【#范文大全# #设计合同精华四篇#】这篇“设计合同”文章是趣祝福小编精选的一篇内容丰富不容错过，我们会一直为您提供该领域的最新情报。现今社会生活节奏愈发加快，合同的作用被不断阐释。签订合同可以保障我们的合法权益，对我们的帮助是非常大的。
设计合同 篇1
委托单位(以下简称甲方):
设计单位(以下简称乙方):
甲方委托乙方承担 西安市xx大酒店幕墙工程 装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国经济合同法》。
1.2 国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例。 1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目名称，设计要求，设计内容：
2.1 项目名称：西安市xx大酒店幕墙工程 工程地点：西安市号
工程内容：幕墙效果方案图及幕墙施工图设计 造价或面积：幕墙工程总造价约5000万
2.2 设计内容：包含内容：效果图、立面图、平面图、大样图、节点图、铝材模图、结构计算书设计。
2.3 设计要求：
第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件
序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 1 建筑蓝图及cad电子版 1 20xx年 04月 09 日 2 结构蓝图及cad电子版 1 20xx年 04月 09 日 3 幕墙设计任务书 1 20xx年 04月 09 日 备注
第四条 乙方向甲方交付的设计文件(详见附件) 序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 1 方案效果图 3 20xx年 04月 22 日 2 幕墙施工图及计算书 8 20xx年 06月 22 日3 幕墙结构计算书 3 20xx年 06月 22 日 备注
第五条 设计收费
5.1 本次合同项目的设计费为(人民币) 元。 大写： 万元整。
5.2 设计收费依据： 第六条 付款方式
6.1 本合同生效后 7天内，甲方付给乙方总设计费的30%，即 元。
6.2 交初步方案效果图 7天内，付总设计费的20%，即 元。
6.3 交施工设计图 7天内，付总设计的50%,即 元。(如设计内容不含现场技术配合的，应在交施工设计图时全部付清设计费)。
6.4 工程竣工时，结清全部设计费(以施工单位申报竣工验收日为准)。
第七条 甲方责任
7.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方 提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
7.2 甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。
7.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同必须书面通知乙方，乙方接通知后，未开始设计工作，不退还甲方已付的'定金;已开始设计工作的，甲方根据乙方已完成的设计量向乙方支付费用。(按《装饰设计收费标准》规定)
7.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应付金额千分之三的逾期违约金。逾期 14 天以上时，乙方有权中止履行下阶段工作，并书面通知甲方。发生项目停、缓建，甲方仍应支付应付的设计费。
7.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前交设计文件时，甲方应支付赶工费。
7.6 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让、转卖或用于本合同外的项目，如发生以上情况，则乙方有权索赔。
第八条 乙方责任
8.1 乙方按本合同第四条规定向甲方交付设计文件;由于乙方自身原因，延误了按合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之三。
8.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，负责向施工方做设计交底，参与工程竣工验收并出具意见。
8.3 合同生效后，乙方要求终止或解除合同时，乙方应双倍返还定金。(不可抗力除外)
8.4 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术、经济资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。
第九条 各设计阶段文件的确认
乙方交付设计文件后，甲方应尽快给予确认或提出修改意见，超过下列期限后不给予回复，视为确认。乙方交付方案设计后 7 天，扩大初步设计 7天，施工图设计 7 天，甲方审查设计文件的时间及乙方根据甲方要求修改文件的时间不计算在设计工期内。一般方案修改不再绘制效果图。方案阶段发生整体修改或者重新设计，按以下办法处理：(a)乙方无偿负责整体修改二次方案，二次以上的整体修改，乙方另收取工本费。(b)在上条(a)的基础上，方案仍不能满足甲方要求，双方可以在甲方支付设计方案费及修改工本费的基础上协商解除设计合同，设计成果归甲方所有。
第十条 施工技术配合
10.1 甲方如需乙方提供施工技术配合，甲方应支付乙方施工技 术配合费。施工技术配合费 元。
10.2 施工技术配合费支付方式：
10.3 乙方提供施工技术配合应负责下列事宜：
10.3.1 协助甲方招标及签订施工合同;
10.3.2 供给工程需要的详图;
10.3.3 指导施工，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
第十一条 其他
11.1 如甲方中途变更设计或要求增加设计内容，应以书面通知 乙方并签订合约(为合同附件)。
11.2 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付 费用。
11.3 本设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由 工商行政管理局经济促裁委员会 仲载(双方不在本合同中约定仲载机构，事后又没有达成书面仲载协议的，可向人民法院起诉)
11.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合 同具有同等效力。
11.5 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
11.6 甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。
甲方(公章)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
设计合同 篇2
设计合同是设计师与客户之间最重要的协议之一。这个合同包含了许多双方必需的规则和条款，以确保项目的顺利进行。在签署设计合同之前，设计师和客户应该进行充分地沟通和协商，以便了解彼此的期望和要求。以下是设计合同涉及的主要内容。
第一部分：项目介绍
设计合同的第一部分通常是项目介绍。这部分必须详细描述项目的需求，规模，目标和截止日期。此外，还应提供项目背景和相关信息，如公司介绍和历史，产品介绍，品牌价值观等。这样可以确保双方都明确了所涉及的事项以及具体的要求和目标。
第二部分：工作范围和任务
在设计合同的第二部分中，需要详细说明项目的工作范围和具体任务。这包括设计师将要完成的具体任务，如概念设计，视觉设计，信息设计等，并确定每个任务的截止日期和阶段性成果物交付方式。此外，还应提供一个项目时间表，以确保整个项目能够按时完成。
第三部分：报价和付款方式
设计合同的第三部分是关于报价和付款方式的详细说明。洽谈设计费用时，应仔细评估每个任务所需的时间和成本等详细信息。根据这些信息，设计师可以制定预算，并确定最终的报价。当设计师和客户签订设计合同时，需要确定付款方式和条款，如总费用，订金，最后付款日期等。这些规定可以规范化和确保项目的财务操作流程。
第四部分：知识产权和版权
设计合同的第四部分是关于知识产权和版权的具体规定。在合同中，设计师通常会将公司的知识产权授权给客户，以确保客户在没有设计师的情况下可以继续使用设计成果物。同时，设计师需要保留自己的版权并规定使用范围，如是否可以修改、转变或复制成果物。这些规定将有助于避免设计成果物的非法使用和侵权行为。
第五部分：保密协议
设计合同的第五部分是关于保密协议的规定。这将涉及在合同期内，设计师和客户处理和保存信息的方式，以保证项目的机密性。此部分通常规定了涉及机密信息的保密责任和义务，并规定对违反保密协议的惩罚和补偿方式等。
第六部分：违约责任
