支付合同分享

支付合同【篇1】

_____年_____月_____日_____时，在_____省(市)_____市_____区_____街_____号本公司第_____会议室召开董事会会议。董事会全体董事__________先生、__________先生、__________先生、__________女士均出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《__________公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长__________先生主持，由董事会秘书__________小姐记录。

经过全体董事协商，一致通过以下决议：_________________

1.同意股东各方提前终止《__________有限公司合资经营合同》和《__________有限公司章程》，公司停业解散。

2.按照相关法律规定对公司进行清算。

3.成立清算委员会，负责公司清算事宜。清算委员会由__________先生、__________先生、__________女士组成，其中__________先生担任清算委员会主任。

4.同意有关职工的经济补偿案。

5.同意聘请__________会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。

董事会主席(签名)

出席董事(签名)

_____年_____月_____日

支付合同【篇2】

网上支付税费服务协议书网上支付税费服务协议书甲方，___________________海关地址，_______________________法定代表人，_________________乙方，___________________银行地址，_______________________负责人，_____________________丙方，_______________________地址，_______________________法定代表人，_________________丁方，_______________________地址，_______________________法定代表人，_________________为提高通关效率，方便丁方缴纳在办理海关通关手续过程中产生的相关关税和行政事业性费用（以下简称税费），经丁方提出申请，甲方通过对丁方守法、资信等情况，乙方通过对丁方账户等情况的审查，允许丁方使用网上支付税费服务。丙方为甲、乙、丁方网上支付税费服务提供服务平台、技术支持、电子数据的保存等服务。经各方充分协商，达成以下协议，第一条　服务内容（一）甲、乙、丙方为丁方提供网上支付有关海关税款和行政事业性费款的服务。本协议所称网上支付服务，是指丁方使用计算机通过internet网络登录丙方的_________系统网站，查询到甲方生成的电子“税费通知”，若无异议则指定缴款单位和缴款账户，通过丙方的_________系统向乙方提交“电子税费支付”指令。乙方按照丁方发出的“税费支付”指令办理税费款项的支付服务。（二）按照互惠互利的原则，在完善现有网上支付税费服务项目后，乙方将根据业务发展需要，优先合作为丁方提供其它可能的增值金融服务。第二条　业务流程（一）丁方向甲方申报，甲方接受申报后，生成电子的税费通知，税费通知通过甲方的计算机系统传至丙方的_________系统。（二）丁方通过网络登录丙方的_________系统，查询税费通知。如无异议，可选择网上支付方式向乙方发送税费支付指令进行支付；如有异议，需向甲方提出重新处理申请（三）乙方根据接收到的税费支付指令电子数据进行预先扣款（以下简称预扣）处理，并将支付成功的电子回执通过丙方的_______系统反馈给丁方。若由于丁方账户余额不足等原因造成支付失败，乙方应将支付失败及失败原因的电子通知通过丙方的_________系统向丁方反馈。（四）丁方可通过丙方的_________系统查询税费款项的处理进度和状态，在获知支付成功后，可准备有关纸质单证到甲方现场办理验放手续。（五）货物放行后，乙方负责将税费金额确定无误的网上支付款项缴纳至国库或指定的行政事业性收费账户。甲方应为网上支付税费业务开具纸质缴款凭证，由甲乙双方共同完成纸制凭证的流转。（六）货物放行后，若税费计征条件发生变化导致税费计征结果发生变化的，按现行的退、补税管理规定进行退补税处理。但对退／补税税单，丁方只能选择柜台支付方式处理。第三条　服务的申请丁方应通过丙方的_________系统向乙方提出使用网上支付税费服务的申请。丁方登录丙方的_________系统填写电子服务申请表格，向甲、乙方提供，其基本信息、使用网上支付税费服务的帐户信息、使用本服务的操作人员及操作权限资料。甲、乙方对丁方的申请资料进行审核审批，并在审批通过后将结果通过丙方的_________系统通知丁方，丁方接到审批通过的通知后，即可开始使用网上支付税费服务。丁方如需对上述申请资料进行修改，应登录丙方的_________系统向甲、乙方提交电子变更数据，甲、乙方审核通过后，将审核结果通知丁方变更是否生效。为使本协议下的网上支付税费服务顺利开通，丁方应于服务开通前在乙方开有基本存款账户或一般存款账户。未经乙方同意，丁方不得撤销该账户。乙方将严格按照丁方申请资料中提供的帐户、名单和权限进行税费支付处理。第四条　电子指令与回执的效力为完成网上支付税费业务，甲、乙、丁三方通过丙方的_________系统传递有关电子指令、通知和回执，甲、乙、丁三方认可丙方有能力对电子数据涉及的数字签章的真实有效性作出判断，并能够提供安全、可靠、公正的服务及技术认证机制。甲、乙、丁三方对电子数据的真实性、电子指令、通知及回执的送达等产生争议时，以丙方备份或保存的电子数据为准，丙可依据其保存的电子数据对有关情况作出证明。丙方有责任在协议有效期内采取必要手段保持其系统的先进性和安全性。第五条　取消税费指令的处理乙方按丁方通过丙方的中国口岸数据系统提交的税费支付指令进行预扣款项处理后，若在货物放行前因税费金额发生变化需要取消税费指令的，乙方应将预扣款项加计银行活期存款利息退还丁方账户。第六条　服务准备和技术支持工作网上支付服务开通前，丙方应为丁方制作进入_________系统的银行ic卡，并提供必要的软件和硬件设备。丙方应为丁方在系统安装、使用过程中遇到的问题提供必要的支持。开通本服务后，甲、乙、丙方应设立专人专岗负责向丁方提供各自职责范围内的服务和技术支持。第七条　保密条款甲、乙、丙方承诺，甲、乙、丙方将严格遵守国家有关法律、法规的规定，保守丁方的商业秘密，未经特别授权或许可，不对外提供或引用有关电子数据。但依据法律的规定，需要甲、乙、丙方在司法或者行政复议程序中作为证据提供的除外。第八条　通知条款丙方保证其_________系统的正常运行。如果出现运行故障，导致网上支付税费服务不能正常使用时，丙方将以网页发布的方式通知丁方。第九条　电子数据的保存丙方承诺将有关网上支付税费服务的原始电子数据保存20年，并确保期间原始数据未经任何人为干预。但因不可抗力原因造成电子数据的灭失、缺损、破坏或更改的，丙方已向丁方履行了告知义务，并采取有效措施尽可能减少损失后，丙方不承担责任。第十条　协议生效及变更、终止本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人、负责人或授权人签字之日起生效，有效期为一年。本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30天书面通知其他方，经各方协商同意后方可变更或终止。本协议有效期届满之日30天之前，如果任何一方未向其他方提出终止协议的要求，本协议将自动展期一年。上述展期不受次数限制。

支付合同【篇3】

甲方，______________信息科技有限公司

注册地址，__________________________

乙方，_______________________________

注册地址，___________________________

（在下文中，以上单方称“一方”，两方合称“双方”）

本服务合同（以下称“本合同”）由以下两方于_________年______月______日在北京签署，以昭信守。

鉴于，

甲方是中国著名的金融电子商务服务商，其创办的____________网（_____．______________．_____）是目前国内最有影响力的财经网站。______支付平台，即_________网上结算支付系统，能提供通用性强、快捷便利、功能扩展空间充分的网上结算支付服务及认证服务。

乙方______________________________

鉴此，双方就乙方使用甲方支付平台，享受在线认证结算服务达成如下合同，

一、定义与解释

除非本合同中另有定义，下列词语均应具有以下特定涵义，

1．1?日、工作日本合同所指之日为日历日，本合同所指之工作日系指中国政府规定的除法定节假日之外的工作日期。

1．2?______支付平台指甲方开发的能够提供在线支付、在线续费以及银行卡同用户______帐号之间资金划拨的网上计费支付及用户认证服务系统。

1．3?乙方网站指乙方拥有的域名为__________________的网站，包括主站和所有镜像站点。

1．4?服务费指乙方因使用______支付平台提供的支付、认证结算等服务而向甲方支付的费用，该费用按照乙方用户通过该系统向乙方支付款项金额的固定比例支付。

1．5?运行年费保证商户在______支付平台上的网上支付功能正常运行的运行维护费。

1．6?技术接口及安装调试费指乙方因使用______支付平台提供的技术接口及甲方为乙方提供的安装和技术调测的费用。

1．7?特约商户帐户乙方在______支付平台开立的商户帐户，乙方随时可查询帐户的交易帐务明细和余额，在甲乙双方确认无误的情况下，该帐户内资金属于乙方所有，乙方有权划拨该帐户的资金到乙方指定帐户。

二、声明及保证

每一方均声明及保证，自本合同签署之日起有资格从事本合同项下之交易，而该等交易符合其经营范围及国家法律之规定。

三、有效期

3．1?有效期

本合同有效期为壹年，本合同生效之日起计。

3．2?延期

四、服务方式

4．1?链接

乙方网站主页应有______支付平台的图标，表明甲方的支付平台做为乙方网站在线支付手段之一，乙方网站需要在线支付的功能直接链接到甲方支付平台，用户点击后进入甲方相关支付页面，实现在线支付。

4．2?结算流程

用户在乙方网站选购商品或服务发生网上支付行为，进入______支付平台；

用户选择______支付平台中的支付工具付款；

用户输入该支付工具的卡号和密码，确认交易后，电脑提示交易结果是否成功；

交易成功后，______支付平台负责将用户的款项从用户的支付帐户上划拨到乙方在______支付平台的特约商户帐户上，到帐时间与银行相同；

乙方可随时查询在______支付系统的特约商户帐户的交易帐务明细和帐务余额。

4．3?服务保证

甲方保证支付平台正常运行、支付款项及时准确成功划拨（遇不可抗力除外），?同时向乙方提供控制管理后台，乙方可通过控制管理后台进行帐务结算和明细查询。

乙方保证在销售、配送、结算等方面为客户提供服务，因乙方或者其相关商户的原因与顾客产生的任何纠纷与甲方无关，均由乙方负责协调解决并承担全部责任。

乙方保证其利用支付平台经营的业务符合国家法律要求，不得利用甲方的服务从事任何违法活动，如果乙方违反前述规定，甲方有权立即解除本协议，因乙方的违法行为给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

五、费用及结算

5．1?支付平台服务费为乙方用户通过甲方支付平台向乙方支付款项金额的_____%；

5．2?甲方负责按照乙方调款指令将收到的用户支付给乙方的款项从乙方在______支付平台的商户帐号上划至乙方指定帐户，金额以甲方系统的记录为准；

5．3?乙方应定期向甲方支付服务费；在甲方依据乙方资金调拨指令向乙方划款时，由甲方从乙方在______支付平台的帐户中扣除；

5．4?首年年费于合同签定后四个工作日内付清，首年年费为元。以后年费按年收取；

5．5?乙方应将一次性支付的技术接口费----元及技术调测费----元，与首年年费一并付清。

六、禁止商业使用

6．1?本合同终止之后，任何一方不得将另一方的品牌和标识用于商业目的。

6．2?合同有效期内，未经甲方事先书面许可乙方不得将______支付平台以出售、租赁等形式给其他用户使用，否则乙方将按甲方年费标准的5倍向甲方支付罚金。

七、保密义务

一方必须对从另一方所获取的商业秘密严格保密，在未事先取得另一方书面同意的情况下，不得向任何第三方披露。

八、不可抗力

如遇到自然灾害、战争、_____、政府干预或其他双方不能预见、不能克服、不能避免的不可抗力事件，导致任何一方无法履行本合同项下的义务，受影响一方不承担违约责任，但是其必须采取一切可能的措施尽量减少不可抗力可能给对方带来的损失，并于发生不可抗力事件之日起三个工作日内通知合同对方，且于发出该等通知之日起十个工作日向合同对方提交不可抗力的证明文件；如果继续履约存在可能性且符合订立本合同的目的，合同双方应当继续履行本合同。

九、违约

十、税务

每一方应按中国法律之规定，各自缴纳与自身经营有关之任何税款。

十一、争议之解决

11．1?协商与调解

11．1．1?对于因本合同的解释及执行而产生之争议，应首先由双方通过友好协商和（或）经由中立之第三方调解来解决。

11．1．2?如争议未能于前述方式在开始协商后三十（30）日内解决，则任何一方均可将有关争议提交_____。

11．2?_____

11．2．1?任何提交_____之争议应提交设在中国北京市的中国国际经济贸易_____委员会依据该_____委员会届时的_____规则审理。

11．2．2在_____过程中，双方仍应继续履行本合同未提交_____之部分。

十二、附则

12．1?修改本合同惟经双方签署之书面合同，方可修改。

12．2?本合同之未尽事宜应按照中国法律之规定执行。

12．3?本合同以中文制成，一式肆份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份。自双方委任代表签字并加盖公章后正式生效。

甲方，_____________________

地址，_____________________

邮编，_____________________

户名，_____________________

帐号，_____________________

开户银行，_________________

（行号，_________________）

盖章，_____________________

签字，_____________________

乙方，_____________________

地址，_____________________

邮编，_____________________

户名，_____________________

帐号，_____________________

盖章，_____________________

签字，_____________________

支付合同【篇4】

编号，_____________

打包贷款合同

重要提示

请借款人认真阅读本合同全文，尤其是带有▲▲标记的条款。如有疑义，请及时提请贷款人予以说明。

鉴于借款人向贷款人申请打包贷款额度，为明确双方权利义务，双方经协商一致，特订立本合同。

第一条 定义

“额度”，指贷款人按本合同约定可能向借款人发放的贷款余额的最高额(循环额度下)或贷款总额的最高额(一次性额度下)，该额度根据合同约定可以是循环额度或一次性额度(仅一次使用或可多次使用)。

“循环额度”，指借款人可按本合同约定多次申请使用额度以取得贷款，但贷款余额不能超过约定的额度。

“一次性额度”，指借款人可按本合同约定一次性或多次申请使用额度以取得贷款，但累计提用的贷款总额不能超过约定的额度。

“贷款余额”，指借款人在本合同项下取得且尚未清偿的贷款本金金额之和。

“额度余额”，指额度扣减贷款余额(循环额度下)或贷款总额(一次性额度下)后的金额。

“授信期限”，指贷款人根据借款人的申请及本合同约定向借款人发放贷款的期限，属于贷款的发生期间而非贷款期限。

“贷款期限”，指双方在相应的交通银行打包贷款额度使用申请书(以下简称，“额度使用申请书”)中确定的每笔贷款的期限。

“打包贷款”，指为支持借款人在国际贸易项下作为出口商备货出运，应借款人的申请，贷款人根据其提交的符合条件的正本信用证和全部修改件(若有)以及对应的出口合同或订单向其提供用于该信用证项下商品备货、备料、生产、加工和装运的专项贸易融资。

“银行工作日”、“工作日”，指贷款人所在地的银行对公业务的开门营业日，不包括法定节假日和休息日(因节假日调整而营业的除外)。放款日、还款日、付息日和到期日等义务履行日遇非银行工作日的，相应顺延至后一银行工作日。

关联方、关联交易、主要投资者个人等词语与财政部颁布的企业会计准则第36号-关联方披露(财会〔2006〕3号)以及其后对该准则的修订中的相同词语具有相同含义。

第二条 额度的使用

2.1、借款人需使用额度时，应至少提前5个银行工作日向贷款人提出申请。申请时，应填写额度使用申请书，经贷款人审查同意后方可使用。

▲▲2.2、额度的每次使用以符合下列全部条件为前提，

(1)贷款余额(循环额度下)或贷款总额(一次性额度下)未超过额度;

(2)申请的贷款金额不超过额度余额;

(3)申请日和放款日在授信期限内;

(4)贷款期限和贷款的到期日符合本合同约定;

(5)申请的贷款用途限于打包贷款;

(6)提交申请贷款所对应的信用证及其修改(如有)正本，信用证应符合下列条件，

a.开证行为贷款人的代理行;

b.信用证为不可撤销的跟单信用证;

c.信用证项下受益人为借款人;

d.信用证中没有限制他行议付或其他不利于收汇的软条款;

e. 信用证应为交通银行的任一分支机构通知的信用证;

f. 信用证开证行/保兑行资信状况良好，所在国家/地区政治、经济状况稳定;

g. 信用证条款和出口合同/订单要素应当一致，包括但不限于进出口双方名称、商品、型号规格、数量、价格、交货期限、付款方式等内容。

(7)本合同项下的担保合同(如有)已生效且持续有效，担保合同系抵押合同及/或质押合同的，担保物权已设立并持续有效;

(8)借款人已办妥申请贷款时依法必须办理和贷款人要求办理的政府许可、批准、登记等手续且该些手续持续有效;

(9)在本合同生效后，借款人的经营状况和财务状况未发生重大不利变化;

(10)借款人的申请符合贷款人相关规章制度的要求;

(11)借款人没有违反本合同约定的行为;

(12)贷款的支付方式符合本合同约定，采用贷款人受托支付的，贷款人同意支付;

(13)借款人已按贷款人要求指定专门的资金回笼账户并签署了账户管理协议。

▲▲2.3、贷款人同意发放贷款的，最终放款信息以额度使用申请书银行打印栏内容为准。额度使用申请书代作借款凭证。

▲▲2.4、额度使用申请书记载的币种与额度币种不一致的，仅为确定额度余额的目的，按交通银行股份有限公司公布的每日日始的汇率折算，若没有可直接适用的汇率，由交通银行股份有限公司按合理方式确定的汇率折算。

▲▲2.5、借款人成为担保人的股东或公司法所定义的“实际控制人”后，在担保人提供贷款人接受的其股东会(股东大会)关于同意为借款人提供担保的决议前，贷款人有权暂停或取消借款人尚未使用的贷款额度。

第三条 利率及利息的计付

3.1、确定利率的基本规则

3.1.1、利率由双方在每次使用额度时协商后在额度使用申请书内约定。除非双方在额度使用申请书约定具体数值的利率，每次贷款的具体利率将根据相应额度使用申请书约定的基准利率种类、基准利率适用日期、利率上(下)浮幅度/加(减)点数值、利率浮动规则、利率浮动周期、利率浮动周期单位及特定日期浮动起始日(如需)确定。

3.1.2、“基准利率”种类及定义，

(1)“人民银行贷款基准利率”，指中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率;

(2)交通银行LPR报价，指交通银行股份有限公司在其官方网站发布的贷款基础利率报价;

(3) LPR报价平均利率，指全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率。

3.1.3、币种为人民币的，日利率=月利率/30，月利率=年利率/12;币种为港币、英镑和澳大利亚元的，日利率=年利率/365;币种为美元、欧元、日元以及贷款人接受的其他外币币种的，日利率=年利率/360。

▲▲3.2、放款利率

每笔贷款放款时的贷款利率在约定的“基准利率适用日期”的基准利率基础上，根据利率上(下)浮幅度/加(减)点数值确定。以额度使用申请书约定的基准利率适用日期为T日，用于确定该笔贷款放款利率的基准利率值分别按下列规则确定，

(1)基准利率为人民银行贷款基准利率的，基准利率值为T日适用的人民银行贷款基准利率;

(2)基准利率为交通银行LPR报价的，基准利率值为T日前最近一个工作日发布的LPR数值，T日前最近一个工作日未发布LPR的，基准利率值为该日前最近一个工作日发布的LPR数值;

(3)基准利率为LPR报价平均利率的，基准利率值为T日前最近一个工作日发布的LPR数值，T日前最近一个工作日未发布LPR的，基准利率值为该日前最近一个工作日发布的LPR数值。

3.3、利率的调整

3.3.1、额度使用申请书记载为固定利率的，该笔贷款在贷款期限内均执行所记载的利率。

▲▲3.3.2、额度使用申请书记载为浮动利率的，该笔贷款按额度使用申请书约定的利率浮动规则、利率浮动周期、利率浮动周期单位及特定日期浮动起始日(如需)确定贷款利率调整日，自贷款利率调整日起适用调整后的利率。

3.3.2.1、贷款期限内遇基准利率调整的，按“利率浮动规则”处选择的“按贷款入账日浮动”或“特定起始日浮动”，自“贷款入账日”或“特定日期浮动起始日”起计算贷款利率调整的周期。利率浮动周期空栏填写利率浮动的周期数，利率浮动周期单位可以选择按日或者按月。如利率浮动周期数填“1”，浮动周期单位选择“按日”，则以基准利率调整日为贷款利率调整日;如利率浮动周期数值填“3”，浮动周期单位选择“按日”，则自“贷款入账日”或“特定日期浮动起始日”起，每满3天的当天为贷款利率调整日;如利率浮动周期数填“1”，浮动周期单位选择“按月”，则自“贷款入账日”或“特定日期浮动起始日”起，每满1个月当日为贷款利率调整日;如利率浮动周期数填“3”，浮动周期单位选择“按月”，则自“贷款入账日”或“特定日期浮动起始日”起，每满3个月当日为贷款利率调整日，依此类推。

3.3.2.2、贷款利率调整日的贷款利率在贷款利率调整日的基准利率基础上确定，利率上(下)浮幅度/加(减)点数值不变(双方协商一致调整上下浮幅度或加减点数值的除外)。以“贷款利率调整日”为T日，用于确定调整后贷款利率的基准利率值分别按下列规则确定，

(1)基准利率为人民银行贷款基准利率的，基准利率值为T日适用的人民银行贷款基准利率;

(2)基准利率为交通银行LPR报价的，基准利率值为T日前最近一个工作日发布的LPR数值，T日前最近一个工作日未发布LPR的，基准利率值为该日前最近一个工作日发布的LPR数值;

(3)基准利率为LPR报价平均利率的，基准利率值为T日前最近一个工作日发布的LPR数值，T日前最近一个工作日未发布LPR的，基准利率值为该日前最近一个工作日发布的LPR数值。

▲▲3.3.3、基准利率选择“人民银行贷款基准利率”的，如遇调整后的人民银行贷款基准利率为浮动利率或取消基准利率的，双方就该笔贷款利率另行协商调整，但调整后利率不低于当时适用的利率;自人民银行调整日起超过1月，双方仍未就调整后利率达成一致的，贷款人有权宣布本合同项下贷款全部提前到期。

基准利率选择“交通银行LPR报价”或“LPR报价平均利率”的，如相关基准利率根据监管要求被取消或相应发布机构根据监管要求停止发布该基准利率的，双方就该笔贷款利率另行协商调整，但调整后利率不低于当时适用的利率;自相关基准利率被取消或停止发布日起超过1个月，双方仍未就调整后利率达成一致的，贷款人有权宣布该笔贷款提前到期。

▲▲3.3.4、双方可在每个贷款利率调整日经协商一致后调整相应贷款利率的加减点数值/上下浮幅度。

3.4、贷款币种为人民币的，逾期贷款和挪用贷款的罚息依逾期或挪用的金额和实际天数(自逾期或挪用之日(含)起，计至本息清偿之日(不含))计算。逾期贷款的罚息利率按本合同约定利率上浮50%，挪用贷款的罚息利率按本合同约定利率上浮100%。浮动利率贷款遇基准利率调整的，贷款人有权相应调整各笔贷款适用的罚息利率，自相应额度使用申请书约定的贷款利率调整日起适用新的罚息利率。

3.5、利息的计算

3.5.1、正常利息=本合同约定利率×放款金额×占用天数。日利率=月利率/30，月利率=年利率/12。

占用天数从放款日(含)计算至到期日(不含)，到期日为非工作日时顺延，顺延期间计入占用天数，仍按本合同约定计息。借款人根据本合同约定提前还款的，占用天数计至提前还款日。

如遇计算出的利息小数点后位数较多的情况，贷款人将按四舍五入法保留小数点后两位。

▲▲3.6、因借款人提前还款或贷款人根据本合同约定提前收回贷款的，相应利率档次不调整，仍按本合同约定利率执行。

3.7、贷款币种为外币的，利率的确定、利率的调整、逾期及挪用贷款的罚息利率以本合同第十七条的约定为准。

第四条 贷款的支付

4.1、借款人指定的放款账户如是开立在贷款人处的专门贷款发放账户的，贷款的发放和支付应通过该账户办理。该账户仅用于贷款资金的发放和对外支付，只出售“结算业务申请书”凭证，不可以办理支票、汇票、银行承兑汇票等业务，不得用于其他结算。借款人自主支付办理贷款资金划拨时，必须在开户网点柜面办理。该账户的存款利息计入借款人还款账户。

4.2、借款人根据本合同约定提用贷款时，应明确支付方式(贷款人受托支付或借款人自主支付)，每次提款只能采用一种支付方式。

4.3、贷款人受托支付是指贷款人根据借款人的受托支付委托书，在按本合同约定发放贷款后，直接将贷款资金通过借款人账户支付给符合本合同约定用途的借款人交易对手。

单笔付款金额超过自主支付限额或符合第19.3约定条件之一的，应采用贷款受托支付方式。

采用贷款人受托支付的，借款人须向贷款人提交额度使用申请书、相应的受托支付委托书及贷款人要求的其他资料(包括但不限于商务合同、发票和收货单据等交易材料)，明确提用贷款的金额及付款的对象和金额，提用贷款的金额应与需付款的总额相等。

▲▲借款人拟进行的支付不符合本合同或相应的商务合同约定或有其他瑕疵的，贷款人有权拒绝支付，并退回借款人提交的受托支付委托书。

▲▲贷款人同意支付的，如因借款人提供的信息有误而无法对外支付或发生支付退款的，借款人须在贷款人规定的时限内重新提交载有正确信息的相关文件和资料，因此导致支付延迟或不成功的，贷款人不承担责任。

4.4、借款人自主支付是指贷款人根据本合同约定将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合本合同约定用途的借款人交易对手。

采用借款人自主支付的，借款人须向贷款人提交额度使用申请书、资金使用说明及贷款人要求的其他材料。借款人应按时向贷款人汇总报告贷款资金支付情况。贷款人有权通过账户分析、凭证查验、现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途，借款人须配合贷款人的核查。

第五条 贷款的偿还

5.1、借款人应按相应的额度使用申请书所记载的还款日期和金额还款。

▲▲5.2、除本合同另有约定外，未经贷款人书面同意，借款人不能提前归还贷款。

▲▲5.3、借款人和贷款人在额度使用申请书中约定的本金和利息的还款安排均为双方经协商后在自愿基础上达成的真实意思表示。在双方选择的还款安排下，本金是否先于利息偿还完毕，不影响借款人对应付利息的还款责任，借款人不得因此对应付利息的偿还提出抗辩。在任一还款安排下，借款人均应对全部应付本金和利息承担偿还责任。

▲▲5.4、借款人归还款项(包括借款人主动还款和贷款人依本合同约定扣划所得款项)不能足额清偿借款人全部债务时，

(1)应首先用于清偿抵充到期未付的费用。本金及利息逾期不足90天的，抵偿费用后的余额先用于抵偿到期未付的利息或罚息、复利，再用于抵偿到期未付的本金;本金或利息逾期90天以上的，抵偿费用后的余额先用于抵偿到期未付的本金，再用于抵偿到期未付的利息或罚息、复利;

(2)借款人有多笔债务(包括借款人在其他合同下对贷款人的债务)，贷款人有权自行决定借款人各笔债务的清偿抵充顺序，只要该等抵偿顺序不违反贷款人所适用的法律法规、规章制度及相关监管要求的强制性规定。贷款人应将抵偿债务的结果通知借款人。双方对本款事项另有约定的除外。

第六条 借款人的陈述与保证

6.1、借款人依法设立并合法存续，具备所有必要的权利能力，能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。

6.2、签署和履行本合同是借款人真实的意思表示，并经过所有必须的同意、批准及授权，不存在任何法律上的瑕疵。

6.3、借款人生产经营合法、合规，具有持续经营能力，有合法的还款来源，未涉及重大环境及社会风险，无重大不良信用记录。借款人的高级管理人员无不良记录。

6.4、借款人在签署和履行本合同过程中向贷款人提供的全部文件、报表、资料及信息是真实、准确、完整和有效的，未向贷款人隐瞒可能影响其财务状况和还款能力的任何信息，借款人的财务状况自最新的财务报表报告日以来未发生重大不利变化。

6.5、借款人具有合法的出口经营权，出口收汇及核销记录正常，相应的出口商品在批准的经营范围之内。

6.6、信用证项下有真实合法的贸易背景，出口销售合同真实、合法、有效，借款人有充分的履约能力。

▲▲6.7、借款人及其关联方不属于联合国、欧盟或美国制裁名单内的企业或个人，不位于被联合国、欧盟或美国制裁的国家和地区。

第七条 贷款人的权利和义务

7.1、贷款人有权按照本合同约定收回贷款本金、利息(包括复利、逾期和挪用贷款的罚息等)，收取借款人应付的费用，有权根据借款人资金回笼情况自行决定提前收回贷款，行使法律规定或本合同约定的其他权利。

▲▲7.2、本合同履行过程中，贷款人只对借款人提供的资料进行形式审查。因借款人提供的材料不真实、不准确或不完整或借款人违反本合同约定办理支付而导致贷款人未及时完成受托支付的，贷款人不承担责任。

▲▲7.3、贷款人按本合同约定发放贷款并办理支付。因下列任一原因导致贷款人未按时发放贷款或办理支付的，贷款人不承担责任，但将及时通知借款人，借款人指定的放款账户被冻结、支付对象账户被冻结、不可抗力、通讯或网络故障、贷款人系统故障等。本合同另有约定的除外。

第八条 借款人的义务

8.1、借款人应按本合同及相应额度使用申请书记载的时间、金额、币种及利率偿还本合同项下的贷款本金并支付利息。

借款人指定的资金回笼账户用于收取对应销售收入或计划还款资金，对应销售收入以非现金方式结算的，借款人应确保在收到款项后及时划入资金回笼账户。借款人应按照贷款人的要求提供资金回笼账户的资金进出情况。

▲▲8.2、信用证项下收汇或押汇所得款项应用于偿还贷款本金和支付利息。如果前述款项在贷款到期日前到账的，借款人应将款项用于提前偿还贷款本息。

除前款约定外，未经贷款人书面同意，借款人不能提前归还贷款。

8.3、借款人应按本合同约定的用途使用额度，并按相应额度使用申请书确定的用途使用贷款，不应将贷款挪作他用，不得将贷款用于固定资产投资、股权投资及国家禁止生产、经营的领域和用途。

借款人应按约定方式支用贷款资金，不得以化整为零方式规避贷款人受托支付;采用借款人自主支付的，借款人应按贷款人监管机关的要求在合理时间内使用贷款，贷款资金支付应符合合同约定。

▲▲8.4、借款人应承担贷款资金支付(包括贷款人受托支付和借款人自主支付)的结算费用(如有)，具体收费按相关法律、法规、规章、监管规定及贷款人公布的届时有效的交通银行服务收费名录执行。

放款账户是专门贷款发放账户的，贷款资金支付(包括贷款人受托支付和借款人自主支付)时，收款账户不属于在交通银行开立的账户的，资金支付可能通过人民银行支付系统或同城交换系统办理。

放款账户不是专门贷款发放账户的，贷款资金支付(包括贷款人受托支付和借款人自主支付)时，收款账户为异地他行账户的，资金支付均通过人民银行支付系统办理。

▲▲8.5、借款人应配合贷款人进行贷款支付管理以及对贷款使用情况和信用证项下出口商品准备情况的监督检查，及时提供贷款人因贷后风险管理需要而要求的财务报表、贷款资金使用记录和资料、关联方及关联方交易信息、环境和社会风险报告、其他资料及信息，并保证所提供文件、资料和信息是真实、完整、准确的。

