目录
祝福语通常是指对人们送上美好的祝福和祝愿，在生活中许多不同场景都会用的上。商品房销售合同专题给大家汇集了大量关于商品房销售合同、商品房销售合同精选等，希望丰富的商品房销售合同内容能够对大家有所帮助！
随着社会的多元化发展，合同已经成为我们不可或缺的一部分。你是否觉得写合同很难呢？其中一篇好的文章就是“商品房预售合同”，这样的文章寥寥无几。如果你喜欢这篇文章，不妨分享给周围的朋友们哦！
商品房预售合同 篇120xx年2月22日北京市建设委员会和北京市工商行政管理局京建交[20xx]138号
为规范商品房销售行为，维护买卖双方当事人合法权益，加强对本市房地产市场的管理，北京市建设委员会和北京市工商行政管理局依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》等法律、法规的规定，共同制定了《北京市商品房预售合同》、《北京市商品房认购书》示范文本（以下简称示范文本）。现就有关问题通知如下：
一、该示范文本适用于本市行政区域内取得商品房（经济适用房）预售许可证的项目，《北京市商品房认购书》示范文本还可以适用于商品房（经济适用房）现房项目。
二、各单位要注意收集在示范文本使用中发现的问题，并及时向市建委和市工商局反馈意见。
三、示范文本自20xx年3月15日正式推行使用。
说明
1、本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制订。
2、签订前，出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件。
3、当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。
4、签订商品房预售合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。
5、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。
6、本合同文本「」中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。「」中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。
7、双方当事人在履行合同中发生争议的，可以选择向不动产所在地人民法院起诉，也可以选择向仲裁委
阅读全文>>>你接触过哪些类型的合同呢？在当代社会全民法律意识的提高的今天，合同的成立是以接受的生效为条件的，经过精细的编辑趣祝福编辑为您编排了“开发商售房合同”，通过详细阅读本文内容或许您能收获到一些新的有用的帮助信息！
开发商售房合同 篇1开发商售房合同
在现代社会中，房屋作为一种不可或缺的住宅和投资资产，已经成为人们关注的焦点。房屋的买卖交易必须通过合同的方式来确保各方权益不被侵犯，这就需要一份明确的开发商售房合同。本文将从开发商售房合同的定义、主要内容和签署注意事项等方面进行阐述，以期为相关从业人员提供有价值的参考。
一、开发商售房合同的定义
开发商售房合同是指开发商和购房者达成协议，确认房屋的销售交易和各方权利义务的合法性文件。合同的签订是房屋买卖中的必要步骤之一，通过合同可以明确房屋售价、付款方式、产权情况和维修责任等事项，以确保交易公正合法。
二、开发商售房合同的主要内容
1.基本信息：合同中必须包含房屋所在地及建筑物的名称、面积、层数、用途、建筑结构、售价等信息。
2.权利义务条款：合同中应该明确开发商的权利义务和购房者的权利义务，以确保各方的合法利益。
3.付款方式：合同中必须包括房屋交易的付款方式，如一次性付款或分期付款等。
4.合同签订：合同的签订必须符合法律程序，如应由双方在报备业务机构进行备案。
5.附件：合同中附有重要的附件，如已批准的规划图及房屋设计方案等。
三、签署注意事项
1.认真阅读：在签署合同前，必须认真阅读合同的内容，包括各条款的义务和责任，以免出现纠纷。
2.明确价格：购房者必须明确房屋的实际价格，如开发商是否包含楼层、朝向以及车位等附加费用。
3.注意条款：购房者必须注意一些常用条款，如物业费、押金、违约责任、产权归属等。
4.签字：在签字前，必须经过认真考虑，确认合同条款和附件完全符合法律法规及个人意愿。
总之，开发商售房合同是确保房屋买卖交易的缘起文件。合同的内容和签署过程必须符合法律规定，作为购房者，我们要认真阅读合同条款和注意事项，及时询问疑问，才能确保我们的权益不会被侵犯。而作为开发商、中介等从业人员，应勤勉尽责地完成房屋买卖交易文件，为购房者提供可靠的合同，共同推动房地产行业的健康发展。
开发商售房合同 篇2开发商售房合同是一份约定双方权利义务、明确交易内容的重要法律文书。针对当前市
阅读全文>>>说明事项
保证人（甲方）：___________________________
保修实施单位：_____________________________