设计合同的第六部分是关于违约责任的条款。此部分详述签署合同后发生的可能违反协议的情形及其违约责任及损失赔偿等。在此情况下，设计师和客户可以采取法律手段来解决争议，并明确双方在此过程中承担的相关责任和费用。
设计合同是设计师与客户之间的重要合同之一。在项目开始之前，它可以明确定义所有双方的期望和要求，以确保项目达到预期目标。此外，设计合同还可以防止潜在风险并减少纷争的发生。因此，设计师和客户应该认真查看和评估设计合同的内容，并确保遵守所有合同规定，确保项目顺利进行。
设计合同 篇3
甲方：____________
住所地址：____________
联系电话：____________
乙方：____________
单位名称：____________
地址：____________
服务电话：____________
设计负责人：____________
联系电话：____________
根据《中华人民共和国经济民法典》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条工程项目
甲方委托乙方承担以下家装设计任务：
工程地址：________________________
第二条设计收费及支付方法
（一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
经甲乙双方商定设计收费为____________元/平方米（套内使用面积，不含电脑效果图），估算总收费元，金额大写_______元。
（二）付款方式
甲乙双方采用以下付款方式
1、量房前付预付款_______元（其中_______元上门测量费和_______元方案费）；
2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸；
3、出电脑效果图，价格：_______元/张（A4）；
第三条设计内容及完成日期的约定
（一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
（二）平立面图
1、原房型图
2、墙体改造图
3、平面家具布置图
4、地面图
5、天花图
6、现场制作的家具立面图（根据实际情况出或者不出）
7、门立面图（根据实际情况出或者不出）
8、厨房、卫生间局部立面图（定做的厨房除外）
9、电视背景墙立面图
10、其它现场需施工墙面的立面图
（三）剖面图
1、应标明材质、用料、颜色等
2、门窗套剖面图
3、玄关剖面图
4、天花剖面图
5、电视背景墙剖面图
6、其它需施工处剖面图
基础资料后应立即检查签收。如乙方认为基础资料不符合本条要求，应向甲方说明理由，要求甲方尽快重新提供。
7、无论乙方是否书面通知甲方，告知基础资料存在错误或前后不符的情况，均不免除甲方就其基础资料存在错误或前后不符应承担的责任。
六、设计变更：
1、本合同履行过程中，如果甲方要求大幅度变更已经明确的设计文件，乙方将与
甲方协商额外增加设计费，具体数额由双方根据具体情况商定；
2、每个阶段设计都必须由甲方确认签字，签字确认设计后，才进行下一步的设计，如甲方需要变动确认设计，双方协商根据工作量而定增加修改费，书面确认签字为证。
3、甲、乙双方在工程设计过程中，均以文字形式进行文件往来。
七、违约：
1、甲方未及时提供基础资料，或未及时对某些原则问题签字授权致使乙方工作中断，乙方有权顺延文件呈报时间；
2、若乙方在设计进度、设计质量等问题未满足本合同要求，属乙方违约，应在4日内修正和完善，否则甲方将有权缓付或减付相关的设计费（每延期壹天，甲方扣除乙方设计费元人民币）；
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年_______月_______日
签订日期：_______年_______月_______日
设计合同 篇4
甲方（委托方）：______________
乙方（受托方）：______________
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司标志设计事项，双方经协商一致，签订本合同，并信守执行
一、设计内容：
甲方委托乙方为其公司设计标志____个，产品商标____个。
二、委托设计费用：
公司标志设计单价为人民币公司产品商标设计单价为人民币元整；
总价为：人民币￥_______元整，（大写：__________________）
三、付款方式：
1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的50％即￥_______元整, 通过现金支付或银行转账到乙方公司帐户。乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间。
2、标志设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付标志设计费用的`全部余款。
四、乙方设计作品的时间、交付方式：
1、乙方需在_______个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为_______个工作日左右。
2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。
五、合同生效
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：______________
_______年______月______日
设计合同 篇5
经甲乙双方共同协商，根据《中华人民共和国广告法》及《合同法》的相关规定：为维护甲乙双方的合法权益，特签定如下合同：
一、甲方委托乙方（按照甲方所设计的广告内容）进行广告布的喷绘及广告牌的安装、维护等工作。
工程概况：
工程名称：《兴义·公园里》项目形象展示墙喷绘制作及安装。
三、综合单价：
喷绘布11 元/平方米 ，广告牌维修费用14579元，合同暂定总价为：人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元)
四、付款方式：
乙方制作、安装完毕经甲方验收合格后，在10日内付清全款，人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(￥：44496.00元元)，保修期为 6 个月。
五、其他：
1、甲方必须提供广告制作的相关喷绘内容、尺寸、色彩、格式、要求等，如因甲方未能在广告布喷绘开始前提出更改要求或在喷绘过程中甲方提出更改，对已喷绘的广告布进行按照 9 元／平方米予以计价，支付乙方。
2、乙方必须按照甲方提出的时间要求，对破损广告布予以维护、修整。
3、乙方对人为损坏的广告布在能够修补的，无偿进行修补，如不能修补需进行更换的，甲方需按照相应面积予以计价、付款。
六、补充条款：
施工中的安全问题由乙方自己负责，如因质量问题造成的责任事故由乙方负责。
七、未尽事宜，双方协商解决，协商未果，向所在地（法院）仲裁（诉讼）解决。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
设计合同 篇6
设计方：(以下简称乙方)
根据有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程_____空调施工图纸深化设计事宜达成如下协议：
一、工程概况
工程地点：
建筑面积：
使用性质：
房屋结构：
二、设计程序
1.甲方提供装潢图纸。
2.方案设计参考依据
《采暖通风与空气调节设计规范》、《民用建筑暖通空调技术措施》及《实用供热空调设计手册》。
3.图纸类型
CAD图（□原始结构图，□结构改造图，□平面布置图，）。
4.图纸检阅时间
自协议签订之日起个工作日，即年月日检阅。
三、_____标准：双方协定按以下方式_____。
图纸深化后满足甲方要求按双方协定一次性收取￥元。
四、图纸分歧解决：
1.若乙方设计图纸不符合甲方的设计要求，乙方无偿为甲方修改一次。
2.若甲方需要变更设计要求则在原有_____标准的基础上增加30%的设计费。
五、图纸交付：甲方完成以下其中一项工作乙方须将图纸交付给甲方。
1.按协议第三项_____标准付清设计费。
2.与乙方签订施工合同。
六、其它事宜：
1.若甲方未与乙方签订施工合同，需要乙方现场解释设计的费用另计。
2.若甲方自行施工而未与乙方现场交底会审产生错误，乙方不承当责任。
3．本协议书在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。
4．本协议书未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
5．本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
甲方名称（签字盖章）：乙方名称（盖章）：
甲方代表：乙方代表：
法定人：法定人：
电话：电话：
签订日期：
设计合同 篇7
甲方：__________
乙方：__________