▲▲8.6、借款人应当按照信用证规定的装运期发运货物，并在信用证有效期内向贷款人交付全套清洁单据正本。

▲▲8.7、信用证的一切通知须经过贷款人办理，未经贷款人书面同意，借款人不能要求或接受信用证和出口销售合同的一切修改或撤销信用证。

▲▲8.8、贷款项下所有本外币结算业务均应通过借款人在贷款人处开立的账户办理，借款人不应将信用证项下的单据交由其他银行议付。

▲▲8.9、借款人有下列任一事项时，应当至少提前30天书面通知贷款人，并且，在清偿本合同项下所有债务本息或提供贷款人认可的清偿方案及担保前不能采取行动，

(1)出售、赠与、出租、出借、转移、抵押、质押或以其他方式处分全部或大部分资产或重要资产;

(2)经营体制或产权组织形式可能发生重大变化，包括但不限于实施承包、租赁、联营、公司制改造、股份合作制改造、企业出售、合并(兼并)、合资(合作)、分立、设立子公司、股权转让、产权转让、减资等;

(3)对外投资或增加债务融资超过约定限额。

▲▲8.10、借款人应当在下列事项发生或可能发生之日起7日内书面通知贷款人，

(1)借款人或其关联方修改章程，变更企业名称、法定代表人(负责人)、住所、通讯地址及营业范围等工商登记事项，或作出对财务、人事有重大影响的决定;

(2)借款人、其关联方或担保人(若有)拟申请破产或可能或已被债权人申请破产;

(3)借款人或其关联方涉及重大诉讼、仲裁、行政措施，或者主要资产或本合同项下担保物的安全完好状态受到或可能受到影响或者价值减少或有减少可能，或被采取了财产保全或其他强制措施;

(4)借款人或其关联方为第三方提供担保，并因此而对其经济状况、财务状况或履行本合同项下义务的能力产生重大不利影响;

(5)借款人或其关联方签署对其经营和财务状况有重大影响的合同;

(6)借款人提前清偿未到期债务或优先清偿其他到期债务、为其他已有债务新增抵质押等任何形式的担保或作出任何有类似效果的安排或签署相关文件;

(7)借款人、其关联方或担保人停产、歇业、解散、停业整顿、被撤销或营业执照被吊销;

(8)借款人或其关联方、借款人或其关联方的主要投资者个人、借款人或其关联方的法定代表人(负责人)、董事或主要管理人员失踪、涉及违法违规或违反所适用的交易所规则或有异常变动;

(9)借款人或其关联方经营出现严重困难，财务状况恶化，或发生对借款人或其关联方正常经营、财务状况或偿债能力或经济状况有负面影响的其他事件;

(10)发生关联交易，且交易金额达到或超过最近经审计的净资产的10%;

(11)在清偿本合同项下全部债务前，借款人成为或可能成为担保人的股东或公司法所定义的“实际控制人”;

(12)借款人或其关联方因违反法律法规、监管规定、国家政策或行业标准等造成责任事故或被媒体曝光;

(13)借款人或其关联方发生安全或环保事故;

(14)借款人的关联方与借款人之间的控制或被控制关系发生变化;

(15)借款人或关联方发生重大股权变更;

(16)借款人的外部审计师对其财务报表发表的审计意见不是标准的无保留意见;

(17)借款人因违反法律法规和/或监管要求被或可能被有权机关调查、处罚或采取类似的其他措施;

(18)借款人或其关联公司被纳入联合国、欧盟或美国的制裁名单，或者其所在的国家和地区被纳入联合国、欧盟或美国制裁国家和地区的名单;

(19)发生影响借款人或其关联方偿债能力的其他重大不利事项。

▲▲8.11、本合同项下的担保(若有)发生不利于贷款人债权的变化时，借款人应按贷款人的要求及时提供贷款人认可的其他担保。

本款所称“变化”包括但不限于，担保人合并、分立、停产、歇业、解散、停业整顿、被撤销、营业执照被吊销、申请或被申请破产;担保人的经营或财务状况有重大变化;担保人涉及重大诉讼、仲裁、行政措施，或主要资产被采取了财产保全或其他强制措施;担保物的安全完好状态受到或可能受到影响;担保物的价值减少或可能减少;担保物被采取财产保全等强制措施;担保人或其法定代表人(负责人)或主要管理人员涉及违法违规或违反所适用的交易所规则;担保人为个人的，担保人失踪、死亡(宣告死亡);担保人在担保合同项下有违约行为;担保人与借款人发生争议;担保人要求解除担保合同;担保合同未生效或无效或被撤销;担保物权未设立或无效;或影响贷款人债权安全的其他事件等。

▲▲8.12、借款人承诺，在本合同签订之日起至本合同项下全部贷款本息及相关费用清偿完毕前，借款人的财务指标、外部机构评级和生产经营资质/许可始终符合合同约定，生产经营资质/许可需年审的，应按时通过年审。

8.13、借款人保证遵守国家反洗钱法律、法规及相关政策要求，不从事涉及洗钱、恐怖融资的活动，积极配合贷款人开展客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等各项反洗钱工作。

8.14借款人保证，借款人及借款人员工及代理人不以任何形式向贷款人或贷款人员工提供、给予、索取或收受本合同约定以外任何形式的物质利益(包括但不限于现金、实物卡、旅游等)或其他非物质利益;不将贷款人提供的资金或服务以任何形式直接或间接地用于与贪腐或贿赂有关的活动;借款人如知晓任何违反本条约定的情形，应及时如实、完整、准确地向贷款人提供线索和相关信息，按照贷款人的要求配合相关事宜。

▲▲第九条 额度的调整、贷款的提前到期及风险重定价

9.1、下列任一事件发生时，均视为本合同的“提前到期事件”，

(1)借款人未按本合同项下任一额度使用申请书的约定偿还贷款本金或支付利息;

(2)借款人在本合同项下所作陈述与保证不真实;

(3)第8.10条所列应通知的任一事项实际发生，影响或可能影响贷款人债权的安全;

(4)贷款期限内，信用证条款发生对贷款人不利的变更,包括但不限于信用证金额减少、付款期延长、信用证撤销等情形;

(5)信用证被开证行拒付;

(6)因法律法规及监管政策发生变化致使贷款人按本合同约定发放贷款构成或可能构成违法或违规的;

(7)借款人在履行与贷款人间的其他合同或与第三人订立的合同时，有违约行为或债务可能或已经被宣布提前到期的;

(8)借款人违反本合同的其他约定。

9.2、当出现任一“提前到期事件”时，贷款人有权采取以下一项、多项或全部措施，

(1)调低、暂停或取消本合同项下额度;

(2)停止发放借款人尚未提用的贷款;

(3)对借款人已提用但尚未使用的贷款，停止办理支付;

(4)要求借款人在限定时限内与贷款人协商补充贷款发放和支付条件;

(5)要求借款人按贷款人的要求变更支付方式;

(6)按第9.3条约定执行贷款的风险重定价;

(7)单方面宣布合同项下已发放的贷款本金全部提前到期并要求借款人立即偿还所有到期贷款本金并结清利息。

9.3、根据借款人在本合同签署时的生产经营情况，双方协商一致后确定了本合同约定利率及其调整。借款人同意，在出现任一“提前到期事件”时，贷款人有权按本条约定执行贷款的风险重定价。

9.3.1、风险重定价包括协商重定价和直接提高贷款利率两种方式，本合同采用的风险重定价方式由双方在第二十一条约定。

9.3.2、“协商重定价”指，贷款人有权要求借款人在限定时限内与贷款人协商提高贷款利率，双方以补充协议的方式确定“重定价日”及相关利率的具体约定。

9.3.3、“直接提高贷款利率”指，贷款人有权按本条及第二十一条约定直接提高贷款利率。

9.3.3.1、自贷款人书面通知借款人的“重定价日”起，对借款人截至“重定价日”尚未偿还的各笔贷款均执行提高后的贷款利率。

9.3.3.2、贷款币种为人民币的，各笔贷款的基准利率种类不变，在“重定价日”基准利率基础上，按第二十一条约定的上(下)浮幅度/加(减)点数值确定各笔贷款提高后的贷款利率。

以“重定价日”为T日，用于确定提高后贷款利率的基准利率值分别按下列规则确定，

①基准利率为人民银行贷款基准利率的，基准利率值为T日适用的人民银行贷款基准利率;

②基准利率为交通银行LPR报价的，基准利率值为T日前最近一个工作日发布的LPR数值，T日前最近一个工作日未发布LPR的，基准利率值为该日前最近一个工作日发布的LPR数值;

③基准利率为LPR报价平均利率的，基准利率值为T日前最近一个工作日发布的LPR数值，T日前最近一个工作日未发布LPR的，基准利率值为该日前最近一个工作日发布的LPR数值。

9.3.3.2、贷款币种为外币的，按第二十一条约定确定提高后的贷款利率。

9.3.4、贷款人按前述约定执行风险重定价后，自“重定价日”起执行新的利率。在此利率基础上，仍按本合同第三条约定浮动调整，双方协商一致变更有关约定的，按变更后约定执行。贷款逾期(包括借款人未按时还款或被贷款人宣布提前到期)或挪用的，在新的利率(包括按本合同约定浮动调整后的利率)基础上确定逾期及挪用的罚息利率，计算复利的利率也相应调整。

9.3.5、执行“风险重定价”不应被视为或解释为贷款人放弃法律法规规定的和本合同约定的其他权利。贷款人有权根据法律法规及本合同约定采取其他债权保护措施，包括但不限于第9.2条约定的各项措施。

▲▲第十条 违约

10.1、借款人未按时足额偿还贷款本金、支付利息或未按本合同约定用途使用贷款的，贷款人按逾期利率或挪用贷款的罚息利率计收利息并对应付未付利息计收复利，罚息利率依合同约定调整的，计算复利的利率也相应调整。

10.2、借款人未按时足额偿还贷款本金、支付利息的，应当承担贷款人为实现债权而支付的催收费、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

▲▲第十一条 扣划约定

11.1、借款人授权，有到期应付的贷款本金、利息、罚息、复利或其他费用时，贷款人有权扣划借款人在交通银行股份有限公司所有分支机构开立的任一账户中的资金用于清偿。

11.2、扣划后，贷款人应将扣划所涉账号、合同号、额度使用申请书编号、扣划金额及剩余的债务金额通知借款人。

11.3、扣划所得款项不足以清偿借款人全部债务时，按本合同约定确定所清偿抵充的债务款项。

11.4、扣划所得款项与需抵偿的债务的币种不一致时，按交通银行股份有限公司在扣划时公布的汇率折算为抵偿债务的金额。需要办理结售汇或外汇兑换手续的，借款人有义务按贷款人要求协助贷款人办理，汇率风险由借款人承担。

第十二条 通知

12.1、借款人在本合同中填写的联系方式(包括通讯地址、联系电话、传真号码等)均真实有效。任一联系方式发生变更，借款人应立即以书面方式将变更信息寄/送至贷款人在本合同填写的通讯地址。该等信息变更在贷款人收到更改通知后生效。

12.2、除本合同另有明确约定外，贷款人对借款人的任何通知，贷款人有权通过以下任一方式进行。贷款人有权选择其认为合适的通知方式，且无需对邮递、传真、电话或任何其他通讯系统所出现的传送失误、缺漏或延迟承担责任。贷款人同时选择多种通知方式的，以其中较快到达借款人者为准。

(1)公告，以贷款人在其网站、网上银行、电话银行或营业网点发布公告之日视为送达日;

(2)专人送达，以借款人签收之日视为送达日;

(3)邮递(包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄)送达于贷款人最近所知的借款人通讯地址，以邮寄之日后的第3日(同城)/第5日(异地)视为送达日;

(4)传真或其他电子通讯方式送达于贷款人最近所知的借款人传真号码或电子邮件地址，以发送之日视为送达日。

12.3、借款人同意，除非贷款人收到借款人关于变更通讯地址的书面通知，借款人在本合同填写的通讯地址是法院向借款人送达司法文书及其他书面文件的地址。本合同争议解决过程中，法院通过邮递(包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄)方式将司法文书或其他书面文件送达于贷款人最近所知的借款人通讯地址的，以借款人在送达回证上的签收日为送达日;借款人未在送达回证上签收的，以邮寄之日后的第3日(同城)/第5日(异地)视为送达日。

除判决书、裁定书、调解书外，法院对借款人的任何通知，法院有权通过第12.2条约定的任一通讯方式进行。法院有权选择其认为合适的通讯方式，且无需对邮递、传真、电话、电传或任何其他通讯系统所出现的传送失误、缺漏或延迟承担责任。法院同时选择多种通讯方式的，以其中较快到达借款人者为准。

▲▲第十三条 信息披露与保密

13.1、对于在本合同签订和履行过程中获取和知悉的借款人的未公开信息和资料，贷款人对相关信息和资料的使用不得违反法律法规和监管要求，并应依法承担保密责任，不向第三方披露该等信息和资料，但下列情形除外，

(1)适用法律法规要求披露的;

(2)司法部门或监管机构依法要求披露的;

(3)借款人未按时足额偿还贷款本金及/或支付利息时，贷款人为实现本合同项下债权需向贷款人的外部专业顾问披露和允许贷款人的外部专业顾问在保密的基础上使用的;

(4)借款人同意或授权贷款人进行披露的。

13.2、借款人确认已签署信用信息查询和提供授权书。贷款人在授权书规定的范围内查询、使用和保存借款人的信用信息。

13.3、在本合同第13.1条和第13.2条规定的情形外，借款人进一步同意交通银行股份有限公司在如下情形可以使用或披露借款人的信息和资料，包括但不限于借款人的基本信息、信贷交易信息、不良信息及其他相关信息和资料等，愿意承担由此产生的一切后果，

为下列目的向业务外包机构、第三方服务供应商、其他金融机构及贷款人认为必要的其他机构或个人，包括但不限于交通银行股份有限公司的其他分支机构，或者交通银行股份有限公司完全或部分拥有的子公司，披露和允许其在保密的基础上使用该等信息和资料，①为开展银行授信业务或与银行授信业务有关，例如推广交通银行股份有限公司授信业务、催收借款人欠款、转让银行授信业务债权等;②为贷款人向借款人提供或可能提供新产品或服务或进一步提供服务。

本第13.3条是否适用，以双方在本合同第二十四条约定为准。

第十四条 法律适用和争议解决

本合同适用中华人民共和国法律(为本合同目的不包括香港、澳门和台湾地区的法律)。本合同项下争议向贷款人所在地有管辖权的法院起诉，本合同另有约定的除外。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

第十五条 合同的生效及构成

15.1、本合同经借款人法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章、贷款人负责人或授权代表签字(或盖章)并加盖单位印章后生效。

15.2、本合同项下双方签署的额度使用申请书、受托支付委托书和双方确认的相关文件、资料均为本合同不可分割的组成部分。

15.3、额度使用申请书是对本合同的补充。除额度使用申请书另有约定外，借款人与贷款人之间的权利义务及有关事项仍按本合同的约定执行。

第十六条 额度的具体内容

16.1、额度币种， ;大写金额， ;可用于□人民币 □ (外币币种)该额度属于□循环额度□一次性额度(可多次使用)□一次性额度(仅一次使用)。

16.2、额度用途，本合同项下的贷款仅用于支付信用证项下出口商品的备案、备料、生产、加工及装运款项，具体为 。

16.3、授信期限自 年 月 日至 年 月 日。

第十七条 其他利率约定

贷款币种为外币的，利率的确定、利率的调整和逾期及挪用贷款的罚息利率的相关约定如下，

第十八条 账户约定

18.1、借款人指定下述账户为放款账户，该账户□是□不是借款人在贷款人处开立的专门贷款发放账户。

户名，_____________

账号，_____________

开户行，_____________

18.2、借款人指定，

(1)还款账户为，_____________

户名，_____________

账号，_____________

开户行，_____________

(2)资金回笼账户为，_____________

户名，_____________

账号，_____________

开户行，_____________

第十九条 贷款发放、支付及偿还的具体约定

19.1、本合同下提用的每笔贷款期限不长于 □月□天，且全部贷款的到期日不迟于 年 月 日。

19.2、本合同下自主支付限额为人民币 万元。

19.3、符合下列条件之一的，采用贷款人受托支付方式，

19.4、借款人自主支付的，借款人须在贷款发放后 日内向贷款人汇总报告贷款资金支付情况。

第二十条 财务限制、外部机构评级和生产经营资质/许可

20.1、借款人对外投资限额为人民币 万元;增加债务融资限额为人民币 万元

20.2、关于借款人财务指标的合同约定，

(1)_____________

(2)_____________

(3)_____________

20.3、关于外部机构评级的具体约定，

(1)_____________

(2)_____________

20.4、关于借款人生产经营资质/许可的具体约定，

(1)_____________

(2)_____________

▲▲第二十一条 风险重定价的具体约定

21.1、本合同采用下列第 种风险重定价方式，(1)协商重定价;(2)直接提高贷款利率。

21.2、采用“直接提高贷款利率”方式的，

21.2.1、贷款币种为人民币的，提高后的利率上(下)浮幅度/加(减)点数值为，□基准利率(不上下浮/加减点)□上浮 ﹪□下浮 ﹪□加 个百分点□减个百分点。某笔贷款对此另有约定的，该笔贷款提高后的利率上(下)浮幅度/加(减)点数值以适用的额度使用申请书中的记载为准。

21.2.2、贷款币种为外币的，提高后的贷款利率为， 。

第二十二条 联系方式

借款人接收第十二条约定的通知的联系方式包括，

通讯地址，_____________

收件人，_____________

邮政编码，_____________

电话，_____________

移动电话号码，_____________

传真，_____________

电子邮件地址，_____________

第二十三条 合同份数

本合同正本一式 份，签约双方及担保人(若有)各执 份。

第二十四条 其他约定事项，

24.1、双方同意，本合同□适用□不适用第13.3条。

借款人，_____________

法定代表人(负责人)，_____________

法定地址，_____________

贷款人，交通银行股份有限公司分(支)行

负责人，_____________

通讯地址，_____________

借款人已通读合同全部条款，贷款人已应借款人的要求作了详细说明，借款人签署本合同时对所有内容无疑问和异议，理解合同条款尤其是带▲▲标记条款的含义及其法律后果。

借款人_____________(公章)贷款人_____________(单位印章)

法定代表人(负责人)或授权代表_____________(签字或盖章)负责人或授权代表_____________(签字或盖章)

签署日，_________年_______月________日签署日，_______年________月_________日

支付合同【篇5】

合同编号：（_________）

甲方：_________

乙方：_________　（以下单方称“一方”，两方合称“双方”）

鉴于：甲方作为网络支付服务提供商，同意为乙方提供网上支付服务。

乙方作为网络应用和网络产品、服务提供商，同意在其网上_________业务中使用甲方所提供的支付服务。

现经双方磋商，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，就合作事宜达成如下协议：

一、支付方式

乙方选择甲方所提供的下列_________支付方式

1、ips帐户

1.1　i币支付

1.2　下发

2、银行卡

2.1　国内卡

2.2　国际卡（visa master，jcb，nets）

3、电话支付

4、_________电信卡支付

各种支付方式的费用、结算及双方的具体权利义务见附件一。

二、风险说明

鉴于目前网络支付技术及国内、国际电子商务环境均尚未成熟，其电子商务立法以及信用体制还不完善，在这种情况下乙方作为商户在开展电子商务业务时存在一定的风险性。包括但不限于犯罪侵权导致的坏帐、债务人拒付等。乙方明确认知该风险的存在并愿意承担此种风险可能带来的损失。

三、保密条款

双方在合作期内获得的信息及本合同和附件内容均为保密信息，保密信息包括但不限于交易手续费和服务年费的金额及支付方式、结算方式、接口技术、安全协议及证书等，任何一方均应当对保密信息严格保密，且仅为本合作之目的使用，未经对方事先书面同意，不得向任何第三方透露保密信息，否则视为违约；守约方除有权主张违约金及损失外还有权终止合同。本条不因本合同的终止而终止。

四、特别约定

1、乙方承诺在合作期内使用甲方支付平台的方式为：_________

唯一 推荐　优先

2、本合同期满或终止后，甲方保留因银行或电信等部门对合同期内交易进行调查或债务人对合同期内交易拒付而向乙方追偿该金额的权利。

五、退款处理

对于交易过程中出现的、由于乙方原因包括但不限于缺货、无法运货、质量问题等等，造成退款处理的情况，按以下规定处理。

1、乙方按本协议约定并遵守甲方《网上退款规定》，通过商户后台向甲方提出退款申请。

2、乙方向甲方提出退款请求时，乙方在甲方帐户中应有足够退款的账存资金，或者乙方须按要求退款的金额将款项转帐至甲方帐户，甲方收到该款项后向用户做出退款处理。否则造成的一切后果均由乙方承担。

3、退款时甲方不再另收取手续费，但若银行或电信等相关方面需要另行收取相关费用，则此费用由乙方承担。

4、扣款过程中已收取的手续费不退还，此费用由乙方承担。

5、乙方负责解决消费者拒付而导致的退款问题。

六、不可抗力

1、不可抗力指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件。鉴于网络所具有之特殊性质，不可抗力亦应包括黑客攻击、计算机病毒发作、银行掉单、电信部门技术调整、银行政策调整导致之影响、因政府管制而造成的暂时性关闭等在内的任何影响网络正常经营之情形。

2、若由于不可抗力致使一方未能全部或部分履行本协议，应及时书面通知另一方并出具相关证明，则本协议内受影响之条款可在不能履行之期间及受影响之范围内中止履行。

3、因不可抗力或者其他意外事件，使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，双方可以协商解除本合同。

七、违约责任

1、甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿实际损失及主张实际损失的费用。

2、乙方违约，甲方有权停止为乙方提供支付结算服务，并要求乙方赔偿实际损失及主张实际损失的费用。

3、主张实际损失的费用包括但不限于：诉讼费、律师费、差旅费以及其他有关费用。

4、不可抗力原因导致的违约，双方互不负赔偿责任，但对殆于履行通知义务所导致的对方的损失不能免责。

5、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。所有放弃均应以书面形式做出。

八、法律适用及争议解决

1、本合同及为本合同目的所签订的所有协议的订立、解释、履行、效力等均适用中华人民共和国法律。

2、如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。

3、后继立法除其本身有明确规定外，对本协议不具有溯及力。

4、本合同及为本合同目的所签订的所有协议的争议均由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可起诉到乙方所在地人民法院。

九、合同期限

1、本协议自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，有效期_________年，经甲乙双方代表签字并加盖公章生效。

2、在本协议期满前30日内，双方无书面异议的，协议期限自动延长一年，延长期限自本协议约定的到期日的次日起算。依此类推。

3、附件有效期与本协议相同。

十、变更与终止

1、在合作期内，如乙方需要增加合作业务种类，双方可签署补充协议，作为本合同附件；

2、本合同及附件未尽事宜由甲、乙双方友好协商后，以书面形式加以补充；

3、除双方协商一致并以书面形式做出，任何单方变更或解除均为违约。

十一、其他条款

1、本合同是双方合作的最终文件，未来双方签署的一切协议均为本合同的附件，不得与本协议冲突，除非双方协商一致并以书面形式做出，不得对本协议进行变更。

2、本协议正本一式两份，双方各执一份。效力等同。

3、附件是本协议的组成部分，效力与本协议等同。

甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

法定代表人或授权人（签字）：_________　 法定代表人或授权人（签字）：_________

日期：_________年___月___日 日期：_________年___月___日

附件

附件一：国内卡接入服务协议

合同编号：（_________）

甲方：_________ 　 网址：_________

地址：_________ 　 邮编：_________

联系人：_________ 　 　电话：_________ 　 传真：_________

开户银行：_________ 　 银行帐号：_________

乙方：_________

地址：_________ 　 邮编：_________

联系人：_________ 　 　电话：_________ 传真：_________ 　

email：_________ 　 　网址：_________

开户银行：_________ 　 银行帐号：_________

鉴于：双方已于本协议签订之日，签订了《支付合作协议》（以下简称“主协议”），约定由甲方向乙方提供网上支付结算服务，乙方选择甲方所提供的国内卡支付结算方式。

经双方友好协商，达成如下协议：

一、业务资费标准

乙方享受甲方提供的服务，并按下表向甲方支付各项费用。

收费项目收费金额（rmb） 备注

开通费　_________元

服务年费_________元 _________年合同期限内共缴付服务费用_________元，_________年后，按_________元接收

手续费　单笔交易额的1％（注：遇银行调整手续费的，甲方有权同乙方就手续费调整协商解决）

二、服务条款

甲方根据本协议为乙方提供下列服务：

1、安全加密和身份认证

为乙方使用甲方的支付功能提供高质量的网络传输加密通道。

2、提供网上安全支付服务

乙方的商务网站进行交易所需的在线支付与结算功能，通过甲方的网上支付网关与甲方所连通的国内商业银行交换信息，并将银行的确认信息反馈乙方。

3、提供安全技术支持

为乙方提供订单信息传输的接口规范，配置安全传输协议，后台管理权限设定；为消费者的支付等重要信息提供高质量的网络传输加密通道。

4、为乙方提供其在网上支付结算的相关信息查询服务。

5、为乙方提供ips帐户人民币收款功能。

三、甲方的权利与义务

1、准确、实时地将乙方发来的网上支付的交易请求传递给银行，并将银行对该支付请求的应答及时、安全、保密地传递给乙方。甲方对其支付服务平台的支付接入系统中信息传递过程的安全、保密、实时性负责，承担且仅承担因此项原因造成的直接经济损失。因主协议规定之不可抗力原因造成损失时，甲方免除本条款所述责任，但应向乙方提供书面证明资料并协助乙方寻求补救办法。

2、每个正常工作日后，甲方及时向乙方提供当日所有的交易和结算数据，并按本协议规定及时将结算资金划入乙方帐户。

3、负责为乙方提供交易信息查询功能。

4、负责受理涉及甲方支付平台运转问题出现的投诉并解决相应纠纷。

5、正常工作日工作时间内指定技术工程师随时为乙方服务，保证在乙方反映问题后一个小时内响应。

6、甲方有权根据系统升级等需要暂时中止提供在线支付服务，一般应提前告知乙方，并预告恢复日期。甲方有权自行决定对支付平台的功能和服务进行改动和升级，但对改进服务事项，应在甲方网站上提前公示。

7、乙方有下列情形之一的，甲方有权立即终止本协议，并有权追偿因这些情形所导致的损失：

（1）与客户串通诈骗资金；

（2）无理拒绝受理客户使用在线支付平台而发生的成功交易；

（3）乙方交易中存在过多的交易纠纷或过大的交易风险、且经双方友好协商无法解决

（4）乙方网站上没有提供真实有效的客服联系方式（即乙方客户无法通过乙方网站提供的联系方式与乙方取得联系、无法及时得到乙方反馈）；

（5）银行出具的要求中止乙方交易的书面通知；

（6）违反《互联网信息服务管理办法》第十五条规定的。

8、乙方业务变更或终止未及时通知甲方，甲方在联系无回应的情况下，有权中止本协议，并对持卡人提出的退款请求（在此款未转帐给乙方的情况下）进行处理，将持卡人在乙方网站已提交的订单款项转回持卡人帐户。

四、乙方的权利与义务

1、乙方在网上发布的信息和从事的商务活动，必需严格遵守国家的法律法规及政府有关部门的管理规定并独自承担与此相应的责任；如有散布淫秽、色情等信息内容及其他违反《互联网信息服务管理办法》第十五条规定的，甲方有权冻结其经营款项。

2、如实提供基本业务情况说明及相关法律证明；承担由于其所提供的资质材料不准确、不真实等情况而导致的经济和法律方面的责任。甲方对此保留终止为乙方提供支付服务的权力。

3、乙方应在其网站页面上如实描述甲方支付业务，乙方不得采用技术手段或其它非法手段截获持卡人的卡信息、代持卡人提交订单，乙方必须在乙方网站引导持卡人到甲方支付平台亲自提交订单，否则甲方保留终止为乙方提供支付服务的权力。

4、及时处理持卡人的消费投诉，并负责处理因货物、价格以及售后服务等方面原因引起的与持卡人的纠纷。甲方可提供相关协助。由于乙方原因造成乙方所提供服务引起的一切客户投诉或引起的法律上的责任，由乙方负责或追究有关方面的责任，与甲方无关。

5、乙方有权在甲方原因造成不能正常实现在线支付的情况下要求乙方进行技术维护，多次（每个自然月不超过5次）维护无效的情形下，乙方有权终止协议。甲方应返还未进行服务期限内的费用。

6、因其它事由，乙方终止服务或业务发生变更，应提前一个月书面通知甲方，否则造成损失由乙方负责。

7、乙方应妥善保管商户号及商户密码，因乙方商户号和密码保管及使用不当造成的经济损失，责任由乙方承担。

8、在服务有效期内，若银行卡支付时发生技术性障碍，影响实时支付，协议双方应积极合作，配合相关第三方（如银行、网关、电信等）查明原因，以求妥善处理，所造成的经济损失由责任方承担。

五、开通流程

1、自本协议签订日起三个工作日内，甲方向乙方提供环迅ips国内卡系统软件及使用帐号以供乙方试用。

2、自本协议签订日起十个工作日内，乙方在乙方网站的支付页面（网上收银台）上，加入甲方logo，及甲方提供的甲方网站上的说明帮助页面的链接。

3、甲方在收到乙方的开通费和第一年服务年费后，开始为乙方进行交易结算。

六、付费方式

1、乙方应按时缴纳开通费、服务年费和交易手续费，具体付费方式如下：

（1）开通费，服务年费：开通费为一次性费用。服务年费一年一付。自本协议签订之日起3个工作日内，由乙方一次性付清开通费和服务年费，第二年服务年费付费日以第一年服务费年付费日的次年对月对日为准，以后服务年费以此类推。

（2）交易手续费：随乙方每笔交易结算时，由甲方在该笔交易结算资金中直接扣取。

2、甲方在收取开通费和服务年费后，向付费方出具发票。如乙方没有及时支付上述费用，甲方有权从乙方的交易款项中直接扣取。

七、结算方式

1、甲方以网上电子划款转帐的方式，将相应的交易款扣除相应手续费后，划转到乙方提供的法定帐号中。若乙方因各种原因变更帐号时，需及时向甲方提供带有公司印章的变更通知。因乙方帐号变更但未及时通知甲方导致增加的额外成本或损失，由乙方承担。因乙方变更帐号或指定收款单位而造成的任何损失均由乙方承担。

2、甲方收到银行划出的结算资金后三个工作日内将资金划入乙方提供的有效帐户（法定节假日顺延）。在此期间交易款少于1500元人民币时，需等金额累计1500元以上时再给予结算。

3、订单交易数据甲方将保留半年。乙方应及时下载交易数据并存档。超过半年以上的数据查询，经甲方同意后可与甲方客服人员联系。

4、甲方支付平台按照每笔订单金额计算手续费，双方认可因小数点后两位进位而导致手续费存在微小误差。

八、其它

本协议作为《支付合作协议》的附件，是主协议不可分割的一部分，有效期与主协议期限相同。

甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

法定代表人或授权人（签字）：_________　 法定代表人或授权人（签字）：_________

日期：_________年___月___日 日期：_________年___月___日

支付合同【篇6】

网上支付服务合作协议

网上支付服务合作协议

网上支付服务合作协议

甲方：_______________________

地址：_______________________

联系电话：___________________

传真：_______________________

邮政编码：___________________

乙方：_______________________

地址：_______________________

联系电话：___________________

传真：_______________________

邮政编码：___________________

网站名称：___________________

域名：_______________________

（每一方称“一方”，合称“双方”。）

甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方提供货款代收代付服务，共同开拓电子商务业务事宜签订本协议。

