查通过的设计施工方案、书面技术交底精心施工。

9、配合甲方及相关单位的各项质量检查、验收工作。

10、由于设计及甲方要求发生的变更,乙方应积极配合工作。

11、材料的码放、保管,应服从甲方统一的指挥、监督、调配。

12、乙方使用的材料、机具必须为合格产品并及时提供合格证书、检验报告并承担相关复检费用。

13、施工人员自带工具集材料进场时,通知甲方人员。

14、乙方进场后一天内应向甲方提交企业营业执照、资质、施工设计方案。

15、乙方食宿自理。

16、乙方在施工过程中对其它工种已完工的成品保护,二次污染、自身产生的垃圾清理,若产生费用,一切由乙方承担。

十五、甲、乙双方若有不可协调的问题,可通过甲方所在地人民法院进行诉讼程序。

十六、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。

十七、本合同自双方签字盖章后生效。

十八、本合同自履行完自动作废。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温合同【篇7】

承包方(甲方):

分包方(乙方):

依据《xxx合同法》、xxx《建筑安装工程总分包实施办法》,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条:工程项目

一、工程名称:

二、工程地点:

三、分包工程范围及工程量:采用平均三公分聚苯颗粒外墙外保温,施工展开面积约为。

四、分包工程期限:年月日——____年月日,有效工期为天。

第二条:工程结算

工程项目按元/平方米人工费包干,进场后预支生活费贰万元,工程进度到一半时,付工程款80%,完工后付工程款95%,剩余款交工后一个月内付清。

第三条:工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条:安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,在施工过程中,己方违规操作发生伤亡事故的,由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

第五条:生活管理

乙方工人进场后,甲方提供食宿条件。小型用具乙方自备,生活需用之粮食、油类,由乙方自理。

第六条:分包工程人工费单价

单位工程分包,实行单方平方米人工费包干,每平方米元。

第七条:材料供应管理

外墙保温合同【篇8】

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程名称:

二、地址:

三、承包内容:EPS外墙外保温系统

四、承包方式:包工包料

五、工程总价及付款方式:

1、工程单价: /㎡(包括材料、施工、运输)

2、工程量:暂定㎡,工程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

3、工程总价:元人民币。

4、付款方式:

(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;

(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

六、施工工期:20天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。

由于气候等因素造成的停工,工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商,经甲方同意可以适当延长;工期如有改变,甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失,由责任方负责。

七、工程条件

为了保证工程质量,甲方必须提供以下条件:

A.施工基面满足相关规范要求。

B.提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合。

C.施工现场所需水、电。

八、工程管理

1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工,任何一方不得任意更改设计,如发现设计与实际情况不符时,经双方研究决定。

2、乙方施工人员进入现场时,甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合,由甲方现场代表进行协调,服从甲方的统一管理。

5、现场代表:

甲方派为工地全权代表。

乙方派为工地全权代表。

九、工程质量:

1、工程质量符合国家相关规范,由于产品质量及施工出现的问题,由乙方负责。工程质量保修期一年,保质期五年,保证不开裂不变形。

2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护,费用已含在合同价款内。

3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题,由甲方负责。

4、本工程不得分包,如需分包必须得到甲方书面同意,否则视为违约。

十、安全施工:

1、乙方施工人员进入施工现场,甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

2、遵守甲方管理,遵守建设单位的各项安全管理制度,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受保安的管理。进入现场须办理出入证。

3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故,由施工方承担。

4、乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按甲方指定地点堆放,费用已含在合同价款内。

十一、违约责任:应由违约方承担所造成的全部损失。

1、违约责任:因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注:在书面通知后整改仍不能达到要求),甲方有权要求解除合同,并赔偿因此给甲方造成的损失。

2、双方约定的承包人其他违约责任:承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准,否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

十二、工程验收

1、乙方材料进场后,提供产品合格证书及相关检测报告,甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担,如检验不合格,因此产生的费用由乙方承担。

2、乙方施工完毕后,甲方应及时验收,验收未完之前,甲方不得使用已施工区域,如甲方未经乙方许可使用,即视为验收合格。

3、质量保修条款:本工程质量保修期为一年,在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题,发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人,且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修,否则发包人可委托第三方进行维修,其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除,承包人并承当因此超出的费用,若发包人违此条款不提醒承包人,擅自委托第三方进行维修,责任与维修费由甲方承担。

十三、争议

双方约定,在履行合同过程中产生争议时:向合同签订地人民法院诉讼。

十四、合同生效与终止

本合同双方签字盖章后生效,结算清所有款项后终止。

十五、合同份数

本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

十六、合同签订地:

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

外墙保温合同【篇9】

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

一、工程名称:

二、承包方式:

三、建筑面积:完工时,以实际施工面积计算。

四、施工内容及价格:按施工面积以( )元/平方米

计算(普通保温),口线按延米计算( )元/米,角线按延米计算( )元/米,回水线按延米计算( )元/米,因为本工程偏差比较大,用工工时相对较多,甲方应适当补偿给乙方相对应的工时费。

五、付款方式:乙方进场后四天,甲方给乙方( )元的生活费用,乙方可以向甲方借款,甲方可以根据乙方完成工程的多少,予以支付。在工程完工后,余款一次性付清。

六、甲方权利与义务

1、向乙方提供必要的施工便利条件,包括施工人员的住所、用水、电等,向乙方提供施工外架或吊篮,并承担费用。承担给乙方运料、反吊,必须运到乙方指定的施工现场。

2、协调施工现场相关单位、人员及工具设备,为乙方施工提供方便。

3、外保温系统易破坏,应督促参建单位注意成品保护。

4、在乙方施工中,边施工边验收,如有不满意的地方,当时提出,让乙方立即修改。

5、如乙方因停电、停水或其它原因造成乙方不能正常工作或停工,甲方应适当补给乙方工时费。

6、乙方施工完毕,应及时收量、结算。

七、乙方的权利与义务

1、按甲方提供的图纸及国家和行业规范施工。

2、遵守国家相关法律法规规定及各项管理制度,文明施工。

3、积极和现场有关单位配合,遇到与其他工种交叉作业时与甲方现场管理人员及兄弟单位协商解决。

4、不得以任何形式转包其他单位和个人。

八、其他

1、本合同自签字之日起生效,合同执行期内双方不得随意变更或解除合同。

2、此合同如有未尽事宜,须经双方共同协商后作出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式两份,双方各持一份,签字后生效,完工帐清后,自动解除。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

外墙保温合同【篇10】

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平诚信的原则,为互相制约、协调关系、确保工程质量、缩短工程工期、降低工程成本、保证安全施工、双方本着建设工程施工事项协商一致,定立本合同。

一、工程概况及承包内容:

工程名称:xxxxxxxxx 工程地点:xxxxxxx 承包方式:包工包料 承包内容:主体外墙保温工程 材料要求:采用防火级2.5cm厚聚苯板。 工程质量:符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求,一次性验收合格,保温施工外表面保证平整度。

2、在施工过程中,甲方应帮助乙方协调处理好各部门的关系。

3、甲方应提供书面技术交底。乙方须向甲方出示满足从事该项目的资质证明文件。

4、乙方进入施工现场后,甲方须提前清理现场,确保工作面不妨碍乙方施工。

5、乙方在施工过程中必须听从甲方安排,严格按照设计图纸及甲方管理人员的要求施工,不得擅自更改和变更。

6、乙方在施工过程中,如发生安全事故,必须承担给甲方造成的全部安全责任损失和经济损失。

8、材料须经甲方严格保证达到规定厚度后,方可进场,进场后检测、检验、验收等费用全部由乙方承担。

9、乙方保证该承包工程一次性验收合格,并及时向甲方提供施工方案国家和权威检验机构出具的材料的检测报告、验收合格报告等有关证件,因检测、验收不合格等给甲方造成的各种损失,按照合同额给甲方予以赔偿。

三、工期、结算方式、承包价格:

1、工期:自工人进场之日起 个工作日之内完成(天气及不可抗力除外)。

2、工程量结算方式:施工结束后,甲、乙双方派管理人员现场实测实量,按照实际面积结算。

3、承包价格: 50元/㎡一次性包干价 此价格包括防火级2.5cm厚聚苯板、界面砂浆、钢丝网、抗裂砂浆。

四、付款方式:

第一次付款:保温工程进行到50%时,付至已完成工程量的80%。 第二次付款:保温工程结束,验收合格后,付至完成工程量的80%。

第四次付款:剩余10%的质保金自主工程验收合格后一年内无息一次性付清。

五、安全文明施工及处罚措施:

1. 进入施工现场,必须戴好安全帽,高处作业时,必须系好安全带,违者每人罚款50元。

2. 严禁酒后作业,违者每人次罚款100元。

3. 雨季及大风五级以上天气严禁高空作业。

4.严禁聚众闹事出现上述行为,无论有何理由,每次均罚乙方元,工程结算时扣除。

六、工程保修及售后服务:

乙方负责安装的工程,在验收后的保修期内,凡属产品质量和施工质量缺陷,由乙方负责无偿保修;在接到维修通知五天之内,必须赶到现场进行维修。保修期满后,或因人为原因造成的破坏,乙方应提供良好的有偿服务。

七、违约责任:

本合同经双方代表签字盖章后生效,任何一方违约,均按合同法的有关规定向对方赔偿所造成的经济损失。

八、注意事项:

1.在执行合同中引起的双方争议,应协商解决,协商不成,可向人民法院提起诉讼。

5.未尽事宜,甲乙双方协商解决。

6.协议一式二份,甲乙双方各执一份,自合同签订之日起生效,结清合同结算款后失效。

年月日:

外墙保温合同【篇11】

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

五、工程总价及付款方式:

2、工程量:暂定__________㎡,工程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

4、付款方式:

(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;

(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

六、施工工期:

20天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。

由于气候等因素造成的停工,工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商,经甲方同意可以适当延长;工期如有改变,甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失,由责任方负责。

七、工程条件:

为了保证工程质量,甲方必须提供以下条件:

1、施工基面满足相关规范要求。

2、提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合。

3、施工现场所需水、电。

八、工程管理:

1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工,任何一方不得任意更改设计,如发现设计与实际情况不符时,经双方研究决定。

2、乙方施工人员进入现场时,甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的.储藏场地。

3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合,由甲方现场代表进行协调,服从甲方的统一管理。

乙方派为工地全权代表。

九、工程质量:

1、工程质量符合国家相关规范,由于产品质量及施工出现的问题,由乙方负责。工程质量保修期一年,保质期五年,保证不开裂不变形。

2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护,费用已含在合同价款内。

3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题,由甲方负责。

4、本工程不得分包,如需分包必须得到甲方书面同意,否则视为违约。

十、安全施工:

1、乙方施工人员进入施工现场,甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

2、遵守甲方管理,遵守建设单位的各项安全管理制度,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受保安的管理。进入现场须办理出入证。

3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故,由施工方承担。

4、乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按甲方指定地点堆放,费用已含在合同价款内。

十一、违约责任:

应由违约方承担所造成的全部损失。

1、违约责任:因乙方施工质量、进度不能满足甲方要求时(注:在书面通知后整改仍不能达到要求),甲方有权要求解除合同,并赔偿因此给甲方造成的损失。

2、双方约定的承包人其他违约责任:承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准,否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;

十二、工程验收:

1、乙方材料进场后,提供产品合格证书及相关检测报告,甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费用由甲方承担,如检验不合格,因此产生的费用由乙方承担。

2、乙方施工完毕后,甲方应及时验收,验收未完之前,甲方不得使用已施工区域,如甲方未经乙方许可使用,即视为验收合格。

3、质量保修条款:本工程质量保修期为一年,在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题,发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人,且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修,否则发包人可委托第三方进行维修,其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除,承包人并承当因此超出的费用,若发包人违此条款不提醒承包人,擅自委托第三方进行维修,责任与维修费由甲方承担。

十三、争议:

十四、合同生效与终止:

本合同双方签字盖章后生效,结算清所有款项后终止。

十五、合同份数:

本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

外墙保温合同【篇12】

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国建设工程施工合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则给甲、乙双方友好协商达成如下协议:

第一条:工程概况

1、工程名称:微山悦达广场商铺

2、工程内容:聚笨颗粒沙浆抹平和挂网格布

3、工期要求:开工时间 年 月 日竣工日期 年 月 日

4、工程量:大约7000平方米,以实际竣工验收为准。

5、质量标准:执行国家标准及甲方要求。

第二条:合同价款及技术要求

1、2cm颗粒抹平:11元/平方米。

2、2cm颗粒抹平挂钢丝网:17元/平方米。

3、2cm颗粒抹平挂网格布: 元/平方米。

4、技术要求:2 cm聚笨颗粒抹平及抹3-5mm抗裂沙浆挂网抹平。

第三条:安全事项

加强安全教育,提高安全意识。乙方应严格按照安全标准施工,乙方设备必须符合国家安全标准及规定,且性能良好。在施工期间发生事故及伤亡,由乙方完全负责,甲方不承担任何责任及连带责任。

第四条:工程价款支付

1、工程预付款:合同鉴定生效后,无预付款。

2、工程进度款:设备进场五天后,支付乙方 元生活费。

3、工程结算款:完成工程总量的60%,拨工程款30%,完工后付80%工程款,竣工后由甲方,工地监理、质检站、消防部门验收合格后付到工程总款的95%,扣留5%作为质保金,质保期为1年。

第五条:双方责任

1、甲方责任

①组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行技术交底。

②甲方负责协调乙方与其他施工单位的关系,保证施工顺利进行。

2、乙方责任

①乙方必须按国家及地方有关规定和标准进行施工。

②乙方必须按甲方要求的工期按时完工,并保证质量及安全生产。

③乙方必须接受甲方的监督、管理,严格按照甲方的指令和国家施工规范施工。

④工程乙方不准转地包他人。

第六条:违约责任

1、甲方如不能按期支付工程款,应承担工程由此延误的责任。

2、乙方不能按甲方要求的工期完成,扣除工程总价的`5%违约金。

3、乙方施工质量达不到约定的质量标准,应按甲方要求及时修改,并包赔甲方的经济损失。

第七条:合同争议的解决

甲、乙双方因工程施工合同发生争议,应通过协商解决,如经协商后不能达成共识,可诉至当地市人民法院。

第八条:其他

1、合同的生效与终止:本合同经双方签字盖章后生效。乙方完成合同规定的全部工程量、甲方付清全部工程款后,本合同终止。

2、本合同一式二份,甲、乙双方各执两份。

甲方:

____年____月____日

乙方:

____年____月____日

小编推荐

外墙保温施工合同


外墙保温施工合同【篇1】

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》和工商行政管理局的规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,经双方友好协商,就 工程事宜达成以下协议。

第一条 工程项目概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包范围及内容:

第二条 承包方式及费用支付

1、承包单价:EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为: 元/㎡。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的采购、安装、市内外运输等全部费用,不含施工配合费。

2、工程量约为㎡,单价元/㎡,合同总价约 元。工程量按实际计量面积计算。

3、付款及结算方式:甲方每月25日按当月所完成实际工作量的 %支付乙方工程款,待分项工程完工后一次性付清剩余 %工程款。

4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。

第三条 工期及延期责任

1、施工工期:暂定于 年 月 日开工, 年 月 日完工,施工周期 天。具体日期以甲方要求为准,乙方不得借故耽误甲方施工。

2、因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延;甲方提供的基层主体外墙垂直平整度超标修整,一周内停水、停电累计超过8小时,其它人为不可抗拒因素等。

3、非上述原因造成工期延误由乙方承担相关责任及费用。

第四条 材料及质量标准

1、厂家参照 保温做法施工。厂家可在满足图集要求的前提下加固措施。厂家应提供完整可行的施工方案。

2、质量验收应执行《建筑工程质量检查评定标准》。

3、厂家提供主要材料的性能检测报告:包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。

4、提供的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证,禁止使用不合格产品。

5、保证工程质量达到优良,做到表面平整,阴阳角顺直。做到工完料净场清,现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点。

6、主材:粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件、抗裂砂浆等。

第五条 施工配合及责任规定

1、甲方无偿提供施工所需水电、共用垂直运输机械、简易材料堆放室等。

2、甲方应满足乙方进场施工条件,主体墙面垂直、平整度误差应达到结构验收相关规范要求,若超标,甲方应及时处理。乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求。若超标,乙方应自行及时处理,以达到满足外保温标准。

3、甲方主体墙面的各种预埋件,在先行安装到位后,乙方方可施工。因甲方原因造成乙方二次安装,甲方应承担相关责任和费用。

4、甲方如在乙方已完工的墙面上开槽、开洞,造成质量问题的,乙方不承担责任。如甲方委托乙方开槽、开洞,乙方承担质量责任,发生费用双方另义。

5、少量不具备施工条件的部位可作为甩项,待条件具备时由乙方及时处理完善。甩项部分可不进入工期约定,不影响双方工程款给付,但不得影响甲方整体工程验收。

6、甲方负责与其它工种的协调,提供乙方施工工作面。

7、开工前,甲方提供施工图纸给乙方复印。

8、乙方根据工程具体情况向甲方提供符合技术要求的施工方案。

9、乙方进场后严格按照操作规程和施工方案安全施工,服从甲方的统一管理,遵守甲方工地管理制度,文明施工杜绝一切不良行为,做到工完场清,将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处,由甲方负责外运。

10、乙方应及时向甲方提供完整的产品资料、技术资料、施工验收资料等。

11、乙方施工现场必须有专人负责管理,负责双方工作联系与协调,参加工地工作例会。乙方施工现场必须有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为,视同合同行为。

12、乙方按有关规定,采取严格的`安全防护措施保证施工人员安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方原因造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。

13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前,由乙方负责半成品和成品保护;完工验收合格后,交给甲方负责成品保护。

第六条 违约责任

1、由于发包方原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决

算依据。发包方任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包方承担。

3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包方可向发包方发出要求付款通知,发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款,可与承包方协商签订延期付款协议,经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包方有权书面告知发包方理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

4、发包方违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭受的经济损失承担连带责任。

5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场,发包方有权要求承包方进行更换、调整,承包方无法调整时,发包方有权暂不安排施工任务,并书面通知承包方,直至终止合同。

6、因承包方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方承担。

7、因承包方对单项工程施工力量不足或质量达不到发包方要求,发包方有权再次发包。

第七条 其它约定

1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工,签证可作为双方结算依据。

2、本合同履行过程中,凡涉及经济利益方面的事宜,须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。

3、协议中如有未尽事宜,双方友好协商解决。若协商未果,可向当地人民法院诉讼解决。

第八条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自协议签订之日起生效。工程验收合格,费用付清,本协议自行终止。