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循自愿平等、诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致签订本合同，共同遵守执行。
第1条 设计项目
项目名称：广汉市广信臵业有限公司(曼哈顿)送配电工程
项目地点：广汉市
第2条 乙方承担设计的依据
2.1属地电业局供电方案通知书
2.2本工程设计合同书
2.3建设方提供的外部通道基础资料、用电场地总平面图
2.4用地红红线图
第3条 设计范围及主要设计工作内容
设计范围
1、从10KV广城三路中17号杆“T” 接起经在建环网柜至本项目配电室低压出线侧止相关电气设计。
2、低压包括398户表及商业32户的配电相关电气设计。
3、配电室包括平面布臵图，电缆沟剖面图，电缆沟支架剖面图，配电屏安装大样图及配管图
4、高低压屏采用GGD柜，并分清用电计量方式及负荷分配和出线开关使用位臵等等。
5、户表设计应按国家电网标准户表配电箱设计。
6、该项目设计电缆线径应符合甲方提出的要求设计同时应符合电力电缆设计规范要求。
7、该设计应充分参照德阳电业局广汉供电局高压供电客户供电方案答
复单中内容设计，并符合当地供电局验收标准。
第4条 乙方完成该项目设计的技术指标
4.1设计图纸能正确反映建设方用电意图，便于设备的生产、安装及敷设和今后的运行及维护，其设计图纸深度应符合有关专业行业规定。
4.2提供给甲方的设计资料应符合现行国家规范及电力行业设计技术标准(原部颁)，满足属地供电主管部门的技术习惯要求，并通过电力部门的技术审查。
第5条 甲方应向乙方提供的基础资料和配合
5.1甲方向乙方提供本工程设计范围的用电负荷资料并对所提供资料负责。
5.2甲方提供用电场地红线图(须加盖属地规划局章，图纸日期应在有效期内)。
5.3甲方提供用电场地区域1/500总平面图和配电房建筑有关图纸、电子文档。
5.4甲方应配合乙方设计人员在设计阶段中解决有关用电基础资料不详的问题。
第6条 乙方的承诺和保证
6.1乙方是具有与本电力设计项目规模相应资质的专业电力设计公司。
6.2对于甲方向乙方提供的一切资料，除为本项目设计外，未经甲方许可不得擅自使用也不得向任何第三方披露。对于乙方向甲方提供的设计成果未经甲方许可不得转让他人或提供给本项目外的其他项目使用。
6.3乙方对于合同约定的设计任务应当保质保量按时独立完成，不得对任意部分对外转包或分包。
6.4乙方应配合承担该设计项目的施工单位进行技术交底，解决施工中的有关技术问题，负责设计变更，参加该项目试车和工程竣工验收。
6.5乙方交付设计文件后，协助上级主管部门的审查，并根据审查结论，负责不超过合同约定范围内的必要修改和补充，并不再另行收取任何费用。
6.6除项目特殊要求或经甲方同意外，乙方不得在设计文件成果中指定建筑材料、设备生产商或供应商。设计所用的设备、材料应当便于甲方或施工方购买或预制。
第7条 设计进度及图纸套数
甲方将基础资料提交给乙方，乙方收到资料后，必须在 个日历天数内完成，并向甲方提交完整的设计图 套。
第8条 设计咨询费的计收和结算
8.1设计收费依据
本工程设计费按国家规定的现行收费标准计收费用，依据标准为国家计委、建设部20xx年《工程勘察设计收费标准》，国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行协商。本工程勘察设计费用：人民币￥ (大写： 元整)。
8.2设计费的支付
本合同经双方签字盖章后生效，甲方在合同签订后 个工作日内按勘察设计费的 %:人民币￥ (大写： 元整)支付乙方预付款，在乙方提交了全部施工图并通过审核后 个工作日内，甲方向乙方支付勘察设计费的 %:人民币￥ (大写： 元整)。设计费以转账的方式支付，乙方收到甲方支付勘察设计费有效地转账支票后，乙方向甲方开具等额正式的合法发票。
第9条 违约责任
9.1乙方在第6条中的声明不实或未尽到保证义务的，乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
9.2除不可抗力和甲方原因外，乙方未按照合同约定的工期向甲方交付符合合同约定并能通过主管部门审核的设计文件，每逾期一日，乙方应当向甲方支付设计费用总额 %的违约金并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
9.3由于乙方原因，设计文件不符合合同约定、国家强制性规范或不能通过审核的.，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方应当退还甲方已付设计费用及其利息，造成甲方损失的并应赔偿甲方的一切经济损失。
9.4甲方未按照合同约定提供相关基础资料、进行相关配合或未按照合同约定的时间向乙方支付设计费用的，甲方支付相应的违约金或赔偿金。
第10条 其他
10.1与该设计项目相关的包括与城管、建设、规划、电力、安监、环保等主管部门的沟通协调工作由甲方承担，确需乙方配合的，经甲方通知乙方怠于配合或不予配合造成设计工期迟延的，工期不予顺延，相关责任承担参照本合同第9条的规定。
10.2项目设计应当坚持节能环保、简约美观、控制成本并方便今后线网改造的原则。
10.3该项目工程按照设计文件进行施工交付使用后，因为设计缺陷方面的原因造成安全事故的，即使该项目工程通过竣工验收，但经鉴定确属设计原因造成的，乙方应当承担由此造成的一切经济损失并承担一切的行政处罚后果。
第11条 合同份数及有效期
本合同一式肆份，甲乙各贰份。本合同从双方签订盖章之日生效，工程竣工验收合格后失效。
第12条 解决争议条款
本合同项下发生的纠纷和歧义，双方协商解决;协商不成，可向广汉市人民法院提起诉讼。
第13条 其他未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方：__________乙方：__________
代表人：__________代表人：__________
联系地址：__________联系地址：__________
联系方式：__________联系方式：__________
开户银行：__________开户银行：__________
账号：__________账号：__________
合同签订时间：__________合同签订地点：__________
精选阅读
设计合同精选
设计合同 篇1
设计方案是一个工程项目顺利进行的基础，一个好的设计方案可以使得工程项目避免各种问题和困难，提高工程项目的完成质量，考虑到这一点，设计方案合同的签订就显得尤为重要。设计方案合同是建筑工程领域中的一种重要协议，其签订对于工程成功的进展和完成具有重大的影响。
一、设计方案合同的含义
设计方案合同是建筑工程中的一种合同，主要目的是确定工程所需的设计方案，规范设计方案的编制和审查程序，明确双方所需的具体技术和质量标准。设计方案合同的签订是建筑工程进行的前置条件，它贯穿于整个工程过程，是保障工程质量的重要手段。
设计方案合同是一个细致而复杂的内容，需要由专业的建筑法律工作者细心制定。设计方案合同的内容主要包括以下几个方面：
1. 工程的基本情况。这一部分内容主要是对工程项目的基本概况进行介绍，包括工程名称、地点、建设单位、投资方、工期等。
2. 双方主要权利和义务。这一部分主要包括工程设计方案的编制、审查、调整等具体步骤的详细流程，双方的协作、协调等具体事项。
3.设计方案合同的金钱力。设计方案合同的报价、开票、结算等问题。
4. 双方的责任和违约条款。这一部分涉及到合同的违约、赔偿等具体问题，如设计方案的质量不符合要求，出现重大质量问题等情况。
5. 法律责任及争议解决。双方在签订设计方案合同时，一定要及时明确好相关法律问题，以便在案件发生时，合同中的争议解决条款可以有效保证双方的权益。
二、设计方案合同的重要性
设计方案合同对于建筑工程的顺利进行是至关重要的。设计方案合同的签订，可以保障工程项目顺利完成，可以避免许多工程所面临的问题和困难，可以提高工程项目的完成质量。此外，对于建筑工程相关从业人员，设计方案合同也是制定具体工作方案的重要前提。
1. 保障工程项目的顺利进行。签订设计方案合同可以明确工程的基本情况和工作流程，合同中明确的步骤可以避免各种问题和困难，保证工程项目的顺利进行。
2. 提高工程项目的完成质量。设计方案合同中规定的设计、审查、校核等流程，可以有效提高工程的完成质量，确保设计方案的科学严谨。
3. 合同协定的性质。设计方案合同不仅具有约束力，还会产生法律效应，合同中的各种条款是建筑工程相关从业人员开展工作的重要依据。
4. 防范法律风险。合同中的条款将责任方面的问题进行了规定，可以在工程失误或问题发生时，保障相关权益。
5. 解决争议的途径。签订设计方案合同可以为建筑工程所涉及的各类问题，制定出具体的解决方案，避免出现无法调解的争议。
三、设计方案合同的拟定和签订
设计方案合同的具体拟定和签订过程也是至关重要的。拟定设计方案合同需重视以下几点：