第一条定义

_________支付服务：甲方向乙方所提供的“_________”软件系统及其附随提供的货款代收代付服务。

“_________”软件系统支付帐号：指在使用本协议项下的“_________”服务时，甲方将为乙方提供一个唯一的编号，即帐号，并由乙方自行设置密码，以此查询或计量乙方的预付、或应收应付款。

乙方用户：在乙方网站（_________）完成会员注册的用户。

第二条服务内容

甲方为乙方提供以下服务：

2．1安全加密

为乙方使用甲方的服务提供高质量的网络传输加密通道，包括为乙方提供信息传输的接口规范、配置安全传输协议、后台管理权限设定等。

2．2支付服务

为乙方提供“_________”软件系统，以及乙方与乙方用户间等各种形式的货款代收代付的服务。甲方向乙方提供“_________”软件系统支付帐号，用于后者即时查询双方项目合作中乙方的预付、应收和应付款的余额。乙方可不定期申请将由甲方保管的钱款或乙方的应收款“退返”乙方，由甲方在收到申请且确认金额后二个工作日内完成向乙方银行帐户的汇款。

2．3提供在线查询系统

为乙方设立网上交易查询功能，为乙方提供信息管理和信息查询服务系统，用于二十四小时即时在线查询。

第三条双方权利和义务

3．1甲方权利和义务

3．1．1甲方负责“_________”软件系统的建设、运行和管理，保证向乙方提供第二条所述的各项服务。

3．1．2甲方负责受理涉及“_________”软件系统出现问题的投诉并解决相应的纠纷，甲方只为乙方提供支付服务，不介入乙方与乙方用户之间因网上交易可能发生的非甲方原因产生的相应纠纷。

3．1．3甲方设立业务咨询和联系电话，负责解答乙方在使用甲方支付平台中的遇到的各种疑问，并及时解决双方在数据对账、资金流转过程中的有关问题。

3．2乙方权利和义务

3．2．1乙方应如实向甲方提供有关身份资料，包括基本业务情况说明、营业执照复印件、税务登记证、法定代表人身份证明、公司业务介绍、企业邮箱（非个人email信箱）等。乙方应在上述信息任何一项发生变更后三个工作日内书面通知甲方，并承担因身份资料不准确、不真实、不及时和不完整而引发的一切责任。

3．2．2乙方可以通过甲方提供的_________支付服务系统，在互联网上开展第三方交易平台业务，并提供各项服务。乙方不可以将甲方的服务电话或者电子邮箱作为乙方的客服电话或者电子邮箱刊登在乙方的网站上以致误导消费者，一经发现甲方将有权随时终止为乙方提供的各项业务。

3．2．3乙方承诺甲方无需承担因其网站的交易信息违法、虚假、陈旧或不详实造成的投诉、退货、纠纷等的`责任。

3．2．4在未得到甲方书面授权情况下，乙方不能擅自转载、复制、截娶再造甲方网站上内容。

3．2．5乙方须使用甲方提供的服务管理系统，按照系统及服务流程，制定出相应的订单处理、发货或提供服务的计算机软件程序和服务程序，并经甲方书面确认。

3．2．6乙方负责承担和处理因非甲方原因造成的相应客户投诉或相关法律责任。

3．2．7乙方应在网站页面上如实描述甲方的软件系统及服务内容，乙方不得采用技术手段或其它非法手段截获甲方或甲方用户的任何信息，或以乙方名义为他人提交各类申请。乙方需要通过乙方网站引导乙方用户进入甲方软件系统提交申请。

3．2．8乙方终止某项服务或某项业务发生变更时，应提前一个月以书面方式通知甲方，否则须承担由此给甲方造成的相应损失。

3．2．9乙方应妥善保管甲方提供的“_________”软件系统帐号及密码，并承担因其帐号和密码保管及使用不当而造成的相应损失的责任。未经甲方书面授权，乙方不得在多个一级域名不同的网站上使用同一支付接口。

3．2．10乙方不得把甲方提供的接口技术、安全协议及证书等泄露、转让或无偿让其它网站和企业使用。

3．2．11乙方不得使用甲方提供的支付接口为其他网站或企业提供有偿或无偿的商业性服务。

3．2．12在本协议有效期内，乙方将在其网站的合适位置，免费为甲方提供广告服务。

3．2．13在合作期内，乙方需在其网站页面下方放置_________支付服务图标，并通过链接指向支付服务网站（_________）。

3．2．14乙方将在其网站的合适位置增加“_________支付服务介绍和如何使用支付软件系统”的页面，指导用户使用_________支付服务购买乙方商品或服务。

3．2．15乙方在登录交易商品页面须嵌入“_________支付服务”使用功能。

3．2．16乙方应保证使用_________支付服务符合中国相关法律。

3．2．17乙方应保证使用_________支付服务不会损害甲方之形象及品牌。

3．3无保证、责任、限制及赔偿

3．3．1甲方提供予乙方之支付系统及服务不构成任何明示、暗示或法定之保证，包括但不限于对乙方网站上交易信息的合法性、有效性、真实性之保证。甲方亦不对违反《_________交易服务条款》、《_________支付服务协议》及其他_________支付服务正确使用说明之使用及其使用结果之正确性、准确性、可靠性作出任何保证、担保或声明。乙方对于依赖_________支付服务及其结果独自承担风险，惟乙方有证据证明_________支付服务出现错误或故障，甲方应赔偿乙方因此而遭受的直接损失除外。

3．3．2除本合同条款另有约定外，在任何情况下，任何一方均不应对因财产损失、人身伤害、利润损失、收入损失、营业中断，或任何直接的、间接的、特殊的、间接或偶然性损失负责，无论其如何因本协议或与本协议相关而产生，或如何导致，无论是违反保证、合同、侵权行为（包括过失）、严格责任或其他原因。

支付合同【篇7】

甲方， 支付机构

住所， 法定代表人，

邮编，

乙方， 商业银行

住所，

法定代表人，

邮编，

注解，(□框内勾选类型) 甲方，取得中国人民银行颁发的支付业务许可证 业务类型包括【互联网支付□/移动电话支付□/固定电话支 付□/数字电视支付□/预付卡发行与受理(是□)(仅限于线上 实名支付账户充值□)/预付卡受理□/银行卡收单□】 业务覆盖范围【全国□/XX 区域】 乙方，经人民银行备案的备付金银行或其授权的分支机构， 为甲方开立备付金【存管□、汇缴□】账户，并履行协议下款相 关职责。 为规范支付机构客户备付金的管理，满足中国人民银行相关 监管要求，在保障客户合法权益的基础上，推动银企双方的共同 发展和长远合作，甲乙双方本着合法、公平、诚信、平等、自愿 的原则，经充分协商达成如下协议。

第一章 总 则

第一条 甲乙双方应遵守中国人民银行非金融机构支付服 务管理办法、支付机构客户备付金存管办法、人民币银 行结算账户管理办法、支付结算办法等相关法律法规及部 门规章制度的规定。

第二条 甲方为依法成立的支付机构，并取得中国人民银行 批准颁发的支付业务许可证。甲方保证其利用乙方服务所从 事业务的合法性、合规性。保证其备付金的划转有真实的交易背景或合法原因，符合相关法律法规及监管部门规章制度的规定。保证与乙方进行业务往来的经办人具有相应的权限。

第三条 乙方为符合支付机构客户备付金存管办法规定 的备付金合作银行条件的银行业金融机构。乙方本着为甲方提供最佳服务的宗旨，为甲方提供安全、快捷、优质的备付金存管服 务，同时按照相关规定认真履行备付金合作银行的各项职责。

第四条 甲乙双方应各自履行监管规定要求的开办本业务过程中的审批、报告、报备等手续。 第五条 甲乙双方应按照有关反洗钱法律法规要求，履行各自的反洗钱义务和职责，并为对方履行反洗钱职责提供相应的协助。

第六条 甲乙双方均不得挪用、占用、借用客户备付金，不得以客户备付金为他人提供担保。第二章 定 义

第七条 如无特别说明，下列用语在本协议中的含义为，

客户备付金，根据支付机构客户备付金存管办法的相关规定，本协议所称客户备付金(以下称备付金)是指支付机构为 办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金。

客户，是指在支付机构办理网络支付、预付卡、银行卡收单 以及中国人民银行确定的其他支付服务的主体，包括自然人、法人以及非法人机构。

支付机构，是指在收付款人之间作为中介机构提供中国人民银行允许的货币资金转移服务，且已取得中国人民银行颁发的 支付业务许可证的非金融机构。

备付金银行，是指与支付机构签订协议、提供客户备付金存 管服务的境内银行业金融机构，包括备付金存管银行和备付金合作银行。

备付金存管银行，是指可以为支付机构办理客户备付金的跨 行收付业务，并负责对支付机构存放在所有备付金银行的客户备 付金信息进行归集、核对与监督的备付金银行。

备付金合作银行，是指可以为支付机构办理客户备付金的收 取和本银行支取业务，并负责对支付机构存放在本银行的客户备 付金进行监督的备付金银行。

备付金专用存款账户，是指支付机构在备付金银行开立的 专户存放客户备付金的活期存款账户，包括备付金存管账户、备付金收付账户和备付金汇缴账户。

备付金存管账户，支付机构在备付金存管银行开立的，可以以现金形式接收客户备付金、以银行转账方式办理客户备付金收取和支取业务的专用存款账户。

备付金收付账户，支付机构在备付金合作银行开立的，可以 以现金形式或以银行转账方式接收客户备付金、以本银行资金内部划转方式办理客户备付金支取业务的专用存款账户。 备付金汇缴账户，支付机构在备付金银行开立的可以以现金形式接收或以本银行资金内部划转方式接收客户备付金的专用存款账户。

备付金非活期存款账户，支付机构在备付金银行开立的，以单位定期存款、单位通知存款、协定存款或中国人民银行认可的 其他形式存放客户备付金的账户。

特定自有资金账户:支付机构在备付金存管银行开立，并指定用于以现金形式为客户办理备付金赎回、结转支付业务手续费收入的自有资金账户。

本合同未列明的定义，以中国人民银行出台的相关监管规定 为准。

第三章 甲方的权利和义务

第八条 甲方的权利

(一)甲方选择乙方作为客户备付金合作银行，有权要求乙方按照有关法律规定和本协议约定提供客户备付金存管服务。

(二)甲方有权按照有关法律规定和本协议约定，在履行必要的审批手续后，变更备付金合作银行。

(三)甲方有权按照有关法律规定和本协议约定，申请开立、变更、撤销其在乙方开立的备付金银行账户。

第九条 甲方的义务

(一)甲方接收的客户备付金必须全额缴存至备付金专用存款账户，并独立于甲方自有资金账户进行管理，中国人民银行另 有规定的除外。

(二)甲方的分支机构应当将接收的客户备付金存放在以甲方名义开立的备付金银行账户，不得以该分支机构自身的名义开 立备付金银行账户。

(三)甲方应全面掌握其所有备付金专用存款账户的开立和使用情况，定期与乙方核对。 (四)甲方应按约定的支付指令类型和传输渠道向乙方提交支付指令。甲方保证支付指令合规、真实、完整、一致、准确、 有效。甲方违反上述约定给乙方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

(五)甲方应保证在本合同有效期内持续具有从事非金融机构支付服务管理办法中规定的支付服务的资格。如需终止支 付业务的，应按照非金融机构支付服务管理办法的规定做好 客户合法权益保护及相关信息处理等有关善后工作，甲方按照中国人民银行的批复完成全部的支付业务终止工作后，本协议终止。

(六)甲方应保证其在本合同项下提供的所有资料、信息都是真实、准确、完整和有效的。

第四章 乙方的权利和义务

第十条 乙方的权利

(一)按照本协议的约定，乙方为甲方提供服务时，有权按 相关规定收取相关费用。

(二)乙方为甲方备付金合作银行。乙方根据中国人民银行 的相关规定，审核甲方提供的备付金专用存款账户(不含备付金存管账户，下同)开户材料，审核通过后，为甲方开立备付金专 用存款账户。

(三)甲方在本业务中出现违反监管规定的情形时，包括但 不限于客户备付金的缴存时限、账户日终余额、账户余额归集、 跨行划转、现金赎回、利息划转、手续费收入划转、风险准备金 计提、备付金存管账户余额比例控制等违反监管规定，以及客户 备付金被挤占、挪用或存在其他异常情况的，乙方有权要求甲方纠正，并向甲方所在地中国人民银行报告。

第十一条 乙方的义务

(一)乙方对进入备付金专用存款账户资金的存放、使用、划转履行监督职能，本协议项下乙方的存管职责包含但不限于， 1.对甲方提交的，与甲方在乙方开立的备付金专用存款账户资金 相关的支付指令进行审核，审核通过后按照甲方提交的指令支付划转相应的资金;2.根据中国人民银行要求报送相关信息。

(二)乙方应具备监督客户备付金的能力和条件，包括有健 全的客户备付金业务操作办法和规程，监测、核对客户备付金信 息的技术能力，能够建立客户备付金存管系统，具有与甲方业务 规模相匹配的系统处理能力，具有必要的灾难恢复处理能力和应 急处理能力，能够确保业务的连续性。

第五章 账户管理

第十二条 办理客户备付金存管业务，甲方根据工作需要可 以在乙方开立备付金收付账户和备付金汇缴账户。

第十三条 甲方在乙方或其授权的分支机构只能开立一个备 付金收付账户。

第十四条 甲方拟以活期存款之外的其他方式存放客户备付金的，应在乙方开立备付金非活期存款账户。该银行账户视同备付金专用存款账户，遵循本协议中对于备付金专用存款账户的约定。

第十五条 甲方备付金专用存款账户名称应当标明甲方名称和“客户备付金”字样。

第十六条 甲方开立备付金专用存款账户，应向乙方提供以 下申请资料，

(四) 开立基本存款账户规定的证明文件; 【编辑提示，应为(一)】

(五) 基本存款账户开户登记证; 【编辑提示，应为(二)】

(六) 支付业务许可证(副本)及复印件;【编辑提示，应为(三)】

(四) 备付金合作协议;

(五) 中国人民银行要求提供的其他材料。

第十七条 在下列条件全部符合后，乙方同意为甲方开立 备付金专用存款账户，

(一)甲方提供了符合人民币银行结算账户管理办法、 支付机构客户备付金存管办法等相关规定要求的开立银行结 算账户和备付金专用存款账户的材料和乙方要求提供的其他材 料;

(二)甲方在乙方开立备付金专用存款账户，不违反监管机 构关于备付金专用存款账户开立数量、开立地区、开立银行等的 相关规定;

第十八条 在符合监管规定的前提下，本合同生效后，甲方 可以根据需要开立新的备付金银行账户，但应符合本合同约定的 相关条件并按本合同约定提交相关资料。

第十九条 甲方通过银行转账方式接收的客户备付金，应当 直接缴存其在乙方开设的备付金专用存款账户;按规定可以现金 形式接收的客户备付金，应当在收讫日起 2 个工作日内缴存至甲 方在乙方开立的备付金专用存款账户。

第二十条 甲方在满足办理日常支付业务需要后，可以以单 位定期存款、单位通知存款、协定存款或中国人民银行认可的其 他形式存放客户备付金至其在乙方开立的备付金非活期存款账 户。非活期存款的期限不得超过 12 个月。非活期存款转为活期存款的，应退回至原转存的备付金收付账户。

第二十一条 甲方拟撤销部分备付金专用存款账户的，应当 向乙方提出书面申请，并在将拟撤销账户内的资金全额转入承接 账户后，办理销户手续。拟撤销备付金收付账户的，承接账户为 甲方的备付金存管账户;拟撤销备付金汇缴账户的，承接账户为 甲方在乙方开立的备付金收付账户。

第二十二条 甲方拟变更法人备付金合作银行的，乙方应当 于资金划转前，与甲方全面核对各备付金专用存款账户余额一 致，并在约定的时间办理资金划转。期间，乙方不得为甲方办理 新增支付业务，并应当于甲方在本行存放的备付金余额划转结清 当日，撤销甲方在乙方开立的各备付金专用存款账户。

第二十三条 甲方需终止支付业务的，应当在按照非金融 机构支付服务管理办法规定向甲方所在地人民银行分支机构提 交的客户权益保障方案中，说明备付金银行账户撤销事项，并向 乙方提交书面申请，办理销户手续。

第二十四条 甲乙双方应当在备付金银行账户开立、变更、 撤销当日分别书面告知甲方备付金存管银行或其授权分支机构。 甲乙双方应当在备付金银行账户开立起 5 个工作日内、变更 或撤销起 2 个工作日内，向甲方所在地中国人民银行分支机构报 备。

第六章 客户备付金使用与划转

第二十五条 甲方在乙方存放的客户备付金，不得跨行划转至甲方备付金存管银行之外的银行。甲方可以通过在乙方开立的 备付金汇缴账户将客户备付金直接退回至原资金转出账户。 第二十六条 甲方调整其在乙方开立的各备付金专用存款账户头寸的，只能从其在乙方开立的备付金汇缴账户向其备付金收 付账户划转资金，不得反向划转资金，不得在不同备付金汇缴账 户之间划转资金。

第二十七条 甲方应当于每日营业终了前，将在乙方开立的 备付金汇缴账户内的资金全额划转至其在乙方开立的备付金收 付账户或在备付金存管银行开立的备付金存管账户。

第二十八条 甲方按规定为客户办理备付金赎回的，应当通过备付金专用存款账户划转资金，不得使用现金;如按规定可以现金形式为客户办理备付金赎回的，应当先通过自有资金账户办 理，再从其备付金存管账户将相应额度的客户备付金划转至特定 自有资金账户。

第二十九条 甲方接收的客户备付金中包含其应收取的支付业务手续费收入的，甲方应通过乙方划转至甲方备付金存管账户 中，由备付金存管银行结转到甲方特定自有资金账户。甲方因办 理客户备付金划转产生的手续费用，不得使用客户备付金支付。

第三十条 甲方和乙方应当建立客户备付金信息核对机制， 约定每个工作日【】时批量交互 T-2 日数据，按照监管规定的要 求逐日核对备付金存放、使用、划转等信息，并保存核对记录。 甲方和乙方应当妥善保管备付金银行账户信息，保障客户信息安全和交易安全。

第三十一条 甲方保证只根据客户发起的支付指令转移备付金，不以任何形式挪用备付金。甲方在收到客户备付金或客户划 转客户备付金不可撤销的支付指令后，方可办理客户委托的支付 业务，不得提前办理。

第三十二条 甲方从乙方划转客户备付金的支付指令通过以 下方式和渠道提交给乙方，————。 甲方向乙方提交的支付指令中应当记载下列事项，(一) ——;(二)——;(三)——;(四)——;(五)……。

第三十三条 甲方应当按照备付金协议约定向乙方提交支付 指令，并确保相关资金划转事项的真实性、合规性。乙方应当对 支付指令审核无误后，办理资金划转，必要时可以要求甲方提交 相应的证明文件。乙方有权拒绝执行甲方未按约定发送的支付指 令。

第三十四条 甲乙双方任何一方发现如下任一清算差错，应及时通知另一方。接受通知一方应于接到通知起【】个工作日内查明原因，并将查明结果反馈给对方， 1.甲方或乙方向对方返回的交易处理结果与其实际清算的 备付金金额不一致; 2.甲方或乙方提供的对账文件明细与其实际清算的备付金 金额不匹配; 3.其他双方共同确认的差错。出现清算差错后，双方应根据共同确认的结果配合进行调账 及补清算等。

第七章 资金监管

第三十五条 凡涉及备付金存放和资金划转的,甲乙方均应 建立每日对账制度。乙方应当与甲方按时核对账务，严格执行相关监管要求，不得使用或变相使用银行乙方内部账户以待清算资金等名义为甲方存放备付金。若发现甲方存放于乙方的客户备付金被挤占、挪用或有其他异常情况的，乙方应当督促甲方及时采取措施进行纠正，并立即报告所在地中国人民银行分支机构。

第八章 合作承诺

第三十六条 甲方同意指定乙方作为其备付金合作银行，双 方应根据中国人民银行相关规定共同推进备付金存管工作。甲方承诺积极配合乙方备付金存管所做的各项工作。

第三十七条 乙方同意将甲方作为其重要的基本客户，在中 国法律、法规与规章允许的前提下，向甲方提供乙方现有的银行 服务手段及金融工具。乙方承诺积极配合甲方开展支付业务所做 的各项工作。

第三十八条 备付金存管服务费用和支付方式可由甲乙双方 共同约定。

第九章 违约责任

第三十九条 甲乙双方任何一方不履行本协议或履行本协议 不符合约定的，应当承担违约责任。

第四十条 甲乙双方任何一方在履行各自职责的过程中，违 反相关法律法规的规定或者本协议约定，给对方或者第三人造成 损害的，应当依法承担赔偿责任。

第四十一条 因乙方原因导致甲方未能执行、未能及时执行 或未能正确执行支付指令，给甲方或者第三人造成损失的，乙方应依法承担赔偿责任，但下列情况除外，

1.甲方备付金专用存 款账户余额不足;

2.账户内资金被法定有权机构冻结或扣划;

3.甲方的行为出于欺诈等恶意目的;

4.乙方收到的支付指令不 符合要求;

5.因不可抗力或其他不可归因于乙方的原因。

第四十二条 因甲方未按客户指令向乙方发起支付指令等原 因，造成客户备付金损失的，由甲方承担相应的责任。

第十章 保 密

第四十三条 一方当事人(保密信息接收方)对于在订立、 履行本协议过程中所知悉或获得的对方(保密信息披露方)标注 为保密信息的资料及信息，均负有保密义务，未经对方事先书面 同意，不得向第三方披露。 以下情况不视为保密信息接收方违反保密义务，保密信息接 收方为遵守或服从法律法规的规定、法院判决或裁定、仲裁裁决 或中国人民银行等监管机构的命令、决定所作出的信息披露或公开。 下列信息不视为保密信息，

(1)公众已经知晓的或通过公 开渠道可获得的信息，且不是因为保密信息接收方违反本保密义 务而导致该信息公知公晓的;

(2)保密信息接收方从有权披露 该信息的第三方获取的信息，且该第三方对该信息无保密义务。

第十一章 争议解决

第四十四条 本协议的签署、有效性和解释适用中华人民共 和国法律。为本协议之目的，中华人民共和国法律不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律。

第四十五条 对客户备付金安全保障的责任约定不明的，甲乙双方应当优先保证客户备付金安全及支付业务的连续性，不得 因争议影响客户正当权益。

第四十六条 甲方与乙方因本协议引起的或与本协议有关的 任何争议，均应首先通过友好协商解决;若协商未果，则应向—— 法院提起诉讼。

第十二章 生效及有效期

第四十七条 本协议经甲乙双方签字盖章后生效。

第四十八条 本协议有效期为【】年。到期后自动顺延相同 期限，顺延次数不限。若一方希望不再续约的，该方应在协议到 期自动顺延前至少提前 30 日通知合同对方，协议到期终止。

第四十九条 变更和终止

(一)在本协议有效期内，甲、乙双方每年可以根据业务发 展、金融创新等具体情况对本协议的有关内容进行协商和调整， 并根据实际情况签署新的具体协议或对已经签署的具体协议予 以变更或解除。在双方协商达成一致并签署补充协议之前，本协议继续有效。

(二)甲、乙双方在本协议有效期内，不得单方终止或违反本协议条款。如一方欲终止本协议，需提前 30 日书面通知对方， 并获得对方同意，才可以终止本协议。

(三)协议终止后，双方应协商做好客户资金处理等善后事宜。

(四)在本协议有效期内，国家法律法规、监管部门的规章制度发生变化的，甲乙双方应协商对本协议做出相应修改。 本协议未尽事宜，应由甲乙双方根据法律法规规定通过协商 解决。必要时可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议正本一式肆份，甲、乙双方各执两份。

甲方， (盖章) 乙方， (盖章)

法定代表人(签章)， 法定代表人(签章)，

或授权代理人， 或授权代理人，

年 月 日 年 月 日

附件一 XX 银行备付金存管业务相关账户信息备案表

一、备付金合作银行账户信息(XX 银行)

1.备付金存管账户

户名账号开户行所属省市开户日期

2.备付金汇缴账户

户名账号开户行所属省市开户日期

2.1 备付金汇缴账户归集账户(请在上述存管账户中指定对应账户)

汇缴账户账号对应归集存管账户账号

3.特定自有资金账户

户名账号开户行所属省市开户日期

3.1 其他自有资金账户

户名账号开户行所属省市开户日期

一、备付金存管银行账户信息(其他银行)

备付金收付账户

户名账号开户行所属省市开户日期

备付金汇缴账户

户名账号开户行所属省市开户日期

备注: 本表格由甲方据实填写。如有新增、变更或撤销，请填写 XX 银行备付金存管业务相关账户新增/变更/撤销申请表，盖 章签署后提交 XX 银行。

甲方(公章): 乙方(签字或盖章):

签署日期， 年 月 日

附件二 XX 银行备付金存管业务相关账户新增/变更/撤销申请表

一、原账户信息

1、备付金合作银行账户信息(XX 银行)，

户名账号开户行所属省市开户日期账户属性

1、 备付金存管银行账户信息(其他银行)，

户名账号开户行所属省市开户日期账户属性

二、账户新增/变更/撤销事项及原因描述

三、账户新增/变更/撤销后信息列表

1、备付金合作银行账户信息(XX 银行)，

户名账号开户行所属省市开户日期账户属性

2、 备付金存管银行账户信息(其他银行)，

户名账号开户行所属省市开户日期账户属性

3、 如为账户撤销，请填写拟承接账户信息，

户名账号开户行所属省市开户日期账户属性

备注， 1、“账户属性”栏目，请据实选择填写。存管行包括:存管 账户、汇缴账户、特定自有资金账户或其他自有资金账户;合作 行为收付账户、汇缴账户。 2、如为账户新增，不用填写原账户信息一栏。 3、涉及非 银行备付金账户变更的，甲方应提交相关银行 同意变更的书面证明。

甲方(公章): 乙方(签字或盖章):

签署日期， 年 月 日

受理回执

兹收到贵司于 年 月 日提交的备付金存管业务相关账户新增/变更/撤销申请表，

□1、我行同意贵司备付金账户□新增□变更□撤销申请。 新增/变更/撤销后的账户信息如下， 户名 账号 开户行 所属省市 开户日期 账户属性

□2、我行已知悉前述申请表所列贵司在其他银行的备付金 存管业务相关账户的变更信息。

银行 支行(盖章)

日期，

支付合同【篇8】

本合同由以下双方于____年____月____日____签订于____。

甲方：______市______网络科技有限公司

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

鉴于，

甲乙双方决定建立电子商务、网上银行支付的合作关系；

甲乙双方已就网上银行支付系统的合作内容进行友好协商；

双方基于平等互利、公平自愿、诚实信用原则，一致同意如下：

一、服务内容

甲方为乙方提供的服务内容包括：

1.1通过甲方的支付门户提供网上交易代理支付。

1.2提供与甲方所连通的国内商业银行之银行卡网上交易服务（支持ssl合同）。

1.3 原则上凡甲方支持的银行卡，均应为乙方开通相应的支付服务。在甲方业务的发展过程中，如可支持新类型的银行卡，均应该通知乙方，并及时为乙方开通相应的服务支持功能。已开通的银行卡类型，如非不可抗拒因素或银行要求，不应停止服务。如因以上不可抗拒因素或银行要求需停止对原有银行卡类型的支持，也须在合理时间内通知乙方，以便乙方及时做好相应的善后处理工作。

1.4提供本条之相关信息查询服务，包括：

交易查询：乙方可按照交易日期、交易类型和交易结果等选项进行查询；

交易报表的生成及显示：乙方可以按周、月生成并显示相关交易报表；

交易明细下载：乙方可以在甲方提供的平台上下载其任一天或几天交易明细；

保留3个月交易明细。

二、费用支付

乙方须向甲方支付以下费用，包括：

2.1网上银行支付网关接入费： 标准为人民币_____元/商户。

维护服务年费： 标准为人民币____元/年。

自本合同签订之日起7个法定工作日内，由乙方一次性向甲方付清上述费用；甲方在收取接入费及维护服务年费后应立即向乙方开具发票并安排上线。

2.2交易手续费：标准为每笔交易额的____ %，单笔交易手续费不足人民币0.2元的按人民币0.2元计算。交易手续费甲方在为乙方进行资金清算时自动扣除。

2.3保证金：为确保网上交易资金的安全性，乙方应于本合同签订之后7个法定工作日内向甲方交付保证金____元人民币。合同期满后，甲方将清算所有费用和款项，对尚未收取的费用和款项由保证金补足。若保证金不足以补足上述费用和款项的，乙方应当另行补足；若保证金在补足上述费用和款项后尚有剩余的，则剩余保证金返还给乙方。

2.4支付账号：

甲方银行帐号为：

乙方银行帐号为：

三.交易限额

乙方对于交易限额的规定

a.每日交易限额上限____ 元。

b.每笔交易限额上限____元。

四.资金清算

双方资金清算的清算周期为一周，甲方于每周四（节假日顺延）将乙方前周一至周日的交易款项在扣除交易手续费后清算到本合同2.2条所列乙方的银行账户中。如果乙方在一个清算周期中的清算款项少于人民币____元，甲方将该部分清算款项并入下一清算周期一并清算，但每月的最后一个清算周期必须清算。

五.随附义务

5.1乙方应于本合同签订之日起______日内向甲方提供上线工作所必需的文件、资料、信息及相关工作，以配合甲方完成网上银行支付网关系统的相关工作并且乙方对其所提供的上述材料之合法性、完整性及真实性负责。

5.2乙方上线准备工作完成后，应及时通知甲方；乙方应在收到甲方开具的上线确认书后的3个法定工作日内签署并返还甲方。因乙方延迟通知、延迟签署上线确认书而导致乙方网上交易转接服务开通延迟的，由乙方承担相关责任。

5.3乙方承诺在其支付页面以适当的方式完整登载甲方提供的说明材料。具体登载方式、内容由甲方提供，并经双方认可。

5.4双方都将就自己的产品及服务与客户直接签订合同，并负责开具付款凭证及收取款项；双方都没有义务向客户提供对方的产品或服务，也无权就对方的产品及服务与客户签订任何合同。

5.5乙方应自行承担位于其端的系统维护工作。因乙方的维护责任造成信息传送障碍或其他损失的，甲方不负责任。由此造成甲方或者第三方损失的，由乙方承担赔偿责任。

六. 保密条款

甲、乙双方应对其在本合同签订/履行过程中所获知的对方各项技术、情报、商业秘密及由此产生的技术成果承担严格的保密义务。保密期限为本合同期间及终止后的二年。

七.知识版权保护

甲方向乙方提供的软件的版权及其它有关的知识产权均归甲方所有。乙方不得在非经甲方书面许可的情况下以任何方式向第三人转让、复制或许可其使用该软件，或者利用此等知识产权为自身或第三方谋取本合同约定之外的利益。乙方承诺已将该义务告知其相关工作人员并承担因乙方相关工作人员的行为所致的侵权责任。

八. 违约责任

8.1 在项目进行过程中，如任何一方无法定或本合同规定的情况外单方面解除合同则应承担违约责任。违约方除应赔偿守约方的.直接经济损失外，守约方还可保留进一步追究的权利。

8.2乙方未按期向甲方支付各项费用的，经甲方通知催收后30日内，乙方无正当理由仍未支付的，则甲方有权解除本合同，并不再返还乙方已经支付的费用。

8.3乙方违反本合同第七条之规定侵犯甲方的，乙方应向甲方支付违约金人民币____元。违约金不足补偿甲方遭受的损失的，甲方有权要求乙方补足不足部分。

8.4甲方对其支付网关的支付接入系统的安全、有效、实时性负责。若乙方发生本合同项下的网上银行卡支付障碍，影响实时支付，双方应积极合作、查明原因，以求妥善处理。因甲方过错引起乙方损失的，甲方将承担乙方由此产生的直接损失；双方均有过错的，则按过错大小确定各自责任。

