2024销售合同书精品

销售合同书篇1

钢材销售合同书

合同编号: XXXX

日期: XXXX年XX月XX日

甲方：（销售方） XXXXX公司

地址：XXXXX

法定代表人：XXXXX

联系电话：XXXXX

乙方：（购买方）XXXXX公司

地址：XXXXX

法定代表人：XXXXX

联系电话：XXXXX

就甲方向乙方销售钢材事宜，双方本着平等互利的原则，经充分友好的洽谈和协商，达成如下合作协议，并信守以下条款：

一、产品说明

1.1 产品名称：钢材

1.2 规格型号：详见甲方提供的产品清单

1.3 数量和重量：根据双方协商达成的销售订单

1.4 价格：根据市场行情和双方协商确定的采购价格

二、交货期限和方式

2.1 交货期限：双方约定完成交货的具体日期为XXXX年XX月XX日。

2.2 交货方式：甲方负责安排合适的运输工具和物流方式，将货物送至乙方指定的交货地点。

三、质量标准和验收

3.1 质量标准：甲方向乙方提供的钢材必须符合国家标准和行业标准的要求，并符合乙方提出的特定要求。

3.2 验收：乙方有权对所购买的钢材进行验收。如发现产品质量问题，乙方有权拒绝接收，并要求甲方进行替换或退货。

3.3 违约责任：如因甲方原因造成产品质量问题或未按时交货，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此产生的一切损失。

四、支付方式和发票

4.1 支付方式：乙方应在签订本合同后 XXXX 年 XX 月 XX 日前支付合同金额的XX%作为订金，余款在货物交付之前支付。

4.2 发票：甲方应根据乙方要求提供发货发票，并向乙方出具正规的增值税专用发票。

五、违约责任

5.1 任何一方未履行合同规定的义务，均视为违约，违约方应向守约方支付相应的违约金，并赔偿因违约所造成的损失。

5.2 本合同条款的解释和执行，应依据中华人民共和国的相关法律法规。

六、保密条款

6.1 双方应保守商业秘密，未经对方同意，不得向任何第三方透露合作事项的细节。

6.2 如因一方违反保密条款，给对方造成经济损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1 双方发生争议时，应尽量通过友好协商解决。

7.2 如无法互相达成协议，争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进行仲裁。

八、其他事项

8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。

8.2 除非本合同另有规定，任何一方未就其在本合同项下的任何权利、权益、责任和义务的行使或未行使，不得被视为弃权，对于其他合同条款的执行没有影响。

8.3 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（销售方） ___________ (签字)

___________ (单位印章)

乙方：（购买方） ___________ (签字)

___________ (单位印章)

销售合同书篇2

_____________(中国)电子有限公司(下称甲方)向_____________维修代理

________________(下称乙方)销售仪器经协商，双方达成协议如下：

甲方权利及义务

货物售价为：，甲方收到该笔货款后，一周内交货。

甲方对所售货物，不承担任何后续的包括但不限于保修在内的各种义务。

乙方权利和义务

乙方应在合同签署后一周内支付货款.

乙方负责到甲方指定的地点提货，并负责货物的运输及支付运费.

乙方付款后享有合同货物的所有权.

转让、修改、解除与终止

未经对方书面许可，任何一方都不得转让本合同或本合同项下任何权利和义务。

2.双方任何一方未履行合同所规定义务,另一方有权解除此合同.

签约双方的关系

除本合同明确规定外，乙方亦无权以任何明示或暗示的方式来代表甲方承担或产生任何义务、责任。

完整合同

合同经双方授权代表签字后自年月日生效，有效期至年月日。

此协议为一次性协议。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同附件是本合同不可分割的部分。

六，备注

拍卖物品状况声明：此次拍卖活动中所有仪器不能够保证是外观完好无损的状态，且不排除有不能正常使用的情况。

(中国)电子有限公司

签字：签字：

授权代表：授权代表：

日期：日期：

附件二、确认函(格式)

确认函

仪器名称：

致：，

贵司于年()月()日在()网站进行对()仪器的购买已经成功，成交价格为人民币()元，您选择()付款方式，并请您持此确认函于年月日前到(中国)电子有限公司签署仪器的销售合同及其办理相关销售手续。

___________________________公司(中国)电子有限公司

个人通讯事业部客户服务部

签字(盖章)______________________签字___________________

日期__________________________

销售合同书篇3

合同号：_________

签订日期：_________年_________月_________日

签订地点：_________

卖方：_________

地址：_________

电报挂号：_________

电传：_________

买方：_________

地址：_________

电报挂号：_________

电传：_________

买卖双方同意按下列条款由买方购进，由卖方出售下列商品，订立本合同：

1.货物情况

————————————————————————————

2.合同总值：_________。

3.包装：_________。

4.保险：由卖方按发票金额110%投保。

5.唛头：_________。

6.装运口岸：_________。

7.目的口岸：_________。

8.装运期限：_________。

9.付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和分割的信用证。该信用证凭装运单据在_________银行见单即付。该信用证必须在_________前开到卖方。信用证有效期为装船后15天在_________到期。

10.装运单据：卖方应提供下列单据。

(1)已装船清洁提单;

(2)发票;

(3)装箱单;

(4)保险单。

11.装运条件：

(1)载运船由卖方安排，允许分批装运，并允许转船;

(2)卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船名、装船日期以电报通知买方。

12.索赔：卖方同意受理因货物的质量、数量和(或)规格与合同规定不符的异议索赔，但卖方仅负责赔偿由于制造工艺不良或材质不佳所造成的质量不符部份。有关安装不当或使用不善造成的索赔或损失，卖方均不予受理。提出索赔异议必须提供有名的、并经卖方认可公证行的检验报告。有关质量方面索赔异议应于货到目的地后3个月内提出，有关数量和(或)规格索赔异议应于货到目的地后30天内提出。一切损失凡由于自然原因或属于船方或保险公司责任范围内者，卖方概不受理。如买方不能在合同规定期限内将信用证开出，或者开来的信用证不符合合同规定，而在接到卖方通知后，不能按期办妥修正，卖方可以撤销合同或延期交货，并有权提出赔偿要求。

13.不可抗力：因不可抗力不能如期交货或不能交货时，卖方不负责任。但卖方必须向买方提供中国国际贸易促进委员会或其他有关机构所出具的证明。

14.仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好协商方式解决。如不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方具有同等的约束力。仲裁费用，除仲裁机构另有决定外，均由败诉方负担。

15.其他：对本合同之任何变更及增加，仅在以书面经双方签字后，方为有效，任何一方在未取得对方书面同意前，无权将本合同规定之权利及义务转让给第三者。

自本合同签订后，以前有关本批交易的函电均作为无效。

16.备注：_________。

买方(签字)：_________卖方(签字)：_________

销售合同书篇4

卖方

买方

证件名称

证件号码

电话地址电子邮件

买方借记卡

信息开户行：

卡号：

一、车辆信息

车辆品牌车辆型号数量辆外观颜色内饰颜色 VIN码(选填)

二、价格信息

单价元整人民币￥佰拾万仟佰拾圆整

优惠金额元整人民币￥佰拾万仟佰拾圆整

买方委托事项及费用□上牌服务：上牌地点 □代缴购置税 □购买车辆保险 □代缴车船税 □按揭服务 □续保保证金

□其他：共计费用元。

合约总金额元整人民币￥佰拾万仟佰拾圆整

委托投保信息保险公司名称

险种□交强险 □车辆损失险 □车辆盗抢险 □第三者责任险 □玻璃险 □车上人员责任险 □不计免赔险具体以保单信息为准

三、付款方式及期限

定金元整人民币￥佰拾万仟佰拾圆整

备注买方需在卖方通知买方提车之日起5日内付清本合约所述全部款项。

四、提车日期及地点

提车地点卖方指定地点提车时间以卖方通知为准

验收标准按照卖方提供的验收标准进行验收，买卖双方签署书面车辆验收单(见附件)。

验收时间若买方在提车时不进行验收，和/或不对车辆提出书面异议，和/或不签署车辆验收单的，皆视为车辆验收合格。

卖方：

买方：

(签字盖章)

签订时间：年月日

业务代表：

电话：

(签字捺印/盖章)

签订时间：年月日

销售合同书篇5

合同号：

NO：

日期：

Date：

为在平等互利的基础上发展贸易，有关方按下列条件签订本协议：

This Agreement is entered into between the parties concerned on the basis of equality and mutual benefit to develop business on terms and conditions mutually agreed upon as follows:

1. 订约人 Contracting Parties

供货人（以下称甲方）：

销售代理人（以下称乙方）：

甲方委托乙方为销售代理人，推销下列商品。

Supplier: （hereinafter called "party A"）

Agent:（hereinafter called "party B"）

Party A hereby appoint Party B to act as his selling agent to sell the commodity mentioned below.

2. 商品名称及数量或金额 Commodity and Quantity or Amount

双方约定，乙方在协议有效期内，销售不少于商品。

It is mutually agreed that Party B shall undertake to sell not less than... of the aforesaid commodity in the duration of this Agreement。

3. 经销地区 Territory

只限在.....。

In ... only.

4. 订单的确认 Confirmation of Orders

本协议所规定商品的数量、价格及装运条件等，应在每笔交易中确认，其细目应在双方签订的销售协议书中作出规定。

The quantities, prices and shipments of the commodities stated in this Agreement shall be confirmed in each transaction, the particulars of which are to be specified in the Sales Confirmation signed by the two parties hereto.

5. 付款 Payment

订单确认之后，乙方须按照有关确认书所规定的时间开立以甲方为受益人的保兑的、不可撤销的即期信用证。乙方开出信用证后，应立即通知甲方，以便甲方准备交货。

After confirmation of the order, Party B shall arrange to open a confirmed, irrevocable L/C available by draft at sight in favour of Party A within the time stipulated in the relevant S/C. Party B shall also notify Party A immediately after L/C is opened so that Party A can get prepared for delivery.

6. 佣金 Commission

在本协议期满时，若乙方完成了第二款所规定的数额，甲方应按装运货物所收到的发票累计总金额付给乙方*%的佣金。

Upon the expiration of the Agreement and Party B’s fullfilment of the total turnover mentioned in Article 2, Party A shall pay to Party B... % commission on the basis of the aggregate amount of the invoice value against the shipments effected.

7. 市场情况报告 Reports on Market Conditions

乙方每3个月向甲方提供一次有关当时市场情况和用户意见的详细报告。同时，乙方应随时向甲方提供其他供应商的类似商品样品及其价格、销售情况和广告资料。

Party B shall forward once every three months to party A detailed reports on current market conditions and of consumers’ comments. Meanwhile, Party B shall,from time to time, send to party A samples of similar commodities offered by other suppliers, together with their prices, sales information and advertising materials.

8. 宣传广告费用 Advertising & Publicity Expenses

在本协议有效期内，乙方在上述经销地区所作广告宣传的一切费用，由乙方自理。乙方须事先向甲方提供宣传广告的图案及文字说明，由甲方审阅同意。

Party B shall bear all expenses for advertising and publicity within the aforementioned territory in the duration of this Agreement and submit to Party A all patterns and/or drawings and description for prior approval.