发包方(章): 承包方(章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日

外墙保温施工合同【篇2】

甲方:

乙方:

经甲、乙双方在有关法规的前提下,对建设项目的负责将市***外墙涂装工程项目协商一致。

一、承包范围:

二、承包内容:

外墙平面涂料工程,包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程量;装饰工期要求;安全生产要求;文明施工。

三、承包方式:

乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围:包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包单价为元包括施工工具(平涂滚筒油扫等)。

四、双方的责任:

1、甲方提供乙方的住宿问题,施工用的材料采购到位;负责协商解决施工中存在的问题。

2、乙方按工程量的大小,合理安排施工人员,乙方必须在年月日前外墙涂装全部完工,如拖延工期,按每天罚款伍佰元计算给甲方,(如因抹灰原因造成工期,拖延一天可顺延一天)。

3、乙方在施工中出现人中伤亡事故,由乙方负责。

4、乙方必须为甲方节约材料。

5、乙方施工质量必须达到验收合格,如因施工而造成的验收不合格及质量问题,所造成的一切经济损失由乙方负责。

五、质量要求:乙方须达到甲方与建设方签订的合同要求--优良工程。

六、涂装材料施工工序:白水泥打底二次,底漆一次,平涂面漆滚涂两遍。

七、工程量:预计为m2(外墙包工单价为元/m2)包工造价元()以实际验收数目为准。

八、付款方式:乙方进场后,甲方先垫付每个工人每天伙食费元,平涂面漆全部完工,甲方应付工程款的(其中包括:工人每支付的生活费),余下的工程总款的在工程验收合格后三天内全部付清,如逾期不付,按每天罚款伍佰元计算给乙方。

工程负责人:工程质量监理:

本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字生效,具有法律效力。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

身份证号码:身份证号码:

电话:电话:

签订日期:年月日

外墙保温施工合同【篇3】

担保方:_____(以下简称担保方)

甲_____方:_____(以下简称甲方)

乙_____方:_____(以下简称乙方)

为明确在施工过程中的权利、义务和经济责任,并能保质、保量、按期安全的完成本施工任务;根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规;结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经三方充分协商,就美美别郡3#楼工程外墙保温工程、外墙涂料工程的施工事项达成一致,订立本合同如下条款,三方共同遵守履行。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、地理位臵:

3、工程范围:

4、工期要求:按照总包单位施工进度计划执行;

5、工程数量:以最终结算为准;

6、工程内容:依据本工程的图纸及建设单位提出的要求,结合《外墙外保温建筑构造》10J121图集,及其它设计要求进行本工程的外墙保温施工、外墙涂料施工,包括材料现场搬运、产品保护、检测、竣工后维修、保修等工作内容。

二、承包单价及方式:

1、工程造价:按平方米单价一次性包死,此费用已包含保温板施工、外墙涂料施工主材、辅材、人工、机械、运输、保管、所有材料复试检验及保温系统拉拔试验所需费用等一切费用,不包括建设单位支付给甲方的乙方现场施工所需的水电费、堆放场地费、垂直运输及施工配合费用。

外墙保温系统综合单价:_____元/m2(大写:_____);

外墙涂料综合单价:_____元m2(大写:_____)

2、施工部位根据图纸要求结合现场实际测量情况,经双方核定数据为准。

3、承包方式:

4、保温系统所有材料性能检测费及拉拔试验等检测费、消防验收及节能验收所需费用由乙方承担。

三、材料选用及要求:

四、付款方式:

五、质量要求:

1、所有材料均由乙方按合同要求自行采购,在施工过程中,经过每个工序均要报工程监理部门检查,合格后方可进行下一道工序。每次检查或抽查,乙方应积极给予配合,且质量均应达到国家标准、设计要求、厂家提供数据指标与样品标准等方面要求。

2、施工方案依据国家有关标准执行。

3、质量标准须经甲方及相关部门按有关评定标准进行评定,并且达到优良。

六、职责

1、甲方职责:

1)、负责协调乙方施工所需的材料堆放场地、施工使用的电源、垂直运输设备等。

2)、负责监督及协调总包范围内的下属单位造成的成品或半成品的损坏处理。

3)、负责协调各相关部门的关系,组织办理施工中的相关签证手续、竣工验收、结算等。

4)、对乙方进入施工现场安装全过程进行监督,对不符合国家标准的操作,有权责令停工,返工,返修,由此造成的损失由乙方自负。

5)、对乙方的质量,工程进度进行监督,如乙方的质量,工程进度不能达到合同的约定,或存在私换材料等行为,甲方有权终止合同。

2、乙方职责

1)、乙方必须提供相应的资质证明、营业执照等手续上报监理进行资格审验,并留存复印件备案,并办理好外墙保温工程的有关手续。

2)、乙方进入施工现场后,应服从甲方现场安排,并与其它各道工序施工密切合作,遵守现场的一切管理制度及安全操作规程,保证安全文明施工。现场要有一名专业技术人员保持联系、沟通,积极主动和建设单位监理、甲方等协调好关系。

3)、在施工过程中及时办理各阶段报验手续,编制好完整可行的分包技术资料,及时向甲方、监理上报施工方案,经审核后严格按方案组织施工,在指定的日期内将完整资料移交监理及甲方进行综合汇编。

4)、乙方应保证产品质量达到合同约定的质量标准,若达不到要求的,无条件返工至合同约定。若对甲方产品造成损失,按损失双倍向甲方赔偿。

5)、与乙方相关的责任及费用全部由乙方承担。

3、担保方职责:

1)、对乙方外墙保温施工、外墙涂料施工使用材料全过程进行监督、检查,对乙方不符合国家有关标准和招标文件约定的材料、制作及安装质量,有权责令乙方材料退场,有权责令其停工、返工,并保留追究因乙方返工等造成损失的权利。

2)、要求乙方及时上报相关技术资料,进行有关检验与验收。有要求按计划给予配合的权利,并有追究因乙方不能按计划配合,给甲方造成工期延误等相关损失的权利。

3)、对于乙方要求支付的工程款,有权根据乙方工程完成进度、质量等实际情况,在担保方按合同约定支付工程款的前提下,监督工程款的支付与结算。

七、工程质量与验收

乙方使用材料必须符合合同约定,并有合格证、检验报告,进场材料、半成品须及时进行报验;材料性能检验由乙方在监理见证取样下送有资质单位检测,施工过程中乙方及时申请甲方、监理等单位进行隐蔽工程验收等,安装完工后及时组织竣工验收,工程质量必须达到合格标准。

八、安全、文明施工

乙方必须在施工现场设一名专职安全员,严格按照施工现场及国家有关安全文明施工规定施工,承担由于自身原因造成安全事故的一切责任和损失,乙方开工前应办理好施工人员劳动意外伤害保险等劳保统筹。

九、其他

本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方、担保方各执壹份。自各种资审材料备案齐全、经叁方代表签字盖章之日起生效,工程验收合格交付使用结算完毕后自然失效。未尽事宜,甲、乙、担保方叁方按平等、协作的原则,协商解决。

甲方:_____乙方:_____担保方:_____(公章)

日期:_____年_____月_____日_____年_____月_____日_____日期:_____年_____月_____日

外墙保温施工合同【篇4】

发包人:________(以下简称甲方)

承包人:________(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的.原则下,双方就本工程外墙粉刷工程事宜协商一致,达成以下合同条款。

一、工程承包范围:________外墙粉刷工程,工程量以实际完工面积为准。

二、承包方式:

乙方清包工方式,以单价______元/m2,进行承接。承接包括手用工具;抹子、铝合金杠、安全带等,其它工具由甲方提供。

三、付款方式:

以外墙粉刷施工楼面积的一半时,由甲方支付乙方工程造价的80%工程款,待本工程自竣工日施工完毕后,甲方一次性结清支付乙方的工程款(限竣工后一个工作日)。

四、施工日期:

自进场之日起,按项目总工期要求,不得拖延工期。如果因甲方原因或建筑物主体不能进入粉刷施工,工期顺延。(包括天气自然灾害等)。

五、甲方工作:

1、甲方进行技术交底,及时审定施工方案,并负责办理相关手续。

2、委派________为现场代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。

3、若发现有偷工减料违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问题,甲方有权要求乙方返工,直到合格为止。

4、组织竣工验收和办理竣工结算。

5、协调乙方与其他施工班组关系,协助乙方成品保护。

6、按合同约定支付乙方工程款。

六、乙方工作:

1、在施工期间严格保证材料、施工质量,安全施工。严格遵守国家现行施工规范、规程。

2、若乙方质量原因造成财产和人身伤害,由乙方承担全部法律责任。

3、接受建设方委托的监理公司的监督、检查和评定工作。

七、安全工作要求:

1、乙方在进场施工期间应严格遵守《建筑安程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》及现场安全生产制度,做好安全文明施工。

2、乙方人员不得有盗窃行为,打架斗殴行为,如果有发生,按甲方规定对当事人做相应罚款。

八、其它约定

1、双方履行完合同全部义务,工程价款支付完毕,乙方向甲方交付工程作业成果;

2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决或者要求有主管部门调解、协商、协调、协调不成可向当地人民法院起诉;

3、本合同壹式两份。由甲、乙双方各持一份,经双方签字盖章后生效。

4、工程款结清后合同终止。

甲方(盖章):________

乙方(盖章):________

时间:______年____月____日____时

外墙保温施工合同【篇5】

QC-JSYX-SG-14-05

外墙保温工程施工合同

工程名称:江山印象(一期)建设工程 发 包 方:吉林市七彩房地产开发有限公司 承 包 方:吉林市鸿屹建筑安装有限公司 签订日期: 20xx年7月22日

目 录

一、词语定义及解释

二、合同文件内容及解释次序 三 、工程概况

四、承包范围和施工内容 五、合同工期

六、工程施工质量标准 七、工程量确认

八、承包形式、承包价格及付款方式 九、甲乙丙三方的责任和义务 十、安全生产

十一、文明施工及现场管理 十二、交工与验收 十三、保修服务 十四、违反约定的索赔 十五、合同生效、解除与终止 十六、争议解决 十七、其他约定

外墙保温工程施工合同

发包人:吉林市七彩房地产开发有限公司 (以下简称甲方) 承包人:吉林市鸿屹建筑安装有限公司(以下简称乙方)

甲乙方依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、守信的原则,就甲方建设的江山印象(一期)2#楼外墙保温工程交由乙方施工事宜,经充分协商达成以下共识:

一、词语定义及解释

下列词语除补充合同中另有约定外,应具有以下所赋予的含义:

1.工程:指本合同书中约定的承包范围内的工程,包括永久性工程和临时性工程。2.工期:指合同中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。3.图样:指由丙方按本合同约定向甲方提供的窗样品,由甲方确定窗样品的款式。 4.书面形式:指合同书、信件和数据文件(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.日:本合同中规定按日数计算时间,均指日历天数,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天的'截止时间为当日24时。

6. 竣工日期:本合同中实际竣工日期是指甲方及业主验收合格后,正式接受移交的日期。

7.工程指示:工程指示是甲方指出丙方在进度、质量、安全文明施工等各方面缺陷的书面文件。工程指示不作为工程价款结算的依据。

8.违约责任:是指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

9.索赔:指合同履行过程中,对于并非己方过错,而是应由相对一或两方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误,向相对方提出经济补偿或顺延工期的要求。

10.不可抗力: 指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、、动乱、破坏活动或其他类似的自然灾害或社会事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

二、合同文件内容及解释次序

构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下:

1. 本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;2. 甲方驻工地总代表有关通知及工程会议纪要;

3.本合同附件;

4.现行标准、规范、技术要求和有关技术资料; 5.材料及成品样板。

三、工程概况 :

1、工程名称:江山印象(一期)3#楼外墙保温工程 2、工程地点:吉林市蓝旗大桥北端西侧 3、外墙保温施工面积:具体面积按实测结算 四、承包范围和施工内容

1、承包范围:本标段楼房设计蓝图内外墙保温工程。EPS板、聚合物砂浆及辅料等原材料费用、安装人工费、安装材料费、运费、包装费、装饰线、檐口板、窗台檐等所有黏贴面。(工程量由乙方与施工单位相互签字确认后在报甲方签字入账) 2、施工内容:设备、防护设施配备及安装调试,基础墙面处理、苯板及防火隔离带(含造型)粘贴锚固、网格布粘贴及墙面抹平。五、合同工期

1、本合同签订后,乙方可按本合同约定的参数自行安排相关材料采购。乙方接到甲方通知后3日内做好入场前后的施工准备工作,第四天正式作业。否则每逾期一天将承担工程总价的1%违约金。

2、合同工期:本工程于20xx年8月 1 日开始施工,20xx年8月31日完成。3、乙方须根据甲方的土建进度结合外墙保温单项工程进度计划及时完成任务,由于施工过程中出现质量不合格,耽误下道工序施工将承担双倍损失赔付给被耽误方。

4、遇有下列情形之一,经甲方同意认可后,可将工期顺延: 4.1因不可抗力影响的;

4.2重大的设计变更、修改而增加的工程量,致使乙方工程进度无法按原计划进行的。

六、工程施工质量标准

1、乙方必须严格按甲方认可的本工程施工验收规范标准和质量要求组织施工。 2、材料要求:

(1)乙方使用的保温材料需符合相关规范规定标准和设计的节能要求,并提供相应证明。保温板的规格和各项技术指标以及粘接剂的质量均须符合相关标准。

(2)主材采用EPS板材(材料燃烧性能等级达到规范要求),厚度100㎜、60㎜和30㎜三种,熟化后容重≥20㎏/m3;网格布采用JG158-20xx玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于1250N/50 mm, 耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%,每平方米重量≥145克(服从设计要求);按规范要求设置A级防火隔离带,采用无机保温材料。材料由甲方统一指定、网格布要求保证检测合格品,甲方锁定样品、随时进行抽检,发现有不合者清退出场,甲方不承担任何责任。

(3)执行质量保证约定,本工程的质保期为2年整(自取得工程备案证之日算起)。

3、质量要求:

(1)满足以下施工工序:苯板粘贴要在墙面抹灰打底合格后进行;乙方做好工序交接检记录确认合格后再进行施工,发现不平乙方可要求抹灰整改。否则,由此造成质量问题,由乙方承担责任。对已抹灰找平的外墙面验收清理、涂刷粘结胶浆、EPS板材黏贴并固定、涂刷抗裂胶浆、粘贴耐碱网格布、涂刷第二遍抗裂胶浆。乙方应在其施工组织设计中对其保温的施工工艺作详细说明,特别是对该保温系统特殊部位的保温处理明确施

工方法。

(2)粘贴瓷砖部位及首层窗台下面必须施工双层网格布。

(3)外窗台排水坡度不小于5%,窗套与苯板接缝必须严密无缝。苯板与结

构面必须粘接牢固,无松动现象,保温墙表面平整,无起皮、起皱及裂缝等现象。空气层厚度不得小于20mm或设计要求。板件拼缝宽为3±1mm,板缝必须用粘结剂挤实刮平,粘接牢固。玻纤网格布要贴平,粘实,阴阳角处应拐过100mm。墙面腻子应刮平整,表面无裂缝、起皮及透底现象。苯板安装的允许误差:

外墙保温施工合同【篇6】

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、 工程名称:

二、 地 址:。

三、 承包内容: E外墙外保温系统

四、 承包方式:包工包料

五、 工程总价及付款方式:

1、 工程单价: ㎡(包括材料、施工、运输)

2、 工程量:暂定㎡,工程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

3、 工程总价:元人民币。

4、 付款方式:

(1)、乙方材料、人工进场后7个工作日内支付合同总额的60%;

(2)、单项工程完工验收合格后____日内支付至合同总额的95%;

(3)、余款5%自工程竣工验收________年且无质量问题的1个月内付清。

六、 施工工期: 20 天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。

由于气候等因素造成的停工,工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商,经甲方同意可以适当延长;工期如有改变,甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失,由责XX负责。

七、 工程条件

为了保证工程质量,甲方必须提供以下条件:

A. 施工基面满足相关规范要求。

B. 提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合。

XX. 施工现场所需水、电。

八、 工程管理

1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工,任何一方不得任意更改设计,如发现设计与实际情况不符时,经双方研究决定。

2、乙方施工人员进入现场时,甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合,由甲方现场代表进行协调,服从甲方的统一管理。

5、现场代表:

甲方派 为工地全权代表。

乙方派 为工地全权代表。

九、 工程质量:

1、 工程质量符合国家相关规范,由于产品质量及施工出现的问题,由乙方负责。工程质量保修期________年,保质期________年,保证不开裂不变形。

2、 乙方必须按规定对施工现场成品进行保护,费用已含在合同价款内。

3、 工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题,由甲方负责。

4、 本工程不得分包,如需分包必须得到甲方书面同意,否则视为违约

外墙保温施工合同【篇7】

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国建设工程施工合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则给甲、乙双方友好协商达成如下协议:

第一条:工程概况

1、工程名称:微山悦达广场商铺

2、工程内容:聚笨颗粒沙浆抹平和挂网格布

3、工期要求:开工时间 年 月 日竣工日期 年 月 日

4、工程量:大约7000平方米,以实际竣工验收为准。

5、质量标准:执行国家标准及甲方要求。

第二条:合同价款及技术要求

1、2cm颗粒抹平:11元/平方米。

2、2cm颗粒抹平挂钢丝网:17元/平方米。

3、2cm颗粒抹平挂网格布: 元/平方米。

4、技术要求:2 cm聚笨颗粒抹平及抹3-5mm抗裂沙浆挂网抹平。

第三条:安全事项

加强安全教育,提高安全意识。乙方应严格按照安全标准施工,乙方设备必须符合国家安全标准及规定,且性能良好。在施工期间发生事故及伤亡,由乙方完全负责,甲方不承担任何责任及连带责任。

第四条:工程价款支付

1、工程预付款:合同鉴定生效后,无预付款。

2、工程进度款:设备进场五天后,支付乙方 元生活费。

3、工程结算款:完成工程总量的60%,拨工程款30%,完工后付80%工程款,竣工后由甲方,工地监理、质检站、消防部门验收合格后付到工程总款的95%,扣留5%作为质保金,质保期为1年。