九. 免责

9.1因不可抗力事件产生的责任按照相关法律办理。

9.2一方因发生第三方破坏、盗窃、征收、罚没等意外事件不能履行本合同的，在该方采取了必要、合理、谨慎的防范措施并严格履行了必要、合理、谨慎的检核程序的前提下，可相应免除其违约责任。

9.3确因发生意外事件无法履行/继续履行本合同的，受影响的一方应采取一切合理措施消除影响及防止损失的进一步扩大；意外事件结束后，履行本合同受阻方应继续履行其在本合同项下的义务。

十.合同的变更、解除

10.1除法律另有规定或本合同另有约定外，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同，一方确需变更或解除本合同的，须提前一个月书面通知对方，并经甲、乙双方协商一致，达成书面合同。书面合同达成之前，本合同应当继续履行。

10.2 本合同在履行过程中如有未尽事宜，或因业务发展需要对本合同现有内容进行补充、变更、修改时，由双方或任何一方提出补充、变更、修改的建议和方案，经双方协商并达成统一意见后，以书面形式表达并经双方同意并签字盖章后，成为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。

十一.争议的解决

11.1 本合同履行过程中发生争议，应由双方本着友好、互利的原则协商解决；如30日内协商不成，则按下列第_____项方式解决：

a.将争议提交签约地有管辖权的法院通过诉讼方式解决；或

b.将争议提交上海市仲裁委员会进行仲裁。

以上解决方式只能选择一种，不选或多选的视为选择b方式。

11.2当任何争议发生及/或正在进行仲裁/诉讼时，除争议的事项外，双方仍应行使本合同项下的其他权利并应履行本合同项下的其他义务。

十二. 期限

12.1 本合同期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

12.2除本合同另有约定外，任何一方需要续签本合同的，须在本合同终止前一个月前书面通知对方，逾期未通知的视为不再续签；双方需续签本合同的，应在本合同终止前的7个法定工作日内完成续签手续。

十三.其他事项

13.1本合同构成双方就本合同主体事项达成的独立合同，并且应当替代以前的所有合同或任何其他口头或书面承诺；本合同未约定事项，可由双方另行签定补充合同，该补充合同与本合同具有同等法律效力。

13.2 签约方保证本方是根据中国法律正式成立并有效存续的公司或其他实体组织，且资信良好。

13.3签约方保证本方于合作期间提供的任何知识产权、专有技术、商业秘密等为合法提供。合作期间，任何一方为执行合作项目的目的按照约定或根据对方书面同意使用另一方提供的上述资源时，应明确指明该资源的所有者。合作期满，一方应停止使用另一方提供的上述资源，但双方另有约定除外。

13.4签约方保证在本合同提供的地址、银行账户、联系方式等信息以及签约/履约过程中提供的文件、资料是真实的、合法的、完整的；一方若需变更，须在变更之前以书面形式通知另一方。

13.5本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起成立，如双方签字盖章之日不在同一日的，以在后一方的签字盖章之日为准。

甲方：______市______网络科技有限公司

乙方：

法定代表人或授权代表人：

法定代表人或授权代表人：

（签章）：

（签章）：

支付合同【篇9】

甲方(出卖人)：__________

乙方(买受人)：__________

地址：__________

地址：__________

邮编：__________

邮编：__________

电话：__________

电话：__________

为了使买卖双方在平等、自愿的基础上，本着互惠互利、长期共存的宗旨，买卖双方经过友好协商，就有关事项协议如下：__________

第一条付款内容

1、付款金额：__________(人民币) 。

2、付款期限：自签订此协议之日起至下月相对应之日前付清。

第二条抵押物

1、乙方将_____作为付款的抵押。

2、抵押期限：自本协议生效之日起至乙方付清甲方与本合同有关的`全部款项为止。

第三条甲乙双方的义务

(一)甲方的义务：

1.对乙方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2.在乙方到期付清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给乙方。

(二)乙方的义务：

1.应按照本协议规定时间主动支付对甲方的所有欠款。

2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条违约责任

乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款的，乙方应负违约责任，同时本协议与原合同同时终止。

第五条本协议一式肆份，甲、乙双方各执二份。

甲方(出卖人)：__________(公章)

乙方(买受人)：__________(公章)

甲方代表人：__________

乙方代表人：__________

签约日期：__________

支付合同【篇10】

NPS支付系统外币信用卡支付合作协议

合同编号：_________

甲方：

电话：传真：

e-mail：网址：

地址：

乙方：

电话：传真：

e-mail：网址：

地址：本协议作为《nps在线支付合作协议》的附件，与《nps在线支付合作协议》具有同等的法律效力。为了给商户提供更多的支付卡种，满足客户需求，完善nps在线支付的网上支付服务体系。甲方与乙方本着互利互惠、诚实信用的原则就双方共同发展国内电子商务之外币信用卡（以下简称“外币卡”），网上支付业务有关事宜达成本协议：

第一条风险说明

外币卡都采取信用制识别方式。但由于国内的信用体制尚不完善，因此在乙方使用甲方的网上支付平台及清算系统开展电子商务服务时，可能会遇到不法分子利用网络盗用他人信用卡进行支付或持卡人因各种原因拒绝付款（简称：拒付）等风险，进而给乙方造成损失。乙方须独立承担因本补充协议第二条风险造成的损失和引发的相关责任。

第二条银行拒付或索回款项说明

（一）银行拒付

银行在任何时候都有权根据持卡人的请求拒绝或索回向甲方支付的电子商务交易的全部或部分款项。国际信用卡组织规定：在下述情况下，即使银行已经支付全部或部分款项，其仍有权立刻要求甲方退还款项，相应地，甲方也会向乙方索回其款项。这些情况包括但不限于下述情况：

1、甲方没能获取授权或在获取电子商务交易授权的过程中，甲方向银行提供的持卡人姓名或账号发生错误；

2、导致电子商务交易不合法或不可执行的任何原因；

3、电子商务交易中有任何偏离本协议条款的情形；

4、电子商务交易所提供的商品或服务被全部或部分拒绝或退回，或电子商务交易全部或部分被持卡人有效取消或终止；

5、在电子商务交易中销售或提供的任何商品和／或服务违反了法律或任何政府部门或其它权威机构的规定或条例；

6、乙方根本没能提供商品和／或服务，或所提供的商品和／或服务没能让持卡人满意；

7、乙方未能按照银行要求提供电子商务交易的证据；

8、乙方按正常的合理警惕，应该意识到持卡人正在使用的卡属伪造或盗窃的，应该拒绝该电子商务交易；发卡行发现电子商务交易有上述或其它可疑情形时，有权拒绝处理乙方提交的电子商务交易。

9、乙方向持卡人收取的价格超过乙方以现金提供的商品和／或服务所收取的价格；

10、持卡人对电子商务交易包含的商品和／或服务的性质、质量或数量有争议；

11、持卡人有理由对电子商务交易或其包含的商品和／或服务的销售或提出异议或否认；

12、持卡人书面投诉，称其并未实施或授权电子商务交易。

（二）索回款项

1、在发生但不限于下述情况时，甲方将向乙方索回相关款项。

（1）按照国际信用卡组织的规定：商户的当月拒付款额不得超过当月外币交易总额的2%，否则将克以罚款处理。由于乙方发生的风险交易数额超过该规定要求而导致国际信用卡组织对甲方予以罚款处理时，此罚款转由乙方承担，甲方将向乙方索回款项。

（2）持卡人拒付或发卡行退单时，甲方将执行索回操作。

（3）乙方须承担因其未能在指定的期限前和/或未能向甲方提供必要的单据，例如签购单、消费账单、授权书、送货单等，而给甲方造成的一切损失，甲方将索回与这相关的款项。

扩展阅读

支付合同(精选十三篇)

随着社会体系的不断更新与完善，越来越多的地方需要用到合同。合同的签订可以帮助严格履行义务。小编为您搜集了关于“支付合同”的最新资讯一起来看看吧，欢迎您来到本页放松心情享受阅读！

支付合同(篇1)

定作方：

承揽方：（填写全称）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着诚实信用，互惠互利的原则，经过双方充分协商一致，订立本合同。

第一条加工承揽的定作物

1.1品名：脚手架表面镀锌处理

1.2规格：以实际交付为准

1.3数量：以实际交付为准

第二条合同价款

2.1合同价款总额或计价方式：元每吨。

2.2付款方式：按季结算，每季度底支付

第三条加工成品质量要求及技术标准：

3.1质量要求：按照国国家标准

3.2技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数）

原材料的提供办法及规格、数量、质量

4.1主要原材料脚手架由定作方提供。

4.5承揽方收到定作方提供的原材料之日起1日内检验完毕，不符合镀锌要求的，应在收到后3日内通知定作方。

第五条特别承诺

5.1定作方在合同期内不再另行将脚手架产品镀锌工序交由第三方加工，承揽方为确保定作方产品产出量，不再承揽其他第三方的表面处理业务。

5.2任何一方违反上述约定，对方均有权解除被合同。

第六条验收标准和方法

6.1验收标准：、国家标准

6.2验收方法：全部验收

6.3定作方验收承揽方所完成定作物的时间：收货后3日内

6.4定作方验收承揽方所完成定作物的地点：定作方产内

6.5验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。

6.6对短期检验难以发现质量缺陷的定作物，在使用后1年内发现质量缺陷，定作方有权要求赔偿损失。

6.7双方就定作物的质量在检验中发生争议时，以质量监督检验机构提供检验证明为准。

第七条交（提）定作物的时间和地点

7.1双方约定由承揽方自提待加工物，送交定作物。

7.1.1自提定作物的时间：定作方通知后3日内

7.1.2自提定作物的地点：定作方单位内

7.2双方约定由承揽方送交定作物

7.2.1送交定作物的时间：通知定作方后3日内

7.2.2送交定作物的地点：定作方单位内

7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。

7.4交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间。

第八条包装要求及费用负担：

8.1包装要求：（应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等）

8.2费用负担：包装费用由承揽方承担

第九条运输方式及费用负担

9.1定作物的运输方式：汽车

9.2运输费用由承揽方承担。

第十二条承揽方的违约责任：

12.1未按合同约定的质量交付定作物，若定作方同意接受的，应当按质论价；不同意接受的，应当负责重作。经过重作后，仍不符合合同约定的质量标准，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

12.2交付定作物少于合同约定的数量，定作方仍然需要的，应当补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

12.3未按合同约定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

12.4逾期交付定作物，应当向定作方支付未交定作物加工价款总价的20%违约金。

12.5未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

12.6不能交付定作物的应当向定作方支付不能交付定作物货值总价的20％的违约金。

12.7由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

12.8未按合同约定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同约定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方承担相应的损失。

12.9擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求完成，并承担逾期交付的责任。变卖定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权解除合同。

12.10超出本合同规定的材料消耗定额使用定作方提供的材料，承担超过部分的'材料费。

12.11违反本合同5.1的，按照已发生定作业务加工价款的20%支付违约金。

第十三条定作方的违约责任：

13.1中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，赔偿因此给承揽方造成的损失。

13.2在合同履行过程中由于定作方的原因导致合同无法继续履行，定作方应向承揽方支付未履行部分价款总值的20％的违约金。

13.3未按合同约定的时间向承揽方提供原材料的，承揽方有权解除合同并赔偿因此给承揽方造成的损失；承揽方不要求解除合同的，交付定作物的日期应当顺延。

13.6无故拒绝接收定作物，赔偿因此给承揽方造成的损失。

13.7变更交付定作物地点或接收单位（人）时，承担因此多支出的费用。

13.8违反本合同5.1的，按照已发生定作业务加工价款的20%支付违约金。

第十四条不可抗力

14.1在合同约定的履行期限内，由于不可抗力（不包括第三人违法侵害）致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。

14.2在定作方迟延接受或无故拒收期间，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失发生的，承揽方不承担责任。

第十五条争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。如果双方不能协商一致时，选择以下第一种方式解决：

（一）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（二）向人民法院起诉。

第十六条本合同签订地点无锡市钱桥镇马芮脚手架厂

第十七条其它事项

17.1双方约定加工地点在。

第十八条

18.1本合同一式贰份，双方各执壹份。

18.2本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同期限为年，自20xx年月日至年月日。甲方的全权授权代表为，甲方其他工作人员签署的所有文书必须经全权授权代表签字认可方发生法律效力，未经全权授权代表签字认可的文书不得作为双方结算的依据。

第十九条合同未尽事宜双方共同协商。

以下无合同正文。

定作方（章）：承揽方（章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

年月日年月日

支付合同(篇2)

甲方(担保人): 。

乙方(担保人): 。

本保证合同由上述各方在

鉴于: 。

甲、乙双方经协商，就建设项目业主达成支付担保合同。合同如下:

第一条:为保证乙方在合同号为 的施工合同项下的付款义务 为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规，甲乙双方经平等协商，订立本合同。

第二条:根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方愿意根据合同的担保条款，为乙方与承包人签订的施工合同提供连带责任担保。

第三条:在甲方为乙方提供连带责任保证之前，乙方必须

1.向甲方提供如下一项或多项反担保:

(1)经乙方要求，甲方认可的企业法人或自然人正式出具以甲方为受益人的不可撤销的连带责任反担保..

(2)将该房产抵押(质押)给甲方作为清偿债务的担保。双方已分别订立“抵押(质押)合同”。抵押物的相关内容见合同附件。

(3)甲方批准的其他反担保措施..

2.双方同意甲方有权处分上述抵押物，以抵消甲方追索乙方担保责任的债务。

第四条:当承包人按照保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、文件或证明符合保证责任规定，甲方为乙方履行保证义务向承包人付款时，甲方对乙方及其继承人和受让人有绝对追索权，不受乙方接受其上级单位的任何指示或乙方与任何单位签订的任何合同和文件的影响，乙方不得以任何理由拒绝付款。

第五条:甲方有权赔偿乙方的费用，并按赔偿金额乘以赔偿日起的实际赔偿天数向乙方收取赔偿金。乙方必须在收到甲方催款通知后_____天内无条件付清所有应付给甲方的款项、费用和赔偿金..

第6条:担保条款的修改

乙方要求甲方修改保函内容时，必须提交书面修改申请和银行的书面修改批准文件。如果担保金额或担保展期增加，乙方也必须相应增加或延长对甲方的担保，否则甲方将不接受乙方的变更申请。

第七条:担保费

甲方与乙方签订担保合同时，应按以下规定向甲方支付担保费及其他相关费用(详见收费通知):

1.担保费:

(1)担保费以担保金额为基础，按年利率____%收取。

(2)担保费按月计算，不足一个月的，在出具保函时收取一次。

2.其他费用:

甲方因出具保函而发生的其他费用(如甲方因检查乙方而发生的费用等。)，高于正常情况下的，由乙方支付..

3.履约保证金:

在申请甲方担保之前，部分客户需要向合作银行存入一定金额的履约保证金。该保证金主要用于债务到期后，乙方未能履行还款义务而导致的履约费用。债券以现金形式提供，金额为担保金额的 %。乙方按期履行合同时，甲方将通知银行直接将本息转回乙方

第8条:争端的解决

本合同受中华人民共和国相关法律管辖。在本合同履行过程中，如有争议，双方应首先协商解决。协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均有约束力。

第9条:违约责任

1.甲方的责任

(1)如甲方未能履行其在本合同项下的义务，应承担

(2)如甲方违反其在本合同中的陈述、保证或其他义务，给乙方造成损失，乙方有权向甲方索赔..

2.乙方的责任

(1)乙方违反本合同，不履行义务的，应向甲方支付违约金人民币元..

(2)乙方违反其在本合同中的陈述、保证或其他义务，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔..

第十条:有效条件

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章之日起生效。

本合同一式份，具有同等法律效力。每一方持有 份

甲方(签字盖章):

乙方(签字盖章):

年月日

支付合同(篇3)

工程尾款支付协议书是一个重要的法律文件，用于规定工程项目结算的方式和标准。在建筑、机械、电子等领域中，这种协议书一直被广泛使用，是确保工程质量和项目成功的重要保障。下面，我们就来详细了解一下工程尾款支付协议书。

一、协议书的目的和重要性

工程尾款支付协议书是由建设单位和承建单位签署的一份合同，它的主要目的是规定工程项目结算的标准和支付方式。在完成工程项目后，承包方应向建设方收取尾款作为完成工程任务的报酬。通过签署这种协议书，可以确保工程项目的成功完成，同时也可以保证双方的权益与利益。

在协议书中，双方将明确约定工程项目的成果是否符合质量要求、工程完成时间、质量管理要求、安全要求、环保要求等。同时，协议书中也会确定项目的总投资额、预付资金、中期结算以及尾款支付方式等，从而保障了承包方的合法权益。

二、协议书的内容

工程尾款支付协议书应包括以下内容：

1、双方的基本信息：包括建设单位和承建单位的名称、地址、电话、传真等联系方式。

2、工程项目概况：包括工程内容、完成时间要求、项目的阶段性目标、质量要求、工程预算等。

3、工程结算标准：包括工程量清单、工程质量检测报告、变更单等。

4、工程预付款及中期付款：包括预付款金额、中期付款金额、支付方式等。

5、尾款支付时间及方式：工程项目完成后的尾款支付时间、支付方式等。

6、违约责任：对不能履行协议的责任人进行罚款、违约金、仲裁等。

7、协议生效和解决纠纷的方式：在协议签署生效之前应将协议文本各项重点进行审查并通过双方签字盖章等形式使协议生效，如发生协议纠纷需要依据具体情况进行调解、仲裁或通过法律途径解决。

三、协议书的重要意义

签署工程尾款支付协议书的意义主要从以下四个方面阐述：

1、规范工程项目的管理：协议书中规定了工程项目的主要目标和要求，防止工程出现混乱或不确定性因素，提高工程项目的施工管理质量。

2、确保工程项目的成功完成：协议书中约定的工程项目结算标准、质量要求、时间要求等都是保障工程项目成功完成的重要条件。

3、维护建设、承建方的合法权益：协议书中规定了工程预付款金额和中期付款金额等重要信息，有助于避免建设单位在支付工程款项上出现不合理或过低的情况，同时也保障了承建方的合法权益。

4、减少风险、降低成本：在协议书中确定工程预付款、中期付款及尾款的支付方式后，两个部分都可以相互约束，从而减少了不必要的纠纷，降低了项目的风险，降低了整体成本。

四、总结

总之，工程尾款支付协议书具有重要的法律地位和实践意义，对建筑、机械、电子等工程项目的管理都有重要的帮助作用。如此，合理且准确地签署这份协议文本可以有效地保障工程完成后的合理性、公平性和双方的合法利益。从而不仅更好、更快地达成交易目标，同时也有助于推动整个建设行业的持续、快速、可持续发展。

支付合同(篇4)

正文：

小额支付系统质押业务主协议

小额支付系统质押业务主协议

第一条为维护小额支付系统质押业务相关各方的权益，明确各方的权利和义务，根据《小额支付系统质押业务管理暂行办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律规章，甲、乙双方本着自愿、协商、互利的原则，共同签署本协议。

第二条本协议所称甲方为中国人民银行，乙方为办理小额支付系统质押业务的各成员行。

第三条本协议所称小额支付系统质押业务、中国现代化支付系统（以下简称支付系统）、中央债券综合业务系统（以下简称债券系统）、小额支付系统质押业务系统（以下简称质押业务系统）、成员行、成员行分支机构、备选质押品、质押额度、债券质押率、债券质押最低限额、质押品最短待偿期均按照《管理办法》定义。

第四条双方共同委托中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）通过质押业务系统办理小额支付系统质押业务，并遵守中央结算公司制定的相关业务操作规则。

第五条小额支付系统质押业务通过质押业务系统办理。乙方可通过质押业务系统向甲方质押债券获得质押额度，并将该质押额度用作净借记限额分配给本身及其所辖分支机构，用于向甲方提供小额支付系统轧差净额资金清算的担保。

第六条双方依据本协议，通过质押业务系统办理的质押品调增、调减、置换、质押额度分配和收回的记录作为小额支付系统质押业务的证明依据。

第七条质押业务系统的业务受理时间为中央结算公司运行的债券系统的营业时间。乙方在每一营业日12：00前提交的质押业务指令，甲方及中央结算公司负责至迟在当日营业终了前完成处理。乙方在每一营业日12：00后提交的质押业务指令，甲方及中央结算公司负责至迟在次一营业日12：00前完成处理。

第八条乙方应在甲方指定的备选质押品范围内办理质押品管理业务。备选质押品主要包括国债、中央银行票据、政策性金融债及甲方认可的其他有价证券。

第九条质押额度计算公式为：质押额度＝债券价值/100债券面额债券质押率。

第十条乙方同意甲方根据备选质押品的种类、期限等因素合理确定债券质押率。

第十一条乙方通过债券系统客户端向中央结算公司提交质押品调增、调减或置换指令。

第十二条乙方通过债券系统客户端发出质押品调增指令后，当指定的备选质押品足额时，中央结算公司依据乙方指令办理债券质押，按照债券质押率计算质押额度，并将该额度计入乙方未分配质押额度；当指定的备选质押品不足额时，中央结算公司不予办理质押品调增。

未分配质押额度是指乙方尚未分配使用的质押额度。

第十三条乙方通过债券系统客户端发出质押品调减指令后，当乙方未分配质押额度足额时，中央结算公司依据乙方指令办理债券解押，并相应减少乙方未分配质押额度；当乙方未分配质押额度不足额时，中央结算公司不予办理质押品调减。

第十四条乙方通过债券系统客户端发出质押品置换指令后，当换入债券的质押额度大于等于换出债券的质押额度时，中央结算公司依据乙方指令办理债券置换，对换入债券进行质押，对换出债券进行解押，并将换入债券与换出债券的质押额度之差计入乙方未分配质押额度；当换入债券的质押额度小于换出债券的质押额度时，中央结算公司不予办理质押品置换。

第十五条乙方应在已质押债券的截止过户日（含）前办理质押品调减或置换业务。

第十六条质押债券在乙方债券账户中冻结，在债券解押前，各方不得动用该质押债券。

第十七条乙方向甲方质押债券获得质押额度后，可对质押额度进行分配或收回。

第十八条乙方通过债券系统客户端提交质押额度分配或收回指令。

第十九条中央结算公司在支付系统国家处理中心为甲方设置债券系统专用客户端。甲方通过该客户端以磁介质形式导出乙方提交的质押额度分配或收回指令后，导入支付系统进行处理。支付系统根据指令信息相应增加或减少相关直接参与者的净借记限额无误后，甲方以磁介质方式或人工确认方式将处理结果返回至债券系统。乙方通过债券系统客户端接收处理结果通知。

第二十条乙方可在本行未分配质押额度内将质押额度分配给本身及其所辖分支机构使用。

第二十一条甲方根据乙方分配给本身及其所辖分支机构的质押额度，分别增加各机构在支付系统的净借记限额，用于为其小额轧差净额资金清算提供担保。

第二十二条乙方可在本身及其所辖分支机构未使用的净借记限额内收回已分配的质押额度。

第二十三条甲方根据乙方所收回的质押额度相应减少乙方本身及其所辖分支机构的净借记限额。

第二十四条甲、乙双方及中央结算公司应通过权限控制、日志管理和加密管理等措施保证数据交换的安全、准确、及时和完整。

第二十五条当甲方的债券系统专用客户端发生系统、设备或通讯等故障，无法正常办理质押业务时，中央结算公司可以根据甲方书面授权，启用债券系统应急处理功能办理质押业务。

第二十六条当乙方的债券系统客户端发生系统、设备或通讯等故障，无法正常办理质押业务时，乙方应按照中央结算公司应急处置方案相关要求，启用债券系统应急处理功能办理质押业务。

第二十七条在办理质押额度业务过程中，甲方业务人员以手工录入方式向债券系统返回额度变更通知时出现错误，甲方业务人员应及时书面通知中央结算公司，中央结算公司负责通知乙方重新提交原质押额度管理指令。

第二十八条乙方在已质押债券的截止过户日（含）前未主动办理质押品调减或置换业务以解除债券质押状态的，在截止过户日以后不得再对该部分超期未解押债券办理调减或置换业务。

债券兑付日当日，中央结算公司对乙方的超期未解押债券自动进行兑付，并将兑付资金作提存处理，乙方的质押额度则保持不变并仍可正常使用。

第二十九条乙方债券兑付资金被中央结算公司提存的，可向甲方提出兑付资金解除提存申请并提供相关书面材料。甲方审核同意后，通知中央结算公司从乙方的未分配额度中相应扣减超期未解押债券的对应质押额度，并在扣减成功后将已提存的债券兑付资金汇划给乙方。

第三十条甲方权利和义务

（一）甲方权利

1．接受乙方申请并核准其成员行资格；

2．对乙方多次或严重违反《管理办法》及本协议的，有权取消其办理小额支付系统质押业务的资格；

3．确定备选质押品种类、债券质押率、质押品最短待偿期、债券质押最低限额；

4．当乙方发生信用风险时，甲方有权委托中央结算公司对质押品进行处置以清偿小额轧差净额资金。

（二）甲方义务

1．受理乙方提交的符合相关业务约束条件的质押额度分配或收回指令，相应调整乙方及其所属分支机构在支付系统的净借记限额，并及时向乙方返回处理结果；

2．每一营业日终了后，核对支付系统和债券系统的质押额度业务数据；

3．在确认乙方未发生信用风险的情况下，根据乙方书面申请，及时通知中央结算公司将已提存的债券兑付资金汇划给乙方；

4．负责维护支付系统的正常运行。

第三十一条乙方权利和义务

（一）乙方权利

1．按照《管理办法》及相关规定向甲方申请取得成员行资格；自愿向甲方申请终止成员行资格；

2．在符合《管理办法》及本协议约定的情况下，有权向甲方质押债券以获得质押额度；自主分配使用或收回质押额度；

3．在符合《管理办法》及本协议约定的情况下，有权自主办理债券解押或置换业务；

4．查询本行的质押品和质押额度相关信息。

（二）乙方义务

1．向甲方提供的成员行资格申请材料应真实、准确、完整；

2．办理质押业务应符合《管理办法》、本协议约定及中央结算公司的相关业务规定；

3．用于办理质押业务的质押品应符合甲方指定的备选质押品的相关条件；

4．办理质押业务时必须向甲方提供足额的质押品且质押额度不得超额分配；

5．对已质押债券在截止过户日（含）前应主动进行质押品调减或置换业务；未及时办理质押品调减或置换业务的，应主动向甲方提交说明材料；

6．按照规定的收费标准按时缴纳办理质押业务的相关费用；

7．乙方自愿申请终止成员行资格或被甲方取消成员行资格的，应在甲方规定的时限内收回全部质押额度。

第三十二条双方应严格按照《管理办法》及本协议约定办理小额支付系统质押业务，任何一方未履行本方义务即构成违约。

第三十三条因任何一方违约，导致质押品调增、调减、置换、质押额度分配及收回等业务无法正常处理，并给守约方或第三方造成损失的，违约方应承担违约责任并赔偿损失。

第三十四条违约发生后，双方应首先协商解决，协商不成，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

第三十五条因不可抗力以及因电力供应障碍、通讯传输障碍等其他不可预见及在合理范围内无法控制的意外事件，造成系统无法正常运行，双方不承担违约责任，但均应及时排除故障和采取补救措施，并根据不可抗力及意外事件的影响程度承担相应风险损失。

本协议的不可抗力系指人力无法预见和抵抗的外因，包括地震、水灾、火灾等自然灾害，以及战争、罢工、动乱等政治因素。

第三十六条双方在不违反本协议的条件下可签署补充协议，并作为本协议的附属协议，由双方共同遵守。补充协议须遵守国家法律法规，并不得与本协议冲突。

第三十七条乙方自愿申请终止成员行资格或被甲方取消成员行资格时，本协议即终止，但双方均应继续履行本协议项下未完成的各项义务。

第三十八条本协议自签署之日起生效。

甲方（盖章）：___________

法定代表人

或授权代理人：___________

________年______月_____日

乙方（盖章）：___________

法定代表人

或授权代理人：___________

________年______月_____日

小额支付系统质押业务主协议

小额支付系统质押业务主协议

支付合同(篇5)

甲方：xx有限公司

乙方：xx有限公司

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程款 ，下欠工程款 。经双方协商确定甲方于2011年月 日付给乙方工程款 ，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：________ 代表人：________

乙方：________ 代表人：________

______年___月___日

______年___月___日

支付合同(篇6)

(供)乙方：__________

需(甲方)：__________

地址：__________

地址：__________

联系人：__________

联系人：__________

甲、乙双方本着平等，互利合作的原则签定本月结协议，签定协议时，双方的营业执照，税务登记证等相关证件必须互传。协议内容如下：

一、甲，乙双方协议所指产品，主要是指乙方专为甲方订制生产的五金冲压等产品。

二、具体产品以当时定单为准，价格与产品以具体定单为准。

三、月结算定义为本月_____日前支付上月总货款。(例如_____年_____月_____日前应结清上月全部货款，即_____年_____月_____日到_____年_____月_____日的所有出货货款)。

四、货款支付方式，开票客户必须使用银行转帐支付。

收款银行：__________

户名：__________

帐号：__________

五、双方协商每月的1日~5日为对帐日期，对上月产生的所有帐目(例如_____年_____月_____日~_____日对_____年_____月_____日~_____月_____日所发生的所有帐目)。对帐由双方指定部门完成，__________指定为：__________业务部__________与财务部__________负责。甲方指定对帐部门为：__________财务部__________与采购部__________负责。

六、双方对日常往来的单据都需要签署确认，不得找借口推委。

七、如果甲方有支付困难，必须提前7个工作日用书面通知乙方付款推迟，并告知具体付款日期，但推迟不得超过20天。否则乙方有权拒绝发货。并保留追溯甲方相关责任的权利。

八、如甲方未能按上述时间准时付清应付货款，乙方将停止甲方所有产品的相关生产与交货，因此引起的交期延误乙方概不负责，也同时会停止相关模具的保养与维修，如因乙方长时间不付款而使模具没能定期维护所造的有老化和破坏乙方概不负责;如甲方出现超过约定付款时间30天以上还未付清应付货款时，乙方将取消甲方的月结优惠，以后定单将采取乙方的普通结算方式，普通结算方式为下单时预付40%订金，余款发货前付清。

九、本协议未尽事项，双方协商解决，协商结果如有必要需用书面形式作出，并取得双方签字确认，并做为本协议的补充部分。

十、双方产生分歧时，协商解决，如协商不能解决时，双方均有权力向东莞仲裁委员会提出仲裁并以仲裁结果为最终解决依据。

十一、本协议自签定之日起生效，有效时间为_____年，即_____年_____月_____日到_____年_____月_____日，到期后双方若无异议可继续签订。

十二、本协议一式两份，甲、乙双方各一份，复印和传真拥有同样法律效应。盖章只接受公章或者财务专用章。特别条款，单张订单总金额大于_____万人民币时我们需收取40%订金才能开始生产，付款按实际出货数量月结。

乙方：__________

甲方：__________

代表(盖章)

代表(盖章)

公司负责人：__________

公司负责人：__________

财务负责人：__________

财务负责人：__________

日期：__________

日期：__________

支付承诺书

笔者费心为您挑选一篇优秀的“支付承诺书”文章，那么这篇范文的写作框架是什么样的呢？通常在编辑文档时，我们会参考一些范文。借鉴范文中的精华之处，让文章更加美妙，相信您可以从中获取所需的内容！