销售合同书篇6

合同编号，____

甲方，_________

乙方，_________

甲、乙双方本着平等互利，共同发展的原则，应诚实信用地进行本合同规定的商业交易的磋商与谈判。应诚实信用地依据本合同在相关商业交易中及在本合同终止或解除后履行必要的协助、通知、保密义务。

甲、乙双方根据中华人民共和国民法典及有关法律、法规规定，本着互利原则，经平等协商达成一致，并按照以下条款签定本合同以资共同遵守。

第一条，合法交易资格的确认，

1、甲、乙双方应在本合同有效期内始终拥有履行本合同规定的商业交易能力，并依据本合同相关条款承担由于某种能力丧失而应承担的法律责任。

第二条产品的数量和计量单位、计量方法

1、产品的数量，_______。

2、计量单位、计量方法，______。

（国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行；国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。）

3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法，________。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收_______。

（产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）

1、产品的交货单位，________。

2、交货方法，按下列第（）项执行，

（1）乙方送货；

（2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；

（3）甲方自提自运。

3、运输方式，_______。

4、到货地点和接货单位（或接货人）________。

（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在合同明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。）

第五条产品的交（提）货期限

（规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）

第六条产品的价格与货款的结算

1、产品的价格，按下列第（）项执行，

（1）按甲乙双方的商定价格；

（2）按照订立合同时履行地的市场价格；

（3）按照国家定价履行。

（执行国家定价的，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。）

2、产品货款的结算，产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。

（用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。）

第七条验收方法________。

（合同应明确规定，1、验收时间；2、验收手段；3、验收标准；4、由谁负责验收和试验；5、在验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等）。

第八条对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到需方书面异议后，应在10天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期；说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。）

第九条乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5、乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

7、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。

第十条甲方的违约责任

1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。

（违约金视为违约的损失赔偿，但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加）

2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金；如果不能提供的，按中途退货处理。

3、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

4、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

5、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

6、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

第十一条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条其它_______。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同自____年__月__日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或签证，应送公证或签证机关）……等单位各留存一份。

甲方，____乙方，___

法定代表人，_______法定代表人，______

地址，__________地址，_________

开户银行，________开户银行，_______

帐号，__________帐号，_________

电话，__________电话，_________

____年__月__日订

化妆品销售合同（二）

甲方（购方），____________________________________

地址，____________邮码，____________电话，____________

法定代表人，____________职务，____________

乙方（销方），____________________________________

地址，____________邮码，____________电话，____________

法定代表人，____________职务，____________

精选阅读

销售合同书

在当代经济不断发展的今天，近年来大家对合同的也是越来越重视。写好一份合格合同范本要注意哪些方面？以下是栏目小编为您整理的一些与您需要相关的资料“销售合同书”，阅读是一种令人愉悦的体验希望我们的阅读之旅能够一直持续下去！

销售合同书

销售合同书篇1

合同编号：___________

甲方(供方)：____________________

乙方(需方)：____________________

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着“诚实信用，平等互利”的原则，经友好协商，签订本合同(含相关附件)。

单位：元

商品名称

规格

剂型

产地

单位

数量

单价

金额

交货日期

审批零售价

协议零售价

金额合计(大写)拾万千百拾元角分整(小写)￥

注：产品数量以送货单为准。

一、质量要求

1.质量应符合国家保健品或食品质量标准和有关规定;

2.保健品或食品须附产品合格证;

3.包装符合国家有关规定和货物运输的要求;

4.甲方应提供产品检验报告等证件。

二、运输方式及运费：

由甲方将货物安全、及时送到乙方指定的到站(便于零担卸货)，其运费由甲方承担。

三、途损：

乙方验货如发现产品短缺、破损时，应提供有效证明，经甲方确认后予以换补。

四、结算方式：

现金结算(款到甲方帐上五日内发货)。

五、换货：

因质量问题甲方予以退换产品，并承担运费。

六、其它约定事项：

乙方要求货发至__________站，提货人_____________

七、联系电话：

_______________________________。

八、违约责任：

如发生纠纷应及时沟通协商处理。协商不成时，双方均可通过甲方属地的诉讼程序解决。

九、一式两份

甲乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后自动生效。

十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

(本合同为经双方认可的合同格式)

甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：________________

地址：______________________地址：________________________

法人代表：__________________法人代表：____________________

签约代表：__________________签约代表：____________________

联系电话：__________________联系电话：____________________

传真：______________________传真：________________________

销售合同书篇2

合同编号：_________

甲方(被代理人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

乙方(代理人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方_________产品的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

一、代理区域

1、乙方的代理区域为：_________地区。

2、代理区域扩大或缩小的条件及方法：_________

二、代理产品

1、乙方代理销售甲方的产品为：_________

2、代理商品种类增减的条件及方法：_________

3、约定新产品(是/否)包括在内：_________

三、代理权限

1、甲方授权乙方为_________地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。

2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。

销售合同书篇3

甲方：_________________________

地址： ________________________

法定代表人：___________________

邮政编码：_____________________

联系电话：_____________________

传真号码：_____________________

乙方：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：___________________

邮政编码：_____________________

联系电话：_____________________

传真号码：_____________________

第一条合同标的

1. 甲方同意同向乙方购买，且乙方同意向甲方出售 ______________(以下简称合同设备)。

2. 乙方负责合同设备的制造、安装、调试工作，由甲方提供必要配合。

3. 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

第二条价格

1. 合同设备的价格(以下称为：合同总价)为：______________(人民币)

第三条付款条款

合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付：

2. 预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。乙方收到甲方支付预付款后合同生效。

3. 交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。

4. 验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币整 RMB 元。乙方收到上述款项后向甲方开具全额增值税发票。

5. 质保金：设备交付满年后，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币。

第四条合同设备的交货

1. 所有合同设备应在合同正式生效后_________周内，(此周应为最晚交货设备的周期)，由乙方负责运至交货地点。交货地点为甲方工厂。

第五条合同设备的检验及验收

2. 合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后_________工作日内进行。双方应指派代表参加检验。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

销售合同书篇4

销售合同书是商业交易中不可或缺的一部分，它扮演着规定买卖双方的权益和责任的重要角色。在这篇文章中，我们将详细探讨销售合同书的内容和其在交易过程中的重要性。

销售合同书通常由买卖双方共同撰写，以规定商品或服务的销售细节。合同书应包含买卖双方的姓名和联系方式，以确保双方能够准确交流。合同书应详细列出销售商品或服务的具体描述，包括数量、质量标准以及交付日期。这些详细的描述可以帮助双方确保交易的准确性和透明度。

合同书还应包含价格和支付方式的具体条款。价格是买卖双方达成协议的核心内容之一，因此必须清晰明了地列出来。支付方式可以是现金、银行转账或其他形式，双方应就支付时间和方式达成一致。合同书还应明确支付方式和时间节点，以确保买卖双方按时完成付款。

合同书还应规定交货方式和时间。交货方式可以是送货上门、物流快递或其他协商一致的方式。交货时间是确保买卖双方满足期望的重要条件，因此必须在合同书中明确指定。这样可以避免延迟交货或未按时交货等问题，保证交易的顺利进行。

在销售合同书中，还应规定商品或服务的包装和运输责任。包装是确保商品运输安全的重要环节，因此必须在合同书中详细描述。运输责任指明了卖方和买方在商品运输过程中的责任分担，包括损坏、丢失和延误等情况。这些细致入微的规定可以帮助双方了解各自的责任和义务，减少纠纷的发生。

销售合同书还包含了终止合同和争议解决的条款。如果出现终止合同的情况，合同书应明确规定终止的原因和双方的责任。争议解决条款可以规定双方在交易纠纷时采取的解决方式，例如协商、仲裁或诉讼等。这些条款的存在可以帮助双方在交易中发生纠纷时解决问题，并降低因纠纷而导致的时间和成本。

小编认为，销售合同书在商业交易中起着重要的作用。它确保双方对商品或服务的销售细节有明确的了解，防止误解和争议的发生。通过详细描述商品细节、价格、支付方式、交货时间、包装和运输责任等内容，销售合同书为双方提供了交易的框架，并规定了双方的权益和责任。撰写一份详细、具体且生动的销售合同书对于商业交易的成功至关重要。仔细编写和审查销售合同书可以确保交易的顺利进行，维护买卖双方的权益，促进商业合作的长久发展。

销售合同书篇5

销售合同书是在商业交易中使用的一种法律文件，用于明确双方之间的权利和义务。它是一份重要的文件，详细描述了商品的买卖价格、数量、交付方式、支付条件以及其他相关事项。在这篇文章中，我们将详细介绍销售合同书的内容和其在商业交易中的重要性。

销售合同书通常包含以下几个要素：买卖双方的身份信息，商品的描述和规格，交货和付款方式，价格和支付条件，以及合同的生效日期和签署地点等。这些要素旨在确保交易的公平、公正和合法性，同时明确双方的责任和义务。

买卖双方的身份信息是销售合同书的重要组成部分。这些信息包括买卖双方的名称、地址、电话号码等，以确保交易的准确性和可追溯性。买卖双方的身份信息还包括他们的法律地位和经营许可证等，以确保双方有合法资格进行买卖交易。

商品的描述和规格是销售合同书的核心内容之一。详细描述商品的特征、品质、数量和交付日期等，以确保买卖双方对商品的认识和预期一致。这些信息也可用于解决潜在的纠纷和争议，同时提供证据支持双方的权益。

交货和付款方式是销售合同书的另一个重要组成部分。交货方式包括货物的运输、保险和验收等程序，以确保货物按时、完好地到达买方手中。付款方式包括金额、支付期限和结算方式等，以确保买卖双方的付款义务得到履行。

价格和支付条件是销售合同书的核心内容之一。明确商品的买卖价格，以及付款方式和条件，以确保交易的经济方面的合理性和合法性。这些信息还包括任何违约的规定和解决争议的方式，以确保交易的合同安全和可执行性。

合同的生效日期和签署地点是销售合同书的重要要素。生效日期是指合同开始生效的日期，签署地点是指合同签署时的具体地点。这些信息旨在明确合同的合法性和签署的有效性，同时提供证据支持合同的执行和强制执行。

销售合同书在商业交易中起到了至关重要的作用。它不仅确保了买卖双方的权益和义务得到平衡和保护，还为商业交易提供了法律依据和合同安全。通过明确和详细地描述交易的各个方面，销售合同书为商业交易提供了透明度、可追溯性和风险管理。

销售合同书是商业交易中不可或缺的一部分。它详细描述了交易的各个方面，旨在保护买卖双方的权益和义务，并提供合同的经济运作和执行的依据。作为一份重要的法律文件，销售合同书对于商业交易的顺利进行起到了至关重要的作用。

销售合同书篇6

上诉人：_________________孟某(一审原告、反诉被告)、男、汉族、19xx年8月2日出生，现住安阳市*3层东户。

被上诉人：_________________韩某(一审被告、反诉原告)、男、汉族、19xx年8月14日出生，住安阳市*11号，系业主(个体工商户)经营地：_________________安阳市路。

上诉人孟某诉被上诉人韩某委托销售合同纠纷一案，因上诉人孟某不服安阳市龙安区人民法院作出的(20__)龙民初字第792号民事判决，根据民事诉讼法第一百四十七条的规定，向安阳市中级人民法院提起上诉。

上诉请求：_________________

一、依法维持安阳市龙安区人民法院(20__)龙民初字第792号民事判决的第一项，即“韩某与本判决生效后十日内支付孟某机销售差价款4000元。”

二、依法撤销安阳市龙安区人民法院(20__)龙民初字第792号民事判决的第二项，依法改判为：_________________被上诉人韩某违约;并依法撤销《经销协议》;被上诉人韩某赔偿上诉人履行协议损失12005.2元和可得利益损失36000元。

三、一、二审诉讼费由被上诉人承担。

事实和理由：_________________

一、一审法院遗漏“确认被上诉人违约”的判决。上诉人在诉讼请求中请求“依法确认被上诉人韩某违约”，一审法院在判决书中认定了被上诉人违约，但是，在判决中未判决确认被上诉人韩某违约，却判决驳回上诉人的其他诉讼请求，这是判决错误和遗漏判决。

二、一审法院在判决书中的“因协议未约定解除条款，本案也不符合法定解除的条件，故对原告要求解除协议的诉求，本院不予支持”的认定是错误的。

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

销售合同书篇7

甲方：___________

乙方：___________

甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠、友好协商的原则，根据中华人民共和国有关法律法规，就乙方承包甲方xx大厦商业部分的销售和租赁达成如下协议条款，供双方共同遵守:

一、合同财产概述

1、物业名称:xx

2、物业位置:xx市xx区xx门内街东四路口东南角

3、物业面积:该物业总建筑面积约为4、8万平方米，其中商业部分(地下1层至地上4层)约为1、7万平方米(以xx市国土资源和房屋局最终批准的房屋销售面积为准)

4、产权性质:所有商业财产的产权

5、物业利用率:商业部分不低于80%。

二、承包方式和范围

1、合同方式:买卖租赁。

2、合同范围:xx商务部分。

三、合同期限和目标

1、合同期限:乙方正式合同期限为8个月，自甲方取得《商品房销售许可证》之日起计算。在甲方取得《商品房销售许可证》之前，乙方组织的内部认购阶段不计入合同期。

2、销售目标:乙方应保证在正式合同期内完成90%的商务部分的销售。

3、如果乙方按期完成合同约定的销售目标，或者合同终止后，如果双方希望继续委托乙方后期销售，可以另行签订合同。

4、在正式合同期内，如甲方增加销售面积，合同期限和目标由双方另行协商。

四、双方的责任

1、甲方履行的职责:

1)保证该房产产权清晰完整，无任何争议，可作为商品房出售和出租。

2)提供与项目立项、进度、质量等相关的证明和资料。；

A、国有土地使用权出让合同复印件；

B、国有土地使用证复印件

C、建设工程规划许可证及其附件复印件；

D、建设工程开工证书复印件；

E、建设用地规划许可证复印件；

F、建筑装饰标准和设备标准等相关资料。

G、其他必要的文件或资料。

3)甲方企业资质证书复印件:

A、营业执照复印件；

B、房地产开发企业资质证书复印件；

4)提供《商品房销售许可证》、《商品房销售合同》和《商品房认购书》原件。

5)提供承包物业的平面布置图、总平面图、立面图、抹灰图、模型、销售房号。

6)办理商品房认购书、商品房买卖合同的审核签字、商品房买卖合同登记、产权登记等手续。

7)在取得该物业正式开业的《商品房销售许可证》前，甲方应办理银行的抵押贷款事宜，并保证在不少于60%的XX年内，有两家以上银行为总贷款规模不低于3、5亿元的购房者提供抵押贷款服务。

8)合同签订后25天内，甲方向乙方提供面积不低于180平方米的现场销售办公室，并保证销售办公室具备用电、市话等基本办公条件。

9)甲方应指定一名总协调员负责联系和协调双方的合作，甲方应指定财务人员收取房款。上述人员的任命和变更应以书面形式进行。

10)甲方应为合同物业商业部分的公共部分提供必要的装修及配套设施，如厕所、通道、柜台等。

11)按约定承担合同物业商业部分的广告费用。

12)在本合同履行期间，甲方不再继续组织或委托乙方以外的第三方以任何形式出售或出租合同房产的商业部分，原委托销售合同继续执行。

13)甲方应履行的其他职责。[!帝国新闻。第2页。乙方履行的责任:

1)乙方应充分、彻底了解甲方对合同物业商业部分的发展理念和市场目标，负责制定《房地产营销总体规划》，并根据合同目标和项目进度制定销售进度计划、销售价格控制表、付款方式及相应的销售策略，提交甲方审议，经审议通过后附于本合同。

2)乙方负责组建完整专业的营销团队，建立销售部门，制定规范的销售程序和组织纪律，培训销售人员，建立销售管理控制体系，确保房地产整体形象。

3)对售楼处和客户拜访区的整体包装提出建议，提交甲方审核后实施。

4)乙方负责通过策划和推广的方式有效提升xx的商业价值，制定各种广告推广活动的计划、方案和预算，报甲方批准后组织实施。

5)跟踪调查区域市场的重点项目、周边项目、类似项目和可能的竞争对手。每两个月向甲方提交一份市场调查报告，共同研究市场对策。

6)积极维护甲方利益。在销售过程中，如果个别客户提出独立于标准商品房买卖合同的补充条款和合理的补充条款，应通过外交途径解决。如不能解决，应认真起草，补充条款应由甲方书面确认。

7)未经甲方许可，乙方(包括乙方所有业务人员)不得擅自向客户做出超出甲方事先约定的任何承诺。如发生此类事件，乙方必须承担由此产生的一切经济和法律责任。

8)乙方应严格按照双方认可的《房地产营销总体规划》进行销售，不得随意给予客户低于甲方确认的销售价格控制表中规定的价格和折扣，如有必要，须经甲方法定代表人或授权客户书面批准、、

9)乙方可根据实际销售情况或市场变化提出调整销售计划，但须经甲方审核确认并加盖公章后方可生效。

10)乙方应在每月5日前通过销售总监向甲方协调员汇报上月的销售报告。

11)乙方负责承包销售楼开发过程中甲方对商品房销售相关事宜的处理。

12)乙方有责任为甲方保守商业活动中的商业秘密，不得向任何单位或个人泄露或泄露销售中的商业秘密。如果发现此类事件，乙方应承担由此产生的一切经济和法律责任。

13)乙方应妥善处理和解决销售现场可能发生的突发事件。异常事件”，有效地控制了局面。

14)乙方负责所有营销人员的工资、交通、住宿和费用，并负责制定销售计划和发放销售佣金。

15)乙方应履行的其他责任。

五、销售计划

1、乙方提交的《房地产营销总体方案》应由乙方承包商签字同意，并在本合同签署后15天内提交甲方盖章确认。经甲乙双方确认的《房地产营销总体规划》作为本合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

2、乙方应根据本合同约定的销售目标和合同期限，研究制定房地产销售计划。该计划应包括根据时间表完成的销售面积和总销售额。

六、销售合同条例

自本合同签订之日起，所有已签订的合同房产商业部分的销售合同均由甲方确认为乙方的销售业绩、、对于甲方或销售部门以外的任何其他人介绍的客户，乙方应按销售部门的规定发放销售佣金或奖金，原签订的合同不视为乙方的销售业绩。乙方代表甲方与客户签订的商品房认购书作为甲方与客户签订正式《商品房买卖合同》的依据。正式的《商品房买卖合同》一经签订，银行按揭付款到位，即代表甲方确认所售房产，同时作为确认乙方销售业绩的依据。客户购买该物业所支付的任何费用应存入甲方指定的甲方账户。

七、售价

1、根据xx商品房销售许可证，合同房产商业部分的平均销售底价为XX0元/平方米。乙方制定的《商业销售价格表》商业部分的平均价格必须高于平均基价。

2、在销售过程中，乙方可根据市场情况调整价格水平，调整范围由甲方确定、、甲方核定的《商业销售基价表》是乙方执行销售价格的底线，即在实际销售中，各地区的销售价格必须高于本表规定的相应基价。

八、合同销售佣金

1、合同佣金提取原则

乙方应根据甲方批准的《房地产营销总体规划》按时完成销售任务，并可根据此原则提取合同佣金。合同佣金根据甲方确认的《商业销售基价表》计算，双方约定乙方实际销售价格高于销售基价的部分为溢价部分，乙方合同佣金根据溢价部分的收入状况计算。

2、合同佣金提取率

如果乙方的实际销售价格高于《商业销售底价表》中规定的相应底价，甲乙双方同意乙方按保费收入的15%提取合同佣金。

3、合同佣金的支付方式:

1)甲方根据乙方销售产生的保费收入金额计算实际应支付的合同佣金。乙方应于每月5日前向甲方申请当月应付的合同佣金。经甲方确认后，甲方应在提出申请后5天内向乙方结算货款，结算比例为实际应付合同佣金的20%。合同佣金的剩余80%由甲方根据乙方的销售业绩分阶段支付给乙方作为佣金余额。当月支付的合同佣金主要包括销售部门的基本人事费用和办公费用。

2)当乙方完成的销售面积达到合同总面积的70%时，乙方应向甲方申请支付佣金余额。乙方向甲方提出申请并经甲方确认后，甲方应在提出申请后5天内向乙方结算货款，结算比例不低于实际应付合同佣金的50%。

3)当乙方完成的销售面积达到合同总面积的80%时，乙方应向甲方申请支付剩余的合同佣金余额。乙方向甲方提出申请并经甲方确认后，甲方应在提出申请后5天内向乙方结算货款，结算比例不低于实际应付合同佣金的70%。

4)乙方在合同期内完成本合同规定的销售任务后，向甲方提出申请并确认，甲方根据客户签订的《商品房销售合同》及银行按揭付款到位情况，在提出申请后20天内与乙方结清所有合同佣金。

九、营销策划费

本合同签订后15天内，乙方应向甲方提交主题商业计划书，包括以下部分:1。商业投资促进计划。2、商业实体推荐方案。3、业务划分和主题划分方案。4、装修要点经甲方盖章确认后实施、、该方案的策划费用为30万元，包含在营销费用中。

十、广告传播和促销活动

1、甲方同意承担(350万)营销费用，包括广告宣传和促销活动，并根据乙方提交并经甲方确认的每月项目广告和促销计划表按时足额支付、、

2、根据项目的整体市场目标、营销计划和实际销售情况，甲乙双方共同制定广告传播策略和具体方案，由甲方委托专业广告公司完成。

3、乙方可根据销售情况及时组织项目推广活动，并负责推广活动的主题创意、方案策划、成本预算及组织实施。实施方案需经甲方批准，推广费用由乙方提前支付。当销售面积超过50%时，甲方将预付给乙方。

4、乙方不得以广告和促销计划未经甲方批准为由，要求甲方免除销售进度缓慢的责任[！帝国新闻。Xi。纳税

买卖合同财产产生的税费，由双方财务人员按照各自的职责进行结算。

十二、违约和终止协议的责任

1、1、如甲方未能按本合同相关条款的约定按时支付乙方的合同佣金和销售佣金，每延迟一天，甲方应承担应付金额万分之四的违约金。逾期三个月仍未付款的，乙方有权单方面解除合同，并保留追回损失的权利。

2、在乙方正式签约期间，如因乙方原因导致乙方连续三个月未能按销售计划完成销售任务，则视为乙方严重违约、、甲方有权单方面终止本合同，取消乙方的承包资格。乙方全权负责此期间发生的销售费用和广告宣传推广费用。乙方同意赔偿甲方500万元人民币的损失，并承担客户索赔的损失。

2、3、自本合同签订之日起，如因非乙方违约导致甲方单方面解除合同，或因甲方严重违约导致合同终止或无法继续履行，甲方同意赔偿乙方损失人民币100万元整。

十三、未完成的事情

本合同未尽事宜，双方可通过友好协商另行约定，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十四、适用法律和争议解决

1、本合同的效力、订立、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。

2、在本合同履行过程中，双方如有任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

十五、不可抗力

本合同签订后，《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》与“不可抗力”如果本条款中规定的事实发生，使本合同无法继续履行，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起十日内以信件或传真方式通知另一方。同时应提供项目所在地相关部门出具的证明文件，以及相关“不可抗力”应执行条款中规定的合同处理措施。

十六、协议变更

1、如果合同的任何一方认为有必要变更本合同，应在征得另一方的一致同意后，以书面形式进行变更。

2、在合同中，只有任何一方认为本合同的履行已经变得不必要或不可能，经双方协商一致，本合同可以解除。

十七、《协定》生效

本合同经双方代表或授权代表签字并由甲方盖章后成立、、

甲方：___________乙方：___________

日期：___________日期：___________

销售合同书篇8

甲方：上海金运服饰有限公司

乙方：

根据平等自愿，互惠互利的原则，双方协商经销协议如下：

一、甲方授权乙方在经销莱珂服饰。

二、甲方以商品全国统一零售价的4.5折作为乙方结算价，并开具增值税发票。运费由乙方负担，甲方代办运输手续。本市内运输由甲方承担。

三、乙方自行看样定货，发货后不作退换货处理。如有质量问题，货到三天内通知甲方，并发回给甲方鉴定，过期不再处理。

四、乙方在该地区经销期间，应维护甲方的品牌形象，不得损害甲方的利益，做好优质服务、售后服务工作。

五、甲方授权期限为半年，经甲方对乙方销售业绩考核，再协商制定续签手续，或转为连锁经营点。

六、如有下列情况，甲方不需经乙方同意，可以终止本协议，并且由乙方自负一切责任：

1、有违反本协议之事的行为。

2、不能及时给付货款。

3、提供畅销产品，供同业仿造。

4、对外促销等广告，未经甲方事先同意而实施。

5、乙方违反以上条例，经口头劝告无效，再发书面通知限期改正，如还不思改过，经甲方信函通知乙方终止本协议。

七、协议期满，自动终止双方义务。

八、协议期间，如有异议，双方协商解决。如双方协商不成可在签约地点处所管辖法院提出诉讼。

甲方：上海金运服饰有限公司乙方名称：

地址：上海市浦东金桥金东路258号地址：

电话：58990200电话：

法人代表：店铺面积：

签协人：店铺地址：

签协人：

签约地点：

签约日期：年月日

乙方运输方式：

运输送达地点：

邮编：

销售合同书篇9

供货方：______

需货方：______

签订______日期：______

签订地点：______

合同编号：______

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经双方协商一致签订本合同，共同遵守如下条款：______