通讯地址：_________________________________
邮政编码：_________________________________
报修电话：_________________________________
督电话：_________________________________
1．保证人保证在本保证书规定的保修范围和保修期限内承担保修责任。
2．在保修期间内属于保修范围内的质量问题，请业主填写《房屋质量问题通知书》投寄保证人或拨打报修电话。
3．在收到《房屋质量问题通知书》或接到报修电话后，保证人将及时派人调查核实；确系保修范围之内的，将在三天内安排人员人门维修。
4．若确系业主非正常使用以及超过设计要求承受能力的自然灾害造成的质量问题，保证人不负责保修；但可接受业主委托，提供维修服务。
5．保证人将对维修人员的服务质量和服务态度进行反馈跟踪。业主接受保修范围内的维修服务均可获得《维修完毕顾客意见单》一份，特殊情况可拨打监督电话举报。
附件6-3 质量保证书
内销商品房买卖合同(篇2)卖方：____________
买方：____________
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，通过________方式，取得北京市________区________地块的土地使用块，土地面积为________平方米，土地使用年限________年，自_______年____月____日至____年____月____日止，国有土地使用证号为_________。甲方在上述地块上建设的____现已竣工，取得房屋所有权证。经北京市房屋土地管理局审核，准予上市销售，北京市商品房销售许可证号为________。乙方自愿购买甲方的________房屋，房屋用途为________。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。双方经协商，就上述房屋的买卖事宜，订立本契约。
第一条________房屋，建筑面积为________平方米，房屋状况详见附件，土地面积________平方米，土地使用期限自房屋产权过户之日起至__________年___
阅读全文>>>笔者为您提供了许多有关“预售房合同”方面的资讯。随着人们对法律认知的提高，合同在日常生活或职场中变得越来越关键。因此，签署合同也变得非常必要。希望本文能为您提供参考，并请收藏！
预售房合同 篇1[摘要]买受人在购买预售商品房后承担了较大风险，为保障买受人的利益、维护交易安全，法律对商品房预售进行了特别的规制。我国法律除了规定强制性的商品房预售许可制度外，还规定了商品房预售合同登记备案制度。
天津预售商品房合同备案的作用及法律效力是什么呢？什么是商品房预售合同？商品房预售合同是指商品房预售方和预购方双方约定，预售方在约定时间内将建成的商品房所有权转移于预购方，预购方向预售方交付定金或部分房款并按期接受商品房的书面协议。
买受人在购买预售商品房后承担了较大风险，为保障买受人的利益、维护交易安全，法律对商品房预售进行了特别的规制。我国法律除了规定强制性的商品房预售许可制度外，还规定了商品房预售合同登记备案制度。
《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十四条规定：商品房预售人应当按照国家有关规定将预售合同报县级以上政府房产管理部门和土地管理部门登记备案。
商品房预售登记备案的作用在于：
1、商品房预售合同备案登记属于一种特殊的不动产登记，即为保全一项以将来发生不动产物权变动为目的的请求权而为的登记。
2、预售项目只有符合法律规定的预售条件，预售合同才能进行登记备案。登记备案前，登记部门会对开发商所售房屋的相关材料进行全面查阅，这是对开发商和预售项目合法性审查的一道屏障。
3、商品房预售备案登记使得买受人的请求权具有了对抗第三人的效力。房地产开发企业不得再将经过预售登记的房屋出售或抵押，如果开发商将经过预售登记的房屋出售或设定抵押给第三人，该第三人不能通过登记获得所有权，该抵押权也不能对抗预售登记的买受人。这就防止了开发商的一房二卖。
4、预售合同未办理登记备案手续的，不能办理房屋产权权属变更手续。预售合同备案登记作为前置程序，一定程度上保证了交易安全。
目前，我国法律法规及相关规章均明确规定了商品房预售合同登记备案制度，但对于该登记备案制度的性质与效力并未具体规定。学界对此亦无定论。但一般认为，商品房预售合同登记备案属于一种特殊的不动产登记，国外称预告登记或预登记，即为保全一项以将来发生不动产物权变动为目的的请求权而为的登记。一般不动产登记的权利是不动产物权，例如所
阅读全文>>>伴随着我国全民都开始重视法律，合同的地位逐渐变得不容忽视。签订合同的内容必须是合法的，真实合理的。内容丰富思维深度好的“房地产销售代理合同”文章趣祝福小编特地为您推荐，只供参考的文章内容！
房地产销售代理合同 篇1委托方：__________
地址：____________________