支付承诺书 篇1

农民工工资支付承诺书

云南双寅建筑工程有限公司为确保在滇中城市经济圈高速公路网功山至东川高速公路土建工程第1标段一工区工作中的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：

—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《云南省工资支付条例》和《昆明市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。

二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：

1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的； 2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的； 3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的； 5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。

法定代表人

或授权人：（签字）：

年 月 日

支付承诺书 篇2

土方运输工程承包合同

甲方： 通讯地址：

乙方： 通讯地址：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实可信的原则，本着甲乙互惠互利，紧密配合，分工负责的精神，对本工程协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况：类土方运输。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、运距：暂定4公里内（如甲方指定卸土场有变化，距离再另行商定）

4、工程量：约70万立方，以实际运量为准。

5、工期：自20xx年月日起至年月日止。

二、工程价款及结算方式：

1、本项目属单项运输，甲方要求双桥后八轮带盖车箱容积达17立方米以上自卸车。从泥头运至泥尾单程不超过4公里路程，每车次运费为人民币元整（税后价）。每超出米每车加价元（超米开始计算）。（如甲方指定卸土场有变化，距离再另行商定，运价在4公里基础上每超1000米加元每车。）

2、结算时间为：开工第三日，按三天发生的总运量，甲方在次日下午15点前一次性转账或现金结算给乙方；甲方确保工程款按时支付，最迟不得超过2天付款（节假日银行不上班除外），否则乙方有权停工，工期顺延，第三天起应补偿乙方误工费，误工费按车辆每台每天元，直到足额收清拖欠款为止；如结算时间超过5天，乙方有权解除合约，甲方一次性补足和结清拖欠款项。

3、甲方协助解决乙方车辆司机的住宿，住宿、伙食费用乙方负责。

4、在签订合同后，在施工期间如遇油价上升1元以上（以签订本合同当日作为参考油价）再协商补差价。

5、为确保双方合作顺利完成工程施工，乙方车辆进场后，甲方分四次从乙方工程款中扣除总额元作为乙方的保证金，该款在工程完工之后一次性全额退款。

6、如因甲方原因造成乙方停工，乙方有权停工或退场，甲方必须24小时全额退还所缴纳的工程保证金并一次性结清所有工程款项。

三、甲方责任：

1、甲方负责运政、城管、交警、政府相关部门及当地村民等的疏通和协调工作、办理相关手续和费用，确保乙方运输道路畅通，顺利完成任务。如乙方车辆被扣，甲方需在24小时内取回，未能及时取回甲方应赔偿乙方每车500元/天。(交通事故除外)。进场第一个月工作时间：晚上7：30—第二天早上5:30，从第二个月开始，甲方保证乙方20小时以上作业时间。

2、甲方提供可运行道路，保障乙方顺利完成任务。（不可抗拒自然灾害和政府行为除外）

3、甲方负责指派同志为工地的全权代表，负责协调解决工地一切日常事务。

四、乙方责任：

1、乙方在合同签订时，负责组织其有效证件（三件齐全），车况良好的自卸运输车部，于本合同签订后尽快进场，如超过约定时间20小时仍没有运输车辆进场则本合同作废。之后，则按需要车辆（乙方总共派出____辆车）陆续进场开工。

2、乙方进场的所有车辆必须持有有效证件，在施工过程中出现交通事故违章等行为均由乙方负责，罚款由乙方承担。

3、乙方必须为员工及司机购买人身意外伤亡保险，负责组织管理运输并按时、按质、按量、按施工要求完成运输任务。

4、在本合约期内，未经甲方同意，乙方不得私自对外承接工程。

5、乙方按本合同规定时间进车后，如24小时内未能安排开工或中途停工，甲方须按实赔偿乙方所有车辆的油费、路桥费，并按每车每天补偿500元作为误工费，若误工时间超过7天，乙方有权解除合约。

六、若乙方违约没有按议定时间与车辆数量进场，以至于延误甲方工作或信誉的，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

七、乙方车辆进场后必须听从甲方的安排调度，未经甲方同意不得私自无理由停工和退场，否则甲方有权终止合同，并要求乙方离场。

八、本合同未尽事宜由甲乙双方本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议具有同等的法律效力。

九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，本合同自签订后乙方按规定之运输车辆进场开工之时起生效，双方必须严格遵守执行。

备注：乙方车辆撤场后车辆及工作人员，不得以任何理由、方式与第 三方在此项目上合作，如有违反，甲方有权追究乙方的一切责任。甲方：______________ 电话：＿＿＿＿＿＿＿ 签订日期：＿＿＿＿＿＿＿

乙方：________________ 电话：_________________ 签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

支付承诺书 篇3

于年月日拿乌鲁木齐市水磨沟区鑫汇标志标金额：。

牌厂支票壹张，票号：

现承诺存支票前先给乌鲁木齐市水磨沟区鑫汇标志标牌厂打电话要密码，经乌鲁木齐市水磨沟区鑫汇标志标牌厂同意并给予密码后，方可到银行存支票。若在没有取得密码的情况下到银行存支票，由此造成的银行罚款由磨沟区鑫汇标志标牌厂无关。承诺人：

拿支票承诺书

年月日拿乌鲁木齐市水磨沟区鑫汇标志标牌厂支票壹张，票号：金额：。标牌厂打电话要密码，经乌鲁木齐市水磨沟区鑫汇标志标牌厂同意并给予密码后，方可到银行存支票。若在没有取得密码的情况下到银行存支票，由此造成的银行罚款由承担，与乌鲁木齐市水磨沟区鑫汇标志标牌厂无关。

承诺人：

年月日

支票领取承诺书

现本公司上开支票给公司，支票内容：工地费，支票号码：金额：（大写：）领取人：（身份证号：）领取人领取支票并在承诺书上签字。

本公司与公司无经济往来，今后所发生的`一切经济纠纷与本公司无关，承诺人愿意承担一切经济赔偿和法律责任。承诺人：

年月日

支票丢失承诺书

****银行****支行：

******有限公司不慎将贵行转账支票遗失，转账支票票号：（***************至************），共**张，特向贵行挂失止付并作废。******有限公司在贵行的开户账号：**************。******有限公司承诺：若因此引起的经济纠纷与责任由******有限公司承担，与贵行无任何关系。

特此声明！

**********有限公司

20xx年**月**日

支付承诺书 篇4

致：XXXXXXX（招标人全称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人姓名）以（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位如果中标承建（项目与合同段名称）工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件理解业主采取的经济等处罚，同时愿意理解交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

投标人：XXX（全称）（盖章）

投标人法定代表人：XX（签字）

或被授权的代理人：XX（签字）

日期：XX年XX月XX日

注：本承诺书原件应装订在投标文件正本中，必须由法定代表人签字方可有效。

支付承诺书 篇5

致：(招标人全称)

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位如果中标承建(项目与合同段名称)工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受业主采取的经济等处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

投标人：(全称)(盖章)

投标人法定代表人：(签字)

或被授权的代理人：(签字)

日期：年月日

注：本承诺书原件应装订在投标文件正本中，必须由法定代表人签字方可有效。

支付承诺书 篇6

施工队负责人按时兑付民工工资承诺书

青海省兴利公路桥梁工程公司 日月山至巴卡台大修公路项目部：

我承诺将按你项目部的合同协议书要求及时按月兑付在我民工队或施工队民工工资，若发生我队所雇人员前往上级部门或你单位上访闹事并造成不良影响，我愿受任何形式的处罚，并可由你单位在我民工队或施工队剩余工程结算款中直接兑付农民工工资。

承诺人签字：

****年**月**日

农民工维权须知

青海省公路建设管理局提请农民工在承建公路施工中应注意

一、农民工的权利

（1）平等就业和选择职业的权利；（2）取得劳动报酬的权利；（3）休息休假的权利；

（4）获得劳动安全卫生保护的权利；（5）接受职业技能培训的权利；（6）享受社会保险和福利的权利；（7）提请劳动争议的权利；（8）法律规定的其它权利；

二、农民工的义务

（1）完成劳动任务的义务；（2）提高职业技能的义务；

（3）执行劳动安全卫生规程的义务；（4）遵守劳动法律和职业道德的义务。

三、农民工在公路施工中进行劳务输出或机械设备租赁时应做到以下几点：

1、首先应认真审查雇主资质、资信情况，并与其签订书面劳务合同或机械租赁合同，切忌不要做口头协议或干完活再算帐。

2、当与雇主签订书面合同时，必须按青海省公路建设管理局规定的合同格式并应注意写清以下几点合同内容，以免发生纠纷或者在发生纠纷中便于保护自己的合法权益。

（1）合同期限；（2）工作内容；（3）劳动保护和劳动条件；（4）报酬的标准（包括的内容如基本工资、加班工资福利、保险费用等），给付的方式和期限（一定要注意在雨天时如何给付误工费和机械停驶费）；（5）劳动纪律；（6）合同终止的条件；（7）违约责任；

四、如果农民工受雇于其农民工首领（简称拿事或是包工头）时，马必须有一个简易的的合同条约，以免发生劳务纠纷时，包工头侵害你的低利益，带来不良的连锁反应。

五、当你的合法权利或者适当利益得不到保障时，应当及时通过适当合法的途径和解决，禁止用堵塞交通、绑架人质、限制他人人身自由、哄抢、非法扣押他人财产等危害公共安全和侵犯他人人身、财产权益的违法行为进行讨债。

六、青海省公路建设管理局在二00四年将农民工工资纳入日常管理工作，并已责成各承包商按月支付民工工资，当农民工按月不能拿以工资时，应向你所在的农民工队伍负责人索要，若属承包商未能支付，可直接向我局项目办反映。

青海省公路建设管理局受理农民工工资专线电话：0971-6116598-67203

戴恒明

在外务工应当注意自身和他人的安全，高高兴兴外出，安安全全回家。

施工队负责人兑付民工个人工资的协议书

甲方：青海省兴利公路桥梁工程公司日月山至巴卡台大修公路项目部 乙方：

为明确甲乙双方责任、权利和义务，同时为彻底维护民工合法权益，保障民工工资的及时结算，特签订本协议，望双方共同遵照执行。

一、甲方

1、甲方根据《劳务用工合同》每月25日对乙方所完成的实物工程量进行计量，在完成计量5日内足额支付乙方劳务价款。

2、甲方不能以任何理由拖欠民工应得工资，同时，建设单位是否支付工程价款不能作为支付民工工资的托词或理由。

二、乙方

1、乙方须依据《劳务用工合同》，按照甲方下达的施工任务，保时保质圆满完成各项施工任务。

2、乙方不得损害国家和甲方的利益，不得盗窃或倒卖甲方物资设备。

3、乙方在施工期间必须遵守甲方制定的各项规章制度，不得无故停工、罢工。

此协议一式四份，甲乙双方各执一份，工会主席及驻监办各一份。

甲方：青海省兴利公路桥梁工程公司日月山至巴卡台大修公路项目部

甲方代表（签字）：

日

期：

****年**月**日

乙方：

乙方代表（签字）：

日

期：

****年**月**日

X310线日月山至巴卡台大修公路项目

施 工 队 兑 付 农 民 工 工 资 承 诺 书

青海省兴利公路桥梁工程公司 日月山至巴卡台大修公路项目部

X310线日月山至巴卡台大修公路项目

施 工 队 兑 付 农 民 工 工 资 协 议 书

青海省兴利公路桥梁工程公司 日月山至巴卡台大修公路项目部

分期付款买卖合同11篇

在人们的逻辑和思想不断规范的今天，合同在办公里的地位越来越高。签订好合同，我们的权益才不容易遭受侵犯，一份合同应该包含哪些内容呢？关于“分期付款买卖合同”编辑想和大家一起探讨一下，希望能为你提供更多的参考！

分期付款买卖合同 篇1

出卖人：(以下简称甲方)

买受人：(以下简称乙方)

保证人：(以下简称丙方)

上列甲乙(含保证人)双方就车辆的买卖事宜，订立合同如下：

第一条甲方根据本合同的各项条款，将车辆售予乙方，乙方买受。

第二条买卖价款与付款条件规定如下：

1.总金额人民币

2.付款方式：首付，余款在年内分期付清。

(1)于本合同成立时，即付预付款

(2)余款，在交货试机完成后，分期平均摊

(3)为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出汇款付与甲方。

(4)分期付款的支付日期，以每月日之前截止。

第三条交货的时间与方法规定如下：

1.交货时间为___年___月___日前。

2.交货地点约定于乙方的指定地点，应调试妥当，并先行试车。

3.试车完成后，甲方应将车辆交付乙方，乙方则须依第二条第2款第(4)项的约定将分期付款的款项支付甲方。

第四条车辆的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条所列全部货款时，再将所有权移转予乙方。

第五条车辆交货后，若因不可抗力的因素，而致车辆毁损、遗失时，一切责任由乙方承担。

第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对依本合同发生的一切应负债务(除货款债务外，还包括毁损、赔偿债务)负完全支付的责任。

第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务无需通知催告，即自动消失，分期付款的所有余款皆必须一次付清。

1.乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款的;

2.乙方或丙方有滞纳租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的;

3.车辆被依法扣押或先予执行等情形的;

4.车辆因乙方的故意或重大过失，以致毁损、灭失的;

5.乙方从未支付第二条所列分期付款的;

6.其他违反本合同的事项。

第八条乙方应根据正确用法使用车辆，并由优秀的管理人员负责保管。

第九条乙方发生第七条情形的，即失去使用车辆的权利，且该机器必须归还甲方。

第十条若发生第九条的情形，甲方可对撤回的车辆作适度的评估，并将货款与评估之间的差额作为损害赔偿金，连同已收取的货款，抵消债务，如有余额则退还乙方。

第十一条甲方需保证车辆的性能完全与说明书(如附文)相符，且交货后一年内自然发生的故障，甲方亦需负责修理。

1.甲方依据《中华人民共和国质量监督法》和国家质量技术监督局的要求、企业向外公布的法定售后服务条款负责车辆的改装部分售后服务。

2.底盘售后服务依据国家相关法律和底盘供应服务商的相关条款进行售后服务。

3.若车辆底盘出现故障，乙方有权要求甲方协助其要求底盘供应商提供优质的售后服务，但乙方不得以此为借口，拖延还款期限与款额。

第十二条车辆交货后经三个月的，除前条规定的情形外，甲方不负所有瑕疵的保证责任。

第十三条有关本合同乙方的债务，期满后的赔偿金定为日息四分。

第十四条对于车辆，乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额，并为保险金请求权设置质权的手续，其费用由乙方负担。

第十五条甲乙双方于___年___月___日前至公证处办理公证事宜，认同本合同各条款所列金钱债务及车辆给付义务并载明一旦违约应经受强制执行。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)：

法定代表：

买受人(乙方)：

保证人：(以下简称丙方)

法定代表：

签定日期：___年___月___日

盖章：盖章：

分期付款买卖合同 篇2

分期付款买卖合同（机器买卖）

出卖人：______________（以下简称甲方）

买受人：______________（以下简称乙方）

保证人：______________（以下简称丙方）

上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：

第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受。

第二条买卖价款与付款条件规定如下：

（1）总金额人民币___________元整。

（2）付款方式：___________________________

①于本合同成立时，即付预付款_______________元。

②余款____________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊寸。

⑧分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月二十日之前截止。

④为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。

第三条交货的时间与方法规定如下：

（1）交货时间_________月__________日前。

（2）交货地点：约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。

（3）交货方法：于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依第二条第（2）项第④款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。

第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。

第五条机器交货之后，若因不可抗力的因素，而致机器毁损、遗失时，一切责任归由乙方负担。

第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对本合同必须负担的一切债务（除货款债务外，包括毁损、赔偿债务）并负完全支付的责任。

第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务毋需通知催告，即自动消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。

（1）乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款时。

（2）乙方或丙方因滞纳租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的。

（3）就机器发生被依法扣押或先予执行等情形的。

（4）机器因乙的故意或重大过失，以致毁损、灭失的。

（5）乙方从未支付第二条的分期付款时。

分期付款买卖合同 篇3

出卖方(甲方)：________

姓名：________

身份证号：________

家庭住址：________

电话：________

买受方(乙方)：________

姓名：________

身份证号：________

家庭住址：________

电话：________

担保方(丙方)：________

姓名：________

身份证号：________

家庭住址：________

电话：________

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，本着平等自愿的原则，就乙方以分期付款方式购买甲方已登记车辆、丙方对乙方债务向甲方提供担保等事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条：买卖标的物

1、主车牌号：________;主车车型：________

2、挂车牌号：________;挂车车型：________

3、主车发动机号码：________;主车底盘号：________

4、挂车底盘号：________

上述车辆状况经双方共同确认，状态完好正常，与记载内容一致。

第二条：车辆价款

乙方所购上述车辆总价款为(大写)________元，小写________元。其中主车价款为________元，挂车价款为________元。

第三条：付款方式与期限

1、乙方采取分期付款的方式购买前述车辆：乙方在签订本合同时，应首付款人民币________元，(大写：________)。剩余款项________元(大写：________)，分期支付，分期期限为____个月，每月还款________元，(自______年____月____日至______年____月____日止)。

2、付款期限：乙方应于每月20日前将下月应支付车款一并存入甲

方指定账户(开户行________账号________)，或直接支付甲方，凭交款凭证或甲方的收款收据结算。

3、在乙方签订本合同且支付首付款后，甲方向乙方交付车辆，乙方已对车辆质量进行了全面查验并确认符合相关标准，保证接收后不以质量问题拒绝或延迟付款，本合同兼作车辆交付凭证。

乙方本页签名：________

丙方本页签名：________

第四条：所有权转移登记的条件

1、在乙方未付清全部价款之前，暂不办理车辆的所有权转移登记，车辆归乙方占有使用并收益，但甲方保留处分权。乙方付清全部价款后，应自行将车辆所有权转移登记至乙方名下，并承担全部费用，甲方应给予协助配合。

2、甲方有权在乙方违反本合同时按照本合同的约定方式行使对车辆的所有权和处分权。

第五条：车辆的占有、使用、收益权

甲方向乙方交付车辆后，有乙方占有、使用车辆，由乙方自助经营收益，自负盈亏，自行承担车辆的行使、经营费用和风险。但乙方在合同履行期间违反本合同约定时，甲方有权按照合同约定处分车辆。

第六条：分期付款期间的权利限制

在本合同约定的乙方义务履行完毕之前，乙方不得对占有使用的车辆进行产权处置(包括但不限于转让、变卖、出租、抵押、质押、典当、赠与、继承、将其投资给第三者或做出其他损害甲方权益的行为)。

第七条：担保条款

丙方同意作为本合同乙方义务的担保人，自愿为乙方本合同项下的全部责任承担连带保证责任。保证责任范围包括乙方的欠款本息、违约金、使用费和甲方实现债权的费用(包括并不限于调整费、诉讼费、律师费、催交费、收回、变卖、评估工程机械等费用)及乙方所应承担的全部义务。

丙方同意甲方有权直接向丙方主张前述担保债权，无论该债权是否另行设置有其他担保;丙方所承担的连带保证责任之保证期间为本合同约定的乙方责任或法定责任发生之日起10年。

第八条：乙方预先放弃权利的特别约定

1、在合同履行期间，乙方占有使用车辆时，如发生乙方违反本协议情况时，甲方可以作为车俩的登记所有权人，取消乙方占有使用车辆的权利，行使车辆的全部所有权权能(包括自行收回车辆直接进行占有、使用、收益、处分)，并排除乙方及第三方干涉，乙方必须无条件配合，不得采取阻止、报假案等方式对甲方提出阻扰;

2、甲方基于钱款约定收回车辆时，直接以所有权人的身份对车辆采取所有权人享有的全部法律权利，乙方承诺：当发生甲方收回车辆之情形时，放弃因本合同约定而占有、使用车辆所产生的一切权利(包括收益或营运可得利益)。但因乙方不存在违约行为时甲方收回车辆的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

乙方本页签名：________

丙方本页签名：________

第九条：各方的其他权利和义务

1、甲方在乙方按约结清全部价款和其他费用后，有向乙方提供车辆有关手续，协助办理车辆所有权转移登记的义务。

2、在合同有效期内，甲方享有通过各种方式获取乙方本人及车辆位置、通讯、营运信息、位置信息的权利，并没有权为车辆加装卫星定位装置，费用由乙方承担。乙方在变更常住住址、通讯方式时，有在24小时内告知甲方的义务，否则视为乙方拆除定位装置。

3、乙方在如约履行合同义务的前提下，享有占有、使用车辆并从中收益的权利，在合同到期且足额付清车款时，承担过户、转移产权登记及费用的义务，否则视为乙方拆除定位装置。

4、乙方在如约履行合同义务的前提下，享有占有、使用车辆并从中收益的权利，在合同到期且足额付清车款时，承担过户、转移产权登记及费用的义务。

5、乙方承担占有、使用车辆期间的各项税、费及车辆行驶、运输风险，自负盈亏，且不得以甲方名义从事任何活动。

6、乙方必须选任具备相应驾驶、运输资格的驾驶员操作车辆依法经营，如有违法、违约行为造成车辆被扣押、查封、罚款、发生事故或产生其他损失，由乙方自行承担由此产生的全部责任，给甲方造成的一切损失，乙方均应承担赔偿责任。

7、在合同有效期内，乙方有按期参加车辆检验、进行维修保养，保障车辆安全运营状态的义务。

第十条：关于车辆保险费用交纳的特别约定

1、鉴于甲乙双方买卖车辆的价款在合同有效期内未全额支付，为保障甲方利益，降低乙方占有使用车辆期间可能给甲方造成的车辆价值灭失、减值风险或其他社会风险，乙方必须在占有使用车辆期间办理机动车交通事故责任强制保险和如下互助，并将甲方列为投保人享受保险利益，如乙方存在欠款，出险后的理赔款项优先冲抵所欠甲方车款：

(1)、机动车损失保险;

(2)、第三者责任互助;

(3)、其他险种。

2、乙方在占有使用车辆进行营运活动中，可自愿参加或决定投保货物损失，旅客、乘坐险等保险险种，在出险后的理赔过程中需要以甲方名义出具相关手续的，甲方给予配合协助，但以甲方名义出具的理赔手续不作为甲方占有使用车辆的根据，不改变车辆由乙方占有使用的状态，所得理赔款优先冲抵所欠甲方车款，乙方不欠车款或已结清车款的所得理赔款归乙方。

3、如乙方未能如期参加本条第一款保险险种或到期后未按期续保，甲方有权选择代乙方办理缴纳并垫付前述保险费用，乙方应在甲方垫付保险费用后的最近一期车辆价款缴纳时间届满前，将甲方垫付的保险费用及每日万分之十的资金占用费随车款一并支付甲方，逾期按乙方未按期支付车款的违约责任处理。

乙方本页签名：________

丙方本页签名：________

第十一条：违约责任

1、乙方存在违约行为，甲方有权要求乙方、丙方支付剩余欠款信息，乙方、丙方应按逾期所欠款项每日5‰的标准支付违约金(但最低应承担叁万元的违约金)，并有权要求乙方、丙方承担诉讼费、律师费、执行费、交通费等实现该债权的全部费用。

乙方本页签名：________

丙方本页签名：________

2、当乙方任一期应付车款发生逾期支付、未足额支付或乙方隐藏车辆、拆除卫星定位装置、对车辆进行处分等违约情况，且违约情形持续达二十天的，视为乙方根本违约，甲方有权自行直接收回车辆，并有权选择以下方式要求乙方和丙方承担违约责任：

(1)、提前全部履行合同，由乙方、丙方支付剩余全部欠款本息，支付甲方收回车辆费用20000元和30000元的违约金后，甲方将车辆及有关手续交还给乙方，由乙方办理车辆所有权登记的转移手续。

(2)、提前解除合同，由乙方和丙方按照每天20xx元的标准连带支付实际占用车辆期间的使用费，并同时支付违约金30000元，支付甲方自行收回车辆的费用20000元后，车辆收归甲方所有，甲方将乙方已付车款无息退还乙方。乙方已付车款可直接冲抵前述使用费、违约金和车辆收回费用之和，已付款不足清偿上述三项费用的，仍由乙方和丙方承担连带清偿责任，多余部分退还乙方。

3、提前解除合同，由甲方变卖车辆，(变卖价以评估为准或按折旧计算，前三个月折旧4.5%，前六个月折旧9%，第一年折旧18%。)变卖所得和乙方已付车款用于清偿乙方所欠全部车款，支付违约金30000元、收回车辆的费用20000元和其他实现债权的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、律师费、催缴费、变卖、评估等费用)。如果变卖所得、已付车款不足以偿还全部欠款、支付违约金和前述费用总和的，甲方有权向乙方和丙方继续追偿，超过的，甲方应将超过部分的款项无息退还乙方。

甲方依据前述第2、第3款的约定自行收回车辆解除合同的，车辆被收回的状态视为甲方已通知乙方解除合同。

4、甲方收回车辆时，可同时收回车辆附属或装载的其他物品。但乙方能够证明确属他人财产时，甲方可以退回，但由此给乙方或第三方造成的任何损失，均由乙方、丙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

第十二条：通讯送达地址确认

乙方、丙方确认，在合同执行中按照如下方式进行联络通讯，甲方按照下列通讯地址和联系方式发出相应通知或信函后，乙丙双方均可互相转达，向任一方发出均视为乙、丙方均已收到。且甲方一经发出，即视为乙丙方共同收悉。

乙方：________

电话：________

地址：________

电子邮件：________

丙方：________

电话：________

地址：________

电子邮件：________

第十三条：争议解决途径：

本协议在履行中如发生争议协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。

第十四条：合同持有：本合同一式五份，甲方、乙方、丙方各执一份，存档两份。

第十五条：有效期：本合同的有效期自签订之日起至乙方支付全部价款并办理所有权登记转移之日止。

第十六条：注意内容

乙、丙特别陈述：确认本合同的全部内容都经过各方充分协商，并保证理解了本合同的全部内容，对本合同黑体划线部分已特别注意，并对此无任何异议。

第十七条：其他约定：________________。

出卖方(甲方)：________

买受方(乙方)：________

担保方(丙方)：________

身份证号码：________

电话：________

联络地址：________

分期付款买卖合同 篇4

卖方(甲方)：

买方(乙方)：

乙方采取分期付款的形式向甲方购车，为此，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》以及相关的法律、法规，订立本合同，合同内容如下：

第一条车辆情况和证件

1、车辆情况

车类型号：_______，车身颜色：_______

车牌号码：_______，行驶公里：_______

发动机号：_______，燃料：_______

车架号码：_______，初次入户时间：_______

2、车辆具备下列证件及备件(在方格里打“J”为示)：

□行驶证正、副本□购置税(费)证□路费收据□车船使用税标志(发票)□机动车辆登记证书□定编证(使用证)□营运证□备胎□千斤顶□钥匙

3、确认所购车辆的目前实际状况，不得以车况为由中途退车。

4、车主保证该车的来源合法，手续齐全、真实有效，并承担因该车和手续不合法引起的法律责任。

第二条汽车价格和付款方式

1、汽车价格：

汽车总价款为人民币(大写)______________元整(小写￥：_____________元)，以上价格仅为提货的裸购车款，并不含汽车因上牌、上路、营运等其他费用。

2、付款方式：应乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式购买汽车，具体如下：

①首期付款：乙方于本合同签订之日，向甲方足额支付汽车总价的_______%的首付款，即人民币(大写)______________元整(小写￥：______________元)，另支付______________元整(小写￥：______________元)保险费及相关手续费，还款保证金______________元整(小写￥：______________元)(还款保证金于全部还清剩余购车款后返还)。

②后续付款：乙方除首付款外的尚余购车款人民币(大写)______________元整(小写￥：______________元)，分_______个月支付，自_________年____月____日起每月支付金额________元(含剩余购车款每月平摊利息)直至乙方将尚余购车款付清为止，每月____日前交至甲方。

第三条乙方在下列程序完成后提车

1、甲乙双方方签订合同等有关法律文书。

2、乙方付清首期车款、分期付款期间的保险费用、手续费等应付税费。

3、汽车所有的移动，包括提车途中、装修等工作均应由乙方负责，在此期间的风险责任(含交通事故)，由乙方承担。

第四条汽车的质量、验收和交付方式

1、乙方所购买的汽车，其质量和其他技术指标以实物为准。

2、汽车交付乙方后，不得再对该车的车况、配置、部分改装、规费标准收取等提出异议，也不得以此为由拒绝履行本合同或者相关合同的义务，汽车的灭失、毁损或等风险责任由乙方承担。

3、汽车的售后服务，按生产厂家的规定执行，甲方不承担管后服务的任何费用。

第五条汽车所有权归属和所有权的转移

1、分期付款期间，乙方未全部付清购车款和其他税费前，甲方保留汽车的所有权，本合同项下的汽车所有权必须登记在甲方名下，乙方享使用、经营和收益的权利。若乙方与他人有诉讼之争，也与该财产无关。

2、乙方按合同付清全部车款及其他相关的费用后，汽车的所有权归乙方，甲方应当在次月(也可协商时间)将汽车转籍过户至乙方或乙方指定的单位或个人，所需费用由乙方承担。

第六条保险及责任

1、分期付款期间，为减少意外所造成的损失，乙方汽车必须按照国家规定投保第三者强制险和第三者商业险，并必须积极与保险公司沟通，使第三者商业险的投保金额最大化，甲方予以积极协助配合。其他险种必须根据银行按揭贷款的要求足项、足额投保。投保手续由甲方在办理汽车保险入户时统一办理，保险费用由乙方承担。

2、该车在_________年____月____日____时____分以前发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由原车主或转让人负责，该车在_________年____月____日____时____分以后发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由承买人负责。

3、在合同正常履行期间，如甲方在乙方未出现任何造约情况下收回车辆，需全额支付乙方购车所产生的所有费用，费用包括首付款、手续费、还款保证金、分期付款总额及剩余保险金(保险总额/365天*剩余天数)，车价不做折旧评估按查拾贰万伍仟元整计算。

4、在合同正常履行期间，牌照甲方无偿提供给乙方使用，所有权依旧归甲方，乙方无权干涉，乙方在还清所有购车款项后，无条件归还甲方。

第七条汽车转籍或转让

乙方在未付清全部购车款与汽车有关的各项费用之前，要将本合同项下的汽车转籍过户或者转让他人的，甲方有权提前收回部分或全部购车款及利息。

第八条特别约定

有下列情况之一的，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有权采用自行或者委托他人或者通过法院等方式收回汽车，并授权甲方可将汽车进行任何的处置，处置汽车的价格均由甲方决定，乙方均予以认可。甲方处置汽车的所得的款项可用于直接偿付乙方未付清的购车款、各种税费(含收国汽车后发生的税费)和由此支出的所有费用包括但不仅限于因此造成汽车停运期间的任何损失和因收回、变卖汽车诉讼费、财产保全费、律师代理费、执行费、评估、拍卖等甲方为实现债权的全部费用，全部由乙方承担。乙方不得以任何理由提出异议。

如有剩余，退还给乙方，不足部分，仍由乙方承担。

1、利用汽车从事造法活动的;

2、逾期支付分期购车款达60天的;

3、未经甲方同意，擅自将汽车转让、抵押等损害或可能损害甲方利益行为的;

4、乙方发生重大交故，致使合同难以履行的或其他严重影响甲方权益行为的;

5、乙方在未付清全部购车款和与汽车有关的各项费用之前，若造成汽车毁损责任事故，影响正常营运的。

第九条其他约定

1、在本合同履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应本着有利于实现合同目的的方式协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，达成一致意见的，应另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同经甲乙双方签字或盖章后即生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同有效期自生效之日起至债权债务清偿完毕时终止。