品名规格单位数量单价(含税)金额备注

复方南板蓝根片100__400件

复方感冒灵片100__400件

牛黄解毒片12__30__100件

合计

双方遵守的条款如下：______

第一条：______供X与需方具体交易的药品名称、规格、数量、价格见附表。

第二条：______需方及时向供X提出购进数量，付清货款，款到供X账户后发货。

第三条：______由供X送货到需方仓库，运费由供X负责。

第四条：______药品交易价格按双方商定的执行，但长期合作交易过程，如遇市场发生重大变化或原辅料大幅涨价，供X有权对交易价格同需方重新商定。

第五条：______货到后由需方验收接货。如因货物品种、数量等有异议的，必须在到货5______日内提出。遇此种情况，由双方商量补救措施及解决办法。

第六条：______因需方无正当理由拒接货物，或因需方仓储保管等原因，造成货物毁损的，供X不负责赔偿。

第七条：______需方中途退货的，必须赔偿供X药品价值，运输费用等经济损失，并支付退货物总价值5_______%的违约金。

第八条：______供X应及时提供相关经营资料给需方

第九条：______供X的药品必须符合有关技术标准和质量标准。药品的质量责任条件和期限，按《中华人民共和国药品管理法》执行，因质量问题造成损失的由供X承担。

第十条：______其他约定事项。

第十一条：______如有纠纷，由双方协商解决。协商不成的，可向供X所在地人民法院诉讼解决。

第十二条：______本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章之______日起生效。未尽事宜可另行补充签订，希望双方共同遵守。

供X单位：_____________需方单位(章)：_____________

注册地址：_____________注册地址：_____________

法定代表人：_____________法定代表人：_____________

邮编：_____________邮编：_____________

日期：_____________日期：_____________

销售合同书篇10

甲方:_______

乙方:_______

甲方委托乙方设计制造。根据平等互利的原则，双方经友好协商，达成如下协议:

一、设计和规格要求:

1.乙方应根据甲方提出的设计要求设计样品..

2.u盘外观用金属外壳折叠。

3.容量16G。

二.版权保护声明

文字、LOGO及相关LOGO等基础资料由甲方提供，乙方不承担相关版权和校对责任。如有版权纠纷，甲方负责解释和处理。

本协议完全履行后，设计方案的版权归甲方所有，甲方拥有最终处置权。乙方不得单独使用。

三.具体产品要求和价格:

1.外包装为金属盒，外观为激光雕刻LOGO及甲方提供的相关文字标志..

2.u盘

成品尺寸:

号码:

单一价格:

小计:元

3.附件

合计:元

四、生产周期和质量保证时间:

1.乙方的设计草案必须经甲方批准和签署，乙方不得擅自修改甲方确认的样图。数码打样经甲方签字后才能投入批量生产..

2.乙方签订合同后，七个工作日内完成成品。

3.乙方应确保该产品符合国家相关产品质量标准和安全标准。如有质量问题，乙方应承担相应的保修责任。

五、付款时间和方式:

1.支付方式:制作费一次性转账支付。

2.付款时间:合同签订后，甲方支付制作费人民币(大写金额:)。

六、违约责任:

1.合同签订后，双方应全面履行，如有违约，按《中华人民共和国合同法》处理。

2.如果乙方的设计不符合甲方的要求，乙方应根据甲方的要求重新设计，直至最终得到甲方的`批准，所需费用由乙方承担..

3.如乙方未能按协议要求按时完成成品生产，每延误一天，乙方应向甲方赔偿总费用的千分之一。

4.如甲方未能按合同时间付款，乙方有权每延误一天向甲方收取总费用的千分之一。滞纳金之一。因甲方责任造成的经济损失由甲方自行承担。

七、本协议未尽事宜，由双方协商解决，如有争议，提交北京仲裁委员会仲裁。

八、本协议共2页，一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______

代表签名:_______代表签名:_______

签署日期:20_______签署日期:20_______签署日期

销售合同书篇11

合同号：（）

甲方： ______________________ 乙方：_______________________

地址：_______________________ 地址：_______________________

电话：_______________________ 电话：_______________________

传真：_______________________ 传真：_______________________

联系人：_____________________ 联系人：_____________________

依据《____________________》及《知识产权法》相关法律规定，甲乙双方根据实际业务需要，经友好协商达成合同条款如下：

一、甲方购买乙方软件，具体内容和价格如下：

单位：人民币

名称

用户数

单价（元）

数量(套)

总额（元）

_____电脑监控系统软件

合计（大写）：人民币：

甲方：____________________ __________________（盖章）

乙方：____________________

__________________（盖章）

开户行：__________________

户名：____________________

帐号：____________________

________年________月____日

产品销售合同(精品8篇)

产品销售合同篇1

甲方(被代理人)：________________

乙方(代理人)：________________

甲乙双方本着友好自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方将销售代理甲方_____________产品的相关的事宜，订立了以下合同条款，以资共同恪守履行。

一、代理区域

1、乙方的代理的区域为：_________________地区。

2、代理区域的扩大或缩小的条件及方法：_________________

二、代理产品

1、乙方代理销售甲方的产品为：_________________

2、代理商品种类增减的条件及方法：_________________

3、约定新产品(是/否)包括在内：_________________

三、代理权限

1、甲方授权乙方为_____________地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。

2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。

3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方将取消其代理资格，本合同将自动终止。

4、乙方在代理经营甲方产品的同时，必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。否则甲方有权追究乙方的违约责任。

5、对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。

四、代理期限

1、本合同的代理期限为_____________年，从本合同签订之日起至_____________年_____________月_____________日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。

2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前_____________个月向甲方书面提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。

3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约：_________________

(1)较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为;

(2)已经向甲方支付了到期的全部款项;

(3)签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件;

(4)同意向甲方支付_____________元的续约费;

甲方：_____________

乙方：_____________

____年____月____日

产品销售合同篇2

甲方：__________________________

乙方：__________________________

甲乙双方在保证________________品牌的基础上，本着相互支持、共同发展的目标，并充分认识到双方利益的一致性，共同促进事业发展为宗旨。乙方作为甲方正式授权的_________总代理，双方就____________等产品的销售事宜，达成如下协议：

一、授权产品及市场和结算价

1、甲方授权乙方在_________全权代理经营________________等系列产品(以下简称“授权产品”)。

2、甲方承诺给乙方的价格每套按出厂总价的_____%进行结算，报价见附件(甲方提供的产品报价表)。

二、乙方销售承诺

自本协议书签订之日起，乙方即成为甲方“授权产品”总代理。乙方承诺：

在______年_____月_____日至______年_____月_____日之间对________________产品销售，结算价销售总金额为________________以上。

三、乙方销售奖励

乙方销售总金额完成______可享有奖励_____%;

乙方销售总金额完成______的部分可享有奖励_____%。

四、有下列情形之一的，甲方有权立即终止乙方代理资格：

1、经甲方确认，乙方无能力拓展甲方产品在该地区的市场占有量;

2、乙方在授权地区以外销售授权产品;

3、乙方冒用授权产品的商标;

4、乙方进行有损授权产品及商标信誉的活动;

5、乙方对甲方造成重大经济损失的，损失部分甲方有权在乙方的货款或奖励中扣除及至其它方式;

6、乙方连续6个月内没有完成任务;

7、甲方要取消乙方总代理资格(上述第5条中所含情况除外)，需提前一个月以书面方式通知乙方。

五、甲方的权利

1、有核定市场零售价和指导乙方给核定区域内下级代理商供货价额权利;

2、甲方有对乙方违反市场规范或损害甲方及甲方其他代理商权益行为的处置权利;

3、有收集乙方市场调查、广告宣传材料、销售工作总结的权利;

4、指导促销活动方案和召集必要的工作会议的权利;

5、有对乙方销售业绩和相关工作进行检查、监督、考核、处罚的权利。

六、甲方的义务

1、为了维护乙方区域代理的权益，不得直接供货于授权地区内的非授权客户;

2、保障向乙方提供合格产品及包装，并按时发货;

3、负责提供乙方正常销售所需的相关文件;

4、协商代理商处间的市场冲突;

5、甲方依据乙方出货情况及市场变化情况，确定调整价格时给予价格保护的范围;

6、甲方应向乙方提供产品宣传资料及技术人员培训和相关技术培训。

七、乙方的权利

1、享有本协议规定区域内所代理的产品的独家代理权利及要求对此权利进行保护的权利;

2、享有甲方货源紧俏时优先供货的权利;

3、享有所代理的产品改进意见反馈和新产品开发进度的知情权。

八、乙方的义务

1、乙方不得进行任何有损所授品牌信誉的活动;

产品销售合同篇3

甲方：____________

乙方：____________

甲、乙方本着平等、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下苗木购销协议：

一、合同的标的、规格、数量、价格

甲方销售“__”牌苗木给乙方，具体数量、规格、价格见下表：

说明：本合同苗木的销售价是上车价，起苗和包装费由甲方承担，运输和卸车费用由乙方承担；________________

二、质量要求

甲方所提供的苗木质量须达如下标准：

①根须发达，须根多；

②苗木健壮，树冠匀称；

③无检疫病虫害；

④没有严重的机械损伤；

⑤包装要求应符合行业的一般标准。

三、付款方式

本合同签订生效后当场收清苗木款及运费。

四、交验货时间及地点

交费地点：种植基地所在地大货车可至的公路边。交货时间：______年____月_____日前。

五、双方的权利和义务

1、甲方应按合同规定的时间和质重，提供给乙方所需的苗木，保证不提供假苗。

2、乙方在本合同规定的提苗期限内不提完所有的苗木，则甲方有权自行处理剩余苗木。

3、乙方在按合同的规定按时支付苗款的前提下，有权要求甲方按合同的规定按时提供所需的苗木。

六、违约责任

双方均应按合同的规定认真履行各自的义务，如有违约，则违约方须向另一方支付本合同总价50％的违约金。

七、免除责任

双方在合同的履行过程中，如遇不可抗力，致使合同不能履行或不能全部履行的，可免除违约则任，但遇不可抗力的一方应在遭遇不可抗力后的七个工作日内及时通知另一方，以免造成更大的损失，如贻误通知，贻误通知一方需对因贻误通知而给另一方造成的损失承担赔偿责任。

八、纠纷的解决

如在合同履行过程中发生争议，双方应本若实事求是的态度友好协商解决，如协商不成，则交有管辖权的法院通过诉讼解决。

九、本合同自双方签字、盖章后生效，壹式贰份，双方各执壹份。

甲方：__________法定代表人：________________代理人：____________电话：____________签约时间：____________

乙方：________________法定代表人：________________代理人：________________电话：____________签约时间：________________

甲方：_________

乙方：_________

第一条软件名称、数量、价格_________。

第二条甲方保证光碟的质量，若因光碟质量问题引起的软件不能使用，甲方保证免费给乙方更换或退回。

第三条软件的版权归甲方所有，若因软件版权引起的纠纷或损失，由甲方承担所有责任。

第四条结算方式，按代理价，乙方先付款给甲方，甲方确认汇款到位后，七日内用ems特快专递方式按定货数量把软件发给乙方。

第五条代理合同终止后，未售出并且是没有启封的的软件乙方无条件退给甲方，甲方按原代理价退还相应的款项。

第六条权利保障：乙方以银行或邮政汇款有效汇款票据及本合同作为乙方权利的保障，甲方凭邮局有效发货票据作为甲方履行协议的凭证和保障。

第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向_________人民法院起诉。

第八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________

_________年____月____日

________年____月____日

产品销售合同篇4

甲方：

乙方：

一、甲．乙双方基本资料

1．甲方店名：2．乙方店名：甲方经营地址：乙方经营地址：甲方联系人（电话）：乙方联系人（电话）：甲方办公电话：乙方办公电话：

二、授权和结算方式

1．甲方授权乙方为xx

3．乙方作为甲方授权经销商将严格依照本协议条款所规定的义务执行，为此乙方向甲方缴纳 8000 元保证金，如违反本合同条款，甲方可在乙方保证金中扣除。

2．付款方式：款到发货。

3．乙方采取承包方式接收甲方在靖州新华书店的货物（含产品及销售物料）,实物折成现金,乙方需在接收库存前先将承包所需现金汇到甲方指定帐户。

4．货款结算依据新华书店的操作由新华书店收银，再由乙方同甲方结算销售货款。

三、调价补差与淘汰政策

1．甲方对所发货物承担“调价补差”的义务，即甲方调整批发价格时，对乙方库存产品应补足差价，乙方应在甲方规定的时间上报调价机型库存产品条码等相关信息，否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