1. 明确双方的权利和义务。合同中应以实现工程建设所期待的基本目标为中心，明确双方的主要责任及义务。同时在权利和义务方面需要考虑到不同工种，不同领域的特殊情况，给予不同方面相应的权利和义务。
2. 建立科学的计价工具。设计方案合同的成本主要由工程的计划、设计和跟踪工作完成所需的成本组成。设计方案合同要能够对工程计划、设计和跟踪工作的成本进行科学计价，以体现其整个工作流程的价值。
3. 严格的合同条款。合同条款应严谨且合理，避免出现过于苛刻或过于宽松的条款，应为工程项目的确切信息，使设计方案合同更具明确性、可操作性和实用价值。
在拟定和签订设计方案合同时，还需要注意以下几点：
1. 确定合同履行地点。
2. 关注合同的变更和澄清。
3. 确定违约条款和标准赔偿。
4. 关注行业规范的要求。
5. 确定合同履行的时间节点以及付款条件。
6. 相关方均应重视合同的具体规定，避免在合同签订后发现问题而出现违约。
综上所述，设计方案合同是建筑工程领域中一项重要的协议，它对于工程顺利进展和完成具有重要的影响。因此，设计方案合同的拟定和签订应该密切注意合同的具体情况，注意协议中的具体条款，以确保工程项目的质量和顺利完成。 导致工程质量的差异。
设计合同 篇2
设计方案合同
一、甲方和乙方
1、甲方（需求方）：XXXXXXXX公司
地址：XXX省XXX市XXX区XXX路XXXX号
电话：XXX-XXXXXXXX
传真：XXX-XXXXXXXX
法定代表人：XXX
2、乙方（设计方）：XXXX设计公司
地址：XXX省XXX市XXX区XXX路XXXX号
电话：XXX-XXXXXXXX
传真：XXX-XXXXXXXX
法定代表人：XXX
二、协议时间和地点
1、本协议的签署时间为XXXX年XX月XX日。
2、签署地点为甲方所在地。
三、服务内容
1、本协议主要任务为在设计领域提供相关服务并达成一致协议。
2、乙方负责根据甲方需要进行设计，内容包括XXX。
3、乙方需要提供时间表来确保设计进度，同时乙方要保障设计质量，提高效率。
4、以上所述工作不含维护、修改等。
四、设计方案书和设计成果
1、乙方需于XXX前提供设计方案书，书中附有过程记录、范围，用于甲方查阅和关注设计的过程。同时，甲方可以根据设计方案书对于设计的合理性进行调整。
2、设计成果是指完成后的设计结果，由乙方提交，对于设计成果的质量、格式和总体布局，甲方需进行验收。
3、设计成果的知识产权归甲方享有。
五、报价
1、乙方将对服务进行报价，并且该费用包括了设计方案成果和相关的所有费用。甲方需按照结算方式及时付款。
2、如需要改动设计需重新评估费用。
六、保密协议
1、双方对此协议涉及的业务信息和保密信息进行保密，并对相关信息予以保护。
2、如果乙方泄露与本协议有关的保密信息，甲方有权要求终止本协议，并追究乙方的法律责任。
七、服务质量
1、乙方所提供的服务，包括但不限于设计方案书和设计成果，需按照正规标准完成。
2、甲方对设计方案书和设计成果有义务进行审核。
3、如乙方的服务质量不符合合同要求，甲方有权要求重新进行设计。
八、违约
1、若在协议期过程中，一方遇到技术问题区无法解决，甲方有权应约解除本协议；
2、若在协议期过程中，一方未能履行合同所述的义务或出现违约情形，另一方有权对其提出索赔或解除本合同。
九、争议解决
双方就涉及本合同的争议或纠纷解决有以下方式：
1、协商解决。
2、甲方可向乙方所在地法院申请仲裁，因此产生的一切费用由违约方承担。
十、合同期限
本合同周期为XXX个月止。
十一、其他
1、本协议一式两份，双方各执一份，合同自双方签署之日起生效。
2、本合同的解释、效力和履行均适用中华人民共和国相关法律法规。
设计合同 篇3
设计方案合同是设计领域中的一个重要协议，该协议是设计服务方和客户之间的一种规定，目的是为了确保设计方案能够得到有效实现。在本文中，我们将介绍设计方案合同的定义、目的、内容及其重要性。
设计方案合同是设计师与客户之间的一份协议，规定了设施和装修的相关内容和要求，确保双方的权益。合同一般由设计服务方起草，客户确认后签署生效。合同中包括设计方案的内容、使用限制、付款条件、责任范围等核心内容。
设计方案合同的目的是确保设计师和客户之间的权益能够得到保护。设计师可以根据合同规定的要求和限制，提供满足客户需求的设计方案；同时，客户可以明确地了解设计师的服务内容和限制，避免出现由于沟通不足、误解等原因导致的纠纷。
设计方案合同的内容包括设计服务方基本信息、设计方案的内容、使用限制、付款和退款条件、责任范围、附加服务等。设计服务方应当仔细考虑设计方案的内容，充分了解客户需求和要求，提供专业意见，并在合同中规定使用限制，如不得向第三方泄露数据、设计方案仅用于指定项目等要求。
付款条件也是设计方案合同中非常重要的一部分，设计服务方应当在合同中明确规定服务费用、支付条件、付款方式等内容。同时，也应该规定好退款、变更等相关服务。
合同中规定的责任范围是本协议的法律效力基础之一。设计服务方应当明确自己的责任和服务范围，在问题发生时有条不紊地解决问题并承担责任。
设计方案合同是设计项目合作过程中极其重要的一部分，其目的是确保双方能够得到保护和权益。此外，设计方案合同还为项目的进行提供了目标、时间表以及服务提供者和客户之间信任和合作的基础。
总之，设计方案合同是设计项目合作中不可或缺的一环，任何设计项目都需要在开始之前签署完整的设计方案合同，以确保合同双方的权益得到完全保护。设计师和客户之间的合作，也应当在此基础之上展开。
设计合同 篇4
甲方(委托方)：
乙方(承印方)：
甲乙双方经友好协商，兹就甲方委托乙方制作甲方公司相关广告类物料达成以下协议：
一、项目概要：____银行________市分行相关物料由甲方规定相关标准的系列宣传物料，委托乙方进行设计、印刷、制作。
二、项目明细：
1. 识产权权益和其他连带责任均由乙方享有。
2. 物料名称、规格、数量：见附件。
合同总金额为贰万肆仟元整(￥23910.00元)
三、交货方式： 采用实物方式交货。
交货地点为甲方公司，具体地点为____银行________市分行，乙方承担运费，产品风险自交货时转移。
四、付款方式：
交货验收之后在每月25号之前付清全款，具体分批次按上述单价进行结算。
五、质量标准：以项目明细为准。
六、乙方责任：
1. 乙方对制作原稿(或电子文档)、校样、成品及样本应当妥善保管，不得损毁。
2. 乙方在承接时，应核实委印方相关证件，不得制作有内容不实、图文虚假的广告。
七、知识产权及保密
1. 乙方应对甲方制作发行方式、计划严格保密。
2. 乙方设计人员应自觉保护甲方提供的一切用于广告制作的电子文档，不得擅自提供给任何第三方作任何用途。
3. 乙方应妥善保存甲方所提供的电子设计稿件，甲方若需要，应予提供。
八、合同其它条款：乙方开始印刷制作后，因甲方原因停止印刷或更改设计方案，乙方将按照合同总价50%收取前期制作成本。
九、违约责任：
1. 约定付款日期后，甲方逾期不付款，分之三收取甲方滞纳金，逾期五日以上不付款，乙方则按照合同总额的日百分之三收取甲方滞纳金。
2. 乙方所制作产品出现质量问题或运输途中毁损、丢失等原因致使物料未能送至甲方，在乙方拒绝不足相关物料的情况下，甲方有权要求乙方按照合同总金额的110%进行赔偿。
3. 甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款，此合同未尽事项，应由甲乙双方协商解决。
4. 若任何一方违反本合同并经协商无效，向甲方所在地人民法院起诉。
十、本合同一式肆份，双方各执两份。
十一、补充条款：
1. 所有制作印刷物料在合同生效之日起，10个自然日内交付甲方;物料送至甲方后，甲方一旦签收即视为验收合格。
2. 本合同为单价合同，最终以实际工程量结算。若市场价格有明显波动，需由双方共同协商后重新确定单价。本合同如有其他未尽事宜，由经双方另行商定。
十二、本合同有效期自双方签字盖章、预付款之日起至合同所有条款履行完毕止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计合同 篇5
发包方(甲方)：_________
设计方(乙方)：_________
发包方委托设计方承担景观绿化工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订
1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据发包方提交的基础资料。
第三条发包方向设计方提交的有关资料、文件及提交的时间
第四条设计阶段安排
4.1第一阶段：概念设计汇报阶段
4.1.1汇报内容涉及到：对项目的认知及分析、概念性方案设计说明、规划设计理念、结构分区、设计主题、概念设计平面、景观设计竖向分析。
4.1.2此阶段工作周期
4.2第二阶段：设计阶段
确定整体概念设计思路基础上的细化设计。此阶段需要向发包方提交最终确定的景观规划设计成果图册二套。包含的内容：4.2.1总平面图;
4.2.2总体竖向设计;
4.2.3植物景观规划设计;
4.2.4主要分区放大平面设计;
4.2.5重要节点景观规划设计及效果图;