4、本合同自签订之日生效。

第十条其他补充条款

__________________________________________

甲方(签章)：

身份证号码：

乙方(签章)：

身份证号码：

签订时间：

分期付款买卖合同 篇5

合同效力问题是合同法中的一个重要问题，它是指已经成立的合同在当事人之间产生一定的法律约束力，即合同的法律效力。随着我国市场经济体制的不断变革，合同作为维系经济运行纽带的作用更为突出。正确认定合同的效力，对于保障社会主义经济秩序具有非常重要的意义，是当前审判实践中急需解决的突出问题。只有从中国改革开放和社会主义市场经济的实际出发，广泛借鉴和吸收国外在合同效力方面的先进经验，对合同效力问题作出全面并且切合中国实际的判断，才可以既保护买受人和出卖人的合法权益，又维护正常的交易秩序。

【案例索引】

一审案号：西安铁路运输法院（XX）西铁民初字第30号（XX年10月14日）

【案情】

XX年10月，原告西安市铁路中心医院（简称西安铁路医院）与被告上海拓能医疗器械有限公司（简称上海拓能公司）签订了《放疗设备租售协议书》。约定由被告上海拓能公司向原告西安铁路医院提供医用电子直线加速器、模拟机、拓能公司逆向适形调强放疗系统及电动多叶光栅一套。原告西安铁路医院收到逆向适形调强放疗系统后向被告上海拓能公司支付140万元定金，其余款项以租金形式支付；租售期限XX年，第1年至第2年，原告西安铁路医院支付被告上海拓能公司设备利润的80%、第3年至第4年，原告西安铁路医院支付被告上海拓能公司设备利润的70%、第5年至第XX年，原告西安铁路医院支付被告上海拓能公司设备利润的50%，被告上海拓能公司年收入租金保底金额为95.6万元；因资质文件而引起的法律及经济问题，责任由被告上海拓能公司承担。 协议签订后，原告西安铁路医院积极准备履行合同的前期工作，并于XX年至XX年间向被告上海拓能公司支付了全部定金140万元。XX年3月，设备安装后，原告西安铁路医院才得知该设备的放疗系统主要医用电子直线加速器未取得医疗器械产品生产注册证书，不得投入使用。XX年12月，医用电子直线加速器的生产厂商向原告西安铁路医院承诺XX年下半年可获得该产品的生产许可证，但截止原告西安铁路医院起诉时，被告上海拓能公司和生产厂商仍未提供该产品的资质文件。

原告西安铁路医院认为：被告上海拓能公司在设备安装后不能及时提供该设备的生产注册证书，向原告西安铁路医院承诺的延缓期限内仍无法提供该产品的资质文件，从而导致成套设备至今无法使用，合同无法履行，其行为已构成根本违约。原告西安铁路医院为履行协议投资数百万元，协议签订4年多，从未治疗一例病人，损失巨大。

请求法院判令解除原告西安铁路医院与被告上海拓能公司签订的《放疗设备租售协议书》并要求被告上海拓能公司双倍返还定金280万元。 被告上海拓能公司认为：原告西安铁路医院与被告上海拓能公司签订的协议是名为租售，实为合作关系，而不是买卖关系；被告上海拓能公司向原告西安铁路医院配送的加速器、模拟定位机、放疗系统（含电动光栅）都是合法厂商生产的产品。原告西安铁路医院自愿选定gk—2100直线加速器，该加速器是新产品，是原告自愿订立的合作协议，因此，原告西安铁路医院诉称到XX年才知道该产品没有生产许可证与事实不符；原、被告签订协议约定，付款方式为租金，分十年还清。原、被告并未约定gk—2100电子直线加速器获得的许可证时间，应在合同履行期间完成。因此，被告上海拓能公司并无违约。原告西安铁路医院选择gk—2100医用电子直线加速器作临床试验是事实，双方进行合作也是事实，因此，双方订立协议书是否违反法律规定由法院来确定，但缔约过错是双方的，原告西安铁路医院第二项请求违反法律规定，应予以驳回；加速器、定位机、放疗系统是三个独立的系统，没有相互依赖性，除了加速器外，定位机、放疗系统原告西安铁路医院正在使用当中。

综上，合同约定了相应义务，但没有规定取得许可证的时间，如约定时间则收取的费用会发生变化。原告西安铁路医院解除协议属违约行为，请求法院判令驳回原告要求双倍返还定金的请求。

【审判】

西安铁路运输法院审理后认为，原、被告双方签订的《放疗设备租售协议书》是当事人的真实意思表示，合法、有效，应受法律保护。被告上海拓能公司未按照双方约定提供该套设备主要放疗系统gk—2100医用电子直线加速器医疗器械产品生产注册证书，造成该整套设备从安装调试完毕至今未治疗一例病人的事实，由于被告上海拓能公司的违约行为，致使《放疗设备租售协议书》最终目的不能实现，因此对原告西安铁路医院要求解除双方签订的《放疗设备租售协议书》的请求予以支持；对于双倍返还定金的问题。原、被告签订协议后，原告西安铁路医院为了履行合同，建设放疗室、培训人员，积极准备履行协议的前期工作。而被告上海拓能公司未按照双方约定履行协议，给原告西安铁路医院造成了损失，被告上海拓能公司构成根本违约。对于原告西安铁路医院要求被告上海拓能公司双倍返还定金280万元的诉请，根据法律规定，被告上海拓能公司应向原告西安铁路医院双倍返还定金247.2万元以及设备定金16.4万元。

原、被告双方签订的协议被依法解除后，原告西安铁路医院应将三台设备，即 gk—2100医用电子直线加速器一台、模拟机一台、拓能公司逆向适形调强放疗系统（wimrt）（x刀）及电动多叶光栅一套返还给被告上海拓能公司。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项、第九十七条、第一百一十五条、第一百三十条、《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释的第一百二十条、第一百二十一条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第六十四条、第六十五条第一款第（四）项、第六十六条、第六十九条第一款第（四）项的规定，判决解除原告西安市铁路中心医院与被告上海拓能医疗器械有限公司签订的《放疗设备租售协议书》；被告上海拓能医疗器械有限公司向原告西安市铁路中心医院双倍返还定金247.2万元以及设备定金16.4万元，两项合计263.6万元；原告西安市铁路中心医院将该套设备gk—2100医用电子直线加速器一台、模拟机一台、拓能公司逆向适形调强放疗系统（wimrt）（x刀）及电动多叶光栅一套返还给被告上海拓能医疗器械有限公司。

【评析】

买卖合同纠纷是审判实践中最基本、最典型、最常见的案件类型，也是铁路运输法院受理案件量最大的一类案件。如何正确认定买卖合同的效力，对处理这类案件具有非常重要的意义。 本案中，在原告西安市铁路中心医院与被告上海拓能医疗器械有限公司所签订的《放疗设备租售协议书》的效力认定上存在较大的分歧：一种意见认为，原、被告协议中买卖的标的物没有取得生产注册证书，标的物存在瑕疵，应当认定该合同为无效合同；另一种意见认为，原、被告双方签订的协议是双方当事人的真实意思表示，应受法律保护，虽然被告的违约行为使协议的最终目的不能实现，但并不影响该协议的效力，该协议为有效合同。笔者支持第二种观点，理由如下：

一、原、被告双方签订的协议不属于无效合同。

无效合同是指合同虽然已经成立，但由于其不符合法律或行政法规的特定条件或者违反了法律、法规的强制性规定而被确认为无效的合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定：“有下列情形之一的，合同无效：

（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；

（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；

（三）以合法形式掩盖非法目的；

（四）损害社会公共利益；

（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”

本案中，被告上海拓能医疗器械有限公司的违约行为并不符合《中华人民共和国合同法》第五十二条的任何一种情形，仅给合同相对人原告西安市铁路中心医院造成了经济损失，因此不应轻易认定为无效。并且，本案的原、被告双方达成买卖的合意，买卖标的物为医用电子直线加速器、模拟机、拓能公司逆向适形调强放疗系统及电动多叶光栅一套，双方对该套医用设备的价格、质量等有所约定，买卖合同已经成立。虽然被告明知该套设备中的电子直线加速器缺少相应的生产注册证书，仍与原告签订买卖协议，其过错是明显的，但与原、被告双方签订的买卖合同有效无效没有必然的影响。同时，该买卖合同所涉及的买卖关系仅仅是一般性的经营范围，不属于国家特许经营的范国，不违反法律和行政法规的强制性规定，故不应认定该合同无效。

二、原、被告所签订的协议符合有效合同的三个要件。

有效合同是指依照法律的规定成立并在当事人之间产生法律约束力的合同。目前，我国现有的法律没有对合同有效的要件做出统一的规定，但是《中华人民共和国民法通则》第五十五条规定：“民事法律行为应当具备下列条件：

（一）行为人具有相应的民事行为能力；

（二）意思表示真实；

（三）不违反法律或者社会公共利益。”

这一规定不仅是民事行为能够合法的一般准则，也同样适用于当事人签订合同这种民事行为。所以，合同有效的条件也应当具备上述三个条件，只不过《中华人民共和国民法通则》第五十五条第三项中的“不违反法律”在合同有效的认定中具体表现为“不违反法律、行政法规的强制性规定”。 本案中，原告西安市铁路中心医院和被告上海拓能医疗器械有限公司均是依法成立的具有独立法人营业执照的企业。XX年10月，原告西安铁路医院与被告上海拓能公司双方自愿签订《放疗设备租售协议书》，双方在协议中约定了被告上海拓能公司向原告西安铁路医院提供的型号为gk—2100医用电子直线加速器一台、模拟机一台、拓能公司逆向适形调强放疗系统（wimrt）（x刀）及电动多叶光栅一套；并且被告上海拓能公司须向原告西安铁路医院出具该套放疗设备的中华人民共和国医疗器械注册证、企业法人营业执照、出具代理授权证书、制造商is0900质量体系认证证明书、医疗器械经营企业许可证、安全质量许可证以及具有质量体系合格证书。被告上海拓能公司作为医疗器械的经销商明知gk—2100医用电子直线加速器没有取得生产注册证书，而与原告西安铁路医院签订《放疗设备租售协议书》，其过错是明显的。但是，原告西安铁路医院与被告上海拓能公司签订《放疗设备租售协议书》是原、被告双方的真实意思表示，且双方签订的协议并没有违反法律和行政法规的强制性规定，是合法、有效的，应受法律保护。

三、认定为有效合同符合《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的立法目的，符合中国现阶段国情。

首先，无效合同过多不利于社会主义经济的发展，也妨碍社会生产力的发展。由于长期以来我国市场经济不发达，对市场经济所要求的交易规则未能引起足够重视，因此在我国已有的合同效力的规定中，许多规则不但没有起到鼓励交易的作用，反而在某种程度上对交易活动起了限制作用，这在审判实践中使很多不应当被消灭的交易被归于无效。这种宽泛的无效合同制度，增加了财产的损失和浪费，因为合同被宣告无效后，双方当事人就要按照恢复原状的原则在当事人之间产生相互返还已经履行的财产或赔偿损失的责任，这种返还不但意味着订约目的不能实现，还会增加不必要的费用和损失。

其次，我国现行《合同法》的立法宗旨要求减少无效合同，增加有效合同。据不完全统计，在现行合同法出台前，在审判实践中确认为无效合同的约占合同案件的半数以上，其中很多是有瑕疵可以挽救甚至是有效的合同。为了纠正这个偏差，在现行《合同法》起草过程中，全国人****制工作委员会在下发的关于合同法（征求意见稿）的说明中说：“合同自愿是合同法的基本原则，……不能任意以合同无效来解决纠纷。”无效合同过多，不利于社会主义经济的发展，确认一个有效合同无效，就是消灭了一桩交易，使当事人为订立、履行这个合同的努力变为徒劳，造成资源浪费，使社会交易成本增加，妨碍了社会生产力的发展。因此，我国现行的《合同法》明确了违反法律、行政法规的强制性规定的合同才是无效合同，因为欺诈、胁迫而订立的合同可以是无效合同但也可以是可变更的合同，合同效力可追认的制度，合同内容欠缺的补救制度等。

再次，我国合同法律制度的立法精神已由权力扩张型思路向权力限缩型思路演变。我国现行的合同立法中坚持“尽量使合同得以生效”的基本精神，把合同的无效情形限制在较为狭窄的范围内。应当说，这一立法精神顺应了我国经济发展的要求。随着我国社会主义市场经济制度的逐步发展与完善，交易活动日益丰富和多元，极大地刺激了人们对自由尤其是交易（合同）自由的渴求。这种要求体现在法律中即表现为国家对合同之行政干预的减轻和合同当事人自由权利的张扬。我国现行合同法顺应了社会的这一要求，在合同无效制度中表现出较为明显的尊重个人自由意志的倾向：凡是无碍社会基本秩序、仅仅关涉双方利益的合同是否属于无效的问题由当事人自主决定，是否行使撤销权也完全由当事人自由裁度。

分期付款买卖合同 篇6

甲方：__________________

乙方：__________________

丙方：__________________

今甲方(卖方兼所有人)与乙方(买方兼使用者)就产品分期买卖事宜，订立合约如下：

第一条本合约的标的物__________产品分期付款总额定为人民币_________元整。乙方得依照下列规定支付款项予甲方。

(1)前款______元

(2)余款______元

(3)月息______元。

第二条乙方预付______元予甲方，余款自______年______月______日至______年______月______日止，每月______日前各支付______元。

第三条乙方与其保证人得就上述提供担保，于本合约成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_____张交付甲方。

上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

第四条甲方于本合约订立的同时，将__________产品交与乙方，以交换乙方的支票，并同意乙方对该产品的使用。

第五条乙方若能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息_____分支付甲方作为延迟损失金。

第六条乙方须以正当的方式使用________产品，若有违反，甲方可立即解除本合约。

第七条乙方若违反第二条的规定，即失去对________产品的使用权，并应立即将该产品归还甲方。

甲方：__________________乙方：__________________丙方：__________________

日期：__________________日期：__________________日期：__________________

分期付款买卖合同 篇7

出卖方：(以下简称甲方)

买受方： (以下简称乙方)

担保方： (以下简称丙方)

乙方采取分期付款的形式向甲方购车，丙方为其提供担保，为此，甲、乙、丙三方遵循法律、法规，订立本合同。

一、汽车型号、数量及附件

1、甲方根据乙方的指定，提供解放牌， 车型，发动机号为： ，底盘号为： ，合格证号为： 的汽车壹辆。

2、甲方为乙方安装一套汽车G装置，作为该车辆的必备部分;同时为乙方统一配备专门的手机卡号(手机卡号为：13 )，作为乙方与甲方联系之用，所需费用由乙方承担

二、汽车价格和付款方式

1、汽车价格： 汽车总价为人民币(大写) 拾 万 仠佰拾元，(小写)： 元，以上价格仅为南昌提货价，并不含车辆购罝费，申领牌照等费用。

2、付款方式：采取分期付款的方式。

①首期付款：乙方提车之前，一次性向甲方支付汽车总价的 %，即人民币(大写) 拾 万 仠佰元整，(小写)： 元。

②后续付款：余款自________年____月____日至________年____月____日止，分 个月分期支付，即于每月____日前交 元至甲方。

3、由于乙方所占资金，系借贷而来，按照等价有偿的原则，余款乙方应向甲方支付银行利息。

4、全套G装置元，以后每月使用费80元;手机卡号100元，以后使用费用按实际结算;以上费用均由乙方承担。

三、车辆上牌 乙方所购之车，委托甲方办理申领牌照，所发生费用由乙方承担。

四、质量维修 1.甲方向乙方销售的车辆，其质量必须达到生产厂家执行的企业标准和国家标准。

2、乙方提车时，应对所购车辆进行认真验收，对其功能，外观等各方面进行认真检查、确认，直到认为符合质量要求方可提货。

3、乙方所购车辆的售后服务，按照XX集团售后标准，由XX集团各服务站负责解决，乙方不得以此为由拒付车款。

4、甲方向乙方提供的附件G装置或手机卡号，负责乙方能正常使用，乙方在使用过程中发生故障时，由甲方负责修理或更换，所需费用由乙方承担。

五、乙方在下列程序完成后提车

1、乙方携带本人、配偶、丙方身份证及户口本复印件(复印件须由甲方与原件核对)或企业法人营业执照、夫妻关系证明、《身份证明》、《声明》、以及甲方认为需要的其他材料。

2、甲方审查上述材料的真实性并经核实后，甲乙方丙三方签订合同，乙方签署有关法律文书。

3、乙方付清首期车款、上牌税费、分期付款期间的保险费用等应付税费。

4、甲方代办车辆上牌手续、车辆营运手续、车辆保险手续等后，乙方填写验车单，方可提车。

5、车辆上牌所有的移动，包括定制车箱、装修等工作均应由乙方负责，在此期间的风险责任(含交通事故)，由乙方承担。

六、担保 为确保乙方履行本合同规定之义务，双方约定采取如下()种担保形式：

1、保证：乙方特请丙方为其提供连带保证。保证范围为乙方尚欠购车款、应付利息、应付税费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的有关法律费用(含律师代理费)。保证期间自本合同签订之日起至乙方最后一笔应付款到期后________年。

2、抵押：乙方提供本人或丙方所有的 财产为乙方债务提供抵押，当乙方未按本合同的约定及时支付购车款和各种税费时，甲方有权以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押范围乙方欠购车款、应付利息、应付税费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的有关法律费用(含律师代理费)。抵押需办理登记的，所发生的费用由乙方承担，并随上牌税费一次性向甲方缴清。

七、车辆所有权归属和所有权的转移

1、分期付款期间，乙方未全部付清购车款和其他税费前，甲方保留车辆的所有权，所购车辆必须登记在甲方名下，乙方享有占有、使用、和收益的权利。

2、乙方按合同付清全部车款和其他有关税费后，车辆的所有权归乙方所有，乙方应当将车辆过户至乙方或乙方指定的单位或个人，所需费用由乙方承担。

3、在乙方办理过户手续后，如G装置和手机卡号完好无损，则由甲方按1000元的价格回收。

八、车辆的保险 分期付款期间，为减少意外所造成的损失，车辆必须按照国家规定投保第三者强制险，50万元第三者商业险，其他险种由乙方根据需要决定。投保手续由甲方在办理车辆保险入户时统一办理，保险费用由乙方承担。保险单由甲方统一保管。

九、车辆的转让 在分期付款期间内，由于特殊原因乙方需转让所购车辆，应事先征得甲方书面同意，并办理相关手续，同时，甲方在同等条件下有优先购买权。

十、车辆营运手续 分期付款期间所购车辆必须登记在甲方名下，由于现行的车辆管理体制和车辆营运体制，各种营运手续只能以甲方的名义办理，在此期间车辆的营运、保险、年检等手续，均由乙方委托甲方办理。 十

一、甲方的权利和义务

1、分期付款购车期间，由于乙方未付清全部车款及其他税费，汽车所有权属甲方。若乙方与他人有诉讼之争，也与该财产无关。

2、乙方有下列情况之一的，甲方有权无须通知乙方，直接有权终止本合同，收回汽车及有关证件，并要求乙方结清所有欠款，赔偿损失。在收回车辆满十五天后乙方还不能支付所欠车款和各种税费时，甲方有权按评估价出售或向法院起诉要求法院依法拍卖汽车，所得价款用于偿付乙方所欠甲方车款、各种税费(含收回车辆后发生的税费)和由此支出的所有费用(含律师代理费)。如有剩余，退还给乙方，不足部分，仍由乙方承担。

(1)利用车辆从事违法活动;

(2)拖欠款项(含车款和其他应付税费)累计达二万元或累计达二个月应付车款金额的;

(3)未按本合同约定投保第三者强制险和50万元第三者商业险的;

(4)败坏甲方声誉，情节严重的(如营运中骗货、偷货等);

(5)未经甲方许可，擅自拆除或以任何形式改变、破坏G装置的;

(6)未经甲方许可，变更手机卡号或停止使用手机卡号，致使甲方无法正常联系的;

(7)未经甲方同意，擅自将车辆转让、转租、抵押等损害或可能损害甲方利益的行为;

(8)乙方发生重大变故，致使合同难以履行的或其他严重影响甲方权益的行为。

(9)车辆被运输管理部门取消营运资格或乙方被车辆管理部门取消驾驶资格;

3、甲方有义务，特别是车辆遭抢、盗、骗时，利用G提供服务。

4、G装置安装后，甲方有义务派员对乙方进行G使用进行培训。

5、甲方虽名为物流公司，但与乙方仅发生汽车买卖关系，没有义务为乙方提供货运业务。 十

二、乙方的权利和义务

1、乙方享有汽车的占有、使用、收益的权利。乙方向甲方支付首期车款及相关费用后，即获得汽车的39;占有权、使用权和收益权。

2、乙方依法及按本合同规定经营、使用汽车、不受甲方的干预。

3、乙方不得以任何形式拆除或改变、破坏G装置、变更手机卡号或停止使用此手机卡;G装置或手机卡号出现故障时，乙方应在48小时之内通知甲方。

4、汽车营运的各种税费由乙方承担。乙方在使用汽车期间，车辆的保养、维修费用和营运中应交的税金、规费等所有税费均由乙方承担。

5、在分期付款使用汽车期间，因乙方使用汽车发生意外事故致使车辆对第三人造成人身伤亡和财产损失的，由乙方承担法律和经济的责任，与甲方无关。但乙方应及时报告保险公司和甲方，甲方可以给予必要的协助。如乙方交通事故确需甲方派员处理，甲方可以予必要的配合，所需费用(含差旅费、律师代理费等)由乙方承担。

6、乙方使用汽车在营运中出现的货运纠纷，货物损失等问题，由乙方承担有关法律和经济的责任，与甲方无关。

7、车辆交付乙方后，车辆的灭失、毀损或等风险责任由乙方承担。

十三、违约责任

1、甲方的违约责任：

(1)、甲方提供的汽车品牌、型号、质量不符合合同规定的要求，乙方有权拒收，甲方除应提供符合合同约定的车辆外，还应承担逾期交货的违约责任，并承担乙方因此而多付的费用。

(2)、乙方委托甲方代办的各种手续及甲方应当提供的服务，甲方应当派员积极办理，如因甲方延迟代办，而给乙方造成的损失，由甲方负责赔偿。

2、乙方的违约责任： 乙方在分期付款期间，未按合同约定支付车款的，除应及时补交外，还应向甲方偿付延期付款违约金，同时还须承担甲方因追索债务而支出的费用，如差旅费、诉讼费、律师代理费、评估费、拍卖费等。乙方拖欠车款累计达二万元以上或累计达二个月应付车款金额的，甲方有权按本合同第十一条第二项之规定办理。

十四、甲方权利的转让和车辆的抵押 甲方在分期付款期间有权将本合同项下的权利全部或部分转让给第三方;在不影响乙方使用车辆、不影响乙方行使本合同项下权利的前提下，有权将该车辆作抵押。

十五、争议的解决 甲、乙双方在执行本合同时发生争议时，应本着平等、友好、诚信的原则协商解决，协商不成，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。

十六、其它

1、本合同未尽事宜，双方可订立补充合同，补充合同与本合同有同等的法律效力。

2、本合同壹式二份，甲,、乙双方各执壹份。

3、本合同自各方签字盖章后生效。

甲方：江西XX公司

乙方： 法定代表人： 身份证号： 委托代理人： 住所： 电话：手机： 传 真：

丙 方：丙 方： 身份证号：法定代表人： 住 址：委托代理人： 手 机：电话：

签订时间：________年____月____日 签约地点

分期付款买卖合同 篇8

分期付款协议

出卖人：__________________(以下简称甲方)

买受人：__________________(以下简称乙方)

今甲方与乙方就淮河广场_____层_________号房首付分期买卖事宜，达成以下协议：

第一条：分期付款总额为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

(1)首次付款共计：_________元整(小写： )，于签订商品房买卖合同时支付。

(2)二次付款共计：_________元整(小写： )，于20xx年12月31日前支付。

(3)尾 款共计：_________元整(小写： )，于办理房产证时支付。

第二条：逾期付款违约责任：

乙方如未按照本协议规定时间付款按下列方式处理：

1.逾期在7日之内，自本协议规定的应付款期限之第二日起至实际金额支付应付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款总额的万分之3的违约金，商品房买卖合同继续履行。

2.逾期超过7日后,甲方有权解除商品房买卖合同。甲方解除商品房买卖合同的，之前所交款项不予乙方退还。

第三条：因协议发生争议由当事人双方协商解决。协商不成的依法向人民法院起诉。

第四条: 本协议经当事人双方签字盖章即生效,本协议一式两份,甲乙双方各执一份?具有同等法律效力。

甲方? 乙方?

电话? 电话?

分期付款买卖合同 篇9

出卖人：（以下简称甲方）

买受人：（以下简称乙方）

今甲方（出卖人兼所有人）与乙方（买受人兼使用人）就产品分期买卖事宜，达成以下协议：

第一条 本合同的标的物为 ，分期付款总额定为人民币 元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

1.前款 元；

2.余款 元；

3.月息 元。

第二条 乙方预付 元予甲方，余款自 年 月 日至 年 月 日止付清，每 月 日前各支付 元。

第三条 乙方可以就上述条件提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票一张交付甲方。

上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

第四条 甲方于本合同订立的同时，将 产品交付乙方，并同意乙方对该产品的使用。

第五条 乙方若未能支付第二条所列分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。

第六条 乙方须以正当的方式使用 产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。

第七条 乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

出卖人（甲方）：

买受人（乙方）：

分期付款买卖合同 篇10

销字第______号

合同签订地：_______

出卖方(甲方)：_____________________地址：_____________________

买受方(乙方)：______________________地址：_____________________

担保方(丙方)：______________________地址：_____________________

反担保方(丁X)：_____________________地址：_____________________

甲、乙、丙、丁四方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，经充分协商，就乙方以分期付款方式购买甲方汽车有关事宜达成如下协议：

第一条乙方以分期付款方式向甲方购车共_______辆，车辆明细见本合同附件一。

车价款合计_______元，车辆购置附加税、上牌照费用、车船使用税、印花税等由乙方另行交纳，相关费用见本合同附件二。

第二条乙方在签订合同时，向甲方首付车价款_______元，其余车款_______元，丙方为乙方担保，乙方分_______个月付清，月还款以本合同附件三为准。付款期限自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，每_____月_____日前结算。

第三条甲方所售汽车符合有关部门批准的厂家标准。

第四条本合同签订并交纳首付款后，乙方不得单方解除合同，否则办理车辆手续的一切费用及损失由乙方负担，并承担本合同第九条所规定的违约责任。乙方提车时，应认真验收车辆，对车型、规格、外表、技术参数等无异议后，填写验车单。提车后要认真阅读服务手册、产品说明书和用户须知，做到正常使用和保养。乙方应按服务手册规定进行定保登记和保养，如出现故障，乙方应及时到厂家指定的服务站维修、鉴定和处理。由于乙方不按规定保养维修或超限运输等违法经营等事项导致车辆出现质量问题，甲方不承担任何责任。

第五条乙方提车后，自主经营，且承担汽车毁损或灭失及经营中所出现的一切风险。为防止车辆因意外事故造成乙方不能还款，乙方同意在还款期限内按甲方指定的保险公司和指定的险种、保额进行投保。负担车辆运营中应缴纳的运管费、保险费等各项费用。乙方在按期还款的前提下有权独立运输，独立享受盈利和亏损。乙方在运营中未经书面授权不得以甲方或行驶证登记单位的名义签订任何合同或雇用工作人员和开展任何经济活动。乙方在运营中的一切民事责任由乙方自负。否则，因乙方经营中的风险给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方追偿。

第六条在车款付清前，经各方同意车辆登记户名为_________。乙方在如期还款的前提下，有对车辆的使用权、收益权。乙方不得将车辆出租、抵押、转让或对外投资等，否则其行为无效且承担一切责任和损失。

第七条合同期满，乙方交清全部款项，甲方协助乙方办理车辆过户手绩。费用由乙方负担。

第八条乙方必须按合同约定按时付款。乙方出现下列情形之一的甲方或履行担保义务的丙方有权采取相应措施以维护自身合法权益：

1.非经甲方书面同意出现迟延还款;

2.隐匿、转移、出售、出租车辆或不能提供车辆真实情况或位置;

3.私自毁损、拆除或其他因乙方原因导致GPS无法正常工作或工作失效的;

4.出现交通事故等纠纷或违法经营造成车辆被扣押或被留置;

5.乙方更改联系方式或通讯地址未在三日内告知甲方;

6.乙方经济条件恶化出现履约风险，不能在甲方指定的期限内提供新担保;

7.拖欠运管费等行政事业收费给甲方或丙方造成损失的;

8.乙方隐瞒与他人共同购买车辆或冒名顶替购车;

9.未经甲方同意乙方以该车辆对外投资;

10.其他影响乙方还款或给甲方或丙方造成经济损失的情形。

如乙方出现上述情形之一的，视为乙方丧失履约诚信和履约能力，甲方有权要求乙方提前将车款全部付清或要求丙、丁X提前履行担保义务。届时，甲方或履行担保义务的丙方有权收回乙方车辆，车辆收回后_____日内乙方应将所欠甲方车款或丙方为乙方代偿的款项全部付清，否则甲方或履行担保义务的丙方有权委托有资质的评估机构以车辆按变现价评估，并按评估价销售，车辆销售款用于偿还乙方所欠全部车款或丙方代偿的全部款项及甲、丙方向乙方催款、寻找车辆、收车所发生的一切经济损失，包括但不限于车辆使用费、交通费、差旅费、律师代理费、误工费、财产保全费、执行费等;乙方所付款项，按下列顺序清偿债务：(1)守约方为实现权利而支付的费用;(2)已拖欠的违约利息;(3)利息;(4)损失赔偿金;(5)欠款本金，并终止合同。

第九条如乙方违约，乙方向甲方支付欠款总额(已到期和未到期欠款额之和)30%的违约金或向履行担保义务的丙方支付实际履行担保额30%的违约金。

第十条如因该车质量问题和违反本合同条款发生纠纷，应友好协商，所达成的补充协议与本合同具有同等效力。协商不成时，各方均同意在_________提起诉讼：A.甲方所在地人民法院;B.乙方所在地人民法院;C.丙方所在地人民法院;D.丁X所在地人民法院。

第十一条乙方已详细阅读了上述条款，阅后对上述条款内容及填写数额没有异议。

第十二条丙、丁X已详细阅读上述条款，愿为乙方提供连带责任担保。丁X同意为乙方履行合同义务向丙方提供反担保，丙方履行担保义务后，有权向乙、丁X追偿。

第十三条本合同履行地：甲方所在地。本合同正本一式五份，甲方二份，乙方、丙方、丁X各一份。本合同自各方签字盖章并经丙方合同审核人签字后生效。

第十四条本合同附件：

附件一分期付款购车车辆明细表(略)

附件二分期付款购车费用明细表(略)

附件三分期还款明细表(略)

甲方：__________

法定代表人或授权代理人：__________

授权代理人：_______________

_______年_____月_____日

乙方：_______________

_______年_____月_____日

分期付款买卖合同 篇11

甲方(出卖人)：乙方(买受人)：

身份证号：身份证号：

保证人：

身份证号：

甲方与乙方就产品分期付款买卖事宜，达成以下条款：

第一条

甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将售予乙方，乙方买受。

第二条本合同的交易产品具体情况如下：

质量：

体积：

其它：

第三条

本合同总金额元，乙方付首期款人民币元予甲方，余款自 年 月 日至 年 月 日分期付清，每月日前各支付元。如果逾期日未付款的，甲方可以请求其一次性付清所有款项或者直接解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第四条