第五条:双方责任

1、甲方责任

①组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行技术交底。

②甲方负责协调乙方与其他施工单位的关系,保证施工顺利进行。

2、乙方责任

①乙方必须按国家及地方有关规定和标准进行施工。

②乙方必须按甲方要求的工期按时完工,并保证质量及安全生产。

③乙方必须接受甲方的监督、管理,严格按照甲方的指令和国家施工规范施工。

④工程乙方不准转地包他人。

第六条:违约责任

1、甲方如不能按期支付工程款,应承担工程由此延误的责任。

2、乙方不能按甲方要求的工期完成,扣除工程总价的5%违约金。

3、乙方施工质量达不到约定的.质量标准,应按甲方要求及时修改,并包赔甲方的经济损失。

第七条:合同争议的解决

甲、乙双方因工程施工合同发生争议,应通过协商解决,如经协商后不能达成共识,可诉至当地市人民法院。

第八条:其他

1、合同的生效与终止:本合同经双方签字盖章后生效。乙方完成合同规定的全部工程量、甲方付清全部工程款后,本合同终止。

2、本合同一式二份,甲、乙双方各执两份。

甲方:

____年____月____日

乙方:

____年____月____日

外墙保温施工合同【篇8】

甲方:

乙方:

签订日期:

甲乙方依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、守信的原则,就甲方建设的江山印象(一期)2#楼外墙保温工程交由乙方施工事宜,经充分协商达成以下共识:

一、词语定义及解释

下列词语除补充合同中另有约定外,应具有以下所赋予的含义:

1.工程:指本合同书中约定的承包范围内的工程,包括永久性工程和临时性工程。2.工期:指合同中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。3.图样:指由丙方按本合同约定向甲方提供的窗样品,由甲方确定窗样品的款式。 4.书面形式:指合同书、信件和数据文件(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.日:本合同中规定按日数计算时间,均指日历天数,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

6.竣工日期:本合同中实际竣工日期是指甲方及业主验收合格后,正式接受移交的日期。

7.工程指示:工程指示是甲方指出丙方在进度、质量、安全文明施工等各方面缺陷的书面文件。工程指示不作为工程价款结算的依据。

8.违约责任:是指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

9.索赔:指合同履行过程中,对于并非己方过错,而是应由相对一或两方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误,向相对方提出经济补偿或顺延工期的要求。

10.不可抗力:指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、、动乱、破坏活动或其他类似的自然灾害或社会事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

二、合同文件内容及解释次序

构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下:

1.本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;

2.甲方驻工地总代表有关通知及工程会议纪要;

3.本合同附件;

4.现行标准、规范、技术要求和有关技术资料;

5.材料及成品样板。

三、工程概况:

1、工程名称:江山印象(一期)3#楼外墙保温工程

2、工程地点:吉林市蓝旗大桥北端西侧

3、外墙保温施工面积:具体面积按实测结算

四、承包范围和施工内容

1、承包范围:本标段楼房设计蓝图内外墙保温工程。EPS板、聚合物砂浆及辅料等原材料费用、安装人工费、安装材料费、运费、包装费、装饰线、檐口板、窗台檐等所有黏贴面。(工程量由乙方与施工单位相互签字确认后在报甲方签字入账)

2、施工内容:设备、防护设施配备及安装调试,基础墙面处理、苯板及防火隔离带(含造型)粘贴锚固、网格布粘贴及墙面抹平。

五、合同工期

1、本合同签订后,乙方可按本合同约定的参数自行安排相关材料采购。乙方接到甲方通知后3日内做好入场前后的施工准备工作,第四天正式作业。否则每逾期一天将承担工程总价的1%违约金。

2、合同工期:本工程于20xx年8月1日开始施工,20xx年8月31日完成。

3、乙方须根据甲方的.土建进度结合外墙保温单项工程进度计划及时完成任务,由于施工过程中出现质量不合格,耽误下道工序施工将承担双倍损失赔付给被耽误方。

4、遇有下列情形之一,经甲方同意认可后,可将工期顺延:

1.因不可抗力影响的;

2.重大的设计变更、修改而增加的工程量,致使乙方工程进度无法按原计划进行的。

六、工程施工质量标准

1、乙方必须严格按甲方认可的本工程施工验收规范标准和质量要求组织施工。

2、材料要求:

(1)乙方使用的保温材料需符合相关规范规定标准和设计的节能要求,并提供相应证明。保温板的规格和各项技术指标以及粘接剂的质量均须符合相关标准。

(2)主材采用EPS板材(材料燃烧性能等级达到规范要求),厚度100㎜、60㎜和30㎜三种,熟化后容重≥20㎏/m;网格布采用JG158-2019玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于1250N/50 mm,耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%,每平方米重量≥145克(服从设计要求);按规范要求设置A级防火隔离带,采用无机保温材料。材料由甲方统一指定、网格布要求保证检测合格品,甲方锁定样品、随时进行抽检,发现有不合者清退出场,甲方不承担任何责任。

(3)执行质量保证约定,本工程的质保期为2年整(自取得工程备案证之日算起)。

3、质量要求:

(1)满足以下施工工序:苯板粘贴要在墙面抹灰打底合格后进行;乙方做好工序交接检记录确认合格后再进行施工,发现不平乙方可要求抹灰整改。否则,由此造成质量问题,由乙方承担责任。对已抹灰找平的外墙面验收清理、涂刷粘结胶浆、EPS板材黏贴并固定、涂刷抗裂胶浆、粘贴耐碱网格布、涂刷第二遍抗裂胶浆。乙方应在其施工组织设计中对其保温的施工工艺作详细说明,特别是对该保温系统特殊部位的保温处理明确施工方法。

(2)粘贴瓷砖部位及首层窗台下面必须施工双层网格布。

(3)外窗台排水坡度不小于5%,窗套与苯板接缝必须严密无缝。苯板与结

甲方:

乙方:

xx年xx月xx日

外墙保温施工合同【篇9】

外墙保温及饰面工程施工合同(一)

发包人(全称):(甲方)

承包人(全称):(乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本专业分包工程施工事项协商一致,订立本施工合同。

第一条工程概况

1.1工程名称:金旭城上城综合楼外墙保温及饰面工程

1.2工程地址:遵义市南京路25号

1.3工程内容:金旭城上城综合楼外墙外保温系统及涂料饰面工程系统

第二条工程承包范围及方式

2.1工程做法:

2.2承包范围:施工图范围内外墙的全部保温部位和抹灰部位(包括屋顶造型部分)。外墙大墙面部分:①首层及局部二、三层面砖饰面部分:专用粘结砂浆粘结18公斤以上阻燃自熄EPS聚苯板按照JY附有锚栓系统(详图集第四页)施工。

②二层以上涂料饰面部分:采用锚栓法。即在JY无锚栓系统的基础上增加锚栓,同时锚粘。每平米锚栓不得少于四个。

③凸窗上及空调板下面、与室内相连的凸出外挑及装饰线、门窗侧口部分:局部抹抗裂砂浆找平,同时铺贴网格布。(与室内直接接触部分采用聚苯板保温)。

④阳台栏板、南立面出挑装饰立面及未与室内相连的外墙部位原全为水泥砂浆抹灰均改为抗裂砂浆找平,同时铺贴网格布。(与室内直接接触部分采用聚苯板保温)

⑤二层和复式层圆弧窗套线条、北立面窗套、楼梯间装饰线采用聚苯板线条。

⑥原图纸中的窗间墙部位锯齿聚苯板线条取消。

⑦以上根据图纸设计确定的施工内容,若有另外增加线条部分,决算时按照展开面积每平米72元计算。

⑧原图纸中分格缝取消。

2.3承包方式:乙方包工包料。

2.4进场材料:乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致,双方约定乙方进场材料为保温建筑材料如乙方中途更换材料,发包人有权要求承包人二天内无条件退出施工现场,同时扣除剩余尾款。

第三条合同工期

3.1甲方于单栋楼人员及材料进场之前3日,提供外墙施工作业面。

3.2开工日期:开工日期为10月2日,工期为25天。

3.2竣工日期:10月26日之前。

第四条工程质量

4.1工程质量标准:合格

第五条合同价款

5.1合同单价:所有施工部位均按综合每平米72元计取,承包内容见2.2。

5.2合同总价款:保温工程量暂估为6500平米,工程总造价暂定为468000元。外墙大墙面部位保温层厚度为60mm,超厚或超薄部位均不增减费用

5.3价款调整:按实际施工展开面积计取工程量,单价每平米72.00元包死,不再调整工程价款。

第六条付款方式及结算

6.1付款方式及期限:开工后三天内乙方将施工所用材料的50%以上进入施工现场,甲方拨付进场材料款的50%.每栋楼聚苯板粘贴完成后付至该栋楼承包造价的40%的进度款;面层完成后付至栋楼承包造价的70%的进度款,工程竣工

验收合格一个月内,付至单栋楼结算款的95%;余5%质保金,单栋楼验收合格之日起满两年工程无质量问题,一次性付清。

6.2计算原则:对于所有施工内容均按展开面积进行结算。

延伸阅读: 工程施工合同保温

外墙保温施工合同【篇10】

乙方在接到甲方通知后24小时内工人及材料进入工地,按要求验收工作面后开始施工,全部保温工程完成后付70%工程款,经建设方、施工方及监理单位验收合格交工后,甲方向乙方付工程款的80%,余款待结算后付到95%,预留5%的质保金,保质期12个月(自该工程竣工之日起计算)。保质期满后,一月内付清(若乙方施工的墙面存在施工质量问题,均由乙方承担责任及经济损失)。

第四条 安全施工、职业安全教育

1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准、规范、操作工艺组织施工。严禁事件、职业病、爆炸、火灾等事故的发生;严格现场临时用电及生活用电安全;严格现场设施、机械设备使用安全;认真做好现场安全管理(如:三宝四口的使用与防护,五大伤害中的触电、机械伤害、物体打击、高空坠落与防护工作),杜绝一切事故的发生。施工吊篮需手续齐备方可进场安装,并安排专人维护。

2、乙方承担员工的安全教育(班组教育、班前、班后教育)、安全管理、治安教育和文明施工管理,成品保护等工作,由此造成的一切责任、不良行为和后果,均由乙方承担。

3、乙方应与甲方签定安全承包协议书。

外墙保温施工合同【篇11】

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本工程的实际情况,经友好协商,公平、公正、自愿的签订本合同,以资双方共同执行。

第一条:工程程概况

1、工程名称:寿光市新城明珠C区一期20#~23#楼;

2、工程地点:寿光市幸福南路以西、弥河街以南;

3、工程承包范围:墙体保温包工包料、实际施工以施工图纸为准。

第二条:工程工期

1、 开工日期:20xx年9月15日开始;

2、 竣工日期:20xx年10月15日至;

第三条:工程用材要求

1、提供原材料材质检验报告、出厂合格证。

2、聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS板):厚度55mm、密度为18kg/m3。

3、耐碱玻纤网布:标准耐碱网格布160g/㎡。(用于涂料面层)

4、镀锌钢丝网:丝径达到0.9mm,孔径为12.5×12.5mm。

5、锚固件:规格8×10,7个/㎡。

6、粘结砂浆、抗裂砂浆所用材料必须符合国标要求。

7、一网两胶。

第四条:工程质量

1、保温施工严格按照JGJ144-20xx《外墙外保温工程技术规程》及山东省有关标准图集等相关规范标准施工,乙方确保施工达到优良标准。保证通过政府相关部门及节能部门的验收,相关费用已包括在合同价款内。

2、如若工程质量达不到质量标准,整改造成的工料损失均由乙方负有全部责任,乙方负责质量保修工作,并承担由此产生的工期等损失。

第五条 价格

1、EPS外墙保温系统:60元/㎡(涂料面层);67元/㎡(面砖面层)。结算以实际施工表面积为准。

2、30mm厚胶粉聚苯颗粒保温系统:42元/㎡。

3、以上单价为综合单价,含进出场费、人工费、材料费、和国家各种税费(含规费)、水电费、机械费、采保费、节能实验及原材料检测费、总包管理配合费、约定年限内的保修费、所有履行本合同的风险、窗边收口、外立面分隔线条、滴水线及变形缝打胶收口、各种措施费等一切费用。以上综合价为包干价,不因任何原因调整。

第六条 甲方权力和义务

1、为乙方提供接水口、接电口、垂直运输等施工便利。

2、有权对乙方的工程材料、质量、进度、安全生产和文明施工进行管理,不服从甲方管理,甲方有权对其进行处罚,直到将其清退出施工现场。

3、最终工程量以实际施工表面积经双方决算为准。

4、甲方负责施工现场协调管理。

5、按合同及时向乙方拨付工程款。

第七条 乙方的权利和义务

1、乙方对前道工序做好交接验收。

2、乙方成立现场项目部设立施工负责人、质量检验员、安全员,保证工程质量。

3、乙方在施工过程中应遵守有关安全技术、操作规程及工地安全制度组织施工,在施工过程中发生一切伤亡和财产损失均由乙方负责,甲方无任何连带责任。

4、乙方使用材料、施工用的半成品由乙方负责保护并应堆放整齐、剩余杂物应及时清理做到文明施工。

5、提供完整的工程技术资料一式叁套,按甲方资料员要求汇总并入甲方工程竣工技术资料中。

第八条 付款方式

工程付款方式按整体形象进度付款,首次付款当完成工程量50%时(即粘完苯板时),应向乙方支付已完工程款的40%,待保温工程竣工验收后,付工程款总造价95%,余款5%作为质保金,保修期限满一年后余款全部付清。

第九条 竣工验收

工程完成后,乙方提交验收申请报告,由甲方及监理共同验收,保修期限一年,由乙方的原因造成工程质量问题由乙方负责,非乙方原因造成损失的,乙方负责有偿维修。

第十条 补充条款

此价格为固定价格,不按市场价格变动而调整。

第十一条 违约责任

施工过程中,如发生纠纷,双方协商解决或向工程所在地人民法院诉讼。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:法定代表人:委托代理人:

乙方: 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日

保管合同模板12篇


安全责任重于泰山,安全警钟时刻长鸣,合同的重要性已经不可忽视。签合同是具有法律约束的行为,一份完整有效的合同怎么写?趣祝福为您精心准备了“保管合同”的相关内容希望对您有所帮助,我们建议您多关注我们网站的最新资讯确保不会错过任何信息!

保管合同 篇1

无偿保管合同是指一种协议,其中一个人将财产或者其他物品交给另一个人保管,后者为此不收取报酬。这种合同常见于个人之间,也常被机构用于保管不动产、信托管理等场景。

无偿保管合同的主要内容包括以下方面:

1.保管物品的具体内容:例如保管证券、珠宝、古董等贵重物品。需要明确的是,保管人需对物品进行仔细检查,记录物品现状并保证其不受损失。

2.保管期间:必须明确保管期限,一般情况下,无偿保管合同的期限较短,不超过一年。

3.保管人的义务:包括妥善保管物品,避免遭受损失,以及在被保管物品出现任何损失或被盗时立即通知财产所有人。

4.财产所有人的义务:财产所有人需要保证被保管物品是合法所有的,并需要提供详细的证明,例如购买合同、发票等。

5.凭证:无偿保管合同需要有书面凭证,凭证必须标明保管物品的品种、数量及保管期限。

6.违约:如果保管人违约,将导致物品毁损、损失或被盗等情况时,保管人应该承担一定的法律责任。

无偿保管合同在现实生活中的应用极为广泛,例如个人之间的保管、公司内部资产的保管等等。这种合同的主要作用是保护财产所有人的权益,尤其是对贵重物品的保护。无偿保管合同的执行事项要求双方遵守合同规定,保护各自的合法权益,为实现合作共赢打下了坚实的基础。

在签订无偿保管合同时,我们需要注意以下几点:

1.要了解保管人的信誉度:保管人的信誉度是签订无偿保管合同之前,甲方需要了解的重要因素。必须了解其过去的业绩、评价、以及他们保管财产的经验。

2.确定保管物品的状态和状况:保管人需要对物品进行全面的检查,并为物品记录现状。这些记录必须作为凭证存募,在保管期间一定要互相审查。

3.保险:为了保护财产所有人的权益,最好签订一个保险合同。这样可以在物品遭遇非人为的损害或丢失时得到相应的赔偿。

在签订无偿保管合同之前,甲方和乙方都应该考虑到一些法律快递,以避免可能产生的纠纷,同时也要注意解决问题的的方式。无偿保管合同本身是非常重要的协议,如果依据规定合理,可以确保财产不受损失并且充分保障双方的合法权益。

保管合同 篇2

甲方:_________________________________________

法定代表人:___________________________________

身份证号码:___________________________________

电话:_________________________________________

地址:_________________________________________

乙方:_________________________________________

法定代表人:___________________________________

身份证号码:___________________________________

电话:_________________________________________

地址:_________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:

一、乙方自愿将档案、资料寄存在甲方。

二、乙方寄存的档案、资料所属年度为到_______;档案数量为_______卷,具体见交接清单。

三、保管期限

乙方的档案寄存保管期为_______年,自______年______月______日至______年______月______日止。

四、保管费用

1.乙方按标准向甲方一次性缴付寄存费共计人民币______元整(大写:_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)后,双方办理寄存档案的交接手续。

2.支付方式为下列第_______种形式

(1)现金支付

(2)以银行转账方式支付费用

开户行:__________________________________

户名:____________________________________

银行账号:________________________________

(3)其他:________________________________

五、寄存期内乙方因特殊情况须提前退回寄存档案的,甲方不退还寄存费。

六、寄存期满乙方如需延长寄存期,应重新签订协议。

七、甲方的义务和权利

1、负责提供寄存档案存放的场地、技术设备、管理人员。

2、负责寄存档案的保管、保护,确保档案安全。

3、负责寄存档案的管理、统计、查寻、检索。

保管合同 篇3

保管人:______

寄存人:______

根据《中华人民共和国合同法》的规定,双方本着平等互利的原则,经过协商,签订本合同,共同信守。

一、保管物的名称:____________。

二、保管物的数量:____________。

三、保管期限:自__年__月__日

至__年__月__日止

四、保管物交付的方法:保管物在交付保管时,保管人应当验收,确认有无损坏,并当面记录。寄存人在提取保管物品时,应该当面检查,是否符合原样。

五、保管责任:

1.保管物在保管期间发生的损坏,由保管人员负赔偿责任;

2.寄存人隐瞒保管物自身的缺陷,导致保管期间发生损坏,由寄存人承担责任;

3._______________ 。

4._______________ 。

六、保管费用及付款办法:

1.在保管物交付保管时,寄存人应先行交付保管费用的__%;

2.在保管期满,寄存人提取保管物时,应交付其余保管费用;

3.保管费总额为:

4.保管费用一律以现金交付。

七、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第__种方式解决:

1.提交____仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

八、其他约定事项

____________________________________

保管人名称:

寄存人名称(姓名):

联系人:

联系电话:

合同签订时间:__年__月__日

签订地点:________

保管合同 篇4

甲方:_________________

乙方:_________________

甲乙双方经协商达成如下:

一、甲方同意保管乙方委托的人事档案。

二、合同有效期为_______年,自_______年______月______日起,至_______年______月______日止。

三、乙方每年应向甲方缴交管理费_________元人民币,合同期内档案转至其他单位,其管理费不予退还。

四、甲方仅为乙方托管人事档案,双方不存在劳动关系及任何行政上的隶属关系,乙方的就业、工资、福利、医疗、人身意外、缴交社会保险费、退休申请及退休养老金的领取等均为自理。乙方在托管期间,其本人发生因病及伤亡事故导致的一切责任均由乙方本人自负,与甲方无关。

五、乙方在托管期间,应自觉遵守国家的有关法律、法规,不得以甲方之名义从事任何违法违纪活动,不得违反计划生育。否则,一经发现,甲方立即单方终止合同,脱离托管关系,托管费不予退回。

六、在托管期间,如乙方由于调动原因需要调阅档案或转至其他单位,需由接收单位出具证明,甲方才给予办理阅档或转档的有关手续。

七、本合同期内,甲方按国家有关规定管理乙方的人事档案,为乙方出具与档案有关的证明、材料。

八、本合同期满后,乙方如不及时交纳托管费除按规定交纳托管费外,每人每日加收滞纳金_________元。

九、乙方如变更地址及联系电话应及时通知甲方,以便联系。如不及时,由此造成的责任概由乙方承担。

十、本合同单方或自动终止时,托管关系自然解除。

十一、本合同未尽事宜,甲、乙双方应友好协商解决。

十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):_________ 乙方(签字):_________

代表人(签字):_______

_________年____月____日 _________年____月____日

保管合同 篇5

保管合同

合同编号:_________

保管人:_________

寄存人:_________

签订时间:_________年_________月_________日

签订地点:_________

第一条 保管物

保管物的名称:_________

性质:_________

数量:_________

价值:_________

第二条 保管场所:_________

第三条 保管方法:_________

第四条 保管物(是/否)有瑕疵。瑕疵是:_________

第五条 保管物(是/否)需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是:_________。

第六条 保管物(是/否)有货币、有价证券或者其他贵重物。

第七条 保管期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

第八条 寄存人交付保管物时,保管人应当验收,并给付保管凭证。

第九条 保管人(是/否)允许保管人将保管物转交他人保管。

第十条 保管费(大写)_________元。

第十一条 保管费的的支付方式与时间:_________。

第十二条 寄存人未向保管人支付保管费的,保管人(是/否)可以留置保管物。

第十三条 违约责任:_________。

第十四条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十五条 本合同自_________时成立。

第十六条 其他约定事项:_________。

保管人(签章):_________

寄存人(签章):_________

保管合同 篇6

甲 方: (以下简称甲方)

地 址:

法定代表人:

乙 方: (以下简称乙方)

地 址:

法定代表人:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定以及委托储存计划和仓储容量,经双方协商一致,签订本合同。

第一条:乙方向甲方承诺及保证其具备全面履行本合同所必需的合法主体资格及进行仓储保管的合法资质,并保证严格依照本合同的约定安全、稳妥的为甲方进行仓储保管,否则愿意承担相应的违约责任及赔偿甲方损失。

第二条:乙方的仓库位于 ,面积为 平方米。储存物占用仓库的位置及面积:_________________

第四条:货物验收的内容、标准、方法、时间

4.1货物验收时,乙方或乙方的保管员核对货物与单据(随货同行联)品名、规格、数量是否相符,产品包装是否完好,是否受损。

4.2如有包装破损、短少、损坏等,乙方仓库填写货物验收一览表,详细准确注明。

4.3送货车辆到达乙方仓库,甲方与乙方协商安排卸车收货(乙方提供24小时装卸服务)。

4.4乙方按照产品的计量标准按件计算。

4.5乙方应严格按甲方的随货同行联开出数量、品种一一对应的产品入库单,以便双方进行核对(并注明甲方的单号)。乙方应按照甲方的要求建立出入库台账,以方便甲方不定期的抽查。乙方如未建立进销存台账,乙方应支付合同金额10%的违约金,并赔偿甲方的全部损失。

4.6乙方应按照合同规定的品名、规格、数量、外包装状况、质量,对入库货物进行验收。乙方应当在接收甲方的货物现场验收完毕并出具书面的验收报告(该验收报告即乙方出具的入库单)。乙方验收合格向甲方出具入库单后,如果发生货物品种、数量、质量、不符合合同规定时,乙方应承担赔偿责任。

第五条:货物保管条件和保管要求

5.1乙方的仓库必须具备防冻、防火、防雨等满足仓储物保管要求的基本功能,提供必要的地台板防冻、防潮、防鼠设施,具备雨天等不良天气作业的条件。

5.2乙方必须严格按照包装箱标示要求的高度、层数、方向堆码,产品摆放整齐有序,便于清点、盘存和日常检查。货位堆垛科学,有效利用仓库库容。

5.3 仓储物应采取的保管措施:乙方应确保提供安全、稳固、干燥,能够确保商品、产品质量要求的储存条件和环境,并提供符合要求的外部覆盖物,同时,指派专人负责看护、保管,确保在储存期间不发生任何事故或导致货物变质、毁损、灭失等。

第六条 货物入库、出库手续、时间、地点、运输方式。

6.1货物入库:产品入库由乙方在铁路大票、领货凭证上签名确认,甲乙双方共同派人点件入库。存货人交付仓储物后,保管人应当给付仓单。

6.2货物出库:甲方所储存全部商品的出库凭证为经甲方指定的人员亲笔签字,并盖有________________公章的提货单为甲方提货的唯一凭证,乙方指定的签字人员为:____,如变更指定签字人,须出具加盖甲方印章的书面文件方可变更。乙方如允许未持有甲方有权代表签字确认的提货单的人提货,将承担违约责任并赔偿甲方的损失。甲方及其代表口头通知、白条,乙方不得受理。

6.3乙方的营业时间为 24小时(全天) 在此时间段内甲方可以随时存货或提货。

6.4运输方式:甲方自提

6.5存货及提货地点:乙方仓库所在地。

第七条 货物的损耗标准和损耗处理。

在乙方保管期间甲方仓储物的损坏、短缺、变质、灭失等损失由乙方负责赔偿。

第八条 计费项目、标准和结算方式。

8.1本合同的仓储费共计人民币 元(大写),双方明确,除非另有书面明确约定,本合同约定款项为本合同的全部价款,甲方将不再另行向乙方或者任何第三方支付其他任何费用。

8.2在本合同约定的仓储期到期之日起,乙方向甲方开具国家规定的发票,甲方在收到发票之日起15日内支付乙方。

第九条:双方权利与义务

9.1甲方的权利和义务

9.1.1易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物,甲方必须在合同中注明,并可以向乙方提供必要的保管运输技术资料,否则造成的货物毁损、仓库毁损或人身伤亡,由甲方承担赔偿责任及其他法律责任。

9.1.2货物出现异状,在乙方通知后应及时处理。

9.1.3 未按国家或合同规定的标准和要求对储存货物进行必要包装,造成货物损坏、变质的,由甲方负责。

9.2乙方的权利与义务

9.2.1货物保管期间,乙方未按合同规定的储存条件和保管要求保管货物,造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,应承担赔偿责任。

9.2.2乙方提供24小时服务,节假日能正常工作,在甲方销售旺季,乙方必须保证配备足够的仓管人员、装卸人员,做到及时、有效、安全的收发工作。

9.2.3由于乙方的责任,造成不能入库或出库时,应承担由此而给甲方增加的费用及造成的损失。

9.2.4在合同期内,如甲方因政策变化需要撤换仓库,应提前1个月通知乙方,以方便乙方做撤仓准备。另因城市规划的需要,须强制性搬迁仓库的,新址须经过甲方相关部门书面同意,费用由乙方承担。

9.2.5货物有异状的,乙方应及时书面通知甲方存货人或仓单持有人,否则应承担甲方因此造成的全部损失。

第十条 违约责任

储存期间,如发生储存物因潮湿、火灾或相关人为保管原因而出现产品变质、损耗、丢失,由乙方按照储存物的市场价值于15日内全额赔偿甲方因此而发生的各项损失,并承担仓储费用10%的违约金。

第十一条 保管期限

从 年 月 日至 年 月 日止。超过此期限,仓储费用由双方另行友好协商确定。

第十二条:变更和解除合同的期限。

由于不可抗力事件,直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况以传真方式即时通知对方,并应在7天内,提供事故详情及合同不能履行、或者部份不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的县级以上的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部份免除履行合同的责任,或者延期履行合同。

第十三条:适用法律及争议的处理方式

13.1 本合同及其全部附件的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。

13.2与本合同有关或履行本合同过程中发生的一切争议,双方同意提请甲方住所地人民法院通过诉讼方式解决。

第十四条:其他约定

14.1仓储物(是/否)已办理保险,险种名称:___;保险金额:__________;保险期限:________;保险人名称:_________。投保人:_________。

14.2 在乙方保管期间,甲方有权随时检查或提取样品,乙方应积极配合。

14.2本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。双方签字盖章后生效。双方达成的补充协议为本合同不可分割的一部分,在补充协议和本合同冲突时以本合同为准。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人:

(或授权代表) (或授权代表)

签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

保管合同 篇7

第十九章 保管合同

第三百六十五条 保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物,并返还该物的合同。

第三百六十六条 寄存人应当按照约定向保管人支付保管费。

当事人对保管费没有约定或者约定不明确,依照本法 第六十一条的规定仍不能确定的,保管是无偿的。

第三百六十七条 保管合同自保管物交付时成立,但当事人另有约定的除外。

第三百六十八条 寄存人向保管人交付保管物的,保管人应当给付保管凭证,但另有交易习惯的除外。

第三百六十九条 保管人应当妥善保管保管物。

当事人可以约定保管场所或者方法。除紧急情况或者为了维护寄存人利益的以外,不得擅自改变保管场所或者方法。

第三百七十条 寄存人交付的保管物有瑕疵或者按照保管物的性质需要采取特殊保管措施的,寄存人应当将有关情况告知保管人。寄存人未告知,致使保管物受损失的,保管人不承担损害赔偿责任;保管人因此受损失的,除保管人知道或者应当知道并且未采取补救措施的以外,寄存人应当承担损害赔偿责任。

第三百七十一条 保管人不得将保管物转交第三人保管,但当事人另有约定的除外。

保管人违反前款规定,将保管物转交第三人保管,对保管物造成损失的,应当承担损害赔偿责任。

第三百七十二条 保管人不得使用或者许可第三人使用保管物,但当事人另有约定的除外。

第三百七十三条 第三人对保管物主张权利的,除依法对保管物采取保全或者执行的以外,保管人应当履行向寄存人返还保管物的义务。

第三人对保管人提起诉讼或者对保管物申请扣押的,保管人应当及时通知寄存人。

第三百七十四条 保管期间,因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的,保管人应当承担损害赔偿责任,但保管是无偿的,保管人证明自己没有重大过失的,不承担损害赔偿责任。

第三百七十五条 寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的,应当向保管人声明,由保管人验收或者封存。寄存人未声明的,该物品毁损、灭失后,保管人可以按照一般物品予以赔偿。

第三百七十六条 寄存人可以随时领取保管物。

当事人对保管期间没有约定或者约定不明确的,保管人可以随时要求寄存人领取保管物;约定保管期间的,保管人无特别事由,不得要求寄存人提前领取保管物。

第三百七十七条 保管期间届满或者寄存人提前领取保管物的,保管人应当将原物及其孳息归还寄存人。

第三百七十八条 保管人保管货币的,可以返还相同种类、数量的货币。保管其他可替代物的,可以按照约定返还相同种类、品质、数量的物品。

第三百七十九条 有偿的保管合同,寄存人应当按照约定的期限向保管人支付保管费。

当事人对支付期限没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,应当在领取保管物的同时支付。

第三百八十条 寄存人未按照约定支付保管费以及其他费用的,保管人对保管物享有留置权,但当事人另有约定的除外。

保管合同 篇8

甲方:__________

乙方:__________

为保护甲方果树和原有自留地使用权的保存和增值,为增加乙方的经营收入,经甲乙双方协商,签订承包管理合同,共同遵守。

一、果树和自留地位置

地名大湖唇荔枝树及自留地三处,共有8棵荔枝(原有10棵),空地约3分;地名大湖唇柿树及空地,有柿树2棵,现有空地约0、5分(原有约1、5分);地名荔枝园有龙眼树2棵(原有3、4棵),有空地约3、5分。

二、权利责任协定

1、甲方将以上果树和自留地交给乙方经营管理收入,乙方每年付给甲方承包款人民币现金叁佰(¥300)元。承包款现金可以跟随水果市场价格的变动由双方协商调整。

2、乙方可以在空地上种果、种植经济作物等农业用途,增加收入不需增加承包款现金。同时,乙方应维护好现有自留地的使用权,及时向甲方反映承包使用权的边界争议问题,甲方应及时处理。

3、乙方要做好果树的肥水管理、病虫害防治,保证果树有新的树冠面积增加,不可使用环割、断根、圈枝、药物、过度修剪等促花、控梢措施造成死树、或者造成树势减弱。具体施肥要每年三季(春、夏、冬)施三次肥,每次每棵果树要有1斤复合肥或者农家肥5斤。具体水分管理应保证干旱时使用工具灌溉,不使旱死、树势减弱。具体病虫害防治要保证春梢、夏梢的正常生长。

4、镇、村、组征用土地,土地补偿和果树补偿由甲方处理,经济作物青苗补偿归乙方处理。

三、承包起止日期

从20____年6月开始,到20xx年果实收获后停止,共20____年左右。合同到期后,在同等条件下,乙方有优先承包权。

本合同一式贰份,甲方、乙方各执一份,具有同等效力。本合同自甲、乙双方签名之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

保管合同 篇9

商品寄存保管合同范文

一、甲方(寄存人):____________________

住所:________________

联系电话:________________

身份证号码:_________________

二、乙方(仓库):________________

住所:_________________

联系电话:________________

三、寄存时间:___________年______月______日 至___________年______月______日

四、寄存物品:(具体列出每件物品,包括数量、品牌、规格、外观情况等信息)

五、寄存方式:甲方交由乙方保管。

六、如寄存期届满,甲方未提取存货的,则视为甲方自动放弃,乙方有权处置。

七、甲方在提取存货时,应出具有效证件并确认存货完好无损。如存货有破损或变质等情况,应由乙方赔偿损失。

八、若因天气、火灾、水灾、盗窃等人力不可抗拒的因素造成存货损失,乙方无需承担损失。

九、本合同自双方签约之日起生效。

十、本合同一式两份,双方各执一份,对内容及效力均具有同等法律效力。

甲方(签名):______________

乙方(签名):______________

日期:_______________年____月____日

以上是商品寄存保管合同范文,寄存物品时需仔细核对每件物品的情况,并保存好此份合同以备查证。对于寄存期限和提货条件均需事先明确,以免引起不必要的纠纷。同时,寄存物品的种类应符合法律法规的要求,以免违反相关规定招致损失。

保管合同 篇10

冷库租赁协议

甲方(出租方):

授权人:身份证号码:乙方(承租方):

经办人:身份证号码:;住址:

根据xxx(合同法)的规定,经甲乙双方友好协议,就甲方出租冷库给乙方经营蔬菜业务达成以下协议:经甲、乙双方协商,一致同意达成以下条款:

一、甲方愿将(我们成立的公司名称)公司位于五环及六环桥下,经过国家允许搭建的集装箱冷库租给乙方使用。

租赁时间自年月日起至年月日止。

二、租金为每立方每月8至12元(具体位置的冷库租金由甲乙双方在合同附件中补充说明),租金支付方式:采取押一付六的方式支付。签订合同时,支付押金大写:()和第一期租金大写:(),从协议签订的当月开始,乙方应于每期租金到期前一个月支付给甲方。如乙方超期一周未支付租金,甲方有权终止于乙方的一切合作,并有权向乙方追加当月合计滞纳金及违约金共元。

三、乙方使用的冷库电费由乙方自行承担,应于每月一号缴纳上月电费,电费以甲方出具收费单为准。

四、甲方责任:

1、甲方有权要求乙方安期交付各种费用。

2、甲方负责保证乙方在冷藏果蔬所需的温度内正常使用。

五、乙方责任:

1、如乙方在不关冷库门或进、出菜使用不当是时,导致库温升高造成的损失由乙方自己负责。

2、乙方在没有征求甲方的同意下,无权对库房进行任何形式的改造,否则视为违约。

3、乙方在经营使用冷库(正常温度)时,如果因甲方主观因素没有保证冷藏正常温度时,蔬菜产生变质、腐烂,由甲方负责及赔偿损失;乙方在经营使用冷库(正常温度)时,属乙方管理不妥或所购蔬菜质量问题,所造成的损失甲方一概不负任何责任及赔偿。

4、乙方在使用库房时,库房内的货架不得堆放超过吨,如果货架堆放超载发生安全事故的由乙方全部负责。

5、乙方不得在冷风机保护区域(周围1米内)堆放任何物品,否则蔬菜出现任何质量问题由乙方负责。

6、蔬菜不能堆放得过密,过厚,并且要留有一定的空间让冷风机的冷气得到充分循环。

7、货物出库后乙方在运输途中及蔬菜到市场后产生变质、腐烂、一概由乙方自己负责,与甲方无任何关系。

8、如因供电所正常停电并且通知了甲方,甲方没有提前通知乙方,对乙方造成蔬菜腐烂、变质由甲方负担;如因供电所正常停电并且甲方告知了乙方,而造成乙方的蔬菜腐烂、变质由乙方负责承担,与甲方无任何关系。