4.2.6景观小品初步设计;
4.2.7地面铺装形式及材料处理方案;
4.2.8景观照明及绿化灌溉地上意向规划方案;
4.2.9此阶段工作周期(自甲方确定概念性方案并按照合同付费起开始计算)
4.3第三阶段：施工图制作阶段。此阶段需要提交施工图八份
4.3.1景观设计总平面索引图;
4.3.2总平面布置图、定位图、竖向设计图; 4.3.3总平面种植设计图及苗木表;
4.3.4分区平面布置图、定位图、放大平面图;
4.3.5分区放大平面铺装设计图; 4.3.6各区重要节点设计详图; 4.3.7施工图设计说明; 4.3.8景观设计工程概算;
4.3.9此阶段工作周期工作日完成，(自甲方确定整体设计方案按照合同付费起开始计算)第五条设计范围及费用
5.1本项目设计范围：
5.2总规划面积约为合同设计单价费用/平米，合计总费用为万元(大写：第六条支付方式
6.1第一次付费本合同签订后三个工作日内，发包方支付设计费总额的20%给设计方，即万元(大写：)作为定金(合同结算时，定金抵作设计费);
6.2第二次付费设计方的设计概念思路及主题汇报，得到发包方的认可，同意设计方进入下一阶段起三个工作日内，发包方支付设计费总额的30%，，即万元(大写：);
6.3第三次付费设计方提交初设设计文件三个工作日内，发包方支付设计费总额的20%即万元(大写：);
6.4第四次付费设计方提交施工图文件三个工作日内，发包方支付设计费总额的30%即;
6.5第五次付费工程竣工验收合格后十天内，发包方支付实际设计费总额剩余的`5%给设计方，但此笔费用的最后支付时间不超过20xx年12月31日。
第七条双方责任7.1发包方责任：
7.1.1发包方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计方按时间顺延;超过规定期限10天以上时，设计方员有权重新确定提交设计文件的时间。
7.1.2发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作修改，以致造成设计方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，发包方应按设计方前期所耗工作量向设计方增付设计费。在未签订合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设计工作，应按收费标准相应支付设计费。
7.1.3发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。
7.1.4发包方应负责派赴施工现场处理有关设计问题工作人员的交通费用、食宿及安全等必要的工作生活保障。在施工期间发包方如要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，除解决上述要求的基本工作生活保障外，还要给予驻场技术专业人员住外日补贴。日补贴金额不得低于该专业技术人的日工资。双方也可应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
7.1.5发包方应保护设计方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包方应负法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。
7.2设计方责任：
7.2.1设计方应按国家技术规范、标准及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。
7.2.2设计方交付设计资料及文件后，对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
7.2.3设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
7.2.4设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。
第八条双方约定，如遇下列因素，合同价款进行调整
8.1工程设计变更;
8.2发包人委托承包人承担的工作变化;
8.3因发包人原因，造成承包人费用的增加;
8.4工程中发生的一切变更，双方应及时履行签证手续;并作为补充结算款项。
第九条违约责任：
9.1在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的，发包方应根据设计方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.2发包方应按本合同第五条第六条规定的金额和时间向设计方支付设计费，逾期超过5天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作。
9.3设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方员错误造成工程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金，赔偿金由双方商定。
9.4合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还定金。
第十条其他
10.1本合同第四条规定设计方交付的设计资料及文件份数规定外，发包方需要追加份数时，设计方根据市场价另收资料工本费。
10.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
10.3本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。
10.4本合同一式四份，发包方两份，设计方两份。
10.5本合同经双方签章后生效，工作周期自发包方向设计方支付订金起计算。
10.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
设计合同 篇6
甲方(委托方)：__________ 乙方(执行方)：__________
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合甲方委托乙方设计项目的具体情况，为确保本设计项目顺利完成，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、设计内容及方案数
1 、提供LOGO图形设计，中英文标准字设计。
2 、提供_____个设计方案，直至满意为止。
二、设计周期
1 、乙方应在_____个工作日完成设计初稿(双方另行约定的除外)。在_____个工作日完成稿件修改，若甲方校稿时间超过5个工作日或因甲方反复提出修改意见(但乙方设计质量明显不好或不能达到合同要求目的除外)导致乙方工作不能按时完成时，可延期交付时间，延期时间由双方协商确定。
2 、如果是乙方单方的原因导致不能如期交付初稿，每日的违约金以________计算，从设计费用里面直接扣除。
三、设计费用
LOGO设计费用为：__________人民币￥_______元整(大写：________________)。
四、付款方式
1 、设计费分_____ 次付清。
2 、本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总费用的______%，即人民币￥_______元整(大写：_______________)。
3 、LOGO设计完成，甲方应在两天内支付合同余款______%，即人民币￥_______元整(大写：_______________)。乙方及时交付电子版源文件。
五、关于版权
1 、我们对版权的理解和定义是以《 中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》为依据。
2 、最终设计稿的一切版权(包括图案与名称)归甲方所有。乙方在为甲方设计过程中所设计的非最终设计稿(例如初稿)，的稿件及其设计理念的版权，归乙方所有。
3、乙方在交付作品后不得以任何方式进行出售或挪用等，如私自挪用或二次出售，则一切后果由乙方承担。
六、关于稿件的修订
1 、乙方且无条件的对稿件进行修改，直至让甲方满意为止。
2 、修改的周期视修改的复杂程度及客户要求的变化而定，最多不超过_______个工作日。
3 、甲方收到稿件后，如果在 _____ _____日内没有回应及再次作出修改的请求，表明甲方已经确认了设计稿为最终样式，设计项目将最终完成。
七、关于最终稿的提供
1 、LOGO设计方案经甲方确定后，乙方向甲方提供以下四种格式的电子稿文件：___________________文件各一份。
2 、乙方提供的稿件都是通过且只通过互联网提供，乙方会向甲方提供最终稿的电子稿件。
3 、乙方收到甲方______%的合同余款后，LOGO的知识产权与使用权自动转移甲方(反之，知识产权与使用权仍归乙方所有)。
八、双方的权利与义务
8.1甲方的权利、义务：
甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合企业文化内涵; 甲方有权对乙方所设计的作品提出合理的修改意见，乙方按甲方合理意见进行修改; 甲方有义务按照合同约定支付设计费用; 甲方有义务提供与本设计项目有关的企业资料或其它资料给乙方。
8.2乙方的.权利、义务：
乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 乙方有义务按照合同的要求进行作品设计; 乙方有义务按照合同约定按时交付设计作品; 乙方有义务根据合同约定以及实际急缓情况合理安排设计。
九、LOGO的注册问题
1 、LOGO确定后，乙方在相应的时间内对LOGO进行注册(一般为两个月，特殊情况除外)，在规定时间内，若LOGO无法注册，乙方无条件对LOGO进行从新设计，直至注册通过为止。
2、 合同规定的费用，为LOGO设计费，不包括LOGO注册费用，甲方可以自行注册，也可以委托乙方进行注册。
十、合同生效
1.因商标设计是乙方智力成果整体的体现，其工作特点并没有明显的阶段性，乙方在开始着手策划时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方如提前终止合同，仍须承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外);
2.乙方如违约提前终止合同，所收取的费用应全部退还甲方;
3.甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向仲裁委员会提请仲裁解决。
4、本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。
5、本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力。
备注：
LOGO即为标志或商标，叫法不一而已。
甲方(盖章)：__________ 乙方(盖章)：__________
甲方代表签名：__________ 乙方代表签名：__________
甲方电话：__________ 乙方电话：__________
支付账号(面交可不填写)：__________ 收款账号(面交可不填写)：__________
日期：_________年____月____日 日期：_________年____月____日
设计合同 篇7
甲方：
乙方:
甲、乙双方经过平等、自愿协商就甲方为乙方提供的有关材资料及素材事宜达成如下协议，以资共守。
一、协议事项
1.1经双方协商，乙方为甲方制作施工项目安全提示横幅及安全施工宣传展板，尺寸：1.2宽x2.4高，计19个，制作单价980元。横幅3条，红底白字，90公分x16米，制作单价388元；运输安装：1186元。展板框架与支架为不锈钢制作，单个为合页链接，可单个摆放，也可做整体使用；画面为PVC板裱高精度写真，防水、防风、防晒。
二、协议款项及支付办法
2.1经双方协商，制作设计及运输服务费用总计20970元人民币。
2.2乙方交付产品三日内，甲方以转账形式全款付给乙方，乙方出具正式发票。
2.3乙方账户开户行:_____；账号：_____；户名：_____
三、甲方的权利义务
3.1向乙方提供展板宣传素材。
3.2监督乙方广告宣传及设计的质量进行监控。
四、乙方的'权利和义务
4.1乙方应以最优秀的人员配置全力为甲方提供广告宣传方案及策划方面的支持。
五、违约责任
5.1因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应本着友好协商的原则协商解决，协商不成可向成都市仲裁委员会申请仲裁，仲裁结果是最终裁决，对双方均有约束力。
六、其他
7.1本协议自签字之日起生效，一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
7.2本协议未尽事宜，可经甲、乙双方通过友好协商解决。如协商解决不成，任何一方均可向成都市仲裁委员会申请仲裁解决。
甲方：______乙方：______
______年______月______日______年______月______日
设计合同 篇8
设计方案合同是一份非常重要的文件，在一个设计项目中起到了至关重要的作用。通常来说，这份合同规定了设计方案的内容、时间和付款的方式等方面的细节。在这篇文章中，我将会向大家展示一份完整的设计方案合同应该包含哪些内容，以及这些内容在整个设计过程中的作用。
首先，设计方案合同应该明确设计方案的所有细节和需求。这包括项目的目标、时间表、主要的设计要素以及样式指南等等。这份合同应当详细而清晰地表述每个细节，确保设计师和客户在未来的设计过程中没有任何的误解和沟通障碍。
其次，在这份合同里，设计师应该明确自己的责任和限制。设计方案合同需要清晰详细地规定设计师在该项目中所承担的责任范围和可执行性限制，以避免在实践中出现不必要的争议。
此外，在这份合同中，设计师还应该明确项目的时间表，并以此确保合理的完成日期。这需要设计师和客户之间有充分的沟通，以确保双方都对时间期限有清晰的了解。时间的偏差可能导致后期的改动、额外的开支和不必要的延期等问题。
最后，付款方式也是设计方案合同中需要明确的一项内容。这份合同应该描述项目的总费用，并注明付款方式和时间表。设计师和客户需要根据商定的协议进行付款，以保证项目能够按照预期完成。同时，这也确保了双方都能够获得交易的公平对等的回报。
在一份设计方案合同中，以上几个方面都非常重要，而且缺一不可。他们共同构成了一份完整的设计方案合同，确保设计师和客户都有清晰的了解，了解项目的所有细节，限制和规则，并以此为基础来进行设计工作。对于设计团队和客户方来说，能够达成一个完整的，一致的和公平的设计方案合同对于项目成功的实现非常重要。
设计合同 篇9
合同号：
甲方 ：
乙方：
签署于 ：
甲方(公司)的法定代表人：
注册地址 ：
乙方(员工)： 性别： 居民身份证号码：
出生日期 ：
甲方工作的开始日期为： 年 月 日
家庭地址：
邮政编码 ：
所在地省(市)、区(县)、街道(乡镇)。
电话号码：
雇主： 有限公司(以下简称甲方)
申请人： (以下简称乙方)
甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，根据中华人民共和国有关法律法规，经友好协商，签订本协议，以资共同遵守。
一、就业内容
甲方聘请乙方为甲方产品造型设计师。
第二、雇佣期
从_开始
三、权利和义务
(1)甲方：
1.甲方应监督乙方的工作。
2.如乙方以甲方名义私拿票据或发出甲方票据，损害公司声誉和利益，甲方保留追究责任的权利。
(二)乙方：
1.服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度。
2.对于甲方分配的合理任务，乙方应保质保量按时完成。
3.乙方不得以甲方名义接受私人票据或发送甲方票据，如乙方以甲方名义私自接单，由此产生的任何纠纷与甲方无关..
4.乙方有义务对乙方负责的现场进行定期检查和跟踪。
四、工资和福利
(1)为保证乙方的利益，保证月工资为人民币 元
(2)乙方应承担其负责的工程结算价款的一部分(工艺2%，工艺1.5%)。佣金根据工程付款进度提取，每月10日结算。
动词 （verb的缩写）合同的终止
(一)聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，按原签订程序变更合同。如果双方不能达成协议，原合同继续有效。
(2)聘用合同期满前一个月，经双方协商一致，可以续订聘用合同。
(三)乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同。
(一)严重违反工作纪律或者用人单位规章制度的。
(二)故意不完成任务，给公司造成严重损失的。
(3)严重失职、营私舞弊，给甲方单位利益造成重大损害的。
(四)被依法追究刑事责任的。
(四)乙方因其他原因要求解除聘用合同的，应提前一个月书面通知甲方，甲方同意并做好交接工作后方可离开。
不及物动词其他事项
(1)未尽事宜，由甲乙双方协商决定。
(二)本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字后生效。
(三)本合同条款如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
(4)附加条款：
(1)___________________________________________。
(2)___________________________________________。
(3)___________________________________________。
(4)___________________________________________。
(5)___________________________________________.