乙方可以就本合同提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票张交付甲方。

上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

第五条

甲方于本合同订立的同时，将产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。

第六条

乙方若未能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息支付甲方作为延迟履行赔偿金。

第七条

乙方须以正当的方式使用产品，若有违反，甲方可立即解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

第八条

乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

第九条争议解决

如果甲乙双方就本买卖合同的效力及其履行产生争议的，双方可以协商解决问题;如果不愿协商或者无法达成一致意见的，可以采取以下一种方式解决争议：

()提交人民法院法院裁判

()提交仲裁委员会仲裁

附则

1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

2、本协议经各方签署后生效。

签署时间： 年 月 日

甲方(盖章)：

联系人：

联系方式：

地址：

乙方(盖章)：

联系人：

联系方式：

地址：

支付报告汇总

在我们平凡的日常里,报告十分的重要，写好一份报告其实是我们和老板之间沟通最好的时机。写报告真的较难吗？下面为您呈现的是趣祝福编辑为您整理的“支付报告”，本文或许能帮你解决问题希望你喜欢！

支付报告 篇1

共享中心作为企业管理的一个重要枢纽，所承担的职责十分重要。其中，管理资金是共享中心的一项重要工作。为了让各位领导关注到共享中心资金的管理情况，以下我将就共享中心资金支付情况进行述职报告。

一、总体情况

今年，共享中心共完成了5次资金支付工作，总共支付金额为200万元。其中，对于不同的支付对象，我们也做了分类管理，并对每个支付对象进行了详细记录和审核，保证了资金支付的安全和规范性。

二、支付对象分类

1、人力资源支付

共享中心每月为公司全体员工进行工资付款，并进行社保、公积金和税费的缴纳。今年5个月来，我们共完成了5次这类支付工作，共支付80万元。在支付过程中，我们注意到员工工资情况、社保和公积金情况以及税费情况，并督促公司及时缴纳税费等相关款项。

2、物品采购支付

公司的物品采购是一个常见的支付对象。对于不同的采购项目，我们都按照公司的采购流程进行审核，并将采购人、物品种类、数量和金额等信息记录在对应的采购单上，确保了采购资金的开支情况的规范性。今年5个月来，我们共完成6次采购支付，支付总额达到60万元。

3、合同支付

公司的经营中，经常需要签订各种形式的合同，我们共享中心便要为这些合同支付相应的款项。在合同支付过程中，我们根据合同内容和公司财务流程进行审核，并将支付情况记录在相应的合同文件上。今年5个月来，我们共完成了3次合同支付，支付总额达到40万元。

4、差旅和会议费用支付

公司的员工会因工作需要而出差，并可能进行与业务有关的会议和培训等活动。在这些活动中，我们的共享中心都要为员工支付相应的差旅费、会议费和培训费。今年5个月来，我们共完成9次差旅和会议费用支付，支付总额达到20万元。

三、支付过程中的问题和解决方案

在资金支付过程中，我们确实也遇到了一些问题，如资金报销超时、审核不严格、财务管理不规范等。为了解决这些问题，我们采取了如下措施：

1、加强对资金支付的监管力度，确保执行政策的合规性和规范性；

2、完善支付流程和审核机制，加强内部沟通与协作，规范支付凭证和报销过程；

3、加强员工教育和业务培训，提升职员的业务素养、业务技能和职业道德，提高财务管理水平。

综上所述，共享中心资金支付工作是公司金融管理的重要组成部分，我们将一直秉持严谨的态度，全力以赴，认真做好相关工作。同时，我们也将进一步加强内部管理和员工培训，不断提升共享中心的管理水平，推动公司的可持续发展。谢谢！

支付报告 篇2

共享中心资金支付述职报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是共享中心财务经理，今天我在这里向大家作资金支付的述职报告。

2019年初至今，共享中心的各项工作在领导、同事们的支持下，工作取得了显著的进展。在这一过程中，资金支付是我们重要的工作之一，也是我们保证项目和服务顺利运行的基础工作。

一、总体支付情况

从总体上看，共享中心的资金支付工作取得了不错的进展。2019年至今，中心共支付各类费用共计人民币XXX元。其中，项目运营费用XXX元，工资、社保、公积金等人员费用共计XXX元；财务、税务、审计等顾问费用共计XXX元。这些支出基本保证了项目和服务的顺利运行，为共享中心的发展奠定了坚实的基础。

二、项目运营费用

中心的项目运营费用占据了中心总支出的比重较大，但随着项目的开展和服务范围的不断扩大，支出也不断增加。其中，广告宣传费、物流费、维修保养费、租金等方面的支出占据了主要部分。费用的增加主要与项目的规模和服务内容密切相关。

三、人员费用

中心的人员费用也是整体支出中的一个重要部分，主要包括工资、社保、公积金等方面的支出。这些费用按照国家和地方政策规定，进行了及时、准确的计算和支付。另外，中心还积极开展了人员福利方面的活动，如节日礼品发放、生日福利等，增加了员工对中心的认同感和凝聚力。

四、顾问费用

中心在财务、税务、审计等方面聘请了专业的顾问，为中心经营和管理提供了重要的支持与指导。顾问费用费用的支出主要与项目经营和管理的需要有关，费用的支出合理、透明、合规。顾问费用及时足额地支付，提高了顾问的工作积极性和工作效率。

五、支付流程

中心资金支付采用行内转账、网银支付等多种支付方式，并严格按照审批流程进行支付。所有支出均严格核对、审核、审批，确保每一笔支出都符合公司规定和国家法律法规的相关要求。同时，中心还建立了完善的财务保密制度，从源头上保证了财务信息的安全性和保密性。

六、存在的问题和未来的规划

在过去的资金支付工作中，偶尔还存在一些问题和困难。例如，部分费用支出较为单一，应当通过合理规划和控制费用中心，更好地包容项目的发展。同时，还应加大资金的动态管理，通过加强项目和服务收入的监控，及时发现和解决资金方面的问题。未来，我们将积极总结经验，不断探索更好地资金支付模式和体系，进一步提高服务质量和管理效率。

综上所述，共享中心的资金支付工作取得了显著进展，平稳有序地推进着。在此，我们感谢各位领导、同事对资金支付工作的支持和关注，也希望在今后的工作中，继续保持稳健的态度，致力于更好地服务于中心的发展。

谢谢大家！

支付报告 篇3

共享中心资金支付述职报告

尊敬的领导：

您好！我是XX公司共享中心的财务部负责人，现向您汇报我在过去一年中负责资金支付工作的相关情况。在过去的一年里，我全力以赴，与团队合作，不断优化资金支付流程，确保公司资金使用的透明度和高效性。现将此次述职报告详细罗列如下。

一、背景与概述

去年公司决策成立共享中心，作为公司的内部服务部门，负责全公司的资金支付事务。我被任命为共享中心财务部负责人，负责领导资金支付工作，并与团队共同制定支付流程和规范。在过去一年中，我牢记公司的使命和责任，努力保障公司的正常运营和资金安全，取得了一定的成绩。

二、支付流程的优化

1. 支付流程规范

制定了详细的支付流程规范，包括资金支付的申请、审批、支付和监控等环节。明确了各环节的职责和权限，使支付流程更加标准和规范。

2. 电子支付的推进

积极推动公司采用电子支付方式，降低现金流转和支付风险。与银行合作，开通了电子支付账户，实现了供应商的在线支付，提高了支付效率和准确度。

3. 内部控制的加强

通过建立内部控制制度，健全了资金支付的审批和授权流程。加强业务部门与财务部门的沟通与合作，确保资金支付的合规性和准确性。

三、质量与效率的提升

1. 支付准确率的提高

制定详尽的支付操作手册，为每个支付环节建立检查机制，减少支付错误和重复支付的发生。在过去一年中，资金支付的准确率达到了99%以上，大幅提高了支付准确性。

2. 支付效率的提升

通过优化支付流程和推广电子支付，大幅提高了支付效率。对于规模较大和周期较短的付款，在保证支付准确性的前提下，将支付时间缩短了近50%。

四、支付风险控制

1. 监控支付风险

建立了风险监控制度，对支付的金额、对象、时间等进行实时监控和预警。及时发现异常情况，采取相应措施，防范支付风险的发生。

2. 支付数据的隐私保护

严格遵守相关法规和公司规定，加密和备份支付数据，提高支付数据的安全性和隐私保护水平。确保支付数据的机密性和完整性。

五、问题与挑战

在过去一年中，我也遇到了一些问题和挑战。主要包括支付流程中的环节繁多，导致一些环节出现了延误；支付操作的人员素质不高，造成了支付错误的发生；部分供应商对电子支付方式不熟悉，产生了一些摩擦。对于这些问题和挑战，我已经采取了相应的措施，不断改进支付流程和加强人员培训，以减少类似问题的发生。

六、下一阶段工作计划

1. 继续优化支付流程

持续跟踪和改进支付流程，进一步简化和规范支付流程。挖掘自动化支付的潜力，提高支付效率和准确性。

2. 提升团队能力

加强团队成员的培训和提升，提高支付操作的准确性和效率。注重提升团队合作意识，加强与业务部门的协作，提高资金支付的整体效能。

3. 探索智能化支付

积极引进智能支付系统，在保证安全性的前提下，进一步提高支付效率和准确性。提供更加便捷和智能化的支付方式，满足公司的日益增长的支付需求。

结语

过去一年，我始终坚持高效、准确、安全地完成资金支付工作，得到了团队的认可和公司的肯定。我会继续努力，改进支付流程，提高支付效率和准确性，确保公司的资金支付工作能够更好地支持公司的发展。感谢领导对我的支持与关心！

敬上！

XX公司共享中心财务部 负责人

支付报告 篇4

共享中心资金支付述职报告

尊敬的领导：

我是共享中心的资金管理人员，本次向领导汇报一下我所管理的资金支付情况和最近一段时间的工作情况。

一、资金支付情况

在本期间，共享中心共支付资金 100万元，主要用于以下几项：

1. 租金：本期间共支付租金 30万元，主要用于共享中心的场地租赁，确保公共场所的稳定运行。

2. 设备维护：本期间共支付设备维护费用 20万元，主要用于共享中心内的各种设备、设施、网络等问题的维护和修理。

3. 职工薪酬：本期间共支付职工薪酬 40万元，确保共享中心员工的正常工资支付。其中，我们也加大了招聘力度，确保共享中心能够更好地服务于更多的用户。

4. 推广营销：本期间共支付推广费用 10万元，用于共享中心推广的广告、公关、社交媒体加强品牌推广等等费用。

二、工作情况

1. 资金管理：本期间我们加强了对资金的管理，并且定期对账，确保资金支付的准确和及时。同时，我们也将支付环节进行了封闭化处理，加强了资金的安全性。

2. 组织培训：我们也根据需求，为共享中心员工进行了一系列的培训，提升了员工的工作能力和服务水平，更好地为用户提供服务。

3. 推广营销：我们也在本期间推行了针对性推广，尤其是在社交媒体方面，通过了和一些合作伙伴的合作，让共享中心的品牌受到的更多关注。

三、下一步工作

接下来，我们将继续完善资金管理体系，保证资金的有效使用，并加强对资源的整合和利用，创新商业模式，为其它企业提供服务。同时，会持续进行员工的培训和教育，提升员工服务能力和满意度，为日常运营打下更加坚实的基础。

最后，感谢领导的支持和信任，我们将一直努力不断进步，期待着共同为企业提供更加完善的服务。

谢谢！

支付报告 篇5

本篇文章主要围绕着支付流程的实践经验进行思考和总结，并对于相关主题进行深入探讨，以便更好地提高支付系统的便携性和安全性等方面的问题。

一、引言

随着互联网技术的高速发展和商业活动的不断深入，各种支付方式也得到了广泛的应用和推广。传统的线下支付方式已经无法适应社会经济的发展，取代它的是更加快捷、便捷的在线支付方式。然而，随之而来的是支付安全和支付体验问题。

二、支付流程的基本定义和重要作用

作为现代商业模式不可或缺的重要组成部分，支付流程具有非常大的意义。它对于提民众生活质量、促进经济发展、支持商业增长、提高社会福利水平以及加强国家和人民之间联系等方面具有重要的意义。因此，我们应该更加注重支付流程建设。

三、支付流程实践

在实践中，我们需要分别解决支付安全、支付体验、支付简便性以及支付时效性等方面的问题。如何确保支付的安全性是一项非常重要的任务，针对支付安全问题要进行严密的防范。我们应该尽可能地采用更加严密的加密技术，加强支付环节中各种安全措施的规范，防止数据泄露和账户被盗等情况。此外，对于身份识别和身份验证等方面的技术升级和改进也是非常重要的。

支付的体验性也是一个至关重要的方面。在实际操作中，设计好的支付流程应该是简便易行的，这样非常有利于用户的使用和推广。此外，我们还可以通过增加用户交互性和用户反馈机制等手段来提高支付体验。最重要的是我们要根据用户需求将支付的各种功能都集成在服务平台上，做到一站式服务，方便用户使用。

与此同时，在保持支付体验和支付安全的基础上，支付流程的简便性和快捷性也是非常重要的。如果支付的流程太过复杂，那么很有可能会影响用户的购物体验以及商家的出货量，从而影响整个系统的发展。

支付的时效性也是我们应该关注的一个方面。千万不要让用户因为等待支付时间过长而选择过度支付，这会极大地破坏整个支付系统的用户体验。因此我们应该保证支付流程的快捷性，使购物购买的整个过程得到最大的优化。

四、结论和建议

以上四点是支付流程实践的基本经验和教训，在实际操作中，我们应该结合用户的真实需求并综合考量，充分调整各种支付流程的组成部分。在安全、体验、简便性和时效性方面都要分别考虑，做到信息互通，减少用户在支付过程中的不便和困惑。

我们还应该加强各方面的协作，鼓励技术创新，积极引进先进技术，并不断改进和升级支付环节中的各个节点，以便更好地支持服务技术升级和社会经济的发展。

支付报告 篇6

共享中心资金支付述职报告

尊敬的各位领导、同事：

大家好！我是×××共享中心的负责人，今天我来向大家汇报我们最近几个月的资金支付情况，希望能够得到大家的认可和支持。

一、资金使用情况

自去年初以来，共享中心在资金支付方面始终遵循合理、高效、规范的原则，通过建立完善的预算制度和有效的内部控制机制，实现了各项资金的科学运用。

截至目前，我们的资金总额约为××万元，主要用于人员工资、租赁及装修等日常开支，以及各类技术研究、营销活动和行业展会等专业支出。在资金使用过程中，我们始终严格按照财务制度进行管理，确保资金支付和报销合规、透明、真实。

二、资金支付情况

在资金支付方面，我们始终秉持财务安全第一的原则，严格按照公司财务制度、税收法规和银行业务流程运作，保障资金支付的准确、及时和安全。具体来看，我们主要采取以下支付方式：

1. 电子转账支付

为了确保资金的及时到账和安全，我们在大额款项支付时优先选择电子转账，并且在转账前核实收款人账户信息及金额等相关信息，确保资金支付的准确性及及时性。

2. 支票支付

对于一些较小的支付项，我们会将支付金额放入公司的支票账户中，然后直接发出支票。通过此方式，不仅能够实现零现金支付，还可以对于公司账户的流动进行完善管理。

3. 网银支付

针对像外部服务商等成本支出交付时，我们主要采用网银支付方式，通过安全可靠的流程实现款项支付，大量降低了资金支付处理环节的手工操作成本和风险。

三、经验总结与展望

总的来说，共享中心资金支付工作经过多年的实践和积累，建立了一套科学有效的财务管理制度和流程，为公司的各项业务提供了坚实的保障。未来，我们将继续加强资金管理，强化内部控制机制，不断推动财务工作向更高效、更规范的方向发展。

感谢大家对于我们工作的关注和支持，我们将在工作中不断努力，为公司的发展做出更大的贡献，谢谢！

支付报告 篇7

共享中心资金支付述职报告

尊敬的领导：

您好！我是共享中心的财务主管，因为最近公司的经济情况有些紧张，为了更好地利用和管理资金，我想向您汇报一下我们共享中心资金的使用情况和支付情况。

一、资金使用情况

我们公司在过去的几个月中，一直在积极开展推广和拓展业务，不断扩大发展规模。资金方面，除了支付日常办公道费以外，还投入了大量的资金用于人工智能技术的研发和推广，投资于新型的数字化技术和创新型的营销模式。

从收支情况来看，我们公司的营收逐年增长，但在投资的同时也需要有效的管理和控制资金的使用，确保公司经济的持续发展。我们根据公司的资金需求和理财目的，采用了多元化的投资方式，比如国债、基金、股票等方式，以确保资金安全性和灵活性，从而避免了不必要的风险。

二、资金支付情况

根据公司的管理规定，我们对公司资金支付进行了全面盘点和分类，基本情况如下：

1.员工薪酬：

员工的薪资是公司的直接支出，是公司最高的一项开支。我们按照公司规定，通过人力资源部门进行月度发放，保障了员工合法权益，也激发了员工的活力和积极性。我们还给出了计算细节，比如扣除率、养老保险、失业保险等明细，使得公司财务状况得到有效控制。

2.社会福利支出：

公司的公益事业投资，也是公司的心血之一，我们按照法定要求，每年都要给予一定数额的备案支持。此外，为了提高员工的工作环境和生活质量，我们还设立了员工福利基金，用于支付生日、婚礼、孩子生日等日常生活费用。

3.办公设备支出：

公司需要购置新的办公设备，以保证生产力和工作效率，我们按照公司采购策略，进行了充分的比较和选择，同时也有人负责统筹财务支出。我们把资金支出细节纳入管理范围，这样可以确保资金使用更加有效合理。

4.市场投入支出：

公司推广需要的营销活动，是吸引客户、提高公司知名度的最有效途径。我们根据各项投入方案，量化了每项市场活动的收益、风险和预算，制定了合理的市场支出方案。我们认为，市场投入不管是在短、中、长期效益上都是显著的，它们不仅是公司保持发展的推动力，也是公司走向成功的重要基础。

综上所述，我们能够令资金使用得到更好地控制和支配，确保公司经济的健康发展。在今后的工作中，我们也会尽全力做好公司的财务工作，确保公司的经济运作更加稳健和高效。

此致

敬礼！

支付报告 篇8

共享中心资金支付述职报告

尊敬的领导：

我作为共享中心的管理者，根据公司规定和财务要求，向您提交我们中心的资金支付述职报告。

一、资金来源及支出情况

共享中心本期收入为20,000元，主要来自于场地租赁服务和会员费收入；支出情况为20,500元，主要包括以下几个方面：

1. 员工工资及相关保险费用：10,000元

共享中心为确保员工的福利及合法权益，按照公司制定的薪酬标准，支付员工工资以及相关保险费用。

2. 房屋租金及水电费用：5,000元

为了保证共享中心场地的日常运营，我们需要支付房屋租金及水电费用，本期共花费5,000元。

3. 日常运营支出：3,000元

共享中心会定期召开会员活动，为会员提供免费的小吃或饮料，同时需要购买一些运动器材，共花费了3,000元。

4. 宣传推广：2,000元

为了提升共享中心的知名度，我们制作了一些宣传海报以及免费体验券，并投放在一些公共场所，共花费了2,000元。

二、资金使用效果及存在问题

1. 员工工资及相关保险费用

通过与员工签订正式的劳动合同、设置合适的薪酬标准及相关福利政策，共享中心能够稳定留住优秀的员工，同时也提高了员工的工作积极性和投入度。

2. 房屋租金及水电费用

尽管场地租金及水电费用较高，但我们还是将共享中心选址在市区繁华商圈，这为会员提供了一个舒适便利的运动场所。但我们也发现，电费支出有些高，需要优化水电使用计划，以节约资源。

3. 日常运营支出

通过购置一些运动器材以及提供免费小吃饮料，为会员提供更高质量的服务，吸引会员并增加场地收入。但在活动组织方面，我们发现组织力度需要更加协调和放缓，以确保活动效果最佳。

4. 宣传推广

通过宣传推广，我们获得多次与有影响力的媒体报道机会，提升了共享中心的知名度，从而吸引更多潜在客户。但在后期运营中，需要加强对宣传效果的评估，以避免投入资金无成效的情况发生。

三、结论与建议

综上所述，本期共享中心资金支付主要用于提供优质服务，保证员工福利及场地租赁，同时推广宣传品牌，取得成效一定。但我们还需要不断优化运作方式，探索更加高效的模式，以保证持续增长。同时，我们也建议公司进一步加大对于共享中心运营的投入力度，以支持更加优质、高效的服务。

支付报告 篇9

共享中心资金支付述职报告

尊敬的各位领导：

我是共享中心的负责人，我今天来向大家汇报我们在过去一段时间内使用资金的情况以及我们所进行的工作，我也将提供一些解释和分析来说明我们的行动是如何符合公司的战略目标的。

资金使用情况

在过去一段时间内，我们共享中心使用的资金主要用于四个方面：

1. 人力资源

经过调查和分析，我们发现共享中心人手不足。因此，我们采取了计划性增加人员的措施。为了能够快速响应公司和客户的需求，我们新雇用了10名员工，包括一些高级软件工程师、IT技术和项目经理等人才。这些新员工非常好地完成了我们交代的任务。

2. 新設備

为了提高我们共享中心的效率，我们购买了一些新的高端电脑、服务器等设备，以便我们能够更有效地进行开发和测试。

3. 项目费用

我们的共享中心自2019年开始投入大量的精力参与公司的项目。在当前的财政年度，我们已经完成了6个项目，并计划在接下来的几个月中完成另外2个项目。在过去一年内，我们的项目成果获得了客户和公司的高度评价。

4. 其他费用

共享中心在公司内部设有一个团队，专门负责帮助各个部门的员工解决他们在IT领域遇到的问题。我们对这些员工进行了培训，并向他们提供了一些资源。因为这项服务是免费的，所以我们只需要支付一些运营成本。

工作成果

在过去的一年里，共享中心为公司的数字战略做出了重要的贡献。我们和其他部门紧密合作，致力于开发和实施新的数字化解决方案，以增强公司的数字化能力和业务支持。在我们的工作中，我们特别关注以下几个方面：

1. 共享中心代表公司和客户成功地完成了8个项目。这些项目的成功为公司创造了更多的利润，也为客户提供了更好的服务。

2. 对公司其他部门工作的支持。我们的共享中心不仅为其他部门提供了IT咨询和技术支持，还制定了公司的IT战略，提高了公司整体的技术水平和效率。

3. 文化建设。我们强调团队合作、创新和协同工作，积极培养团队精神，以进一步增强共享中心和公司整体的竞争力。在这方面，我们的工作取得了一定的成果。

总结

在过去的一年里，共享中心的工作中出现了一些困难和挑战，但我们成功地克服了这些挑战，取得了很多成果。我们的新计划和新策略已经起效，我们共享中心显著地提高了业务效率和运营效率。我们的工作不仅为公司带来了更多的利润，还为公司构建起一个更加现代化和数字化的履行环境。最后，我要感谢公司的管理层，他们给我们共享中心提供了充分的支持、指导和信任，使我们能够为公司和客户做出更好的贡献。

此致

敬礼

共享中心负责人

XXXXX

日期：XXXX年XX月XX日

挂靠合同分享

随着当代社会法律意识的提高，一份合同就成为了人民的权益有力保障。签订劳动合同对于维护劳动者本人的合法权益祈祷很大的作用，怎样才能写出一份高质量的合同文书呢？我们根据您的需求编辑了“挂靠合同”，这只是我个人的看法供您作为一个参考点！

挂靠合同(篇1)

甲方：

营业执照：

注册地址：

邮政编码：

法定代表人：

职务：

乙方：

身份证号：

此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。

第一条合同目的及期限

1、经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，甲方允许从事__经营__项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

2、合同期限__年；从__年__月__日至__年__月__日，

第二条甲方的基本权利和义务

权利：

（1）在双方签订完此合同三个工作日内，乙方应向甲方交纳每年人民币_____万元整，作为管理服务费。该费用__年一付，每期应提前壹个月向甲方支付。每迟延一日支付1%的迟延履行金，并同意在保证金中扣除。

（2）乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之____税金。

（3）在双方签订完此合同三个工作日内，乙方应向甲方支付__万元保证金，待合同终止并履行完相应交接手续等义务后退还。

（4）如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。

义务：

（1）甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可及等级资质证书。

（2）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

第三条乙方的基本权利和义务

权利：

（1）乙方可以获取甲方对第二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

（2）享受甲方所提供的物业管理资质及经营许可等相关证件。

（3）充分利用物业管理的资质，完全自主的开展相关经营业务。

（4）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

（5）一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

义务：

（1）在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

（2）负责解决经营事件，相关经营条件及办公设备自主负责解决。

（3）认真负责进行__项目的服务质量和安全管理，对发生的服务质量问题和安全事故乙方负完全责任。

（4）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

（5）双方在合同履行期内所经营活动中，如产生所有劳资纠纷、人员伤亡以及所有账目问题均与甲方无关，由乙方自行承担所有责任。

第四条乙方对甲方所提供资质证书和资料应妥善保管并合理使用，乙方不得将甲方证书用于物业招投标。如因工作需要，需甲方承担本协议之外的职务时，应与甲方协商取得甲方同意，并支付额外报酬。

第五条乙方挂靠于甲方公司期间资质证书和甲方工作人员所涉及的'继续教育、初始注册、续期注册及与甲方公司工作相关的交通、住宿费用等均由甲方支付。

第六条有关甲方公司人员职称、学历、上岗证等证书的有关的继续教育培训证书等个人证书，所有权属于甲方，乙方可以合理合法借用，但不得以任何理由扣留。

第七条挂靠期间如一方需提前终止挂靠合同，需提前三个月通知另一方，合同终止时乙方按甲方要求办理所有证书的交还、年检、注册、变更、转移等工作。

第八条乙方违反本合同第三条规定义务的，甲方有权解除本合同并要求乙方向甲方承担__元违约金，且不退还保证金。

第九条乙方迟延支付管理服务费达15天的，甲方有权解除本合同并要求乙方向甲方承担__元违约金，且不退还保证金。

第十条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方平等协商解决。

第十一条因本协议产生纠纷应协商解决，协商不成向江宁区人民法院起诉。

甲方公司名称：_____________乙方（盖章）：__________________

法定代表人（盖章）：_______附（身份证复印件）

日期：日期：

挂靠合同(篇2)

甲方：__________________________

营业执照：______________________

注册地址：______________________

邮政编码：______________________

法定代表人：____________________

乙方：_________________________

身份证号：______________________

根据相关法律、法规及规章制度，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致订立本合同，内容如下：

第一条合同目的

经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

第二条甲方的基本权利和义务

(1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整，作为管理服务费。

(2)乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之_____。

(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。

(4)甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

(5)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

第三条乙方的基本权利和义务

(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。

(3)充分利用建业的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

(5)一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

(6)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(7)负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

(8)认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

(9)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(10)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

(11)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

挂靠合同(篇3)

甲方：

住所地：

法定代表人：

乙方：

住址：

身份证号：

甲乙双方就乙方以甲方名义承揽郑州市汝河东路社区卫生服务中心内装饰工程事宜，在平等互利、诚实信用的基础上，双方经友好协商，达成以下协议：

一、甲方同意乙方以甲方的名义承揽郑州市汝河东路社区卫生服务中心内装饰工程，甲方应全力配合。

二、甲方向乙方收取管理费为合同价561万元的1.5％，即8.4万元，税金由乙方支付。合同增加部分也按1.5％计取。

交费办法：本协议签订后先支付管理费的50%；余下部分待竣工结算后，全部结清。

三、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开工手续，费用均由乙方负担。

四、为了乙方招投标和工程施工的需要，甲方应当为乙方提供公司资质、营业执照，加盖公司印章和授权委托书等必要的资料。

五、甲方有义务对施工现场进行全方位的监督和指导，提出有建设性的意见和建议。

六、乙方应当以甲方的名义成立郑州市汝河东路社区卫生服务中心内装饰工程项目部，甲方不予派遣项目经理，项目部人员及费用由乙方自行负责。

七、因工程施工而涉及的质量事故、安全责任及民工工资保证金和工人意外伤害保险费用等均应由乙方负担。为履行此项义务造成损失的，由乙方承担责任。 本工程所涉及到得农民工工资保障问题，由乙方负担全部责任。

八、工程施工过程中，建设方支付的每笔工程款到甲方账户后，扣除税金，甲方应当在2个工作日内拨付给乙方指定的帐户。

九、违约责任

（1）甲方未按协议约定履行义务，给乙方造成损失的，应向乙方承担违约责任：

1．甲方未按合同约定迟延拨付工程款的，应向乙方承担延迟拨付工程款部分2％的违约金；

2．未按合同约定向乙方提供招投标、工程建设所需的公司资质、营业执照、加盖公司印章和授权委托书等必要资料的，给乙方造成损失的，应当赔偿乙方损失，损失的计算为从乙方争取承揽工程所投入的费用；

3．未按十二条给乙方债务纠纷提供授权委托书或者其他便利的，甲方应当向乙方支付该次债务纠纷总额2％的违约金。

（2）乙方有下列情形之一，未按协议约定履行义务，给甲方造成损失的，应当承担违约责任：

1．逾期交纳管理费，未按缴纳部分的2％向甲方支付违约金；

2．乙方利用为协议赋予的权利的便利，滥用甲方的品牌，损害公司形象，造成严重后果的，应当赔偿甲方损失，并承担违约金20000元；

3．因违反施工规程受到行政部门处罚的，乙方除承担罚款责任外，还应当赔偿甲方相当于罚款的损失；

4．未给民工缴纳意外伤害保险而导致公司受损，乙方应承担赔偿责任。

十、工程结束，双方债务结清。工程结束后，乙方因施工与建设方产生的债权债务纠纷需要以甲方名义解决的，甲方应当为乙方出具授权委托书或者提供方便。

十一、双方以后其他项目合作另行协商。

十二、本协议从甲乙双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。 十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

年月日 年月日

挂靠合同(篇4)

聘用协议书

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

甲、乙双方经友好协商，达成本协议。

第一条：聘用方式。1.甲方聘用乙方为兼职顾问。2.乙方的工作制度为不坐班制。

第二条：聘用条件。1.甲方必须为合法的独立的法人机构，有固定的经营场所，且实际从事的是工商营业执照及行业主管部门资质证书许可经营范围内的合法经营活动。

2.乙方必须取得国家一级建造师（市政公用工程专业）资格证书（以下简称资格证书），并按照规定注册，能取得一级建造师注册证书（以下简称注册证书）和执业印章。

第三条：聘用、续聘和解聘。1.甲方聘用乙方的聘用期间为 叁 个聘用年度。

2.第壹个聘用年度开始日期同中国建造师网（）一级建造师注册公示开始之日，本协议生效日同第壹个聘用年度开始日期，一个聘用年度结束日期指本协议生效日在次年的对应日的前一日。

3.聘用期满，双方有意签订续聘协议。由有意的一方在最后一个聘用年度结束日期的三个月前提出，否则视为双方无意签订续聘协议。本协议期满自动解除。

4.在下列情况下，乙方有权提前解除协议：（1）甲方不能按时支付岗位津贴、劳务费、项目补贴及其它相关费等双方约定的应由甲方支付的费用；（2）甲方有违反国家法律、法规、规章、规范、标准、文件及其它违法违规违约等的行为。