9、乙方在经营使用冷库过程中,造成冷库库体、保温层,库内设备及设施、住房、仓库等损坏的,乙方必须无条件赔偿由此给甲方造成的所有直接和间接经济损失。

10、为确保安全生产,严禁在冷库及仓库内吸烟。严禁擅自改装冷库,仓库及住房内的电路,工人住房内严禁使用电炉和电灶设备,如造成安全事故,乙方必须无条件赔偿由此给甲方造成的一切经济损失,乙方自己的损失由乙方自负。由安全事故产生的一切经济及法律责任由乙方负全责。

11、乙方所聘用的工人(含送货及拉货、拉菜、打包等人员、下同)由乙方自己组织管理。乙方工人在公司内外的一切违规违法行为及由此产生的一切经济和法律责任由乙方全权负责,甲方不负任何责任。

12、乙方在工作中,必须积极配合甲方管理、做好防火、防盗等工作,文明经商,安全生产。

六、甲乙双方在租库经营期间应做好配合工作协调关系,做到遵纪守法,如因发生人类不可抗拒因素(如:战争、地震、洪灾等),造成库房停用,甲方不承担任何赔偿。

七、乙方属自主经营,自负盈亏,甲方不进行无理干涉。乙方的一切债权、债务及相关法律责任由乙方全权负责承担,与甲方无关。

八、乙方在租期满前2个月必须提前与甲方商议下一年的租用事宜,不提前进行商议甲方可以视同放弃。

九、冷库不得私自转让,不得租借给他人使用,否则甲方有权终

止与乙方的一切合作,且不退还库房租金和押金。

十、本合同如有未尽事宜,应由甲、乙双方互相商议、补充或修改。其内容作为附件与本合同有同等效力。

一、本合同一式三两份,甲、乙双方各执一份,甲方公司董事会备份一份,每份合同具同等法律效力。

二、本合同自双方签字之日起生效。租金起算日期由甲乙双方协商一致决定。

甲方:乙方:

公司盖章:公司盖章:

法人签字:法人签字:

保管合同 篇11

甲方:xx(厦门)建材工业有限公司

乙方:

甲方于 年 月 日委托乙方代为加工 并同时将对应的固定资产编码为 的 一付,实物图片如附:

交乙方使用保管,双方经协商就模具的使用保管事宜,达成如下协议:

一、 乙方必须按照事先与甲方的约定安装模具,组织生产。乙方不可以利用甲方的模具为其他厂商生产,更不允许抄袭模仿甲方的模具进行另外的发包开模,否则甲方将追究乙方的法律责任。

二、 乙方负责模具的保养和一般异常处理,设立有关帐目,并设置专用地摆放,派专人进行保管,如因管理不善造成丢失,由乙方全部赔偿。

三、 乙方无法处理的异常如尺寸修改,结构变更等,则应及时联系甲方相关单位进行处理。如私自拆修模具造成的毁损,由乙方负责折价赔偿。

四、 甲方根据作业需求可以随时收回模具,乙方应无条件于接到甲方通知后24小时内送回模具。

五、 甲乙双方在模具的交接过程中,需以书面的形式交接并登记明细资料,对模具出厂后造成的损坏,无保养等异常时,甲方有权直接从支付给乙方的货款中扣除相应的款项作为赔偿(赔偿额度为模具总价20%-80%)。

甲方:xx(厦门)建材工业有限公司 乙方:

签名: 签名:

盖章: 盖章:

年 月 日

保管合同 篇12

鉴于寄托人xxx(以下简称甲方)兹将所属商品寄放于受寄人xxx(以下简称乙方)的仓库内,双方经协商一致,达成商品保管有偿寄托协议,协议如下:

第一条甲方将下列商品寄放于乙方位于xx市xx路xx号的仓库内,并请乙方代为保管。商品内容:一般家庭电器用品,但限于能装箱者。

第二条前条寄存物以寄放于乙方仓库东南角十平方米面积内可以容纳的数量为限。

第三条甲方对前条寄存物可自由进出搬运,但若因而受损,乙方概不负赔偿责任。

第四条保管费的计算及交付方式如下:不论寄存物品数量多寡,每月寄存保管费为人民币xx元整。甲方须于每月底之前将保管费送交乙方办公处所。

第五条陈述和保证5.1甲方向各方陈述和保证如下:(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。5.2乙方向各方陈述和保证如下:

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务;

第六条违约责任6.1甲方的责任

如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使其他各方遭受损失,则其他各方有权要求乙方予以赔偿。并退还乙方托管费。6.2乙方的责任(1)如果乙方未按本协议支付保管费,则逾期一日按未支付金额日万分之**支付违约金;但无论如何,违约金金额不超过应付迟延价款金额的**%;(2)如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。

第七条保密

一方对因本次商品托管而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第八条补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。

第九条协议附件9.1本协议附件包括但不限于:9.1.1各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;9.1.2各方的营业执照复印件、托管商品的有效证件9.2任何一方违反本协议附件的有关规定,应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。

第十条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十一条争议的解决

本协议书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。

外墙保温施工合同(汇集6篇)


外墙保温施工合同 篇1

外墙保温及饰面工程施工合同(二)

第七条 发包人责任

7.1 发包人根据合同要求及时拨款,因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。

7.2 发包人以单栋楼施工前2日,负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。

7.3 发包人向承包人无偿提供必要的施工条件,包括 工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、外墙保温施工用脚手架、脚手架至少提供满铺二步脚手板、提供垂直运输。与门窗框穿插进行。

7.4发包人负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收,并按合同规定办理有关结算。

7.5发包人负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。

第八条 承包人责任

8.1承包人应根据发包人提出要求和有关技术说明,进行外墙保温工程施工,承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位,并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划,以确保整个施工的顺利进行。

8.2 承包人应按照国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理 .承包人必须建立完善的质量及安全管理体系。配备相关人员进行质量安全管理。

8.3 承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。

8.4 承包人应服从甲方、总包、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全、文明施工的有关规定。甲方和监理可做出每次500-2000元的罚款。

8.5承包人严格遵守施工现场管理规定,保证安全文明施工,对施工中扬尘、噪

音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效,做到工完、料净、场清,保证施工现场整洁有序,创包头市安全文明工地。

8.6 承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理,服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。

8.7 承包人制定有效的成品、半成品保护措施,书面对施工人员交底,提高施工人员成品、半成品保护意识,以免造成成品、半成品损坏,并在交用前,承担成品保护作用。

8.8 承包人及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点,由发包人统一运至场外。

8.9 承包人向发包人提供厂家营业法人执照(复印件)、产品简介(国家认证实验 室的试验报告)、施工组织设计(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工)。

8.10承包人负责二次材料进场的检测费用(包括聚苯板、抗裂砂浆、耐碱网格布)。

8.11承包人自行检查外脚手是否符合安全施工需要,如不符合则不得擅自施工,承包人对现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任。

8.12承包方负责将凸窗板及装饰线上堆积的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工。

8.13承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下,使用年限不应少于25年。并承担在此期间因承包人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的一切经济损失

第九条 工期顺延

9.1 发包方在合同规定开工日期前2天,不能交承包方外墙保温施工作业条件,施工用水或电源未按规定接通,影响承包方进场施工时;

9.2 在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。

9.3 未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。

9.4 因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。

9.5各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时。与保温作业面交接的其他工种操作影响保温收口时,工期相应延长。

外墙保温施工合同 篇2

甲方:

乙方:

(工程名称),采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施,进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方现将 (工程名称)发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益,经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:________________________________

3、工程内容:

4、承包方式:

二、工程承包范围:

施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时,按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。

三、合同工期:

1、工程从年 月 日开始至年 月 日结束,工程有效工期为天。

2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工,雨季和其它客观因素影响工期的,可由甲乙双方协商解决。

3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工,如由于乙方原因致使工期拖延的,甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。

四、质量要求:

1、乙方依据《建筑标准设计》(DBJT05-185)、《外墙保温墙体构造》图集号:辽20xxSJ121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。

2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以建设单位验收合格为准。

3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

4、材料进场必须提供进场验收记录。

5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺,在甲方和监理单位验收合格后,方可进行下道工序施工。

6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工,否则甲方将对乙方采取相应的经济处罚措施。

五、工程造价:

1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不减窗口)实际面积实算计量,总面积按

施工图测算约 m2,综合单价 元/㎡。工程总造价约人民币 万元整(¥ ),欧式线装修材料包含其中,不再决算取费(详见附表)。

2、塑钢窗按实际测量面积计算工程量,建设单位指定加工施工单位,甲方从平米造价利润中提取元补贴给乙方保温装饰工程。

3、复合铜门按设计面积实算计算工程量,报价元/m2,由建设单位指定加工施工单位。

六、付款方式及结算:

1、外墙保温付款:合同签订后甲方支付外墙保温材料款85%

计 ;

2、塑钢窗更换和复合铜门制作等付款按中标合同规定执行。

3、工程施工完毕且验收合格后,无质量问题甲方应付清余款。

七、甲方的责任:

1、依据本合同向乙方支付工程进度款。

2、甲方在乙方进场前2日,协调中标施工单位为乙方提供施工用水和用电,满足乙方工程需要。

3、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

八、乙方的责任:

1、乙方应按照相应国家施工规范及外墙保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工,服从项目管理,不得以任何理由拖延工期。

2、乙方进入施工现场的作业人员,必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作,非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排,甲方提供工人休息场所。

3、工程验收后,保修期内乙方应随叫随修,否则甲方有权委托其他人员进行维修,费用乙方负责。

4、乙方在施工过程中,要建立完整的安全保障体系,安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工,严禁违规操作,否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

5、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工,否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后,及时清理施工现场的建筑垃圾,做到工完场清。

九、其它事项:

本合同如有未尽事项,甲乙双方可另行协商签定补充协议,补充协议于本合同同具法律效力。

本协议一式四份,甲乙双方各执两份,签字、盖章后开始生效。

甲方:(签字盖章)

乙方:(签字盖章)

日期: 年月日

外墙保温施工合同 篇3

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。

工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程承包范围:

承包范围:合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

合同工期:

工期:按项目总进度及甲方要求为准

如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。

标准、规范及有关技术文件:

施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(DB64/048—20xx)》执行。

引用标准:

《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》GB/T 10801.2-20xx

《玻璃纤维制品实验方法》(JC176—1996)

《康克外墙隔热保温系统施工规程》

质量标准及验收办法:

1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(DB64/048—20xx)》。

2、质量等级:合格

3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。

技术资料、图纸及其它材料的提供办法:

1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。

合同价款及付款方式:

1、外墙外保温每平方米造价为: 68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。

2、付款方式:

1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。

2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。

3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。

违约责任:

1、承包方违约责任:

1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。

3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。

2、发包人违约责任:

1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

合同的有效性:

本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

十一、其他约定事项:双方协商解决。

十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

发包人(盖章): 承包人(盖章):

经办人(签字): 经办人(签字):

年 月 日 年 月 日

外墙保温施工合同 篇4

发包人(全称):

承包人(全称): 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、 工程名称:龙城福第三期

二、 地 址:江阴璜土小湖

三、 承包内容:外墙外保温系统

四、 承包方式:包工包料

五、 工程总价及付款方式:

1、 工程单价:每平方米程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。

2、 付款方式:

(1)、工程完工后年底支付 ,其余 ;

六、 施工工期: 天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。 由于气候等因素造成的停工,工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商,经甲方同意可以适当延长;工期如有改变,甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失,由责XX负责。

七、 工程条件

为了保证工程质量,甲方必须提供以下条件:

A. 施工基面满足相关规范要求。

B. 提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合。

XX. 施工现场所需水、电。

八、 工程管理

1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工,任何一方不得任意更改设计,如发现设计与实际情况不符时,经双方研究决定。

2、乙方施工人员进入现场时,甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储藏场地。

3、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合,由甲方现场代表进行协调,服从甲方的统一管理。

5、现场代表:

甲方派 为工地全权代表。

乙方派 为工地全权代表。

九、 工程质量:

1、 工程质量符合国家相关规范,由于产品质量及施工出现的问题,由乙方负责。工程质量保修期________年,保质期________年,保证不开裂不变形。

2、 乙方必须按规定对施工现场成品进行保护,费用已含在合同价款内。

3、 工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题,由甲方负责。

4、 本工程不得分包,如需分包必须得到甲方书面同意,否则视为违约

外墙保温施工合同 篇5

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规规定,甲、乙双方经友好平等协商就乙方承包峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX项目建筑外墙内保温工程施工的相关事宜达成一致协议,订立本合同以资共遵。

1、工程概况

1.1工程名称:峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX外墙内保温工程。

1.2工程地点:峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX项目建设工地。

1.3工程范围及内容:

1.3.1峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX外墙内保温工程的施工。具体的施工内容以甲方提供的施工图或通知单等文件确认的工程内容为准。

1.4工程量:温泉中心外墙内保温工程施工面积约800㎡,工程完工验收合格后按实际施工面积计量结算。

2、承包方式

2.1本合同工程的承包方式为:包材料、包施工、包质量、包安全、包工期和包检测验收合格、包保修等。

2.2本合同工程施工使用的所有材料由乙方采供,其中保温主材采用华XX化微珠保温材料。

3、工程工期

3.1本合同工程工期为:20天。

3.1.1开工日期:以甲方书面通知开工之日计起。

3.1.2竣工日期:以乙方全面完成本合同约定工程内容经甲方及质量监督部门验收合格的日期作为竣工日期。

3.2非乙方原因或不可抗力造成停工的,工期顺延。

3.3乙方因自身原因造成工期延误的,每延误____日,应向甲方支付1000元罚金。

4、工程质量标准及验收

4.1本工程以施工图纸及做法说明、经质量监督部门审查批准的保温工程施工技术方案和国家、行业及省市等现行相关法规、规范和技术标准作为质量评定验收标准,本合同工程质量必须达到国家质量评定合格标准。

4.2本合同签订前,乙方须编制外墙内保温工程施工技术方案,报甲方和质量监督部门审查批准,并严格按施工技术方案组织施工。施工技术方案为本合同必须附件。

4.3本合同工程施工使用的所有材料必须符合国家及行业相关质量标准规定的性能指标。本工程使用的所有的材料乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品,经甲方和质量监督管理部门确认后封样留存。材料进场须提前24小时书面通知甲方和质量监督管理部门人员验收,经检验符合质量标准或样品质量、满足设计及规范要求并签证确认后,乙方方可投入施工。凡乙方采供的材料不符合质量要求或规格有差异的,以及未经甲方和质量监督部门签证认可的,应禁止使用。否则,对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。

4.4施工质量标准:

4.4.1保温层与墙体之间及各构造层之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰等现象。

4.4.2保温层表面平整、洁净,接茬平整,无明显抹纹,线脚、分层条顺直、清晰(毛面纹路均匀,平整度、阴阳角正负误差不超过上述规范要求及抹灰面质量要求),厚度均匀。

4.4.3保温层做法应符合建筑节能设计要求,厚度不低于25。

4.5工程完工后,乙方应提交2套符合规范、完整的工程竣工资料给甲方,竣工资料经甲方和质量监督部门审查合格后,由甲方组织相关人员进行验收,要求一次性交验合格。否则,给予乙方惩罚性处罚10000元。验收合格后,甲方组织相关人员办理现场交接手续。

5、工程价款及付款方式

5.1本合同工程采用固定综合包干单价计价,综合包干单价为:56元平方米,该费用包括但不限于材料费、人工费、施工机械费、措施费、材料搬运及装卸费、二次搬运费、检测费用、成品保护费、保险、管理费、税收及利润等达到质量监督管理部门验收合格要求所需的一切费用。

5.2乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料、人工、施工机械、水电等各种费用的市场涨价风险,承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价。

5.3本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算,暂估价款为44800.00元(大写:人民币肆万肆仟捌佰元整)。

5.4付款方式:

5.4.1乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格、办理完施工场地及工程移交后,向甲方提交工程结算手续,经甲方审核完成后10天内甲方向乙方支付工程结算价款的95%。

5.4.2本合同工程结算总价款的5%留作质量保证金,于本合同约定的质量保修期满后,经双方检验不存在质量问题后7个工作日内甲方予以一次性付清。

5.4.3本合同工程款项均通过银行转账支付,且乙方须提供正式发票。

6、工程质量保修

6.1乙方应按照国家相关规定对本合同工程承担质量保修责任,并承担由此产生的一切费用。

6.2在质量保修期内出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后8小时内赶到现场,并在48小时内维修完毕;若乙方维修不及时,甲方有权自行决定维修,其费用和损失由乙方承担。

6.3本合同工程的质量保修期为________年,自工程竣工验收合格之日计起。

7、关于安全文明施工

7.1乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等现行有关的国家和地方规范要求,遵守甲方有关工程的管理规定。

7.2乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定,妥善保护好施工现场周围建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等,造成损害的负责赔偿或修复;严格安全文明施工,施工车辆、机具、材料按指定地点停放和堆码整齐。做好施工现场的安全保卫和环境清理工作,道路上的建筑垃圾等当日清理干净,不得影响甲方其它分项工程施工,否则,甲方可勒令停工整改或予以处罚。因乙方现场管理不善引发的纠纷由乙方自行解决并承担相应责任。

7.3在施工过程中,由于乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故等,乙方应承担全部责任和一切损失。

8、违约责任及争议处理

8.1甲乙双方任何一方擅自终止履行本合同,或擅自中止履行本合同达____日以上的,应承担违约责任,支付对方违约金。双方约定违约金为工程结算总价款的10%。违约方除承担违约金外,还须承担本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。

8.2甲方未按期支付工程款的,应按应付金额的日万分之三支付乙方滞纳金。

8.3因乙方原因造成本合同工程质量验收不合格的,乙方除承担返工责任外,还应承担违约责任。同时,还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失。

8.4本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方协商解决或提请有关部门进行调解,若协商、调解不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。在协商、调解、诉讼期间,未经建设单位同意,乙方不得借故停工,否则,按乙方违约论处。

9、其他

9.1本合同工程所使用材料的质量证明文件、检测报告等属本合同必须附件。本合同所有附件均系本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

9.2未经甲方同意,乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

9.3本合同未尽事宜,依国家相关法律、法规和行业现行规范、规定为准,或由双方另行协商解决。

9.4本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合同一式肆份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执两份。

甲方:乙方:

单位地址:单位地址:

法定代表人:法定代表人:

授权代理人:授权代理人:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

签订日期:________年____月____日签订日期

外墙保温施工合同 篇6

甲方:

乙方:

经甲、乙双方在有关法规的前提下,对建设项目的负责将市***外墙涂装工程项目协商一致。

一、承包范围:

二、承包内容:

外墙平面涂料工程,包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程量;装饰工期要求;安全生产要求;文明施工。

三、承包方式:

乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围:包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包单价为元包括施工工具(平涂滚筒油扫等)。

四、双方的责任:

1、甲方提供乙方的住宿问题,施工用的材料采购到位;负责协商解决施工中存在的问题。

2、乙方按工程量的大小,合理安排施工人员,乙方必须在年月日前外墙涂装全部完工,如拖延工期,按每天罚款伍佰元计算给甲方,(如因抹灰原因造成工期,拖延一天可顺延一天)。

3、乙方在施工中出现人中伤亡事故,由乙方负责。

4、乙方必须为甲方节约材料。

5、乙方施工质量必须达到验收合格,如因施工而造成的验收不合格及质量问题,所造成的一切经济损失由乙方负责。

五、质量要求:乙方须达到甲方与建设方签订的合同要求--优良工程。

六、涂装材料施工工序:白水泥打底二次,底漆一次,平涂面漆滚涂两遍。

七、工程量:预计为m2(外墙包工单价为元/m2)包工造价元()以实际验收数目为准。

八、付款方式:乙方进场后,甲方先垫付每个工人每天伙食费元,平涂面漆全部完工,甲方应付工程款的(其中包括:工人每支付的生活费),余下的工程总款的在工程验收合格后三天内全部付清,如逾期不付,按每天罚款伍佰元计算给乙方。

工程负责人:工程质量监理:

本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字生效,具有法律效力。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

身份证号码:身份证号码:

电话:电话:

签订日期:年月日

保密合同模板6篇


随着人们对法律意识的不断加深,双方合作合同的内容在双方都知情的情况下需进行具体书写。您是否了解合同的具体书写格式呢?本篇文章的精选推荐标题是“保密合同”。感谢您的阅读,希望我们的网站能为您带来愉悦,并希望能被您收藏!