受托方：__________
地址：____________________
甲乙双方经友好协商，就委托代理销售物业的有关事宜达成协议如下：
一、甲方在深圳市____区_____路开发___层住宅____栋，命名为_____。房地产证号为：
二、经协商，甲方同意将该项目委托给乙方独家策划代理销售。（委托清单附后）。
三、委托方式
乙方负责全部的策划及销售工作。甲方承担相关的宣传推广费用。
四、委托期限
委托期限自本合同签订之日起至该项目入伙之日起。
在委托期限内，所委托的物业都须通过乙方进行销售，甲方不再自行销售或委托他人销售。在委托期限内成交的委托清单内的物业，甲方均应支付乙方代理费。在委托期限届满后三日内，乙方从现场接待中心撤离，并将有关销售资料全部移交给甲方。
五、费用
双方同意乙方取费由策划费和代理费两部分组成。
（一）策划费
双方同意，甲方支付给乙方的策划费为人民币_________元整。在签订合同之日起三天内，甲方即向乙方支付_____万元，在乙方达到70%的销售率后三月内，甲方向乙方支付另外
____万元。如果在代理期限内乙方不能完成70%的销售率，则乙方退回已收取的策划费用。
（二）销售代理费
1、在委托期限内，
如果乙方的销售率在50%以下，则甲方按销售总额的1%支付代理费给乙方；（销售率=销售成交面积/委托面积）
如果乙方的销售率在50%-60%之间，则甲方按销售总额的1.2%支付代理费给乙方；
如果乙方的销售率在60%-70%之间，则甲方按销售总额的1.3%支付代理费给乙方；
如果乙方的销售率在70%-80%之间，则甲方按销售总额的1.5%支付代理费给乙方；
如果乙方的销售率在80%-90%之间，则甲方按销售总额的1.6%支付代理费给乙方；
如果乙方的销售率在90%以上，则甲方按销售总额的1.7%支付代理费给乙方；
上述代理费率均是按结算时所达到的销售率全程计费。
正式发售的条件为：取得预售许证，售楼处、样板房装修完毕，售楼环境规划建设完毕，其它销售
阅读全文>>>我们提供了一些与“产品销售合同”相关的实用信息供您参考，阅读本文是您锻炼自我思考和沟通能力的一个有效途径。由于经济在不断的进步，许多人了解到合同开始变得重要。签订合同是聪明的企业必须会做的。
产品销售合同 篇1机电产品销售合同范本的主要目的是规范和明确双方在机电产品销售交易过程中的责任和义务。本合同范本适用于机电领域的销售交易，旨在保障买卖双方的合法权益，促进合作关系的健康发展。下面将通过一篇1000字以上的文章详细介绍机电产品销售合同范本。
第一章 总则
第一条 买卖双方为：_________________(以下简称"买方")和_________________(以下简称"卖方")。
第二条 本合同的机电产品为：_________________(以下简称"产品")。
第三条 本合同的销售价格为：_________________(以下简称"价格")。
第二章 产品描述
第四条 产品的名称、型号、规格、数量等详细信息将在附件中列明，合同附件为本合同的一部分，具有同等法律效力。
第三章 交货
第五条 买方应在签订本合同时支付订单金额的____________%作为预付款，剩余款项于产品交付前______________日内支付清。
第六条 产品的交货地点约定为：_________________，买方应承担产品的运输费用。
第七条 产品交货方式约定为：_________________，如有特殊约定，将在附件中详细列明。
第四章 质量与保修
第八条 卖方对产品的质量承担责任，保证所销售的产品符合国家相关标准，并在购买后的______________个月内维修或更换。
第九条 买方应妥善保管产品，在使用中遵守产品使用说明，否则由此引起的故障或损坏，卖方有权拒绝保修。
第十条 产品质量纠纷解决方式为协商解决，如协商不成，可依法诉诸法院。
第五章 违约责任
第十一条 若一方违反本合同的任何条款，应承担违约责任，对方有权要求违约方赔偿损失，并可能解除本合同。
第六章 合同变更与解除
第十二条 本合同生效后，除非经双方协商一致并以书面形式作出变更，否则不得擅自更改合同内容。
第十三条 本合同可以解除的情况包括：一方违反合同约定且经过书面通知后未改正，一方宣布破产或解散，或者发生不可抗力情况等。
第七章 法律适用与争议解决
第
阅读全文>>>乙方如未按本合同规定的时间付款，按逾期时间，按下列方式处理（不作累加）：
1．逾期在_________日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_________的违约金，合同继续履行；
2．逾期超过_________日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按累计应付款的______％向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_________（该比率应不小于上款中的比率）的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第五条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。甲方逾期交房的违约责任。