甲方(盖章)和乙方(签字)
法定代表人或委托代理人(签字盖章)
电话： 电话：
签约时间：__年__月__日
设计合同 篇10
委托方：_______________________________(以下简称甲方)
代理人：_______________________________
通讯地址：_____________________________
联系方式：_____________________________
受托方：_______________________________(以下简称乙方)
设计师：_______________________________
通讯地址：_____________________________
联系方式：_____________________________
根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议。
第一条 设计项目概况
1.甲方委托设计项目地点：
_____________________________________________________________________
2.房屋建筑物类别：花园洋房。
3.房型：_________________________ 。
4.建筑面积：__________ 平方米，使用面积：__________ 平方米。
5. 预 计 装 饰 造 价 ( 人 民币)________________________________________ 元。
第二条 设计程序及要求
1.室内装饰的设计程序：
(1)设计准备阶段为__________个工作日，自__________年_____ 月_____ 日至__________ 年_____ 月_____ 日。乙方至现场进行勘测，并与甲方充分沟通。
(2)方案设计阶段为__________个工作日，自__________年_____ 月_____ 日至__________年_____ 月_____ 日。乙方分析各空间的相互功能关系，提供平面设计，显示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局，并提供_____ 个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案，进行方案调整，并由甲方签字确认。
(3)施工图绘制阶段为__________个工作日，自_____ 年_____月_____ 日至__________年_____ 月_____ 日。乙方按甲方确认的设计方案，进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见，设计并绘制成完整的施工图。
(4)工程施工阶段，自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。乙方要进行施工前的设计交底，参加现场协调，进行必要的现场指导;竣工时，协助做好总体验收工作。
2.设计图纸资料基本要求：
(1) 提 供 的 设 计 图 应 符 合
_____________________________________________ 的规定，一式__________份，并交甲方__________份。
(2)设计图具体要求：
A.每页设计图须由制图、校对、审核三者签字。
B.每页设计图须由甲方签字认可。
C.设计图如需修改或变更，必须由甲、乙双方签字认可。
3.提供设计图文资料内容：
(1)图纸封面、封底、设计图纸、图列表;
(2)设计图纸目录和设计与施工说明;
(3)原始建筑平面测量图(含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注);
(4)墙体改动图(拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准);
(5)设计平面布置图;
(6)设计顶面布置图;
(7)设计地面布置图;
(8)强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图;
(9)开关控制线路示意图;
(10)冷、热水管排放走向示意图;
(11)厨、卫墙面设施布置图;
(12)主要部位立面、剖面、节点详图;
(13)局部透视图;
(14)主要装潢(饰)材料用材表;
(15) 其 它
________________________________________________________________。
第三条 设计费用
本项目设计费用：使用面积__________ 平方米，单价____________________元，总计__________ 元，人民币(大写)________________________________________ 元。
第四条 支付方式
1.乙方设计师上门勘测前__________日内，甲方向乙方支付设计费总额的_____ %作为预付款，计人民币__________________元，乙方出具收款凭证。
2.甲方确认平面设计图纸_____ 日后，甲方向乙方支付设计费用的总额_____ %，计人民币_____________元。
3. 余 款 支 付________________________________________________________ 。
第五条 双方权利和义务
1.甲方应根据设计需要，提供物业管理部门或者相关单位的联系人，该项目的建筑、结构、设备、管道等竣工图，以及大楼装修规定。
2.甲方应填写完整的《设计任务书》。
3.甲方对已确认的设计图进行修改，重新设计的部分，费用由双方另行协商确定。
4.乙方设计时不得擅自改变建筑物的'承重结构。
5.乙方应根据甲方所填写的《设计任务书》及装饰要求进行设计工作。
6.施工过程中，乙方指派设计师现场进行施工交底， 设计师到现场指导施工及整体竣工验收应不少于三次。
7.乙方在中途需更换所指派的设计师，应事先征得甲方同意。
8.乙方必须将整套图纸交给甲方，并办理确认手续。
第六条 违约责任
1.甲方逾期支付设计费用的，每逾期一天，应按未支付部分设计费用的_____ %向乙方支付违约金。逾期超过_____ 天的，乙方有权解除本合同。
2.乙方延期完成设计图的，每延期一天，应按设计费用总额的_____ %向甲方支付违约金。延期超过_____ 天的，甲方有权解除本合同。
3.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故或甲方损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。
4.双方订立设计合同后，任何一方不再履行本合同的，应赔偿守约方相应的损失。
第七条 争议解决方式
双方发生争议的，可协商解决，也可向有关部门申请调解，也可选择以下第_____ 种方式解决。
1.向仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院提起诉讼。
第八条 附则
1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
2.本合同经双方签字或盖章之日起生效。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
4.本合同附件及补充协议：
附件一：《室内设计流程签证单》
附件二：《室内设计修改或变更签证单》
附件三：《补充协议(附页)》
附件四：《设计任务书》
甲方(签字)：_________________ 乙方(公章)：__________________
代理人(签字)：________________ 设计师(签字)：__________________
________年______月______日 ________年______月______日
设计合同 篇11
设计方案合同
一、合同双方
甲方：（委托方）
单位名称：
地址：
电话：
传真：
邮编：
网址：
法人代表：
联系人：
身份证号码/证件号码：
职务：
乙方：（设计方）
单位名称：
地址：
电话：
传真：
邮编：
网址：
法人代表：
联系人：
身份证号码/证件号码：
职务：
二、合同内容
1.服务目标和内容
（1）甲方委托乙方按要求制定设计方案并提供设计咨询服务。
（2）设计内容：根据甲方的要求，进行设计方案的研究，提出设计方案，按照审批流程申报相关批准文件，并为甲方提供设计咨询服务。
（3）服务时间：合同自签订之日起生效，并将维持到乙方完成设计方案之日。
2.服务标准
（1）乙方需要在合同规定周期内，准确有效地完成设计任务，并将设计方案提交甲方。
（2）乙方的设计方案需要符合甲方的要求和设计标准，并考虑法律法规、环境保护、安全、实用性等各个方面的要求。
（3）乙方需要在服务过程中，提供有关设计咨询的可靠、准确和及时的信息，协助甲方解决相关问题。
（4）乙方需要遵守合同的约定，保守甲方的秘密，并不得泄露甲方的商业机密、技术秘密、个人隐私信息等。
3.服务价格和支付方式
（1）服务价格：乙方为本次服务提供报酬人民币 ______元整.
（2）服务费支付：甲方以电汇的方式向乙方支付服务费用。
（3）服务费用结算：甲方在乙方完成设计任务并提交甲方通过验收后三个工作日内支付全部服务费。甲乙双方同意以正式发票为依据进行结算。
4.违约
（1）若乙方未按时提交设计方案，甲方有权向乙方索取违约金，违约金标准为按设计费标准的1%每天向甲方支付。
（2）如因乙方原因导致无法完成服务，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金为合同总额的10%。
（3）如甲方未按约定支付服务费用，应承担延迟支付的违约金，违约金为按应付款的日利率的2%每天向乙方支付。
（4）如因甲方原因取消合同，甲方需支付乙方出现的全部直接费用，并支付服务费用的10%的违约金。
5.知识产权和保密
（1）乙方在设计过程中所产生的图纸、文件、程序和其他作品等全部知识产权归乙方所有。
（2）乙方不得以任何方式泄露甲方的机密和商业秘密。
（3）在本合同有效期内和本合同终止后，乙方不得向任何第三方披露甲方的商业机密、技术秘密和个人隐私等信息，但依法要求的除外。
6.争议解决方式
（1）因本合同引起的任何争议应提交甲乙双方协商解决，若协商不成，可以提交属地人民法院诉讼解决。
（2）当涉及到商业机密和技术隐私等敏感信息，乙方应积极配合甲方维权，甲方在此享有行使知识产权及申请专利的权利。
三、合同生效
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。无论采用任何形式的复印件，均应具有正本的真实效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签订日期：________年___月___日 签订日期：________年___月___日