保密合同(篇1)

合作方,__________________________(以下简称甲方)

统一社会信用代码,________________

法定代表人,______________________

注册地址,________________________

联系方式,________________________

合作方,__________________________(以下简称乙方)

统一社会信用代码,________________

法定代表人,______________________

注册地址,________________________

联系方式,________________________

鉴于,甲乙双方正在就_______事项进行合作履约,双方在洽谈或合作履约期间,均因工作需要可能接触或掌握对方有价值的保密资料(不论这些资料是以口头、书面或其他任何形式表现的),且任何一方均承认如向第三方披露任何该等保密资料将会损害对方公司商业及其他利益,因此,甲、乙双方同意签署本保密协议以共同遵守,

第一条 定义

1。本协议所称“保密资料”,是指甲乙双方中任何一方披露给对方的明确标注或指明是保密资料的相关业务的书面、电子文档或其它形式的资料和信息,不论其形式如何,只要涉及到任何一方未曾发表、公开或公众的信息,该“保密资料”可以是符合法律规定条件的商业秘密,也可以是尚未达到法律规定商业秘密构成条件的其他保密资料。

2。本协议所称“保密资料”不包括下述资料和信息,

① 已经或将公布于众的资料,但不包括甲乙双方或其代表违反本协议规定未经授权所披露的;

② 在任何一方向接受方披露前已为该方通过其他合法途径知悉的资料。

③ 已经于本协议下的非保密资料提供方订立过有约束力的保密协议,且接受方有理由认为资料披露着未被禁止向接收方提供该资料。

第二条 双方责任

1。甲乙双方互为保密资料的提供方和接受方,负有保密义务,承担保密责任。

2。本协议的保密期限,即任何一方对对方保密资料负有保密义务的期限,为双方谈判期间、合同履行期间以及上述期间全部届满之日起______年。

风险告知,很多企业在保密协议中,通常约定保密期限为2至3年,这样的约定会造成误解——即过了2至3年后,可公开或使用商业秘密了,这样的约定是不可取的。因此,企业应区别约定,对商业秘密的保密期限应约定保密期限做为“直至该保密信息通过正常途径进入公知领域”为止,而不做具体的年限约定;对于一般的保密信息宜约定2年或3年保密期限。

3。甲乙双方中任何一方未经对方书面同意不得向第三方(包括新闻媒体或其从业人员)公开和披露任何保密资料或以其他方式使用保密资料。双方也须促使各自代表不向第三方(包括新闻媒体或其从业人员)公开或披露任何保密资料或以其它方式使用保密资料。除非披露、公开或利用保密资料是双方从事或开展合作项目工作在通常情况下应承担的义务(包括双方今后依法律或合同应承担的义务)适当所需的。

4。双方均须把对保密资料的接触范围严格限制在因本协议规定目的而必须接触保密资料的各自负责任的代表的范围内。

5。除经过双方书面同意而必要进行披露外,任何一方不得将含有对方或其代表披露的保密资料复印或复制或者有意无意地提供给他人。

6。如果谈判或合作项目不再继续进行或其中一方因故退出此项目或合同解除、终止,经对方在任何时候提出书面要求,另一方应当、并应促使其代表在五个工作日内销毁或向对方返还其占有的或控制的全部保密资料以及包含或体现了保密资料的全部文件和其它材料并连同全部副本。

7。甲乙双方将以并应促使各自的代表以不低于其对自己拥有的类似资料的保密程度来对待对方向其披露的保密资料,但在任何情况下,对保密资料的保护都不能低于合理程度。

第三条 知识产权

任何一方向对方或对方代表披露保密资料并不构成向对方或对方的代表转让或授予另一方对其保密资料、商标、专利、技术秘密或任何其它知识产权拥有权益,也不构成向对方或对方代表转让或向对方或对方代表授予该方受第三方许可使用的保密资料、商标、专利、技术秘密或任何其他知识产权的有关权益。

第四条 保密资料的保存和使用

1。甲乙双方中的任何一方有权在双方合作期间保存必要的保密资料,以便在履行其在合作项目工作中所承担的法定义务与合同义务时使用该等保密资料。

2。甲乙双方有权在双方合作期间或合作期满后的双方另行书面约定的合理期间,为对任何针对接受方或其代表的与本协议项目及其事务相关的索赔、诉讼、司法程序及指控进行抗辩时,或者对与本协议项目及其事务相关的传唤、传票或其他法律程序做出答复时,使用保密资料。

3。任何一方在书面通知对方并将披露的复印件抄送对方后,可根据需要在提交对接受方有管辖权的政府监管部门或根据法律规定对接受方有管辖权的社会团体的任何报告、声明或证明中合理的、有限度的披露保密资料。

第五条 违约责任

1。任何一方如违反本协议下的保密义务,应向对方支付不少于元人民币的违约金;如果本条约定的上述违约金不足以弥补因违反保密义务而给受害方造成的损失,受害方方有权进一步向对方主张损失赔偿。

2。在双方合同或合作期内,无论上述违约金给付与否,受害方均有权立即终止谈判或解除与违约方的合同、合作关系,因终止谈判或解除合同、合作所造成的缔约过失赔偿责任、合同赔偿损失由违约方另行承担。

3。损失赔偿的范围包括,

① 受害方为处理此事支付的费用,包括但不限于律师代理费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等。

② 受害方因此而遭受商业利益的损失,包括但不限于合理利润的损失、技术转让费用的损失等。

4。甲乙双方认识到,任何一方对本协议任何一项的违约,都会给对方带来不能弥补的损害,并且这种损害具有持续性,难以或不可能完全以金钱计算出损害程度。因此除按法律规定和本协议约定执行任何有关损害赔偿责任外,双方确认受害一方可以采取合理的方式来减轻损失,这些方式包括一些指定的措施、申请限制令和禁令。

第六条 争议解决

1。本合同履行过程中产生的争议,由双方协商解决,协商不成任何一方的,双方同意交由合同履行地法院管辖。

2。因一方违约致使本合同的履行产生争议,守约方为解决争议所产生的公证费、律师费、保险公司出具保全费用、翻译费、通讯费、差旅费、文印费等合理费用由违约方负担。双方相互违约,有履约先后顺序的,负先履行义务一方负担所有争议解决费用;无履约先后顺序的,争议解决费用双方自行承担。

第七条 其他

1。本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。

2。本合同如有涂改,双方均应在涂改部分加盖公章确认,否则涂改部分无效。

3。就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题,一方作出有法律效力的意思表示,应以书面形式作出,加盖本方公章,且向对方送达,对方应_______个工作日内回函,否则视为无效。

4。本合同及附件经双方签字盖章后即生效,有效期至合同履行完毕之日起止。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。

5。本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。

6。本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

合作方(公章),_________________ 合作方(公章),_________________

法定代表人(签章),____________ 法定代表人(签章),____________

________年______月______日 ________年______月______日

保密合同(篇2)

甲方,乙方姓名, 性别,身份证号码, 职务工种, 为维护技术市场和商业市场的秩序,明确乙方在甲方任职期间和离职后保守甲方技术秘密和商业秘密,根据有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,达成如下协议,一、保密期限乙方在甲方任职期间及乙方无论因何种原因离职,在离职之后 年内(自离职之日起)应当保守在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和商业秘密,履行保密义务。二、保密的内容及范围1、职务成果乙方在执行甲方的任务或者主要是利用甲方的物质条件、业务信息等所完成的技术成果和商业成果(包括,发明创造,作品、计算机软件、技术方案、技术秘密和商业秘密,以下同)。其知识产权归甲方所有。甲方有权使用或转让这些技术成果和商业成果。乙方则有义务提供一切必要的信息资料和采取一切必要行动,包括但不限于专利申请、商标注册、软件登记等,协助甲方取得和行使有关的知识产权。 2、非职务成果乙方在任职期间完成的,与甲方业务相关的技术成果和商业成果(包括,发明创造、作品、计算机软件、技术方案、技术秘密及商业秘密)。乙方主张其本人享有知识产权,应当及时向甲方申明。经甲方书面核准,认为确属于非职务成果的,由乙方享有该成果的使用权和转让权;如乙方转让或许可使用该非职务成果,甲方享有优先受让权。

保密合同(篇3)

委托方(甲方),_____________________________________________

地址,_______________________________________________________

电话,_______________________________________________________

法定代表人,_________________________________________________

职务,_______________________________________________________

受托方(乙方),_____________________________________________

地址,_______________________________________________________

电话,_______________________________________________________

法定代表人,_________________________________________________

职务,_______________________________________________________

鉴于甲方委托乙方加工生产___________________(以下简称“合同产品”),甲方已经或将向乙方披露资料、信息等保密信息,乙方同意履行保密义务。甲、乙双方根据中华人民共和国民法典等法律法规,在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则下,订定下列条款共同遵守,

第一条 保密信息

乙方在受托加工生产合同产品过程中所获知的有关甲方(包括但不限于甲方本身、其母公司、子公司、关系企业及客户间)的一切信息,均属于保密信息。

保密信息包括但不限于,

1。合同产品的价格、供货商、客户、经营策略、管理、财务等相关的信息,

2。甲方向乙方提供的所有的产品设计图纸、产品信息、文件、资料、样品等,也应视为保密信息。

3。保密信息的所有权、知识产权等权属归甲方所有。

4。甲方向乙方披露或提供的资料、信息均应视为保密信息,除非甲方明确否定。

甲方保证,其向乙方提供的关于产品设计的一切图纸、文件等不会侵犯任何第三人的知识产权。如因甲方的产品设计侵权而产生的责任和损失由甲方自行承担。

第二条 保密期限

双方同意保密期限按以下第_____种方式处理,

1。本合同约定的保密义务是永久性的,在双方的委托加工解除或终止之后仍应履行,直至甲方明确表明不再需要保密时为止。

2。本合同约定的保密期限至合同产品公开上市销售后满一个月时终止。

风险告知,保密协议中应明确约定保密期限,虽然法律规定劳动者保守秘密的义务不因劳动合同的解除、终止而免除,但由于商业秘密存在过期、被公开或被淘汰的情况,因此最好还是约定保密义务的起止时间,以免引起不必要的纠纷。

第三条 保密义务

1。乙方对本合同约定的保密信息承担保密义务。

2。乙方在非为甲方加工生产合同产品之目的下,不得擅自使用上述关于产品设计的任何信息,或者将上述关于产品设计的任何信息运用于自产产品上或者受其他第三方委托生产的产品上。

3。乙方一旦发现有保密信息泄露的情况,均应立即通知甲方,并采取相应的措施以避免扩大影响。

4。乙方应加强内部管理,仅可为双方合作业务之必须,将保密信息披露给其直接或间接参与合作事项的管理人员、职员、顾问和其他雇员(以下统称“乙方有关人员”),并应保证乙方有关人员对保密信息严格保密。

5。乙方有关人员违反保密义务的,视为乙方违反保密义务。

6。因保密的需要,甲方有权随时提出合理的保密措施,并要求乙方配合履行。

7。乙方违反甲方临时的提出的保密措施的,视为乙方违反本合同约定的保密义务。

8。项目完成(或双方的合作解除或终止)后,所有相关图纸资料及加工的报废品、样品、半成品、成品都需全部交给甲方,乙方不保留任何与甲方产品有关的资料与实物。

9。甲方有权随时对乙方的加工现场进行检验,乙方应予配合。但甲方应尽量减少对乙方生产经营的妨碍。

10。甲方向乙方提供资料时,有权要求乙方出具收据。

第三条 违约责任

(1)如果乙方不履行本协议所规定的保密义务,应当承担违约责任,一次性向甲方支付违约金人民币_________元(大写__________________元),

(2)如果因为乙方前款所称的违约行为造成甲方的损失,乙方应当承担违约责任,并承担赔偿甲方损失的责任。

(3)前款所述损失赔偿按照如下方式计算,

①损失赔偿额为甲方因乙方的违约行为所受到的实际经济损失,

②如果甲方的损失依照①款所述的计算方法难以计算的,损失赔偿额为乙方因违约行为所获得的全部利润,或者以不低于甲方商业秘密许可使用费的合理数额作为损失赔偿额,

③甲方因调查乙方的违约行为而支付的合理费用,应当包含在损失赔偿额之内,

(4)因乙方的违约行为侵犯了甲方的商业秘密权利的,甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任,或者根据国家有关法律、法规通过司法的方式要求乙方承担民法典律责任。

(5)乙方违反保密义务的,同时视为严重违反甲乙双方的合作或加工合同(以双方具体签订的合同为准),甲方可视情况解除甲乙双方的合作或加工合同。

第四条 生产模具

1。模具使用限制,乙方用于合同产品生产的模具,不得用于为甲方生产合同产品以外的生产。

2。模具回收,双方的合作解除或终止(无论何种原因)后,甲方有权要求收购乙方用于合同产品生产的全部模具。

(1)收购价格,_______________________。

(2)回收模具范围,___________________。

第五条 其他约定事项

1。本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。

2。______________________________________________________________

3。______________________________________________________________

第六条 争议解决

本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决,协商或调解不成的,提交__________仲裁委员会仲裁或向_________________人民法院提起诉讼。

风险告知,关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时还注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。

第七条 合同生效

合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。

合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章),___________________ 乙方(盖章),___________________

法定代表人,______________________ 法定代表人,______________________

联系方式,______________________  联系方式,______________________

_______年_______月_______日 _______年_______月_______日

签订保密协议注意事项

一、签订保密协议的对象保密协议保守的是用人单位的商业秘密,因此用人单位只应当与接触、知悉、掌握商业秘密的员工签订保密协议,而不是普通员工或职工,更不能是全体员工。当然,企业还应当根据自身的性质和情况分析确定企业中的哪些人员掌握了商业秘密。对于某些不在保密岗位和技术岗位的普通员工,在工作中有意或无意获悉公司的商业秘密时,也应该列入保密主体的范围。二、保密的对象和范围1、技术信息2、经营管理信息3、特殊约定的其他秘密包括设计、程序、产品、配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。随着商业秘密的范围从技术秘密扩大到经营管理信息、特殊秘密等范畴,对保密的具体范围的确定产生了争议。为此,保密协议应当首先明确员工保密的对象和范围,以免就是否属于商业秘密及应否保密产生分歧。三、保密协议的内容应涉及1、受约束的保密义务人在未经许可的情况下,不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途,2、受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域,3、保密义务人不可在对外接受访问或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密内容,4、保密信息应当在合同终止后交还,5、保密期限。法律对保密协议的保密期限没有规定,即保密的期限可以是长期的,直至其进入公知领域。因此只要其不被公开就可以永远保持其秘密性,因此企业可以在保密协议中约定不仅在劳动合同存续期间,而且在劳动合同变更、解除、终止后直至商业秘密公开为止,员工都不得披露使用或许可他人使用企业的商业秘密。

保密合同(篇4)

劳动保密合同:保护企业核心机密的法律防护盾

引言:

在现代商业竞争激烈的时代,企业的商业秘密是其核心竞争力的体现。为了保护自身的商业利益,在招聘新员工时,企业普遍会要求员工签署劳动保密合同。劳动保密合同是一份具备法律效力的文件,其具体规定了员工在该企业工作期间需要遵守的保密事项,确保企业的商业秘密不泄露给竞争对手,从而维护企业的利益。本文将详细解析劳动保密合同的内容和重要性,并说明它在现代商业运作中的具体应用。

一、劳动保密合同的内容及要点

劳动保密合同是劳动法律关系中的一种特殊合同,其主要条款涉及以下方面:

1. 定义保密信息的范围:劳动保密合同会明确规定企业的商业秘密所包含的内容,例如专利技术、业务计划、客户名单等。

2. 员工的保密义务:合同中会明确规定员工在工作期间需要遵守的保密义务,包括不得将保密信息外泄、不得私自使用保密信息等。

3. 竞业限制:为了避免员工离职后直接为竞争对手工作,合同中通常会规定竞业限制条款,即员工在离职之后的一定时间内不能为竞争对手工作或开展与原公司相同或相似的业务。

4. 违约责任和救济措施:合同明确规定违反保密义务的后果,包括可引起的民事赔偿、违约金等。

二、劳动保密合同的重要性

劳动保密合同对于企业的重要性不言而喻。以下是几个重要原因:

1. 保护企业核心机密:企业的商业秘密是其核心竞争力的重要组成部分,是企业的独特优势。劳动保密合同的存在可以确保企业核心机密不因员工的离职而流失,从而保护企业的利益。

2. 维护商业信誉:企业通过与员工签署劳动保密合同,体现了其对企业商业机密的重视和保护,并加强了员工的保密意识。这种行为有利于树立企业的商业信誉,提高企业在市场中的声誉。