第九条甲方逾期交房的违约责任
除本合同第六条规定的特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用，按逾期时间，按下列方式处理（不作累加）：
1．逾期不超过______日，自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之______的违约金，合同继续履行；
2．逾期超过______日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起______日内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的_______％向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之______（该比率应不小于上款中的比率）的违约金。
第十条面积确认及面积差异处理
根据当事人选择的计价方式，本条规定以套内建筑面积（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。在房屋交付时，房屋建筑面积以有资质的房屋测绘机构实测面积为准，如实测面积与合同约定面积有差异的，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：
1．合同约定房屋总面积与实测面积误差在3％以内（含3％）的，据实结算，多退少补。
2．合同约定房屋总面积与实测面积误差超过3％的，乙方有权退房。乙方退房的，甲方应在乙方提出退房之日起30日内，将已收房款退还给乙方，并按银行同期贷款利率付给利息。乙方不退房的，实测面积大于合同
阅读全文>>>当我们进入社会后，我们就会涉及到各种经济交易，而合同在我们的生活中扮演着至关重要的角色。在签署合同之前，一定要认真审阅各项条款，你的合同草案准备得如何呢？希望本文能给你带来更多的参考和帮助。
售房合同 篇1甲方(委托方)：
乙方(受托方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方，乙方接受甲方委托从事房产经纪服务事宜达成一致，订立本协议：
第一条出售房屋的基本情况
一、甲方出售的房屋坐落于北京市区。
二、房屋权属性质为下列选项中第种：
a、商品房;b、已购公有住房;c、中央在京单位已购公有住房;
d、经济适用房;e、其他类型房屋。
三、房屋所有权证登记日期年月日，产权证号为京房权证字第号，房屋所有权人。
四、本房屋的建筑面积为平方米，用途为。
五、房屋抵押贷款情况为下列选项中的第种：
a、无住房抵押贷款;b、有住房抵押贷款，抵押权人为银行，
至今未还贷款余额约人民币(大写)元整(￥)。
六、房屋现状为下列选项中第种：
a、空房;b、自用;c、已出租。
甲方对上述所售房屋权属证件的合法性、真实性及有效性负责。
甲方保证所售房屋符合国家法律及北京市房屋上市交易的政策规定。甲方对违反国家法律及北京市关于房屋上市交易政策引起的后果承担法律责任。
第二条委托代理期限
委托代理期限自年月日至年月日(办理房屋产权过户和购房人申请贷款的时间不计在内)。
第三条委托出售价格
一、甲方委托乙方以成交价人民币(大写)元整(￥)代理出售此房产。此价格、不包括居间服务费、过户服务费及房产过户时发生的甲方应交的各项税费。
二、甲方授权乙方以甲方成交价作为与潜在客户洽商售房交易价格。
三、甲方在未与购房人签订《房屋买卖合同》之前不得收取售房款项。
第四条付款方式
一、如购房人为一次性付款，则乙方自甲方与购房人在房屋土地管理局办理完权属过户手续之日起三个工作日内，将房款转付给甲方。如甲方与购房人未能按《买卖合同》中有关约定日期进行物业交付，则款项的转付在完成物业交付之日起三个工作日内完成。
二、如购房人为贷款方式支付购房款，则乙方自甲方与购房人在房屋土地管理局办理完权属过户手续后三个工作日内将首付款转交给甲方，在银行放款后三个工作日内由贷款银行直接将房屋余款转付给甲方。如甲方与购房人未能按《买卖合同》
阅读全文>>>如何写一份标准有效的合同？随着大家对于法律的观念越来越强烈，合同是维护我们个人权益的有效凭证，下面是编辑为大家整理的关于“商品房合同”的知识点，我们将积极拓展您的思路和思维模式！
商品房合同 篇1第152条抵押登记：鉴于买受人在签订合同后即将支付大部分款项，而房屋在短期内尚不能交付，此等情况可能使买受人在未来面临巨大风险;为此出卖人承诺将与买受人所购房屋相关的土地使用证及在建工程抵押给买受人，并在合同签订之日起3天到不动产抵押登记机构办理抵押手续，并且应当在30天内将此程序办理完毕，以使买受人在出卖人面临破产风险时能够优先得到受偿，从而减小买受人可能产生的损失;如不能按时办理抵押登记手续，则买受人有权解除合同要求退房;如买受人暂不解除合同要求退房，则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。