2．甲方根据长沙上级公司政策相应承担“淘汰清零”义务，即甲方宣布某款产品淘汰时，甲方可按当前价格收回乙方库存的该款产品，乙方应在甲方规定时间内将淘汰产品退回甲方指定地点，否则，由此造成的损失由乙方全部承担。如长沙公司对淘汰产品的政策有变动，依长沙公司文件精神执行。

四：市场维护与违规处罚

1：乙方因违规被甲方处罚，乙方必须接受处罚。

2：甲方制定统一的市场指导价，乙方应按照甲方规定的价格执行。

3：乙方在未得到甲方授权情况下不得从事甲方授权产品之任何形式的批发经营。4：乙方不得以任何形式经营同类产品，否则取消代理权。

5：乙方不得以任何方式窜货，即乙方只能在指定经销点销售甲方提供的货品，如发现乙方有跨区销售(含网上销售)。按提货价格的10倍/台罚款。

6：乙方对使用甲方品牌产品的顾客必需无条件提供优质的下载、升级等售后服务。如有投诉按300元/次罚款。

7：宣布淘汰就地包销的产品，不得以任何借口及方式退、换货。

五：销售服务与市场推广

1：甲方按照广东步步高电子工业有限公司的有关规定。承担步步高教育电子产品的售后服务工作（具体内容见产品保修卡）；乙方退回坏机必须经售后检测贴标后才可更换。

2：甲方根据乙方的销售和实际情况为乙方提供销售支持，广告宣传，人员培训，促销活动等；乙方须配合甲方的相关工作。

3：广告费核算按提货金额1%计算，每月广告费使用情况由公司文员以报表方式传到各经销商邮箱核对，广告费每年度结算一次，如是正数结存下年使用，如为负数直接冲现金。

4：由甲方统一制作的门头、广告牌、灯箱等广告形象用品，乙方不得单方面覆盖和拆除。

5：乙方保证步步高产品必须陈列于最显眼的位置确保第一注目率。

六、协议期限与终止

1．甲、乙双方如需终止协议时，双方应结清往来账目，在乙方没有违反本协议所规定的条款的前提下，甲方返还乙方全部保证金。

2．清退产品按当前批发价收回乙方库存（不含淘汰的产品），乙方库存货物如有损伤或配件缺失，甲方将相应扣减退款金额。

2．本协议有效期，自年月日起至年月日止。

3．本协议未尽事宜，双方协商解决。

4．本协议一式两份，甲乙方各持一份，甲乙双方代表签字（盖章）后生效。

甲方签字：乙方签字：

（盖章）（盖章）

年月日年月日

产品销售合同篇5

编号：_______________

农民（甲方）：______

收购方（乙方）：______

签署时间：______

签名时间：______

为促进贻贝产业健康发展，使养殖户和经营者共同发展，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议：

1·数量：甲方应保证其养殖的（根）新鲜贻贝出售给乙方··

二·规格：甲方提供的贻贝规格应符合乙方要求··

三、价格：跟着市场走。但为了保护乙方种田积极性，双方确定最低购买保护价为人民币/公斤

四·交货方式：乙方前往甲方养殖的海域或甲乙双方约定的购买地点··

五、检验方法：按质量要求现场验收，边采购边检验。

不及物动词结算：乙方应在收到贻贝之日起一个月内完成结算。

七·合作：如遇台风等自然灾害，乙方应根据自身能力协助甲方采取相关措施。如因台风提前采收的贻贝规格不符合要求，乙方应尽力采购，双方协商价格。

八·违约责任：如甲方未按要求履行本合同，乙方对其未来养殖贻贝的收购（包括台风季节的合作）不承担责任；乙方延迟支付货款的，应按每天货款延迟部分的百分比向甲方支付违约金。

九·争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生争议，可通过协商解决或向有关部门申请调解。协商或调解不成的，双方同意采用下列第1种方式解决争议：

（1）提交舟山仲裁委员会仲裁。

（二）依法向人民法院起诉。

十、本合同自双方签字之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份。

十一、其他商定事项：______

农民（签名）：______买方（盖章）：______

法定代表人（签名）：______

产品销售合同篇6

甲方：_________

乙方：_________

第一条软件名称、数量、价格_________。

第二条甲方保证光碟的质量，若因光碟质量问题引起的软件不能使用，甲方保证免费给乙方更换或退回。

第三条软件的版权归甲方所有，若因软件版权引起的纠纷或损失，由甲方承担所有责任。

第四条结算方式，按代理价，乙方先付款给甲方，甲方确认汇款到位后，七日内用ems特快专递方式按定货数量把软件发给乙方。

第五条代理合同终止后，未售出并且是没有启封的的软件乙方无条件退给甲方，甲方按原代理价退还相应的款项。

第六条权利保障：乙方以银行或邮政汇款有效汇款票据及本合同作为乙方权利的保障，甲方凭邮局有效发货票据作为甲方履行协议的凭证和保障。

第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向_________人民法院起诉。

第八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方（卖方）：_________

地址：_________

法定代表人：_________

邮编：_________

乙方（买方）：_________

地址：_________

法定代表人：_________

邮编：_________

甲、乙双方经友好协商，同意签订本合同，并就如下条款达成一致：

1．商品名称：_________

2．品质／规格：_________

3．单位：_________

4．数量：_________

5．总额：_________

6．产地：_________

7．装运

7．1装运时间：_________

7．2装运地：_________

7．3最终目的地：_________

7．4货运单位：_________

8．支付条款

8．1选择：_________（①银行汇款②邮局汇款）

8．2选择：_________（①乙方直接汇入甲方指定银行帐户②乙方将货款汇入_________网帐户，_________网收到乙方收货通知后将货款支付给甲方）

8．3选择：_________（①先付款后发货②先发货后付款）

9．交货条款

9．1根据上述8款选择的付款方式，乙方应承担汇款发生的相关银行费用。

9．2根据上述8款选择的付款方式，乙方应承担货运发生的一切费用。

9．3甲方应承担货物因不充分或不适当包装造成的货物损害或灭失的责任。

9．4甲方应在发货后_________工作日内向乙方或委托_________网向乙方发出发货通知。

9．5乙方在到货日两天内有权利提请退货，但必须承担退货产生的一切费用，此外还将提取货款的_________％支付甲方作为赔偿。到货日以运输单位到货凭据为准。

9．6乙方在到货日两天后不得退货，到货日以运输单位到货凭据为准。

9．7如果甲方因自身原因未能按合同规定按时交付所有或部分货物（包括达成一致的文件），则应向乙方支付罚金、罚金应按迟发货物每3天收取迟交货物总金额的_________％计算，少于3日应视为3日。

10．终止合同

除非另有规定，本合同在下述任一情况下终止：

（1）通过双方共同书面协议；

（2）如果另一方完全因其责任在合同规定的时间期限内未履行其义务，程度严重，并且在收到未违约方的.书面协议后_________日内未能消除违约影响或采取补救措施，在此种情况下，非违约方应给另一方书面通知来终止合同。

11．仲裁

因本合同而产生的或与本合同有关的所有争议应最终通过仲裁来裁决，排除有通常的法院对争议作出判决。

12．您下载、阅读本合同，即表示您已了解“_________网”的交易须知，签署合同即表示您接受“交易须知”中的一切条款。

甲方（卖方）（公章）：_________ 乙方（买方）（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

产品销售合同篇7

需方(甲方)：

供方(乙方)：

经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，满足甲方用于技防工程设施的需要。订立合同如下：

第一条甲方向乙方订货总值为人民币13200.00元。

第二条：订货明细( )

第三条：甲方定货价格享受乙方的工程优惠价格，乙方向甲方提供符合《国家安全防范强制性认证》质量标准的技防产品，对非人为损坏产品，一年内免费更换，两年内免费维修(收取材料费)。本合同售后技术支持响应时间48小时内。

第四条：本合同签定后，乙方即组织生产，并保证在15日内安排发货。在甲方指定地点交货，甲方验收货物后付合同总额的90%，产品系统调试开通，经技防验收合格后，甲方必须30日内一次性付清余款，甲的付款方式可采用银行汇票及现金结算。逾期付款的，乙方将按银行贷款利率收取利息和滞纳金，并有权对在合同有效期内的系统产品进行处理。(特别约定除外)

第五条：甲方产品安装到位，由乙方先行对系统进行检测确认系统可以正常使用后，经相关部门和技防验收合格后，甲方才能正式使用该系统，本合同第四款即开始生效。若甲方未经检测和乙方同意前擅自使用该系统，造成系统瘫痪和一切后果由甲方自行承担，均与乙方无关。

第六条：乙方同意为甲方免费培训安装产品的技术人员，并在必要时提供技术支持与服务。同时提供符合产品说明书所描述的性能产品，不接受对产品性能的更改。

第七条：本合同一经签订，即具有法律效力。如单方面终止履行(除法律规定不可抗因素外)，违约方须一次性向另一方赔偿合同金额的20%作为违约金。在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第八条：本合同一式贰份自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款全部结算以后作废。

第九条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，经由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

产品销售合同篇8

甲方：________________________________

乙方：_________________________________

第一条乙方提供的产品及费用清单

产品名称

模型设定

量

单价(元)

合计(元)

总金额(大写)

第二条包装:乙方应按国家标准包装。因包装不当造成的任何损失由乙方承担..

第三条交货日期:自本合同生效之日起至验收合格之日止_____天。

第四条交货地点和方式

1.交货地点:_______________________________。

2.交货方式:乙方将货物交付至甲方指定的目的地..货物交付至甲方指定的目的地时，乙方负责办理包括保险和仓储在内的一切事宜，相关费用已包含在合同总价中。

第五条支付条款

1.本合同生效后，甲方应在个工作日内向乙方支付合同总价的%作为预付款；

2.甲方接受乙方提供的产品后，乙方应开具合同总价的全额销售发票，甲方应在______个工作日内支付本合同的全部余款。

第六条质量保证和售后服务

1.乙方承诺，甲方提供的产品质量具有可追溯性，产品质量保证期为________________________________________________________

2.在产品质量保证期内，如有产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修或更换；如果甲方人员因使用不当而无法正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但甲方应承担乙方人员的差旅费和材料费。

第七条合同的变更

本合同条款的任何变更或修改应由双方以书面形式签署。变更内容与本合同具有同等法律效力(修改部分除外)。

第八条违约责任

在合同履行过程中，如乙方延期交货，甲方延期付款，双方将按未交货/未支付合同价款之日的____%承担违约责任。

第九条争端的解决

凡因执行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。友好协商不成的，各方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条合同生效及其他

1.本合同自双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户时生效..