3. 加强企业内部管理:劳动保密合同的签署和执行可以有效加强企业对商业秘密的管理,对员工的保密意识进行教育和引导,从而提高企业内部的保密水平和运营效率。

三、劳动保密合同的应用案例

劳动保密合同在现代商业运作中具有广泛的应用,以下是一些经典案例:

1. 知识产权保护:某科技公司在招聘员工时,要求其签署劳动保密合同,明确离职后一定时间内不能加入竞争对手,并且将其从事的研究成果归公司所有,以保护公司的知识产权。

2. 客户信息保密:某金融机构要求员工签署劳动保密合同,明确禁止将客户信息外泄,以确保客户的隐私权和公司的商业机密不被泄露。

3. 研发保密协议:某制药公司在研发新药时,要求员工签署劳动保密合同,并规定离职后不能将公司的研发结果转让给竞争对手,以保护公司的研发成果和技术优势。

结论:

劳动保密合同作为一种重要法律工具,可以保护企业核心机密,维护商业信誉,加强企业内部管理。它应用广泛,可适用于知识产权保护、客户信息保密以及研发保密等方面。因此,企业在招聘新员工时,应积极要求员工签署劳动保密合同,确保自身商业利益的安全。这样,企业才能在竞争激烈的商业环境中脱颖而出,取得持续发展的良好局面。

保密合同(篇5)

甲方,___________________

法定代表人,_____________

地址,___________________

联系方式,_____________

乙方,___________________

法定代表人,_____________

地址,___________________

联系方式,_____________

双方在遵循平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则下,就双方商定价格保密成如下协议,

第1条价格保密

1.1经甲乙双方商定,在双方建立合作关系基础之上,乙方给于甲方优惠价,具体以双方另外的约定为准。

1.2甲方同意,不得向第三方透露乙方给予甲方的具体价格。

1.3乙方同意,不得向第三方透露乙方给予甲方的具体价格。

第2条保密期间

双方合作期间,以及双方合作解除或终止之后______个月内。

第3条违约责任

3.1任何一方违约的,所造成对方的损失均由违约方承担。

3.2任何一方违约的,应同时向对方支付违约金____________万元。

3.3任何一方发现第三方知悉或可能知悉该保密价格信息的,应立即告知对方。

第4条其它

4.1本协议自双方签字或盖章后生效

4.2本合同一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力。

签署时间,___________________

甲方(盖章),__________________

法定代表人(签字),_____________

乙方(盖章),___________________

法定代表人(签字),_____________

保密合同(篇6)

甲方,

乙方,__________翻译有限公司

订立本协议旨在乙方为顾客提供规范、保密的翻译或本地化服务。双方本着平等互利的原则经友好协商,达成以下协议,

一、译文类型

甲方委托乙方翻译(资料名称),共页,约字。

二、翻译时间

双方协定翻译稿件交付日期为________年____月____日。

三、交稿形式

编号。

四、资料保密

本协议所涉及的甲乙双方在合作过程中或通过其它任何渠道所获知的对方未向社会公开的技术情报和商业秘密均负有保密义务,未经对方书面许可,任何一方不得将其泄露给第三方,否则应承担相应违约责任并赔偿由此造成的损失。此项保密义务在协议终止后仍然有效。

五、知识产权

所有翻译资料的知识产权归甲方所有,乙方未经许可不得用于(包括报告全文、摘录、单项数据等)公开发布、转载、使用或其他用途,否则视为违约。

六、本协议有效期内基于业务运作需要,双方协商共同定制的其他相关制度和书面文件,其效力等同于本协议。

七、本协议未尽事项,经双方协商一致签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本保密协议经签字盖章后生效。

甲方,(签章)乙方,(签章)__________翻译有限公司

法人代表,法人代表,

签约代表,签约代表,

地址,地址,

电话,电话,

保养合同模板11篇


我相信这份“保养合同”会成为您的最佳选择。在广大人民群众法律意识的不断提高的今天,合同的成立是第一步,合同的生效是第二步。签订合同要做到主体合法、内容合法、形式合法、程序合法。欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助!

保养合同【篇1】

甲方:___________________________ 合同编号:___________________

法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________

乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日

法定代表人:_____________________

甲乙双方本着平等自愿,共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就空调空调机组保养事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。

第一条 空调机组

1.空调机组所在地点:____________________。

2.空调机组品牌:________________________。

3.空调机组型号:________________________。

4.空调机组数量:________________________。

第二条 每月保养工作内容

1.观察机组运行的状况(烟色、声音、各种仪表的显示),尽早排除可能发生的隐患;

2.检查冷却液(水箱水);

3.检测并清洁散热器;

4.添加防绣水(需要的情况下);

5.检查空气滤清器;

6.更换机油及机油滤清器(需要的情况下);

7.更换柴油滤清器(需要的情况下);

8.检查及调整皮带;

9.紧固发动机螺丝及螺母;

10.检测电力输出。

第三条 保养期限

本合同空调机组保养期限为_____年,从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

第四条 保养费用

1.每月每台人民币_____元整(大写:_____),_________年____台机组共计人民币_____元整(大写:_____)。

2.上述价格包括机组保养工作,但不包括提供以下内容:

(1)配件及物料(配件及物料由乙方另行支付);

(2)除本合同所述工作之外的任何维修工作;

(3)合同列明机组以外的设备修理工作;

(4)由于外部因素引起的故障或损坏的修理工作(如水管破裂、地震或其它人力不可抗拒的事故)。

第五条 付款方式

乙方应于本合同签订之日向甲方付清____年____台机组共计人民币_____元整(大写:_____)的保养费用。

第六条 甲方权利义务

1.若乙方未按合同约定按时足额支付保养费,甲方有权拒绝提供服务,直至款项付清为止,并有向乙方追回余款及求偿利息损失之权利。

2.甲方应提供良好的技术人员和工具仪器,最佳的服务质量和态度,严格按照机组的保养标准做好维护保养工作,并认真填写运行报告,使设备处于良好运行状态。

3.由于甲方技术人员维修不当引起的故障或损坏或在____个月内出现同样的故障,甲方负责免费维修,还应赔偿因此而给乙方造成的损失。

4.甲方不得将此保养工作转包给第三方,否则乙方有权解除本合同。

5.合同期内,甲方提供紧急检查服务,应自接到乙方通知起____小时内赶到,并不再另外收费。

6.甲方须每月对乙方设备按合同例行保养一次。

7.甲方为乙方提供技术咨询,免费在现场为乙方操作人员进行日常操作及保养培训。

8.保养期内,所有零配件包括滤清器及机油等到均须由甲方提供。

第七条 乙方权利义务

1.乙方应具有高度责任心,发现机组异常情况,应立即暂停使用,并尽快告知甲方。

2.签定合同后,乙方应及时按合同付清保养费用,否则视为违约。

3.保养期内,未经甲方许可,乙方不得擅自修理及拆卸设备元件等。

4.若甲方未能按本合同要求空调机保养要求进行保养工作,乙方有权提前解除本合同。

第八条 违约责任

1.违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。

2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。

3.违约金的计算方法:_____________________。

第九条 陈述和保证

1.甲方向乙方陈述和保证如下:

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。

2.乙方向甲方陈述和保证如下:

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第十条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十一条 法律适用与纠纷解决方式

1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

2.本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:

(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

(2)依法向____人民法院提起诉讼。

第十二条 附则

1.本合同如有未尽事宜,由甲乙双方签订补充合同,补充合同与本合同有相同法律效力。

2.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

3.本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

住址:____________________________ 住址:____________________________

邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

联系电话:________________________ 联系电话:________________________

传真:____________________________ 传真:____________________________

日期:____________________________ 日期:____________________________

电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________

开户银行:________________________ 开户银行:________________________

账号:____________________________ 账号:____________________________

保养合同【篇2】

兹甲乙双方经过友好协商,本着平等互利的原则,就乙方承接_________ 保养工程,达成以下协议:

三、保养周期及内容:

每月巡检一次a.测试自动门各项功能。b.检测雷达灵敏度。c.检查门体及止摆器紧固情况。

五、保养程序:

1.甲方协调和安排合适的维护时间,可安排在周六、日。

2.乙方根据工作情况安排工作时间,上午或下午。

3.每次保养完后由乙方工作人员填写维修记录,甲方工作人员对记录逐项核查完后签认可,维修工作方可结束。

2.甲方有权自购零件。

3.甲方有权要求乙方代购零件。

七、保养费用:

全年保养费用为人民币_________ (_________ 元)。

八、付款方式:

自本合同签之日起一周内甲方向乙方支付人民币:_________ 元整(_________ 元)。半年到期后一周内,支付佘款。计人民币:_________ 元整(_________ 元)

九、合同执行期间遇特殊情况不能按以上条款执行时,甲、乙双方共同协商解决。

十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签盖章之日起生效。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

代表(签):_________ 代表(签):_________

_________ 年____月____日 _________ 年____月____日

保养合同【篇3】

西华苑二期消防安装工程质量保修书

甲方:广州市北方房地产开发有限公司(以下简称甲方)

乙方: 广州市粤安迅达消防有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对广州市北方房地产开发有限公司西华苑二期商住楼建筑工程消防安装工程签订工程质量保修书。

一、免费保修期限:

本工程系统试运行周期为叁个月,系统试运行正常后进入工程质保期,免费质保期时间为二周年;甲方在工程验收并正常运行满二周年后,20日内向乙方付清工程尾款(工程质保金)。

二、保修范围:

本补充合同约定乙方承包范围内的工程项目,由于乙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题,均属乙方免费保修范围。

由于乙方工程质量问题或材料设备质量缺陷问题造成甲方的全部直接和间接损失,由乙方无条件承担。

三、保修实施:

工程竣工验收(以政府消防管理部门验收为准)合格后,本工程移交给甲方,保修款由甲方负责保管。甲方负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理,乙方就工程质量保修向甲方负责,工程保修款最终由乙方和甲方进行结算。同时,甲方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方质量责任的权利。

四、保修的时间性:

1、系统出现故障影响正常运行的情况下,乙方承诺在甲方通知后12小时内赶到现场判断故障原因,如现场能完成维修的项目于6小时内完成维修,不能完成的,说明原因并提交完成方案及时间,由甲方确认。

2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3、其他情况下,乙方须在发包方通知后48小时内赶到现场,并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。

4、每个维修项目完成后,经乙方和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。

5、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理结果由甲方和维修方签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),从乙方保修款中扣除因此所发生的一切费用(另计取20%的管理费)。

6、乙方承诺,无论以上质量缺陷属乙方、甲方责任,在接到甲方通知后,均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修,并在维修过程中与甲方共同取证,以判断责任原因,不属乙方责任的,由甲方负责协调责任方向乙方支付材料及人工费用。

五、维修质量的保障措施:

1、每个维修项目完成后要经甲方人员验收签字认可。

2、维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净,如维修过程中给甲方造成其他损失,则乙方应承担相应责任。

3、如有下列情况之一发生,甲方有权另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用(另计取20%的管理费)和责任由乙方承担。a:接到发包方返修通知(口头或书面)后拒不到现场处理问题;b:超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场;c:超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务,且不主动向甲方报告;d:对同一位置或同一设备经过一次返修仍未彻底解决问题;

4、因乙方责任造成返修、赔偿的,乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失:直接返修加直接赔偿的费用在2000元以下的,按照3倍计算:直接返修加直接赔偿的费用在 2000元以上的,按照 2倍计算。

5、按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方,无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。

六、乙方维修安排:

1、在工程保修期内,乙方必须委派一名全权代表专职处理本工程的维修工作;如甲方认为该代表不能胜任工作,乙方在接通知后2日内予以更换。

2、乙方保修负责人(默认人为项目经理):庾远雄

a)通讯地址:广州市花都区北兴莘田一村

b)电话/手机:***

C)传真: 86791589

3、以上内容若有变动需及时书面知会甲方,否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。

4、每次保修,无论维修项目多少,全部维修人员均应一次到位。

5、维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修,服从甲方的管理,服从业主的监督,文明施工、文明用语,不得与甲方管理人员发生任何争执,否则每人次乙方支付违约金500元。

七、保修款:

1、从乙方工程结算款中截留5%作为保修款,在乙方已完成全部返修工作后(需甲方签字认可),保修款在保修时间满二周年后结算,甲方在保修延长期满后二十天内将余款(扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额)全额一次性支付给乙方。

2、若甲方垫付维修费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;所有保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的,甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除,仍不够的,以法律手段追回。

八、其他:

1、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,继续提供适当维修服务,并按最优惠价收取费用。

2、本保修书作为施工合同附件,由施工合同双方共同签署,在工程有效寿命内一直生效。

甲方(签章):广州市北方房地产开发有限公司

乙方:广州市粤安迅达消防有限公司

签约代表: 签约代表:

联系电话: 联系电话:

年 月 曰 年 月 曰

适应角色转变,扎实开展团的工作

———共青团铁东区委书记的述职报告

2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。这一年,自己能够坚持正确的政治方向,紧紧围绕党的中心,立足本职岗位,较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。总的来说,收获很大,感触颇深。

一、以德为先,进一步提升个人思想素质

过去的一年,我以一个共产党员的标准,以一个团干部的标准严格要求自己,在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。一是道德修养进一步提高。作为一个团干部,我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员,甚至更广大的青少年。因此,在日常的工作和生活中,我每时每刻提醒自己,从小事做起,注重细节问题,做到干净做人、公正做事,以平常心看待自己的工作,要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律,起好表率作用。二是党性锻炼得到不断加强。不断加强自己的党性锻炼,我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己的行为,牢记党的宗旨,在团的工作中,以广大青少年的权益为出发点,务求时效。三是政治思想素质不断提高。一年来,我继续加强学习,积极参加理论中心组学习,经常自发利用休息时间学习,积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班,通过“看、听、学、思”,进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解,进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。特别是党的十七届六中全会以来,我通过学习原文、听专家讲课等,开拓了思想新境界,政治思想素质有了新的飞跃。

二、以能为先,进一步加强组织工作能力

在上级领导的信任和支持下,我本人也自加压力,抓住一切机会学习,注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流,虚心请教,不耻下问,使各项工作都有序地开展。一是工作的统筹安排能力不断加强。我尽量做到工作提前一步,有计划、有安排、有预见性,保持思路清晰和决策的科学,力求操作有序,顺利开展。二是工作的协调能力不断加强。在工作中,我注重与上级的及时衔接、汇报,同时也注重与基层的交流沟通,听取多方意见和建议,从大局出发,对上做好配合,对下做好团结。三是有创新地开展工作。在工作中,我注重不断创新,使工作保持生机,使管理不断趋向人性化、合理化。

三、以勤为先,进一步提高团的业务水平

担任团委书记以来,认真了解情况、掌握知识,积极向团委领导、向前任书记学习、请教,了解团情、团史,努力掌握团的基本运作方式程序,便于更好地开展工作。加强沟通了解,增加感情,深入基层,了解基层团组织和团员青年的有关情况,以“活动”来强化自己的知识和水平。一年来,我立足以活动来促使自己尽快适应角色,迎接挑战。今年五四,团区委以全区人居环境整治为依托,以“五四火炬传承九十二载生生不息,铁东青年投入人居环境立志强区”为引领,积极开展了“共青团路,红领巾街”,“铁东青年林”等一系列活动。在活动中,增长了知识,深化了理解,使自己对团务工作有了全面的、系统的提高,为今后更好地提高团的业务水平打下了坚实的基础。

四、以绩为先,进一步完善团的组织建设

把《关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见》落到实处,把党的要求贯彻落实到团的建设中去,使团的建设纳入党的建设的总体规划。依托党建,从政策层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。一是基层团干部的待遇问题。积极争取党组织在团干部配备上的重视和支持,基层团干“转业”得到了很好的安排(叶赫的荣威,住建局遇良,卫生局王国宴等);二是解决好基层团组织活动的经费问题。积极争取专项,今年为每个乡镇街道从团省委争取经费三千元,共计三万六千元;三是团的基层组织格局创新工作。按照“1+4+N”模式,通过换届调整选配了大批乡镇(街道)团干部,变原有的“团干部兼职”模式为现在的“兼职团干部”模式,提升了基层团组织的凝聚力和战斗力。此次工作得到了团市委的充分认可,2011年四平市组织部班工作会议在我区召开。

以服务青年需求为目的,从单一组织青年开展活动转到生产环节,开展就业培训、创业交流、贫富结对;以服务党政中心为目的,发挥团组织自身优势,引导青年树立市场意识和投资意识,强化科技意识和参与意识,投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动,把党政思路实践好。突出做好当前新兴的农村、社区和非公经济组织建团工作,延长团的工作手臂,丰富团的组织形式。先后与农联社、吉林银行等多家金融机构积极协调,为青年创业就业提供帮扶支持。特别是吉林银行的“吉青时代”小额贷款项目更得到团省委的无偿贴息。

五、以廉为先,进一步保持清正廉明形象

作为新任职的年轻干部、党员干部,我既感受到了组织的信任与关怀,同时也感受到了责任重大。我区在党委和政府的带领下,励精图治、奋发图强,取得了辉煌的成绩。越是这种时候,就越需要我们这些干部保持清醒的头脑,保持共产党员的先进本色。深知,作为一级干部,应该努力做到“清正廉洁”。古人说“物必自腐而虫生”,腐败现象表现上看来是经济问题、道德问题,但深层次的原因却是理想信念出了问题。要不断加强实践锻炼,要结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己的工作和思想实际,来刻苦磨炼自己。勇于剖析自己,积极开展自我批评,净化自己的灵魂。不断增强拒腐防变意识。在思想上、在行动上、生活中争作表率。在团区委开展“争做勤廉表率,竭诚服务青年”主题教育,召开机关党风廉政建设宣传教育活动动员会,全面启动党风廉政建设宣教活动。按照学习贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求,学习党的十七届六中精神,强化组织领导,制定工作计划。我们根据2011年党风廉政建设责任制考评要求,为了做好党风廉政建设和反腐败工作,成立了团区委党风廉政建设领导小组,并由我任组长。按照“一岗双责”的责任要求,明确了单位正职领导作为第一责任人,每年约谈团干部一次,就有关廉洁从政个人“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话。