5.在本协议签订时，甲方应将解聘合同、业绩证明、良好行为等信用档案的材料一并出具给乙方。甲方出具的上述材料生效日为最后一个聘用年度结束日期。

第四条：注册管理。1.注册指初始注册、延续注册、变更注册、增项注册、注销注册和重新注册。

2.在一级建造师注册管理部门（以下简称注册管理部门）可以接受一级建造师注册申请之日起，甲方应及时为乙方办理一级建造师注册登记手续。因甲方不及时办理所造成的全部损失和其它相关费均由甲方承担，并至少赔偿伍万元给乙方。

3.注册管理部门要求应由乙方提供的证件、材料，乙方应提供，并保证所提供的材料的真实、有效。

4.甲方承担因注册产生的注册费和其它相关费。

5.协议解除后，乙方聘用单位发生变更的，在注册到新聘用单位的过程中，注册管理部门要求应由甲方提供的证明材料，甲方应及时如实提供。

第五条：相关证章的保管。1.相关证章指乙方的身份证、学历证、工程师职称证、资格证书、注册证书、执业印章、一级建造师继续教育证书、安全B证及乙方的私人印鉴等。

2.甲方应在注册成功之日起柒天内将乙方的相关证章的原件交还给乙方。如果需要使用乙方相关证章的复印件，甲方应在事先征得乙方的同意。

3.甲方不得涂改、倒卖、出租、出借、复制或者伪造乙方的相关证章；不得擅自使用乙方的相关证章；不得模仿乙方的笔迹以乙方的名义在任何文件、资料上签名或签写任何内容。甲方如果发生上述行为的，乙方保留向甲方追究相关法律责任的权利，并要求甲方每发生一次至少赔偿伍拾万元/件。甲方因上述行为而产生的法律责任、经济纠纷等后果，均由甲方承担，与乙方一概无关。

4.甲方不得遗失、毁损乙方的相关证章，因甲方原因遗失、毁损乙方的相关证章，其中可以补办的，甲方应及时按照相关主管部门及乙方的要求提供相应的材料并帮助乙方补办，补办费和其它相关费均由甲方承担，并至少赔偿伍万元/件给乙方；不可以补办的，甲方至少赔偿贰拾万元/件给乙方。因甲方原因造成乙方的相关证章吊销或无效的，至少赔偿贰拾万元/件给乙方。

第六条：相关证章的使用。1.乙方的相关证章只能用于甲方企业资质升级、资质年检、工程施工、工程投标业务，不能用于建设工程勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等业务。甲方企业资质升级或者企业资质年检，需要使用乙方的注册证书，由乙方免费提供。

2.甲方使用乙方的相关证章用于建设工程投标，需提前 贰 天征得乙方的同意。乙方同意的，应在法律、法规、行政规章等规定的允许范围内配合甲方进行建设工程投标工作，出示相关证章。甲方应付给乙方劳务费和其它相关费。乙方不负责甲方未中标的责任。

3.甲方使用乙方的相关证章用于建设工程投标、中标的，甲方除应付前款的费用外，还应付给乙方项目补贴费和其它相关费。项目补贴费和其它相关费开始支付的日期为建设工程中标之日（以中标通知书为准），截止支付的日期为中标的建设工程办理完竣工验收手续且移交给建设单位之日。

4.在中标的建设工程的建设过程、竣工验收中需要乙方亲临现场指导及使用相关证章，甲方应提前 贰 天征得乙方的同意，并告知乙方使用的内容和要求，由乙方自己出示或签盖相关证章，并应支付劳务费和其它相关费给乙方。

5.乙方配合甲方进行建设工程投标期间（以下简称投标期间）指乙方从其当时所在地出发时间算起至乙方回到其住址地为止所耗用的时间，以天计，不足壹天按壹天计。在中标的建设工程的建设过程及竣工验收中需要乙方亲临现场指导期间（以下简称指导期间）的计算方法同投标期间。

第七条：继续教育。1.甲方应及时组织和通知乙方参加由注册管理部门主办的或者认可的继续教育、培训及相关会议。

2.在聘用期间内，乙方的继续教育费、执业年检费及其它相关费等费用均由甲方承担。

3.甲方违反第七条第1款和未及时支付前款的费用，使乙方继续教育不合格，而造成的全部损失由甲方负责，并至少赔偿伍万元给乙方。

第八条：薪酬管理。1.第壹个聘用年度的岗位津贴为 肆万贰仟 元。第贰个聘用年度和第叁个聘用年度的岗位津贴均为 肆万伍仟 元。第壹个聘用年度的岗位津贴在本协议签订之日支付给乙方 贰万 元，在第壹个聘用年度开始日期起的柒天内支付给乙方 贰万贰仟 元。第贰个聘用年度和第叁个聘用年度的岗位津贴均在前壹个聘用年度结束日期的叁个月前一次性支付给乙方。

2.第六条第2款、第4款的劳务费为 贰仟 元/次，投标期间或指导期间不超过贰天按壹次计。超出贰天的劳务费为 壹仟 元/天，不足壹天按壹天计。其它相关费实报实销。劳务费和其它相关费在投标前一并支付给乙方。

3.第六条第3款费用中属于第六条第2款的劳务费和其它相关费按前款执行。项目补贴费为伍仟元/月，不足壹月按壹月计，项目补贴费和其它相关费在本月的1-5日内支付给乙方。

4.第七条第2款的费用实报实销，并应在主管部门要求交纳之日的伍天前支付给乙方。

5.本协议中的其它相关费包含但不限于：交通费，通讯费，餐饮费，住宿费，资料及复印费，邮寄费，工本费，注册费，报刊刊登费，考试费，课时费，意外伤害的医药费、营养费、误工费、精神损失费等应由甲方承担的费用。其中意外伤害有第三者责任人的由甲方负责处理，即意外伤害产生的所有费用由甲方直接支付给乙方，然后甲方有向第三者追偿的权利。意外伤害指本协议有效期间，以外来的、突发的客观事件为直接原因致使乙方的身体、精神受到的伤害。

6.本协议所有的薪酬均为交纳各种税、费后的金额，因本协议产生的各种税费（包含但不限于：个人所得税、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、汇款手续费等国家规定需要交纳的税费）均由甲方承担。

7.本协议中的金额均是指人民币。

第九条：责任管理。1.甲方在建设工程项目（包含乙方参与的及未参与的）施工中所发生一切有关工程施工质量、安全、劳资纠纷、环境影响及其它与工程施工有关的影响等的事件以及由此造成的经济损失和法律责任均由甲方承担，一概与乙方无关。

2.乙方参与建设工程项目的形式包含但不限于：以乙方为建造师、项目经理、质量负责人、质量管理人员、技术负责人、技术人员、安全负责人、安全员、顾问、指导及其它形式等。

3.甲方在建设工程项目施工、管理中受到相关主管部门的处罚，与乙方有关的处罚均由甲方承担，并至少赔偿贰拾万元/次给乙方。

第十条：其它。1.双方如有争议或纠纷，按《劳动法》及《劳动争议调解仲裁法》处理。

2.用于注册的聘用合同与本协议内容不一致的，以本协议为准。

3.本协议一式四份，甲、乙双方各持二份，均具有相等的效力。

甲方法定代表人：乙方：

甲方法定代表人身份证号：乙方身份证号：

签订时间：年月日签订时间：年月日

挂靠合同(篇5)

接手建筑工程必须要签订相关承包协议书，下面给大家整理的两篇相关范文，仅供参考。

建筑工程协议书范本一

*方:

乙方:

*方需建一栋****层高的私人住宅楼，现发包给乙方承建，为确保施工能顺利进行，经*乙双方协商，对具体条件和建筑要求签订协议如下:

一、*方建一栋****层高的楼房主体及装修，总面积约****平方米，现

以包工包料的方式由乙方承包，承包价以每平方米****元计算，总共****元整，按投影面积计算乙方需由基础做起(包括工人破桩)。

二、乙方施工一定要有建筑机械(如升降机、搅拌机、震机等一切机器设备)。

三、*方负责建筑材料，乙方负责模板(注:一定要有二层模板)、顶木、

四、乙方在施工期间要注意安全，如有工人发生意外伤亡事故，一切责任和费用由乙方负责。

五、在施工期间，建筑工人要遵守当地的乡规民约，户口费、治安费等一切费用由乙方负责。

六、乙方按设计图纸施工，包括建造化粪池(2个)、下水道，如有质量问题需要返工的，一切材料费及人工费由乙方负责。

七、每层楼面铺了水泥后，2天内不得在楼面上工作，一定要20天后才能拆模板，不得提前拆。

八、楼房外墙前面贴瓷砖，其3面贴马赛克，一楼门面贴门面砖，一楼

大厅做水磨石米，楼房内人行道要贴2。1米高的墙裙砖，楼梯级边贴墙裙砖，厨房、卫生间贴瓷片到墙顶，楼梯走道贴2。1米高的墙裙砖，每层楼板均贴地板砖，房内贴墙砖2。1米，厨房内要建灶台并贴瓷片。第二层厅和房间都贴1。5米高墙裙(第二层每个窗台要跳30公分)。

九、批荡前，把屋内所有杂物余泥清理后才方可批荡。工程完成后，一定要清理好所有杂物，保持房里清洁。

十、付款方法，按工程进度付款，前期付50%，工程完成合格后，余款50%待验收合格后，在三个月内付清。

十一、*方给乙方的建筑时间为____年____月____日至____年____月____日，乙方要按时竣工交楼，每延误一天罚款**1000元正。

十二、此合约一式两份，双方各执一份，依此为据，不得违反。

*方签名:

乙方签名:

建筑工程协议书范本二

发包方(*方):

承包方(乙方):

依照、及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，*乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程规模:

4、结构形式:

二、工程承包范围

(一)乙方承包范围:

按____________设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、*方书面修改通知等)的要求负责____________的施工总承包;

主要施工内容包括但不限于下列:

1、土建工程

(1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。

(2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。

(3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。

(4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。

(5)、负责配合消防及其它各项*工程的预留、预埋，负责各*工程施工后的修补。

(6)、负责工程竣工验收前的所有清理:包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含*方分包的其他*工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运)，以及由*方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。

(7)、负责督促工程竣工验收前的各*分包工程的分包竣*料的提交并与总包汇总成册。

2、水电安装工程

(1)给排水工程:给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内)，安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外第一个检查井(含潜污泵的安装)。

以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容，不包含卫生洁具安装。

(2)强电工程:专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始，安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始，安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。

防雷与接地系统从基础开始，安装至末端避雷带(针);含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的防雷与接地安装。

以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。

挂靠合同(篇6)

经甲、乙双方充分协商，就车辆挂靠经营服务的相关事宜达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。

从 年 月 日起到 年 月 日止，合同期 年。

1、甲方有权要求乙方车辆参加必要的保险，若乙方不参加保险，一切经济损失和责任由乙方自行承担。

2、车辆保险费用：交强险 元，车损险 元，第三者责任险 元，座位险 元，货物险 元，不计免赔 元，盗抢险 元，玻璃险 元，自然损失险 元，无过失责任险 元，危险货物承运人责任险(货物险) 元(第三者) 元。

3、上述费用乙方交给甲方，由甲方代为交付，甲方办理上述费用的缴纳时，乙方须给甲方付 元的代办服务费。

4、乙方向甲方一次性缴纳一年的风险保障基金 元。

1、有权要求乙方依法经营，按时缴纳合同规定的各项费用。

2、有权要求乙方服从运管、交通部门的管理，保证安全行车。

3、有权要求乙方的车辆按交通、运管部门的规定，安装GPS，承担其费用。

4、若遇抢险、救灾等紧急运输任务时，乙方车辆须无条件服从调遣。

5、甲方向乙方提供相应的服务，为乙方代办营运手续和协助乙方处理交通事故等事宜，代收代缴保险费及其他应缴纳的费用，而费用均由乙方承担。

6、甲方为乙方提供配货服务，乙方须服从甲方调配。

7、甲方为乙方提供有偿的修理、仓储、信息服务，但给予优先和优惠。

8、乙方的车辆只是在甲方的名下经营，车辆的所有权归乙方。

1、有权要求甲方及时办理各种代办的手续和事宜。

2、有权要求甲方按期结算各项费用。

3、在甲方力所能及的情况下，乙方享有优先配货权。

4、乙方要依法经营，照章纳税。

5、在运输过程中造成货物丢失、损坏的，其经济损失全部由乙方承担。

6、乙方不得将有关证件私自转让或出借他人，如发生此类情况，造成的一切责任和后果一律由乙方自负。

7、乙方应积极参加抢险、救灾等紧急任务。

8、乙方车辆必须完全听从甲方的调配、管理和为甲方提供服务，未经甲方允许，乙方不得私自对外承担业务，乙方一旦违约，甲方享有制约权和解除权。

9、乙方必须保证驾驶员和押运员具有交通、运管部门核发的相关上岗证件，不得让无证照的驾驶人员和押运人员驾驶和押运车辆，一定要持证上岗，否则，一切责任和后果自负。

10、车辆在经营或道路行驶过程中，造成的交通事故、违章和违法等行为，均属乙方个体行为，一切责任和后果均由乙方自行承担或乙方的法定继承人承担，甲方概不承担任何责任和后果。

在履行合同期间，如出现下列情况之一者按违约论处。

1、因国家运输费用调整时，经甲、乙双方协商，制订书面费用增减协议，一方随意增减的，按违约论处。

2、乙方不能按期如数缴纳合同规定的各项费用，从超过支付期限的第10日起，每天按欠款5%的比例缴纳滞纳金。

3、双方未经协商，其中一方擅自解除或终止合同，按违约处理，所造成的责任和后果一律由违约方承担。

挂靠合同(篇7)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的规定，按照国家发展与改革委员会要求，做好甲方资质定位及乙方一级建造师的注册和登记工作，双方本着友好协商，互惠互利的原则，达成以下协议：

1、乙方同意作为一级建造师在甲方注册，甲方聘用乙方担任一级建造师职务，乙方不得擅自以甲方名义开展工作，不得损害甲方的利益；由乙方盖章签认的有关工程建设资料等文件的法律责任由甲方承担。甲方保证乙方一级建造师注册证书的年检及时、有效，保证乙方继续教育等工作的及时进行。如果由于甲方原因发生乙方的一级建造师资格证、注册证丢失或吊销，甲方赔偿乙方相关损失，其相关损失解决办法如下：资格证、注册证丢失：甲方负责及时为乙方补办其相关证件，并承担相应费用；资格证、注册证如因甲方原因被吊销：甲方赔付乙方壹拾万元（100，000元）。如因乙方自身原因导致后果的，如因乙方原有证书在其他公司注册而影响注册的，甲方概不负责，且乙方应归还甲方所付费用。

2、一级建造师执业资格证书原件、注册证书原件及执业资格印章原件、职称证扫描件、身份证扫描件、学历证扫描件均由甲方保管，如甲方需要，乙方提供相关证件原件。甲方需在工程项目竣工文件上使用乙方的执业资格印章时，应告知乙方，乙方同意后方可使用。

3、甲方负责乙方完成一级建造师的初始注册，乙方负责提供注册所需要的相关资料和证明，双方共同完成一级建造师初始注册成功。如果因乙方的职称、学历等乙方单方原因未能注册成功的，则甲方不能给予乙方其基本工资费用。

4、乙方应配合甲方在企业资质年检和升级过程中提供甲方所需要的乙方相关证件原件及材料。

5、聘用的一级建造师实行不坐班工作制。在协议有效期内，甲方按每年人民币壹万捌千元整（￥18，000元）支付乙方基本工资，支付日期从乙方提交建造师资格证书起，以现金的形式，每年定期支付下一年度的工资（每年日期为首年支付的同一天，不足一年的按每月1500元支付）。

6、甲方需要乙方亲临施工项目现场指导，甲方应提前通知乙方，所发生的交通费、通讯费由甲方承担。

7、在协议有效期内，乙方的注册（含续期注册）费用、继续教育费、执业年检费等费用由甲方承担。年检所需资料及业绩证明材料等由甲方负责办理，乙方进行相关的配合。

8、在协议有效期内，甲方在工程项目施工中所发生一切有关工程施工质量和工程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失均由甲方承担。

9、在协议有效期内，甲乙双方不得擅自单方解除协议，如因此造成损失，由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议，应本着相互支持与理解的原则：一方需要在前三个月事先告知另一方，以便另一方做好工作安排。但在下列情况下，甲乙双方任何一方有权提前解除协议：

（1）甲方不能按期支付工资；

（2）乙方初始注册不成功；

（3）甲方有其它违约行为。

（4）乙方有其它违约行为

10、本协议有效期，暂定为壹年，自年月日至年月日止。协议到期后，如双方无异议，协议可延长。如有异议，双方友好协商解除该协议，但主张解除方应提前三个月通知对方。

11、协议解除后，甲方应对乙方办理注册变更手续提供便利条件，不得无故刁难。

12、乙方如同时具有其他专业一级建造工程师、监理工程师、造价工程师、咨询工程师中的一个或几个证书，按照国家相关法规，需要同时注册在同一家单位的，甲方负责办理相关手续，保证证书注册、年检的持续有效性，其费用由甲方承担，在一个协议有效期内的，甲乙双方不得提出增加或减少乙方的基本工资费用，除此之外的其他条款双方仍应遵循本协议1－11条，否则，乙方有权终止协议。

13、乙方代表其他在本公司注册的一级建造师人员同意本协议

14、协议未尽事宜，由双方友好协商处理。

15、本协议壹式贰份，双方各持壹份，具同等效力，签字生效。

甲方：（盖章）

甲方代表人：（签字）乙方代表：（签字）

联系电话：联系电话：

挂靠合同(篇8)

1、甲方的权利：

(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。

(3)充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务

。 (4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

(5)乙方经营所得的一切合法的利润归乙方所有，不受任何干涉。

2、甲方的义务：

(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方相关的规章制度。

(2)自主负责解决经营过程中发生的事件，相关经营条件及经营设备投资由乙方自主负责解决。

(3)认真负责进行经营活动，确保质量和安全，对经营过程中因乙方原因发生的质量问题和事 故乙方负完全责任。

(4)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉

(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需要经营的需自己办理相关手续，提供相关证件。

第四条乙方在其经营过程中，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙方协商办理。

第五条管理服务费支付方法_____________________________________

挂靠合同(篇9)

技术顾问合同

聘用方：公司（以下简称甲方）受聘方：身份证号：（以下简称乙方）

因甲方公司发展需要，需聘用 水利水电工程专业 壹级建造师，经过真诚友好协商，甲方同意聘用乙方，在乙方的配合下为其办理注册手续，具体条款如下：

一、聘用期限

甲方聘用乙方的期限为 叁 年。有效合同期从一级建造师初始注册成功（成功注册日期以《住房和城乡建设部中国建造师网》公示日期为准）之日起为准开始计算。

二、甲方权利与义务

1、合同期间，甲方保管乙方的注册证书及印章，并且甲方有权使用乙方的注册证书及建造师印章申报甲方公司的企业资质、保级及年检及承揽工程项目。免费为乙方办理续期注册、变更注册、年检等相关手续，并在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况。

2、乙方的注册建造师注册相关的全部证件及资料内提供给甲方，自甲方取走注册所需的全部相关证件及资料之日起，5日内必须开始办理注册相关手续。

3、合同期间，甲方需要乙方出场时，应提前5日通知乙方，乙方应及时配合甲方。在协议有效期内，甲方在工程项目施工中所发生一切有关工程施工质量和工程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失均由甲方承担。甲方的任何工程施工质量事故和工程施工安全事故以及第三方债权、债务均与乙方无关。甲方工程项目有权在合法范围内使用乙方印章。

4、合同期间，甲方承担乙方执业资格证注册登记手续的相关费用、参加安全生产考核B证考试的相关费用以及聘期内乙方参加执业资格证继续教育培训考试的相关费用(含继续教育期间的差旅住宿费用)，乙方凭相关票据向甲方报销。若乙方因工作原因,无法参加再教育学习，甲方有义务请人代之学习。

5、甲方应妥善保管乙方的注册证书及其他有关材料。如由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销，由甲方负责恢复。如无法恢复，则甲方赔偿乙方由此造成的一切损失。甲方赔偿乙方相关损失，其相关损失计算方法如下：资格证、毕业证、注册证（章）丢失，甲方赔付乙方人民币伍万元/证；如果由于甲方原因而造成乙方的，资格证、注册证吊销，甲方赔付乙方人民币壹拾万元/证。如因乙方自身原因导致资格证、注册证书及执业手册等证件丢失或吊销，甲方概不负责，甲方有权终止合同。牵及公司年审乙方须提供有关证书原件时，乙方有义务及时（5个工作日）向甲方提供相关证件，乙方所有证书在甲方保管期间要有清单表，双方签字认可。

6、聘用期满前10个工作日内，甲方必须为乙方办理转出的一切手续（包括所属建委变更注册的一切手续），不得以任何理由为难乙方（甲、乙双方自愿续签除外）。

7、甲方应根据协议要求，按时支付乙方的聘用工资，签定协议时，甲方应

向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。

三、乙方权利与义务

1、双方签定协议后，乙方应于年月日向甲方提供有关建造师注册所需要的相关材料【学历证书（原件）、身份证（复印件）、职称证书（原件）、近期乙方一寸、二寸彩色相片等】，【一级水利水电专业建造师执业资格证（原件）2013年湖南人事考试中心发证后5日内由乙方提供给甲方】。

2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、学历文凭等证明材料。乙方有义务及时(5个工作日)向甲方提供相关证件.3、乙方保证提供的证件必须合法有效、若乙方原因导致甲方注册不成功时，及时退还甲方支付的预付工资壹万 元人民币。

4、乙方不参与工地具体施工管理等实质性工作，甲方可以用乙方的名义参加招投标，项目中标后，甲方需乙方担当兼职项目经理的费用按中标项目合同价的千分之三计算，按月补助。

5、乙方不得未经甲方许可而擅自使用注册章，否则一切后果均由乙方承担。同时，乙方未经甲方同意不得在合同期内将证书信息变更，不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为。挂证挂章的一级建造师在有项目未完成的情况下不得转出。逾期甲方应于到期的第二日向乙方支付聘用月工资，聘用工资按人民币3000元/月计算（实际不足一月按一月计算）。

四、聘用工资及支付方式

1、经双方商定，甲方同意一次性支付乙方壹 拾肆万贰仟 元聘用工资。甲方签订协议后支付乙方壹万元的聘用工资预付款。注册成功（成功注册日期以《住房和城乡建设部中国建造师网》公示日期为准）3日内，甲方支付给乙方剩余费用 壹拾叁万贰仟 元整。

2、如甲方因资质申请、安全生产考核B证、继续教育、工程投标、项目施工过程中等需乙方到场，甲方提前通知乙方，乙方应积极配合到场，不得延误甲方的工作。交通费、食宿费等由甲方统一安排，乙方凭相关票据向甲方实报实销，甲方额外补助给乙方误工费：壹仟元/天，费用当次结清。

五、解聘

1、在协议有效期内，甲乙双方不得擅自单方解除协议，如因此造成损失，由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议，应本着相互支持与理解的原则，提前一个月通知对方，以便另一方做好工作安排。

2、如果双方同意解除协议，甲方应提前3天出具乙方解聘证明、职业道德证明等有关转注册证明，方便乙方办理转注手续，协议到期即返还乙方留存在甲方处的所有证明文件及证书原件，甲方负责乙方转注册时当地转出的手续办理，不得无故刁难。

3、在下列情况下，乙方有权提前解除协议：

(1)甲方不能按期支付工资;(2)注册不成功;(3)甲方有其它违约行为。

六、违约责任

1、甲方负责乙方在注册期内的再教育学习的一切费用及手续，如甲方无法在注册期满前完成乙方的再教育学习手续和转注册的证明材料，造成乙方无法转

注册，甲方应负责办理直至可以转注为至，逾期的费用按 贰佰 元/日支付给乙方。

2、因乙方自身原因导致后果，甲方概不负责。

3、乙方必须在甲方公司本合同满三年,才可以转注，乙方要求提前解聘，则甲方不再负责再教育学习费用，乙方退还甲方剩余聘用工资，并且甲方有拒绝转出的权利。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议，应本着公平、公正、相互支持与理解的原则：一方需要在前一个月事先告知另一方，以便另一方做好工作安排。

4、甲方在注册成功公告后不按协议约定支付报酬，经乙方提醒仍不履约的视为提前解聘，乙方不再退还甲方预付的聘用工资。

5、乙方在注册过程中所签订的相关“劳动合同”只用于注册程序使用，不具备任何法律效应。

七、续聘

聘用期满，双方有意签订续聘协议，具体条件由双方另行商议，格式可采用本协议。

八、本协议条款货币形式为人民币，本协议所指金额均为税后金额，如本协议发生缴税情况，均由甲方承担。

九、本协议一式两份。双方各执壹份，具同等效力。

十、本协议自双方签定之日起生效，聘用期满解聘，聘用工资付清、相关证明文件返还乙方后失效。

十一、本协议所指金额均为税后金额，如本协议发生缴税情况，均由甲方承担，本协议为劳动合同的附件之一。

十二、未尽事宜，双方再协商解决。

十三、争议解决办法：原则上双方协商解决，协商不成时由合同签订地（长沙市）人民法院裁决。

十四、甲方收到乙方注册用证件原件后打收条给乙方，内容包括：证件名称、证书编号、数量、日期等，并由接收人签字加盖甲方单位公章。注册成功后甲方将证件完整退还给乙方，甲方收回收条；如证件有遗失，赔偿费用按本合同相关条款处理。

十五、履约期内，若乙方原有的一级建造师资格证书再通过一级建造师其他专业考试或其他执业资格考试，如国家规定必须注册在甲方，费用及各事项由甲乙双方另行协商一致后，另订协议约束，如双方协商未达成一致协议，则本协议书自动解除，协议双方不承担额外赔偿责任。

甲 方：(签字盖章)乙方(签字)：

法人代表：

经 办 人：

电 话：电话：

签订日期：年月日签订日期：年月日

挂靠合同(篇10)

乙方：

甲乙双方本着自愿，平等，互惠互利和友好协商的原则，就车辆挂靠事项达成以下协议：

一、乙方出资购置_______（品牌），_______（型号）车辆一辆，车架号为__________，车辆为______。该车所有人及使用人为乙方，挂靠在甲方公司从事运输业务。

二、甲方公司与“滴滴出行”公司为对公业务合作伙伴，甲方为乙方提供“滴滴出行”对公业务服务平台，为乙方办理“滴滴出行”对公业务。乙方须为符合相关标准的全职滴滴对公业务的司机。

三、甲方接受乙方挂靠后，需为乙方的挂靠车辆提供上牌，年检，保险，“滴滴出行”等相关事项的协助，乙方应向甲方缴纳办理车辆车务的相关费用及滴滴对公车辆挂靠管理费。根据先缴费后服务的原则，本协议签订后三日内乙方即向甲方缴纳一年的管理费用____元，挂靠期限为一年制挂靠，乙方按合同约定支付了挂靠管理费，挂靠关系即成立，乙方即享有挂靠所带来的优惠和便利。乙方未按约支付挂靠管理费，挂靠即终止，本协议即停止履行。挂靠期间因乙方单方的原因导致挂靠关系被解除或者难以继续履行的，乙方已缴纳的挂靠管理费不再退回。

四、乙方申请做“滴滴出行”对公业务，乙方须承担滴滴平台的服务费，税收及其他相关费用，其金额按“滴滴出行”实收金额加每月三百元的挂靠管理费（xx年后按市场另行定价）计收。

五、挂靠协议签订后乙方须向甲方缴纳履行从事“滴滴出行”对公业务的保证金____元，如乙方违背本协议的规定，也违反“滴滴出行”对公业务的相关规定，甲方将此保证金全额退还，但不计算利息。

六、挂靠车辆办理相关手续所交纳的所有相关费用，均由乙方负责出资，甲方只是代为办理，甲方不承担任何费用和责任。

七、甲方代办车辆保险，其保险险种包括但不限于机动车交通事故强制责任险，车辆损失险（以发票金额报得），第三责任险（保险金额不低于100万元），车上人员责任险（保险金额不低于10万元）。合同起始起，乙方应于签订本合同当天缴纳全部报得的保险费款额，在挂靠期间保险合同到期前15日乙方应将办理续保的保险费用缴纳给甲方，由甲方代为办理。乙方投保的险种，被保险人和受益人均确定为甲方，甲方所取得保险赔偿金用来处理保险事故所需支付的费用，保险金不足以支付时，其不足部分由乙方全额赔偿，与甲方无关。

八、挂靠期间，乙方独立核算，自负盈亏，对外独立承担民事责任，车辆运营中，发生交通事故，运输合同纠纷，劳务纠纷等一切由乙方负责处理和承担责任。发生上述状况，乙方应第一时间将情况通报甲方，如乙方请求甲方协助处理，甲方应该派员全力参与处理，但所发生的费用全部由乙方承担，如上述事故纠纷造成甲方在协助处理过程中发生损失，乙方应就甲方实际损失承当全部赔偿责任。

九、挂靠期间，乙方不得将车辆转让，变卖、出租或者赠与给第三人，并不得以任何形式将车辆抵押给第三人，如发生上述情况视为违约，并表示要终止挂靠协议，甲方有权不退还挂靠服务费和保证金。

十、乙方必须遵守“滴滴出行”对公业务的相关政策，标准及要求，一旦转移登记并注册滴滴对公账号，则视为乙方同意并遵守甲方及“滴滴出行”的管理服务条款。

（1）注册“滴滴出行”对公业务必须为全职。

（2）驾驶人驾龄三年以上，年龄22~55周岁。

（3）驾驶人无犯罪记录，无交通肇事记录，无吸毒史，且驾驶证连续三个记分周期未记满12分。

挂靠合同(篇11)

第二十八条合伙挂靠的原定第一挂靠人(或企、事业法人承包的原指派承包经营者)如发生意外事故，无法继续履行本合同，则由承包合伙人(或企、事业法人)另行推选(或指派)第一挂靠人(或挂靠经营者)，经发包方认定，继续履行本合同。

第二十九条本合同期满后，如发包商仍实行招标挂靠经营，且挂靠方履行本合同情况良好，挂靠方在同等条件下有优先再承包的权利。

第三十条 在挂靠过程中，子公司所出现的一切责任性事件(民事诉讼、经济纠纷、债权、债务、法律诉讼等)都由挂靠方承担。

第三十一条 在挂靠其间，发包方为子公司出具一名会行政监视，负责子公司财务日常运作监督检查，和日常工作管理。

第三十二条本合同由发包方代表、挂靠方代表签字，并经____公证处公证后生效。

第三十三条本合同正本____份，发包方、挂靠方和____公证处各执一份。

第三十四条 本合同副本若干份，报企业挂靠指导委员会、发包方成员单位备案。本合同副本与正本具有同等法律效力。

发包方：_______________________

代表：_____________(签字盖章)

__________年_________月______日

挂靠方：_______________________

代表：_____________(签字签章)

__________年_________月______日

挂靠合同(篇12)

权利：

（1）乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

（2）乙方应甲方到款后付给乙方不及时所造成的工程施工期延误的罚款由甲方负责。

（3）维护甲方的信誉的形象，不做任何假冒、欺诈、侵犯、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求相关经济赔偿和处罚。

第四条 乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

本合同以签订日期为生效日，有效期一年，一式三份，甲、乙方双方各一份，相关主管单位一份。

甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：

年 月 日 年 月 日

装饰公司挂靠协议

甲方：_____________________ 营业执照：_________________ 注册地址：________________ 邮政编码：_________________ 法定代表人：_______________ 职务：____________________

乙方：____________________ 营业执照：_________________ 注册地址：________________ 邮政编码：_________________ 法定代表人：_______________ 职务：____________________ 双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，以资共同遵守。