2.本合同正本一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

3.本合同如有未尽事宜，由双方协商后补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

甲方:(盖章)___________

乙方:(盖章)____________

授权代表:________________________________

法定代表人:__________________________

邮寄地址:________________________________

电话:________________________________

传真:_____________________________________

开户行:_______________________________

账号:________________________________

日期：________________________________

产品销售合同

随着经济的快速发展，很多地方都离不开合同。要如何使合同写得清晰简短？或许阅读“产品销售合同”能解决您一些疑问，仅供您在工作和学习中参考，具体决策请自行判断！

产品销售合同(篇1)

产品销售代理合同范文1

甲方：公司法定代表人：地址：电话：传真：

乙方：公司法定代表人：地址：电话：传真：

甲、乙双方经过友好协商，以自愿、平等互利为原则，就乙方经销甲方“哈密大枣汁”系列产品，双方达成如下协议：

1、甲方是“哈密大枣汁”系列产品的生产商，乙方是销售商;

2“ 哈密大枣汁”系列产品包括：

3 甲方供货价格分别为：

4 付款方式：乙方订货量低于元的，甲方可以先发货，乙方收到货物后十日内乙方必须将货款全部支付给甲方;乙方订货量高于元的，乙方应先将货款全部支付给甲方，甲方收到乙方货款后日内给乙方发货;

5 交货地点：

6 运费承担：

7 乙方做为甲方的销售商，应尽销售商的责任，对甲方的产品在市场上的销售策略、市场销售推广、营销策略全权负责，尽最大努力将甲方产品售进所在区域内的所有的大、中、小型零售客户和乙方以下的一级、二级批发客户，需达到A、B店100%覆盖率，批发店80%的覆盖率，如有新的A、B店的诞生也应及时接洽和供货，并确保不出现缺货现象。甲方也应保证供应足够的产品资源;

8 产品的品种、型号、规格、包装由甲方决定，乙方针对市场需求有信息反馈与改进意见的建议权，;

9、运输，运输方式及其运输费用：甲方负责将货物送到乙方销售区域内指定地点，乙方负责货物到货时的装卸及入库、清点、核对等义务;

10、货物的残缺及退换：乙方在验收时发现货物短少或包装上有缺陷，导致影响货物销售，应在送货单上注明，并请送货的部门签名作证并在收到货物十日之内以书面形式通知甲方，并提供有关单证给甲方，以便甲方了解情况或向保险公司或承运部门索赔，如乙方没有注明所收获物的毁损情况或不履行提供相关单证义务的，甲方视所供货物数量、质量、包装乙方均无异议且全部符合要求;

11、如发生产品质量问题不能销售时，经甲方质检部门检验并出具证明，凭有关证明由甲方为乙方换货，换货一般三个月统一进行一次，具体日期另行通知。对于由于乙方保管不慎或保管不符合食品规定而导致的质量问题，甲方不予退货或者换货;

12、甲方对市场价格有决定权，乙方有义务将市场价格动态信息对甲方进行反馈，

13、为鼓励乙方积极销售甲方产品，乙方的订货量达到时甲方可以按照乙方订货量的%免费提供货物给乙方作为市场推广的费用支持;

14，乙方应保持甲方产品所有规格两个星期的警戒库存，当库存量达到警戒库存时，乙方应及时通知甲方发货;

15、甲方有权要求乙方进行库存有效增减，

16、合同的变更及终止

1、经友好协商，甲、乙双方可以变更合同，变更条款可附于本合同;

2、乙方连续六个月不能达到乙方营销策划书的营销要求时，甲方有权终止合同;

3、本协议期满后，由双方协商是否续签本协议;

17、违约责任

1、对于甲乙双方的以下行为，可随时中止或终止本合同;

乙方超过规定的付款期限未支付给甲方货款的;

乙方订货后，甲方未按乙方要求发货，经乙方与甲方沟通后仍未发货的;

乙方连续六个月未完成提供给甲方营销计划任务量时;

甲方未经乙方允许，在乙方销售区域内进行销售活动行为时;

甲乙双方经营遇到巨大困难或者管理发生实质性变化，如有他人承包、可能破产，导致甲方或乙方的权利无法得到保障时;

2、本合同发生争执或争议时，双方以友好协商的方式解决，协商不成时，可申请仲裁或通过有效法律途径解决争议;

附则：

1、本协议有效期：自合同签订之日起至年月日止;

2、本合同一式二份，双方各执一份，签名盖章后即生效。

3、乙方收货人员确认书是本合同的附件;

4、乙方的营销计划书是本合同的附件;

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

产品销售代理合同范文2

甲方：

乙方：

一、经甲乙双方友好协商，在平等、自愿、诚实、信任、互利的基础上，根据中华人民共和国有关法律，就乙方加入甲方( )销售连锁组织，建立( )销售点，达成一致合同如下，共同遵守。

二、甲、乙双方在合同期限内各自承担自己的民事责任，相互之间无产权及归属关系，但必须按照甲方的统一模式进行管理，乙方在其加盟店中所代理的商品只能是甲方的产品。

三、甲方的权利义务

1.甲方有权利要求乙方维护( )企业形象、商标、品牌及相关资料的完整。

2.甲方有权对乙方不履约的行为提出质疑和采取终止合同。有权象法院提起诉讼。

3.甲方为乙方免费提供技术培训和咨询。

4.甲方为乙方提供质量合格的设备及耗材的相应文件文件，尽可能为乙方提供便利服务。

5.甲方为乙方提供区域保护，每个区域只做一家加盟，以保护乙方的利益。

四、乙方的权利义务

1.获得区域经营甲方指定的产品的权利、商号及管理制度的使用权。

2.乙方提供在当地工商部门核准经营的相关文件和本人身份证明。

3.乙方于签约后一次支付配货押金元、实际金额为人民币作为加盟定金(乙方违约此定金不退换)，余额元人民币在签约后天一次付清，合同才正事生效。配货押金按年销售返款达元以上可以退还元的标准，直到各级加盟店押金退完为止。

4.乙方销售上述产品时仅限第一项约定的区域范围内，其零售价上下浮动不得超过甲方零售价的，批发价不得出售。如果乙方超过区域销售，一经查实，甲方可以将产品收回，并处以罚款。

5.乙方必须积极配合甲方的定期或者不定期的对账工作，并将每个月营业情况反馈给甲方。

五、产品的收发货及费用

1.甲方发货实行款到发货，按照订单或汇款单发货。

2.产品采用乙方委托甲方代办方式，托运费由乙方负责。

3.乙方应该3天内对产品进行验收，验收以甲方发货单为准，如有少发、错发情况，附在发货单上传回甲方核查补发，如果无误，乙方签收，将单据传回甲方。如甲方在货到乙方10天后没有受到未收到乙方单据，则视为该批货物全部验收入库。

4.乙方须退还所购产品，如属甲方质量问题，甲方负责免费调换;如属乙方自行换货，如包装不影响再销售，乙方需承担折扣价后30%的包装运费。

六、遇到本合同未尽事宜，由甲乙双方通过协商另行补充条款，作为合同不可分割的部分，且与本合同效力等同。

七、本合同甲、乙双方代表签字即生效。本合同一式两份，双方各执一份，如果发生争议，协商解决，协商不成的，可向( )仲裁委员会申请仲裁或( )人民法院提起诉讼。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

产品销售代理合同范文3

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

甲、乙双方经友好协商，以自愿、平等互利为原则，就乙方代理甲方生产的系列产品预订业务，根据《中华人民共和国合同法》，双方达成如下协议：

一、总则

1、甲方是产品的供应商，乙方是代理商。

2、甲方负责生产及配送，乙方负责进行广告宣传，接受消费者预订，并将预订信息反馈给甲方，甲方根据协议定期为乙方结算佣金。

3、代理产品：

二、佣金的结算时间和支付方式

1. 甲乙双方根据日常的代理业务台帐记录核对成交量及佣金。

2. 按月结算销售佣金。每月5号前，乙方提供预订详表，经甲方确认无误后，7日内支付乙方佣金;

3. 佣金计算方式：

一般业务按照产品价格的15%计算返佣;

4. 每月支付一次，不足100元，累积至100元后一次性支付;

三、双方权利和义务

甲方：

2. 甲方每分店安排有人与乙方进行协调沟通，并应保证供应足够的货源;

3. 甲方线下促销活动应提前通知乙方，并有权决定是否在网上同步宣传;

4. 如因甲方产品质量引起的纠纷，由甲方全权负责;

乙方：

1. 乙方负责进行网络宣传及网下宣传，负责处理客户咨询及预订业务，保证预订真实有效，

并将预订需求通知甲方;

2. 乙方须在甲方授权范围内开展业务，不得对客户作出超出授权范围的承诺;

3. 乙方在推销甲方产品时，必须严格依据甲方制订的产品说明资料进行解说;

4. 乙方进行的促销宣传费用乙方自行承担;

5. 乙方进行的策划促销涉及甲方利益时应提前与甲方协商，确认后方可生效;

6. 乙方单方面促销需要甲方配合的，应该提前通知甲方;

7. 乙方未经甲方同意，不得将其代理的业务再授权第三方代理;

8. 乙方应积极维护甲方的市场形象,不得有毁损甲方形象的行为;

9. 甲方网站交由乙方负责更新维护，甲方同意在其网站预留甲方各分店电话和乙方预订电话，甲方网站

四、违约解决方法

如果甲乙双方有违约行为,以协商解决为主,如不能协商解决,任何一方都可以在签约发生地请求当地司法部门解决;

凡涉及本代理合同补充、变更、解除等事宜，双方均可进行协商并签署补充协议作为合同附件。合同附件与本合同具有同等法律效力。

五、合作期限:

本协议有效期为一年，自双方签章之日起至年月日止。

六、附则

1、在合作期间,甲乙双方如有争议,或因客观原因使本协议的有关条款和实际操作相矛盾而无法执行,可协商另签补充协议,补充协议和本协议具有同等的法律效力。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

产品销售合同(篇2)

产品销售合同(篇3)

定点水产品销售合同起草范本

合同编号：XXXXX

甲方：（卖方）

地址：

联系电话：

统一社会信用代码：

乙方：（买方）

地址：

联系电话：

统一社会信用代码：

鉴于甲方为一家具有合法经营资格的水产品销售商，乙方为一家具有合法购买水产品资格的采购商，双方本着自愿平等的原则，经友好协商，达成如下销售合同：

第一条合同目的

甲方同意向乙方销售水产品，乙方同意购买水产品，并按照约定方式支付货款。

第二条产品规格和数量

1. 甲方将向乙方销售以下水产品：

(1) 水产品名称：____________

规格：___________

数量：_______

(2) 水产品名称：____________

规格：___________

数量：_______

2. 甲方向乙方销售的水产品必须符合国家相关质量标准，否则乙方有权拒收，并要求甲方退还货款。

第三条价格和支付方式

1. 本次水产品销售的总价款为人民币________元，该金额包括税前价格和税金。

2. 支付方式：乙方应在合同签署之日起3日内足额支付本次销售合同的货款。货款支付至甲方指定的以下银行账户：

开户行：

账户名：

账号：

3. 如乙方未按时支付货款，则应按合同总价款的千分之X向甲方支付每天的违约金，直至乙方完成货款支付。

第四条交货方式和时间

1. 甲方应按照合同约定的交货期限将水产品送达乙方指定的交货地点。

2. 交货时间：甲方应在乙方付款后的7日内完成交货。

3. 乙方有权随时派遣专业人员对水产品的质量进行检验，如乙方发现质量问题，甲方应承担换货或退款的责任。

第五条产品保质期和售后服务

1. 甲方向乙方销售的水产品保质期为____年/月/日，乙方必须在该期限内将水产品存储正确，否则甲方对质量问题不负责任。

2. 甲方将提供一年的售后服务，如乙方发现产品存在质量问题，应向甲方提供相关证明材料，并由甲方承担质量问题的解决责任。

第六条违约责任

1. 若任何一方违反本合同的约定，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任，并要求对方赔偿因此所带来的一切损失。

2. 若因不可抗力、政府行为、重大自然灾害等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同或延期履行，且不承担违约责任。

第七条争议解决

本合同的解释与争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交卖方所在地法院进行解决。

第八条合同生效与终止

1. 本合同自双方盖章生效，并且在合同有效期内不可撤销。

2. 在合同有效期内，若甲方与乙方有其他合作意向，应在合作期满前60天提前通知对方，双方重新协商合作细节。

第九条附加条款

（在这里可以根据实际情况增加其他相关条款）

第十条合同变更

合同的任何修改或补充事项应由双方签署书面协议并在合同附件中详细记录。

第十一条合同解除

除非有另行协商的特殊情况，本合同一旦发生解除，双方应按照协商的方式进行清算。

第十二条其他约定

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

日期：日期：

产品销售合同(篇4)

为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：

1、付款方式：在合同生效后，甲方先向乙方支付 %的合同定金。

2、乙方向甲方交付合同采购货品后，乙方向甲方开具同等金额的收据。

1、交货时间：甲方支付合同金额货款全额后工作日内交货。

5、乙方应在合同货品发运后个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同货品提取完毕。

6、甲方提取合同货品时，应检查合同货品外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同货品运输遇险索赔。

7、甲方对乙方交付的合同货品，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。

8、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。

1、验收时间：甲方应于货品签收后天内完成货品的验收。

1、自货品经过双方验收合格之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修服务期限为年。

2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责有偿维修，设备材料等成本费用由甲方承担。

3、保修期后，货品的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。

六、不可抗力如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

七、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

八、争议解决方式双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，向乙方所辖人民法院提出诉讼。

九、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

十、合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

产品销售合同(篇5)