在2012年即将到来之际,共青团区委迎来组织部考核组,对共青团区委一年来的工作进的实地测评,感谢组织的帮助与关怀,今后我们更要自觉地接受组织的监督与考核。铁东区的发展已经取得了令人瞩目的成就,而今又开始了新的征途。广大青年有幸成为亲历者,成为追随者,同时我们也是共享发展成果的受益者。我们应该心怀感恩,心存畏惧,“做一个组织和群众信赖的人,做一个同事和朋友敬重的人,做一个亲属子女可以引以为荣的人,做一个回顾人生能够问心无愧的人”。我们要牢记党的宗旨,全面贯彻党的方针路线,高举中国特色社会主义伟大旗帜,弘扬“攻坚克难、求富图强”的四平精神,坚定不移的实施 “五区”战略的发展规划,为建设富裕和谐新铁东的伟大目标而不懈奋斗。

保养合同【篇4】

甲、乙双方根据中华人民共和国经济合同法平等互利,协商一致,等价有偿之原则签订合同条款如下:

项目名称:

工程地址:

一、甲方委托乙方承担下列产品的保养工程:

为确保电梯质量及使用单位的正常使用,我们对您的电梯进行全面、持续、规范的维护保养服务,这种服务将于 年 月 日开始,您的电梯明细服务费用为:

二、合同有效期限:

从 年 月 日起至 年 月 日止。

三、付款方式及时间:在“□”中‘√’确认付款方式

1、从合同签订之日起,甲方一次性支付合计保养费。 (按年付款)

2、从合同签订之日起,甲方先付半年的保养费;另半年保养费在上半年到期

3、从合同签订之日起,甲方先付合同总价中第一季度的保养费;另三季度按

4、保养及过程中所发生的另配件及辅助材料,经甲方确认后,按月结算。

四、保养方式及工作时间

1、保养方式:常规保养,每月二次。(按保养规程、周期表进行)

2、电扶梯在使用中发生故障,乙方接到通知后30分钟内赶到现场修复。

3、乙方人员每次维修与保养后,认真做好记录。

五、甲方承担的责任:

1、按国家有关部门《特种设备安全监察条例》规定及当地政府有关电梯使用管理规定负责对电梯的正确使用和管理。

2、接受政府部门对电/扶梯的年检,并承担相应费用。

3、一旦发生故障,立即停用,保持现状,通知乙方检修,严禁强行使用。

4、禁止非乙方指定的保养人员擅自摆弄电/扶梯的任何部件。

5、承担易损件更换的材料费、由于使用不当或任何第三方原因(如:火警、水淹或)造成电梯故障、损坏及其他事故的修复费用。

6、甲方应提供本电扶梯全套完整的随机文件,图纸供乙方维修时使用。

六、乙方承担的责任:

1、按照国家有关标准和武汉蒂菱达机电有限公司保养周期表(电/扶梯周期表)定期检查保养,保持电梯的良好状态。

2、当电/扶梯有零件正常损坏时,能及时提供更换用的零配件(如需要甲方承担费用,应先得到甲方确认)。

3、自备保养及急修所需的仪器、仪表、工具及交通设施。

4、遵守甲方,在甲方规定的工作区域及时间内活动和进行工作。

5、有义务将政府和有关部门制定的各项规定通告甲方。

6、在公共区域施工时配合甲方共同做好必要的安全防范。

七、服务承诺:

1、提供24小时急修服务。

2、按周期表每月二次例保。

3、每年不少于二次现场巡访。

4、每年年检之前进行一次免费检查整修。

5、若乙方人员在保养或维修设备工作过程中因疏忽或失职,造成甲方设备财产或

八、其它相关责任:

1、甲方未按合同第三条规定之期限付款,经乙方催告后仍未支付,乙方可随时停止维修保养,并不承担由此造成的相关责任,甲方并为此承担违约责任;

2、乙方未按本合约之规定承担维修保养事项和相关义务,甲方在书面通知乙方后,一个月内无明显改进,甲方按当期付款金额的5%扣款乙方一次,促使乙方改进工作方式,若继续违约,甲方可终止合同,由此产生的相关责任及损失由乙方负责;

3、本合同到期后在双方无异议的情况续约,如一方需要解约,应在合同到期前30日内书面通知对方。

4、乙方在电扶梯维修保养期内,若因乙方维保工作不当违反电扶梯维修保养操作规定而造成设备,人身安全事故由乙方全部负责;若因甲方管理,操作不当的原因造成设备,人身安全事故由甲方全部负责。

九、其它:

1、由于不可抗力原因造成的一切损失,甲乙双方不承担赔偿责任。

2、本合同发生纠纷,当事人双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可提交甲方仲裁机构仲裁或直接向甲方所在地法院提起诉讼。

3、本合同经双方当事人签字盖章后生效,签约双方须认真执行本合约。 4、本合同一式俩份,双方各执壹份。

甲 方: 电 话:

甲定代表或授权代表签字盖章:

签订日期: 年 月 日

乙 方: 电 话:

乙方法定代表或授权代表签字盖章:

签订日期: 年 月 日

保养合同【篇5】

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就空调维修清洗事宜,达成一致同意,签订合同,双方均已合同中约定履行。

一、合同标准

受甲方委托,为其在用的中央空调提供维保清洗服务。维保范围为主机及整个系统,维护保养及清洗。不包括室内末端盘管。

二、维保服务标准及内容

严格按照空调维护保养手册进行空调维保工作,具体内容如

下:

1、主机系统及管线防腐处理。

2、电器检查坚固接线接头主电源安全绝缘。

3、压缩机冷却润滑油更换。

4、压缩机高低压压力检查,添加冷媒。

5、风机及各个循环泵加油保养处理。

6、冷凝器蒸发器化学清洗。

7、各压缩机系统干燥过滤器更换。

8、水系统管路流量计更换。

9、水系统管路压力表更换。

10、检查各水路阀门开关及保养。

11、温控开关测试。

xx、各管路保温处理。

三、维保费用仟 佰 拾 元(¥)

四、付款方式

合同签订后,甲方应先付乙方全款的50% 作为乙方的运转资金,工程完工后经甲方试机确认机器运转正常后,甲方将余款的45%在工程结束后一次性结清,尾款5%作为质量保证金半年后结清。

五、权利和义务

1、甲方为乙方维保工作提供出入方便。

2、乙方为甲方维保工作严格按照合同所签订的第二项维保服务标准及内容的项目进行。

3、乙方接受甲方监督确保服务到位。

4、乙方为甲方提供质保服务。

5、甲方为乙方按时提供合同所约定的各款项。

六、合同终止质保期到期后,双方合同终止。

七、违约责任

1、若甲方违约,应向乙方付清所服务的费用。

2、若乙方违约,应退还甲方所付费用。

八、争议的解决

1、双方因本协议发生的所有纠纷可通过友好协商方式解决,协商不成,双方同意将纠纷提交西安仲裁委员会进行仲裁。

2、乙方服务投诉电话 180XXXX。

九、生效本协议经双方签字并加盖公章后生效,本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力。

甲方签章:乙方签章:地址: 地址:

邮编: 邮编:

电话: 电话:

签约时间20xx年 月 日 签约时间:20xx年 月 日

保养合同【篇6】

合同名称:

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

合同分送单位:

合同签订日期: 年 月 日

合同签订地点:

电动起重机检查、维护、保养、修理项目

合 同 书

甲 方:

乙 方:

甲、乙双方遵照国家有关法律法规和行业标准的规定,本着平等、公平、互利、守信的原则,经协商一致,自愿签订本合同。

一、服务范围

1.本公司生产区域内的129台电动单、双梁式起重机(含电动葫芦及启闭机、抓斗吊,不含移动式起重机)的正常检查、维护、保养、修理工作。

2.本合同指的修理指的是小型修理,不包含起重机的大型修理、改造等项目。起重机的大型修理另签合同。

二、服务内容和标准

1.乙方依据有关国家标准《桥式起重机检修技术规范》、《桥式起重机的计划检修与维护保养》,《起重机械安全规程》、《起重机设计规范》、《起重机用钢丝绳检验规范》、《特种设备安全监察规程》按照*有限公司桥式起重机维护保养检查卡(详见技术协议)做好日常维护保养工作,使全公司起重机械的各项性能指标保持在标准范围内,并保证正常生产需要。

2.乙方必须有专人在本厂驻守并进行起重机的日常例行检查、维护、保养工作,并使起重机处于良好状态,保证本公司检修要求,并及时参与起重机事故应急处理,保证发标方安全。。

3.乙方负责按照发包方要求年检消缺(严格执行*公司缺陷管理制度)工作,并保证甲方全公司起重机械全部通过技术监督局检验合格,并取得安全检验合格证,检验费用由乙方负责。

4.按照特种设备相关规定,维保公司对起重机要做好每日、半月、月度、季度、半年度、年度检查、维护、保养工作,并做好记录备查,按照起重机使用的时间和设备情况对部件及时提出维修或更换,若不及时提出导致的事故,则应承担相应的责任。每半年度应对全厂所有的起重机电机测一次绝缘,并做好记录备查。

5.乙方只负责正常维护、保养、维修、对于我公司内起重机械更换零配件、材料费(100元以上)另计,且由甲方承担,但零配件及材料的更换需经发包方审查同意后,方能施工,当乙方提供材料时,按当前市场销售价九折向甲方提供配件并按时送货上门,更换的材料保质期为一年,一年之内非人为损坏的,由乙方免费更换,维护保养起重机所需的检修架子由发包方承担。

6.按双方签订的技术协议及招标文件的规定和投标文件中的服务方案中的具体承诺。

保养合同【篇7】

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电梯日常维护保养的有关事宜经协商签订本合同。

第一条日常维护保养的电梯甲乙双方约定,由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》(见附件一)中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

第二条日常维护保养内容乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》(DB11/418),完成半月、月、季度、半年、年保养项目,并做好维护保养记录(见附件二)。

第三条日常维护保养标准实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899)的相关规定。

第四条日常维护保养期限本合同期限年个月,自年月日起至年月日止。甲乙双方同意期限届满后续约的',应当于期限届满15日前重新签订合同。

第五条日常维护保养费维护保养费总计元(人民币),大写: 。

1、甲方按( □月□季□半年□年)支付维护保养费,具体支付时间和金额为:。

第七条日常维护保养方式:□清包□半包□大包。半包保养中更换零部件单件在元以内的,由乙方免费提供。

第九条驻场:乙方(□是□否)提供驻场作业人员(驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中)。驻场作业人员职责:。

(一)权利:

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务,并提出问题或建议。 2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到维护保养标准或合同约定的,甲方有权拒绝在维护保养记录上签字,并要求乙方重新进行维护保养。

(二)义务:1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案,并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件:(1)产品合格证;(2)使用维护说明书;(3)电气原理图;(4)电气敷设图;(5)安装说明书;(6)电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论;(7)电梯运行全部记录;(8)故障及事故记录等;(9)改造、重大维修原始记录;(10)特种设备注册登记表;(11)电梯施工自检记录;(12)上年度的检验报告。

2、建立电梯安全运行管理制度,保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠;并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象,通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、配备电梯专职安全管理人员负责电梯的日常安全管理:(1)负责电梯钥匙的使用管理;(2)负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认。如果更换电梯安全管理人员,应当及时通知乙方。

4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中如果发现故障或异常情况应当立即停止使用,并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外,未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事任何与电梯维护保养有关的工作。

8、确认乙方提交的电梯安全隐患提示单。

9、应当为乙方施工人员提供相关保养、维修的工作环境。

10、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月,向电梯检验检测机构提出定期检验申请。 11、应当对因电梯使用不当或管理不到位而出现人身伤亡及设备损坏、丢失承担全部责任。

(一)权利:

1、有权要求甲方提供有关配套的维护保养工作环境及相关的材料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

(二)义务:

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

2、接到故障通知后,应当立即赶赴现场,进行处理;电梯困人时,维护保养作业人员抵达的时间最长不应超过30分钟。

3、日常维护保养作业中的现场作业人员不得少于两人,且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施,保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、对所维护保养的电梯的安全运行负责,保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等)。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验,并参与电梯安全管理活动。

9、对因现场作业人员维护保养不到位或技术处置不当造成的人身伤亡或直接损失承担全部责任。

10、应当妥善保管电梯的图纸及相关材料,并在合同终止后交给甲方。

(一)一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的,应当承担赔偿责任。

(二)一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

(三)甲方违反约定允许非乙方人员从事任何与电梯维护保养有关工作,应当按标准支付违约金。

(四)甲方无正当理由未按约定期限支付费用的,每延误一日应当向乙方支付延误部分费用%的违约金。

(五)由于乙方维护保养责任导致电梯检验检测不合格的,乙方按照下列约定承担违约责任:

1、乙方应当对检验检测不合格的部位进行彻底返工修理。因返工修理造成电梯延期交付的,按标准支付违约金。

2、乙方实施维护保养后的电梯不符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899)相关规定的,按标准支付违约金。

(一)甲乙双方协商一致,可以解除合同。

(二)任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十六条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解,协商、调解不成的,按照下列第种方式解决(任选一种):

(一)依法向人民法院起诉;

(一)普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的,双方均应当以书面形式另行约定。

(二)维护保养记录是记载电梯运行、维修、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份,甲乙双方各保存一份,保存时间为4年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十八条附则本合同自生效。本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签订确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。本合同一式份,甲方执份,乙方执份,执份。

保养合同【篇8】

3、应按国家法规要求、配备取得特种设备作业资格证的人员、负责电梯(扶梯)每日例行安全检查及运行操作管理,并对轿厢、层门、地坎门进行日常卫生清理保洁工作。

4、因乙方使用不安、疏忽或人为损坏导致电梯(扶梯)发生安全事故,则由乙方负责。

5、电梯(扶梯)的年度定期检验申报及检测费用。

第七条 免除责任的事项:

1、由于不可抗力原因造成的损失,双方免除赔偿责任。

2、乙方采用非正厂配套的产品装置而造成电梯(扶梯)故障、事故与甲方责任无关。

1、乙方不按时支付维保费(特殊情况经双方协商同意可酌情延长付款时间),甲方有权停止服务,终止合同。

2、甲方不按合同约定时间,且连续超过两个月以上时间未进行维保,乙方有权终止合同。

3、任何一方提出解除合同时,应提前一个月书面通知对方,并向对方偿付合同总金额30%的违约金。

1、甲乙双方另行约定的电梯维护保养技术细节及电梯制造厂商规定的维保技术要求,可列是本合同附件,不可分割。

2、本合同如有争议,双方协商解决。如协商不成,任何一方可向特种设备安全监察、经济合同仲裁机械申请仲裁或向 法院起诉。

4、本契约一式三份,甲乙双方各执一份,第三份由甲方报送:邵阳市质量技术监督局锅炉压力容器及特种设备安全监察科备案。

甲方;

乙方:

根据国家技术监督局的规范要求,为保证电梯安全运行及延长电梯的使用寿命,确保人身安全,经甲、乙双方协商,乙方接受甲方的委托,承担派出专业人员,对贵单位的有关事项达成如下协议,双方共同信守执行:

一、乙方负责维护保养工作的任务和内容:

(一)工作任务:每月由专业维护保养人员对电梯进行二次例行保养,主要是对电梯进行日常和定期的检查、调整、润滑、更换、清理等工作活动;以保证电梯设备的安全正常运行。一旦出现运行故障,迅速到达现场排除,恢复电梯的正常运行。

(1)对机械、马达和控制器进行注油和清洁。

(2)对电梯机件进行润滑。

(3)轿顶上所有安全装置进行检查、调整。

(4)检查井道内轿厢和对重导靴、对重、缓冲器、保险装置及限位开关等安全装置。

(5)保持导轨适当之润滑,导靴运行正常。

(6)检查并润滑厅门、轿门、门铰链、门吊板、门导靴。

(7)检查曳引机钢丝绳张力并清洁。

(8)打扫机房、井道、底坑的卫生(不含轿内、厅门外的卫生)每月一次。定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置,每年做一次空载安全试验。

2、年检前对设备进行一次全面检查,并配合甲方、特种设备安全检测机构办理年检手续和安全检测(年检费用由甲方承担)。

3、乙方在对电梯进行保养及维护工作时,对所有正常损坏的机件或需更换的机件,均应及时予以更换,不得遗留设备安全运行隐患,保证电梯的安全正常运行,更换机件(含油料)所需的费用由甲方承担。

2、井道进水或底坑渗水造成电梯部件被淹没或受潮损坏部份。

3、自然灾害。

以上原因造成电梯不能正常运行,乙方不承担责任,但应协助用户进行有偿修复。

GB7588-、GB/T19775-、GB10060-93,通过正常的维护保养,确保电梯的安全正常运行,并达到技术监督部门的年度检验合格。

维护时间从 月 日至 月 日止,届时期满,协议履行完毕自动失效,如需继续履行,甲、乙双方另行协商签订。

1、乙方在维修保养中,必须严格贯彻执行国家特种设备安全监察条例等一系列电梯法规和标准。否则造成使用单位的人身设备事故和损失,乙方应负全责。

2、乙方对电梯用户应建立24小时全天候的召修服务。接到召修通知,在半小时内派出人员赶赴现场进行紧急处理。否则,遭致用户投诉及造成的一切损失,均由乙方负责及承担,甲方不负任何责任。

3、乙方须指定专业人员负责本台电梯的维保工作,并填写电梯维修保养记录一式二份,交甲方一份备案保存。

甲方每年度分两期支付维保款,在计费年度自合同履行之日起五日内支付总额50%,首期款元,保养期满六个月后五日内支付另外50%,次期款

1、甲方如不按时付款,乙方有权终止对电梯的保养,甲方应承担由此给乙方造成的经济损失。

2、乙方如不按服务内容或约定的时间进行保养,甲方可单方中止合同。乙方应承担由此给甲方造成的经济损失。

八、履行本合同时,双方如有争议,应协商解决,协商不成时,任何一方均可向人民法院提起诉讼。

九、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签章后生效。

甲方: 乙方: 法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人: 开户银行: 开户银行:

保养合同【篇9】

建筑起重机械设备维护保养合同

承租人(甲方):(单位名称)

出租人(乙方):(单位名称)

依照《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下:

第一条机械设备操作、维护与修理

1.因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起 三 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起八 小时/日内未能修复的,自故障发生第 三 日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。

第二条双方权利义务

一、甲方权利义务

1.有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。

2.有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。

3.为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。

4.按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。

二、乙方权利义务

1.机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。

2.按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。

3.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。

4.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。

5.当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。

第三条其他条款

1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共一 页,一式二份,具有同等法律效力,其中甲方 一 份,乙方一 份。

甲方(签章)乙方(签章)

年月日年月日


本文的网址是http://www.zf133.com/a/5743022.html