第153条定金情况：本合同签订之前，买受人已经于_________年_________月_________日向出卖人支付定金_________元，如出卖人不能按时交房，则除承担向买受人支付延期交付违约金的责任外，还承担不能交付的双倍返还定金的责任;如无法同时取得定金与违约金，则买受人有权从中选择。
第154条土地抵押：出卖人保证在买受人取得《房屋所有权证》前不得以任何形式抵押土地使用权。如不能达到此要求，则买受人有权解除合同要求退房;如买受人暂不解除合同要求退房，则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。
第155条抵押知情：买受人有权在任何时候，要求出卖人提供《国有土地使用证》，出卖人在买受人发出通知之日起三天内不能提供的，则视为出卖人违约。如不能达到此要求，则买受人有权解除合同要求退房;如买受人暂不解除合同要求退房，则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。
第156条禁止抵押：出卖人保证此商品房在转移所有权以前未经过任何抵押，出卖人保证此商品房在向买受人转移所有权过程中不会进行任何形式抵押;同时保证房屋竣工前的在建工程、施工原材料等未经过任何方式的抵押;如不能达到此要求，则买受人有权解除合同要求退房;如买受人暂不解除合同要求退房，则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。
第157条权利担保：出卖人保证在商品房所有权转移过程中，其他任何第三方不会对买受人所购的房屋提出任何权利(包括但不限于抵押权
阅读全文>>>甲方(被代理人)：________________
乙方(代理人)：________________
甲乙双方本着友好自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方将销售代理甲方_____________产品的相关的事宜，订立了以下合同条款，以资共同恪守履行。
一、代理区域
1、乙方的代理的区域为：_________________地区。
2、代理区域的扩大或缩小的条件及方法：_________________
二、代理产品
1、乙方代理销售甲方的产品为：_________________
2、代理商品种类增减的条件及方法：_________________
3、约定新产品(是/否)包括在内：_________________
三、代理权限
1、甲方授权乙方为_____________地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。
2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。
3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方将取消其代理资格，本合同将自动终止。
4、乙方在代理经营甲方产品的同时，必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。否则甲方有权追究乙方的违约责任。
5、对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。
四、代理期限
1、本合同的代理期限为_____________年，从本合同签订之日起至_____________年_____________月_____________日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。
2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前_____________个月向甲方书面提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。
3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约：_________________
(1)较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为;
(2)已经向甲方支付了到期的全部款项;
(3)签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件;
(4)同意向甲方支付_____________元的续约费;
甲方：_____________
乙方：_____________
____年__
阅读全文>>>
相关栏目