合同编号：_________

甲方(被代理人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

乙方(代理人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

一、代理区域

1、乙方的代理区域为：_________地区。

2、代理区域扩大或缩小的条件及方法：_________

二、代理产品

1、乙方代理销售甲方的产品为：_________

2、代理商品种类增减的条件及方法：_________

3、约定新产品(是/否)包括在内：_________

三、代理权限

1、甲方授权乙方为_________地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。

2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。

3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方将取消其代理资格，本合同将自动终止。

4、乙方在代理经营甲方产品的同时，必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。否则甲方有权追究乙方的违约责任。

四、代理期限

1、本合同的代理期限为_________年，从本合同签订之日起至_________年_________月_________日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。

2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前_________个月向甲方书面提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。

产品销售代理合同范本阅读

第一条约因

制造商姓名________，其公司法定地址________(简称制造商)，同意将下列产品_______(简称产品)的独家代理权授予代理人(简称代理人)，代理人姓名________，其公司法定地址________

代理人优先在下列指定地区(简称地区)推销新产品：__________

第二条代理人的职责

代理人应在该地区拓展用户。代理人应向制造商转送接收到的报价和定单。代理人无权代表制造商或签订任何具有约束的合约。代理人应把制造商规定的销售条款(包括装运期和付款)对用户解释。制造商可不受任何约束的拒绝由代理人转送的任何询价及订单。

第三条代理业务的职责范围

代理人是________市场的全权代理，应收集信息，争取用户，尽力促进产品的销售。代理人应精通所推销该产品的技术性能。代理所得佣金应包括为促成销售所需费用。

第四条广告和展览会

为促进产品在该地区的销售，代理人应刊登一切必要的广告并支付广告费用。凡参加展销会需经双方事先商议后办理。

第五条代理人对用户的财务责任

代理人应采取适当方式了解当地订货的支付能力并协助制造商收回应付货款。通常的索款及协助收回应付贷款的开支应由制造商负担。

未经同意，代理人无权也无义务以制造商的名义接受付款。

第六条用户的意见、代理人的作用

代理人有权接受用户对产品的意见和申诉，及时通知制造商并关注制造商的切身利益为宜。

第七条向制造商不断提供信息

代理人应尽力向制造商提供商品的市场和竞争等方面的信息，每4个月需向制造商寄送工作报告。

第八条保证不竞争

代理人不应与制造商或帮助他人与制造商竞争，代理人更不应制造代理产品或类似于代销的产品，也不应从与制造商竞争的任何企业中获利。同时，代理人不应代理或销售与代理产品相同或类似的(不论是新的或旧的)任何产品。

此合约一经生效，代理人应将与其他企业签订的有约束性的协议告知制造商。不论是作为代理的或经销的，此后再签订的任何协议均应告之制造商，代理人在进行其他活动时，决不能忽视其对制造商承担的义务而影响任务的完成。

本协议规定在此协议终止后的5年内，代理人不能生产和销售同类产品予以竞争，本协议终止后的一年内，代理人也不能代理其他类似产品，予以竞争。

所有产品设计和说明均属制造商所有，代理人应在协议终止时归还给制造商。

第九条保密

代理人在协议有效期内或协议终止后，不得泄露制造商的商业机密，也不得将该机密超越协议范围使用。

第十条分包代理人

代理人事先经制造商同意后可聘用分包代理人，代理人应对该分包代理人的活动负全部责任。

第十一条工业产权的侵犯

代理人应观察市场，如发现第三方侵犯制造商的工业产权或有损于制造商利益的任何非法行为，代理人应据实向制造商报告。代理人应尽最大努力并按制造商的指示，帮助制造商使其不受这类行为的侵害，制造商将承担正常代理活动以外的此类费用。

第十二条代理人独家销售权的范围

制造商不得同意他人在该地区取得代理或销售协议产品的权力。制造商应把其收到的直接来自该地区用户的订单通知代理人。代理人有权按第十五条规定获得该订单的佣金。

第十三条向代理人不断提供信息

为促进代理活动，制造商应向代理人提供包括销售情况、价目表、技术文件和广告资料等一切必要的信息。制造商应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知代理人。

第十四条技术帮助

制造商应帮助代理人的雇员获得代理产品的技术知识。代理人应支付其雇员往返交通及工资，制造商提供食宿。

第十五条佣金额

代理人的佣金以每次售出并签字的协议产品为基础，其收佣百分比如下：

______美元按______%收佣

第十六条平分佣金

两个不同地区的两个代理人为争取订单都作出极大努力，当订单于某一代理人所在地，而供货之制造厂位于另一代理人所在地时，则佣金由两个代理人平均分配

第十七条商业失败、合约终止

代理人所介绍的询价或订单，如制造商不予接受则无佣金。若代理人所介绍的订单合约己中止，代理人无权索取佣金，若该合约的中止是由于制造商的责任，则不在此限。

第十八条计算佣金的方法

佣金以发票金额计算，任何附加费用如包装费、运输费、保险费、海关税或由进口国家回收的关税等应另开发票。

第十九条佣金的索取权

代理人有权根据每次用户购货所支付的贷款按比例收取佣金。如用户没有支付全部货款。则根据制造商实收货款按比例收取佣金，若由于制造商的原因用户拒付贷款，则不在此限

第二十条支付佣金的时间

制造商每季度应向代理人说明佣金数额和付佣金的有关商畅圃焐淘谑盏交蹩詈螅应在30天内支付佣金。

第二十一条支付佣金的货币

佣金按成交的货币来计算和支付。

第二十二条排除其他报酬

代理人在完成本协议之义务时所发生的全部费用，除非另有允诺，应按第十九条之规定支付佣金，

第二十三条协议期限

本协议在双方签字后生效，协议执行一年后，一方提前3个月通知可终止协议。如协议不在该日终止，可提前3个月通知，于下年的12月30日终止。

第二十四条提前终止

如第二十三条规定，任何一方无权提前终止本协议。除非遵照适用的______法律具有充分说服力的理由方能终止本协议。

第二十五条文件的归还

协议期满时，代理人座将第十三条中所述及的由制造商提供的全部广告资料及所有文件归还给制造商。

第二十六条存货的退回

协议期满时，代理人若储有代理产品和备件，应按制造商批示退回，费用由制造商负担。

第二十七条未完之商务

协议到期时，由代理人提出终止但在协议期满后又执行协议，应按第十五款支付代理人佣金。代理人届时仍应承担履行协议义务之职责。

第二十八条赔偿

协议因一方违约而终止外，由于协议终止或未能重新签约，则不予赔偿。

第二十九条适用法律

本协议适用于制造商总部________所在国之现行法律。

第三十条仲裁

固执行本协议而发生的任何争执应根据________的法律________仲裁解决。投诉方和被投诉方应各指定一名仲裁员，双方应提名一位公证人。

如两名仲裁员在30天内未能就提名一位主席达成协议，仲裁应有权提名第三名仲裁员为主席。仲裁所作出的裁决是终局的，对双方均有约束。

甲方(被代理人)：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

乙方(代理人)：_________

年月日

产品销售合同(篇6)

一个好的合作伙伴，可以保证合同的顺利履行，对于维持企业的正常生产经营大有好处，所以，企业在签订合同时，务必要对合作方进行筛选!接下来，小编为您的带来了产品销售合同模板，仅供参考!

产品销售合同模板(一)卖方：______________________

买方：______________________

买方向卖方订购下列产品，双方在平等自愿的基础上，经友好协商达成以下协议：

一、订货内容

序号

商品编码

商品名称及规格

单位

数量

单价

金额

合计：人民币(大写)

二、到货地点：_________________________

运输方式：送货上门

代发货运

三、购销方式：

买方于______年______ 月______日将货款汇至卖方银行帐号

买方于______年______ 月______日前预付定金，前结清货款。

四、本合同有效期为个月，但已发的货，合同仍然有效，直至货款结清为止。

五、如在本合同期内不能付清货款，买方按货款总额的______‰一天支付违约金给卖方，同时不给予享受本公司所有的一切优惠政策。

六、买方收到货物的____小时内必须将货物检验完毕，并和卖方随货出库单(“客户联”和“回执联”)核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知卖方，在此期限内买方没有提出书面异议，卖方将视同买方收妥货物。

七、未尽事宜，由双方协商解决。

买方：____________________

地址：______________________

电话：______________________

授权代表：__________________

________年_______月_______日

卖方：(盖章)____________

地址：______________________

电话：______________________

授权代表：__________________

________年_______月_______日

产品销售合同模板(二)甲方：

乙方：

鉴于双方在平等自愿的基础上就甲方委托乙方作为上述产品的地区经销商事宜，特订立协议如下：

第一条：定义

一、产品

本协议中所称“产品”，系指系列产品。

二、地区

本协议中所称“地区”，系指经双方经书面同意的其他地区。

三、商标和专名

本协议中所称“商标”和“专名”，系分别指____(商标的全称和专名的全称)。指定产品的中文名称：。(暂定名，乙方将可能在此产品的整体CI策划中，给予其名称全新策划)

第二条：经销权

甲方兹给予乙方以“商标”和“专名”向“地区”内客户总经销“产品”的权利。

第三条：专管权

一、交易

甲方不得再将“产品”售予、让予或以其他方式使“地区”内乙方以外的任何个人、公司或其他主体取得“产品”。

二、委托

甲方不得委托“地区”内乙方以外的其他个人、公司或其他主体作为其经销商，以进口和销售“产品”。

三、询购

甲方收到“地区”内任何客户有关“产品”的询购，均应交给乙方。

四、再进口

甲方应采取适当措施防止他人在“地区”内出售“产品”，并不得将“产品”卖给甲方知道的或有理由相信拟在“地区”内再进口或出售“产品”的第三者。

第四条：价格、条件

一、价格

1、甲方给予乙方的价格和条件，应随时由甲方和乙方商定，此项价格和条件的确定并应考虑到正常贸易惯例及经常存在的市场竞争情况，使双方从销售中获得相当利润。

2、甲方给予乙方一个较稳定的市场价格，如有变动，也是每年年初发给的年度价格表。

3、如有产品价格变动，甲方应在改变价格和折扣的30天前书面通知乙方，所有改变价格期限之前双方签定的合同一律保证价格，并按正常交货期交货。

4、乙方所享受的代理折扣由双方另行商定，但甲方应当保证乙方应获得不低于__的折扣。

二、单独合同

在每次具体购买产品时，双方应缔结单独合同。

三、最惠条款

甲方声明，本协议中各项条款是甲方现在给予经销商和制造商最优惠的条款，今后如甲方向任何其他经销商或制造商销售“产品”时提供比本协议更有利于买方的条件时，甲方应立即以书面通知乙方，并向乙方提供此项更有利的条件。

第五条：甲方的责任

甲方同意在下列方面承担义务：

1、承诺并保证作为产品的中国总代理完全有资格与乙方签订本协议。

2、自费提供样品和一切可以供应的广告资料。

3、提供现行的国内价目表，并将价目表内任何预期的变更迅速通知乙方。

4、甲方将向乙方免费提供一定数量的产品资料。大批量的资料在必要的情况下可由乙方申请甲方提供。

5、应及时向乙方提供其产品在国际市场上最新的行业动态信息，经常提供有利于推销产品的意见，以便乙方能采取多元化的市场推广策略和销售方式。

6、甲方将对乙方的工程师提供全面的技术培训，并提供足够的技术支持。

7、甲方对于乙方售出的产品，凡是属于产品质量问题的而引起的损失，一切均由甲方承担责任或给予免费更换。

第六条：乙方的责任

1、为在“地区”内推销“产品”并为客户服务，应自费提供和保持一个有经营能力的机构，并尽一切努力争取达到有利于甲方为利用“地区”内各种销售机会而制定的销售指标。

2、乙方应根据需要，在“地区”内发展区域性代理商和分销商，签订合同和管理将由乙方独立负责。

3、乙方将配备足够的销售工程师和技术工程师来配合市场销售的需求，他们会全面了解

系列产品的特性及用途，并能够承担培训，现场检测服务和操作示范等任务。

4、供给甲方有关销售“产品”的详细报告，以及尽可能多的有关“地区”内各种销售机会和竞争者推销活动的情报。

5、乙方应尊重和保护甲方的知识产权，并保证不将售出的任何甲方产品`复制后用于商业目的。

第七条：双方关系

根据本协议所建立的甲方和乙方，在协议有效期内的关系仅属卖方和买方的关系。任何一方均无权对某一第三者代表另一方，或以另一方的名义签订合同。本协议并不产生代理权，如果任何一方以另一方的名义或以另一方代理人的名义行事，以致另一方遭受损失时，该导致损失的一方，应使受害的一方不负担由此而发生的费用。双方并未也无意建立任何代理、合伙、合营企业或雇主和雇员的关系。

第八条：甲方名称等的使用

一、特许

乙方得为商业上的目的使用“商标”和“行名”或它们的简称或变称，并得标明自己为“地区”内“产品”的经销商。

二、注册

如乙方提出要求，甲方应自费负责为“商标”和“专名”在“地区”内办理申请、正式注册并保持其效力。

第九条：期限、终止

本协议自____年__月__日起生效，有效期为___年，如遇下列情况和条件，本协议应终止：

1，如任何一方有违背本协议的实质行为，另一方得以书面通知该方，叙述此种违约行为，并说明除非该方对此种违约行为按本节规定加以纠正，否则另一方将按照本节规定终止本协议。如该通知发出后九十天内仍未得到纠正，则本协议根据这一事实在上述九十天期终时即时终止，或

2，如任何一方根据破产法或债务人救济法提出或同意提出破产申请或其他救济申请，或被裁定破产，或解散，或清理，或对债权人作任何转让，或对该方指定了产业管理人或类似人员，则在上述任何情况下，另一方得在任何时侯以书面通知即终止本协议，或

3，如遇本协议所规定的某种不可抗力事由，以致协议一方在超过__天期限后尚无法履行其义务时，则另一方可在任何时侯以书面通知立即终止本协议。

第十条：解约的影响

凡在本协议终止前双方间已发生而尚未了结的任何债务，或在本协议终止前由于一方违约而发生的另一方的损害赔偿请求权，均不受本协议终止的影响。

第十一条：保证

一、标准

甲方向乙方保证，所有“产品”均符合“地区”内的标准。可以出售，并适合销售目的。甲方并保证“产品”在原料和制造工艺方面均符合质量标准。

二、免受损失

凡因“产品”被指称质量低劣，或因侵犯专利、商标，或因在“地区”内销售或使用“产品”而引起的其他任何类似的责任事由，甲方应保护乙方，使之不受损失。

三、质量

如乙方发现任何“产品”质量低劣，并将此事实通知甲方，甲方应按乙方提出的要求，立即予以调换或对乙方给予补偿，其费用由甲方自行负担。对由于上述调换或补偿而引起的损害，乙方不丧失其索赔权。

第十二条：一般条款

一、不可抗力

本协议任何一方如遇到非所能控制的事由，以致直接或间接地造成任何延误或无法履行本协议及(或)各个单独合同的一部或全部条款时，则在此范围内得以免除其责任。此类事由包括但不限于：水灾、火灾、海啸、地震、以外事故或机械故障、天灾、战争、封锁、禁运、劫持、战争威胁、战争性情况、扣押、、动员、非暴力骚乱、革命、制裁、抢劫、罢工、劳动纠纷、工业干扰、动力供应不足、缺乏正常运输工具、金融恐慌、交易所关闭、国有化、禁止进口或出口、拒发政府命令、敌对行动或其他类似或不类似上述原因而非该方或双方所能控制的。如由于立法或政府行政命令以致任何一方或双方失去根据本协议应得的利益时，双方应重新审查本协议的条款以便恢复任何一方或双方根据本协议原已取得的同样的相应的地位。

由于发生不可抗力事由的书面的通知，应由受影响一方以合理速度送达另一方。

二、转让

本协议任何一方在未征得另一方书面同意之前，不得转让本协议或本协议内规定的任何权利和义务。任何转让在未征得对方事前明确的书面同意之前，应属无效。

三、商业机密

本协议任何一方均不得在本协议期限内或期满后__内，对不论与另一方有否竞争的任何个人、行号或公司泄漏有关另一方业务经营或行情的任何消息或情报。

四、通知

根据本协议规定所发出的任何通知应以中文和英文作成书面，并以预付邮资的航空挂号信，按上文载明的地址或本协议任何一方可能按本节规定通知送达的其他地址，送交收件人。任何此种通知应视为在付邮日后第__个营业日送达。而此种通知正式付邮的证件，应视为送达此种通知的充分证明。

五、适用法律和贸易条款

本协议的成立、效力、解释和履行，应以国法律为准。本协议内的贸易条件应服从最新修订的条款的规定和解释。

六、仲裁

所有其他一切来自本协议或关于本协议、或关于违背本协议的争执或异议，在双方通过善意协商未能达成和解时，应提交苏州仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，裁决应视为终局裁决，对协议双方均有约束力。

七、可分割性

本协议内各条款应视为可以分割，本协议内任何条款的无效，不应影响本协议其余条款的效力。

八、保留权利

协议任何一方在任何时侯不坚持另一方执行本协议的任何条款时，不应视为放弃此项条款或放弃以后坚持另一方执行此项条款的权利。

九、其他约定

本协议包括双方关于本协议主题的全部协议和谅解，并取代双方以前关于本协议主题以书面或口头提出的任何性质的讨论所达成的一切协议和谅解，除本协议有明文规定者外，其他有关本协议主题的任何条件、定义、保证或声明，对双方均无约束力。

关于本协议的任何更正、修改、更换或变更，以书面为之，并明确与本协议有关、由协议双方正式授权的人员或代表签署。

为证明起见，本协议作成一两份，在本协议起自所载的日期内双方正式授权的人员或代表签署。

产品销售合同(篇7)

水产品销售合同

合同编号：SPXS20200801

甲方（销售方）：深圳市海洋水产有限公司

地址：深圳市宝安区龙华新区油松路18号

联系电话：0755-88888888

统一社会信用代码：123456789012345678

乙方（购买方）：北京市春晓食品贸易有限公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥街道南同营33号楼

联系电话：010-88888888

统一社会信用代码：123456789012345678

鉴于甲、乙双方在诚实、信用、友好的基础上，本着互利、平等、公正、诚信的原则，经协商，自愿签订本合同，共同遵守。

一、货物名称及规格

1.货物名称：凉水虾

2.货物规格：每箱7kg

3.货物数量：100箱

二、质量要求

1.甲方承诺所出售的虾，是经海上捕捞的野生鲜活虾，未加工和冷冻。

2.虾体完整，无明显损伤，虾头虾尾鲜活，虾壳色泽艳丽，无异味。

3.虾体明显单一颜色，无发黑、搔白、变色、痕迹、泥渣、繁殖物及异物等。

4.每箱重量不得小于7kg或大于7.5kg。

三、交货地点、时间及方式

1.交货地点：北京市春晓食品贸易有限公司（具体地址另行协商）。

2.交货时间：2020年8月15日-2020年8月20日。

3.交货方式：乙方负责安排接货并承担运费。

四、价格及结算方式

1.货物单价：每箱2000元，总价200000元。

2.结算方式：乙方全额转账至甲方指定的银行账户，款项到账后方可发货。

五、质量异议处理

1.乙方应在收到货物后48小时内对货物进行质量检查，发现质量问题应立即通知甲方，并提供有效证据。

2.甲方应在收到乙方通知后24小时内到达现场进行核实，如属甲方原因造成的货物质量问题，由甲方承担退货及返还运费的责任，如非甲方原因造成的货物质量问题，则不承担退货、返还运费的责任。

3.乙方未按约定时间和地点验收货物，视为乙方无异议接收货物。

六、其他事项

1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力，合同生效日期为双方签字日期。

2.本合同相关争议，双方应友好协商解决。未能协商解决的，双方均有权向所在法院提起诉讼。

3.本合同未尽事项，由双方协商解决。

甲方（销售方）：乙方（购买方）：

签字日期：2020年8月1日签字日期：2020年8月1日

上述是“水产品销售合同”的主题范文，希望对需要的人有所帮助。

产品销售合同(篇8)

产品销售合同范文一

合同编号：_DJ11719H-1 需方(甲方)：上海凯通实业有限公司_ 供方(乙方)：上海美泉智能控制系统有限公司

经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，满足甲方用于技防工程设施的需要。订立合同如下：

第一条甲方向乙方订货总值为人民币13200.00元。

第二条：订货明细( )

第八条：本合同一式贰份自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款全部结算以后作废。

第九条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，经由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

甲方：乙方：上海美泉智能控制系统有限公司法定代表：法定代表：

委托人：委托人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电话：电话：

签定日期: 年月日

产品销售合同范文二

甲方(出卖人)：湖北玉立砂带集团股份有限公司合同编号：0355 乙方(买受人)：成都光禾木业有限公司签订地点：邛崃市羊安镇为明确双方责任，确保合同顺利执行，经双方协商，达成如下共识：

签订时间：20xx年8月25日

二、质量要求，技术标准，甲方对质量负责的条件和期限：

甲方应按照国家标准质量给乙方供应货物，并且长期提供技术支持。如产品出现非人为质量问题，甲方无条件退换。质保期一年，产品交货验收合格之日起算。货物供应时间自订单下达之日起10天内完成交货。

三、交(提)货地点，方式及运费：

货物由甲方承担运费及送货到乙方指定地点四、验收标准，方法及提出异议期限：

乙方收到货物后应及时检查包装及清点货物数量并安排入库，如发现问题应及时与甲方取得联系。

五、结算方式及期限：

甲方交货并经乙方验收合格后提供17%全额增值税专用发票，乙方自收到发票起，30天内结清款项。

六、违约责任：

1、甲方每延期一天交货(包括增值税发票)需支付1000元违约金，依次累计计算。

2、质保期内产品出现质量问题的，甲方应无条件予以维修或更换;甲方在接到乙方通知后五日内未履行维修或者更换义务的，乙方可以自行或者另行委托他人进行维修，由此产生的维修费用等一切相关费用均由甲方承担。

七、解决争议：双方协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其它事项说明：此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。

九、甲方提供营业执照复印件(最新年检，加盖甲方印章)和组织机构代码证(最新年检，加盖甲方印章)作为本合同的附件。

供方(出卖人)：湖北玉立砂带集团股份有限公司需方(买受人)：成都光禾木业有限公司开户行：帐号：

委托代理人：委托代理人：

产品销售合同范文三

甲方：石家庄森泰园林建筑工程有限公司

地址：石家庄鹿泉区南龙贵村南

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。

一、产品名称、型号、数量、价格

见附件(森泰农产品经销商价格体系)

二、订货方式

乙方提前一天将所定产品以电子版形式传到森泰邮箱，并电话通知甲方。

三、配送方式

如乙方单次订货金额到3000元以上，甲方负责将货物送到乙方指定地点，不收取运费。

如乙方单次订货额在3000元以下，甲方将货物送到乙方指定地点收取100元运费。

四、结算方式及期限

乙方收到甲方产品后，在产品销售单(共两联、甲乙双方各一联)上签字确认。每月29日(月份为29天的提前一天)双方核对产品数量和金额。乙方确保在当月的30日前(月份为29天的提前一天)结清当月货款。

四、违约责任

(一)甲方的违约责任

1、甲方不能按时交货的，应向乙方偿付不能交货部分货款的 1 %的违约金。

2、甲方提供产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价;如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或退货。

3、甲方逾期交货的，应按逾期交货货款金额每日千分之一计算，向乙方偿付违约金。

(二)乙方的违约责任：

1、乙方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 1%的违约金。

2、乙方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。

3、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

十一、解决合同纠纷的方式

履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，协商不成的，提交卖方所在地法院诉讼解决。

十二、其他约定事项

十三、本合同于____年___月___日在___签订;有效期至____年___月___日

卖方买方

单位名称：(章) 单位名称：(章) 代表人：代表人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

____年__月__日 ____年__月__日

产品销售合同(篇9)

1.本合同应在双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户生效。

2.本合同正本一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力。

3.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

甲方：(盖章)____________乙方：(盖章)_____________

授权代表： _______________授权代表：_________________

法定代表人：______________法定代表人：_______________

通讯地址：________________通讯地址：_________________

电话：____________________电话：_____________________

传真：____________________传真：_____________________

开户银行：________________开户银行：_________________

账号：____________________账号：____________________

本文的网址是http://www.zf133.com/a/5712799.html