机械设备合同精华
随着现今很多公民的维权意识在不断增强，合同在工作中的使用变得也更加广泛了。要想让合作双方更加顺利愉快，那么必须要做好合同签订。想要了解关于“机械设备合同”的详细信息请继续往下阅读，感谢您的阅读！
机械设备合同 篇1
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，乙方承包甲方承接的“ ”有关事宜达成如下合同条款，望双方共同遵守、执行。
1.3工程内容：
1.5合同价款：采用总价人民币元(大写)(工程施工中的垂直运输，施工现场用水电，水泥与河沙，安装用钢筋等相关辅助材料费用由甲方负责)。
二、合同文件使用的语言文字标准、规范和适用法律。
2.1本合同文件使用汉语。
2.2适用标准、规范：按国家有关混凝土预制产品生产及安装质量评定标准和施工技术验收规范，符合京津城际铁路公司质量验收标准以及甲方所提供图纸和本工程要求标准执行。
2.3中华人民共和国有关法律、法规均对本合同有约束力。
3.1在开工前日，协助业主进行图纸会审，审定乙方编制的施工组织方案，向乙方进行技术交底。
3.2协调处理甲乙方与业主的关系，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作。
3.3指派一名工程师为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查。协助乙方办理签证、登记、变更手续、验收、结算和其他事宜。如需更换工地代表，应在更换前三日以书面形式通知乙方。
3.4按合同约定支付工程款项。
3.5在经业主确认设计方案后不得擅自变更设计方案或终止本合同(含设计、施工方案)，否则，对给乙方造成的损失承担全部赔偿责任。
4.1按甲方要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方批准签字后使用。
4.2按甲方认可的设计方案要求并根据现场实际需求量，乙方组织材料、机具、劳动力进行施工。
4.3指派一名为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。如需更换工地代表，应在更换前三日以书面形式通知甲方。
4.4材料的运输，二次转运及现场施工。
4.5按甲方审定的施工组织方案，保证材料供货及施工进度，做到安全文明施工。
4.6产品质量应达到甲方约定的质量标准，并出具相关技术资料。
4.7不得擅自变更经甲方签字确认的设计方案或终止合同，否则，对给甲方造成的损失承担全部赔偿责任。
乙方严格按国家有关现行安全法规采取相应的安全防范措施，并建立安全文明施工计划书，施工过程中因乙方违章作业造成的工作事故由乙方自行负责。
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，以甲方代表确认，工期相应顺延：
6.1设计变更、工程量变更增加造成工期延误。
6.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计8小时(含8小时)。
6.3因甲方原因(未按施工进度提供作业面，影响乙方关键线路进度)造成的工期延误，并由甲方承担乙方的停工、窝工损失。
6.4不可抗拒自然因素造成工期延误。
机械设备合同 篇2
托运方：(以下简称甲方)
承运方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等互利、协商合作的原则，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条被托运机械设备的名称、规格、运距
第二条施工机械的起运地点__________________________施工机械的送达地点_________________
第三条施工机械的运输时间
第四条运输质量及安全要求
第五条施工机械装卸责任和方法
第六条结算方式：装车付清所有运费
第七条违约责任
一、托运方责任：
未按要求停置，造成施工机械在运输过程中损坏的由托运方承担责任。
二、承运方责任：
1、不按合同规定的时间和要求配车，完成机械设备的托运工作，承运方应赔偿甲方违约金_______元，并承担由此引起的全部损失。
2、运输过程中机械损坏，承运方应按机械的实际损失赔偿托运方。
5、在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成损坏的，承运方不承担违约责任：
①不可抗力;
②托运方本身的过错。
第九条本合同未尽事宜双方通过协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力(补充规定以书面文字为准，且经双方签字盖章。)本合同一式二份，托运方、承运方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械设备合同 篇3
五、验收方式：
安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。
六、付款结算方式：
乙方在工程安装完工后通知甲方，由甲方按工程实际数量工程款的60%支付给乙方。工程验收合格后，甲方再按实际数量工程款的40%支付给乙方。
七、违约责任：
(1)双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按《合同法》执行。
(2)乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。
(3)因乙方原因导致安装完工时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应按工程总造价的5‰计算向甲方偿付罚金。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
为共同发展经济，根据中华人民共和国《合同法》，甲乙双方经友好协商，甲方决定将其“太阳宫新区C区1#商业防火门”产品委托乙方安装。为了明确双方的责任、利益和义务，本着平等互利、紧密合作的原则，特签定本合同，共同遵照执行。
2、工程地点：
3、承包范围：提供有关资料，并配合消防验收;提供维修及售后服务等。
1、合同总价为大写人民币：，包括产品配件、运输、安装等费用。本合同单价固定，上述价格为暂估总价，最终结算价格以现场实际安装数量乘以单价计算。
2、具体型号、规格、数量、配件配置、单价等详见合同附件。如有数量增减，单价不变，以实际樘数、实际数量进行结算。
1、门框进场时，甲方向乙方付合同总价的35%进度款;
2、门扇进场时，甲方向乙方付合同总价的35%进度款;
3、全部门扇安装完，甲方向乙方付合同总价的10%进度款;
4、验收合格后十个工作日内，甲方付款至合同结算总价的95%;
5、质保期为两年，质保期满后，支付合同额的5%。
6、若因设计变更或工程数量增减，则单价不变(按本合同的合同附件单价)、以实际樘数进行结算。
7、甲方付款务必采用电汇或支票形式，凭乙方人员提供授权委托书和乙方财务部开具的发票，并请务必在支票收款方填明我公司单位名称全称和帐号(详见合同章)。否则由此产生的责任由甲方承担。
1、依照甲方及现场施工要求，合同签订生效后，乙方进行防火门安装;
2、若因用户使用不当及其它原因造成的损坏，维修只收材料费，免收人工费用;
3、保修期满后，乙方对产品实行终身维修服务，维修费用由甲方承担。
1、合同附件为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或不成的，依法向北京市朝阳区人民法院起诉。
2、本合同经双方代表或委托代理人签字盖章后，到产品保修期满结清保修金后自行失效。
3、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
4、本合同五式肆份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
机械设备合同 篇4
甲方：___________租赁有限公司
乙方：__________________银行
丙方：___________证券有限公司
甲乙丙三方经友好协商，就____________租第______号租赁合同(以下简称租赁合同)达成以下协议条款，以资共同遵守：
一、乙方同意依本行信贷政策向甲方提供贷款支付租赁合同本金。贷款期限及贷款本息归还由三方另行协商确定。
二、乙方同意在租赁合同及其附件备齐生效后______个工作日内将贷款全额划至甲方在乙方开立的专户，凭丙方的划款指令由甲方在接到丙方划款指令后______个工作日内以投放租赁本金的方式划至丙方帐户，若无丙方指令甲方无权动用该笔资金。
三、丙方为甲方向乙方所贷的该笔贷款款项提供连带责任担保，期限为贷款合同履行期届满后______年。
四、丙方同意按租金偿还计划表(租赁合同附表三)按时向甲方支付租金。
五、甲方在乙方开立专户，凡丙方向甲方支付的租金均进入该专户，并直接归还该项目贷款本息;乙方同意在每笔租金到帐次日即以该金额充抵甲方此项目贷款本息。若延期充抵的，利息由乙方承担。
六、协议各方若无法按协议要求及时支付，需向受付方支付每日万分二点一的罚息。
七、本协议所涉之贷款本金及利息及延期罚息全部清偿完毕后，本协议终止。
八、为便于项目的开展及后续操作，三方同意各选派______-______人组成项目组负责本协议的具体实施，该项目组将在该租赁项目完全结束后解散。
九、本协议的一切争议，三方应友好协商解决，协商不成的，提请甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议一式三份，三方各执一份。
十一、本协议经三方代表签字并盖章后生效。
甲定代表人：__________________(或其授权代理人)
乙方法定代表人：__________________(或其授权代理人)
丙方法定代表人：__________________(或其授权代理人)
__________年______月______日
简单版机械设备租赁合同大全相关：
上面就是网小编特意收集整理的版机械设备租赁合同大全精选3篇，希望对大家有所帮助。
机械设备合同 篇5
甲方(出卖人)：哈尔滨鑫鼎昊热能机械有限公司法定代表人：乙方(买受人)：法定代表人：签订地点：
根据《合同法》等法律的规定和有关交易习惯，双方经过友好协商，本着平等互利的原则，就买卖工业设备自愿达成如下协议：
一、产品名称、型号、数量、单价及合同总价款
二、质量标准
按照国家煤矿用热风炉标准执行。三、价款支付
乙方在合同签订时预付元，合同签订后15日内，乙方一次向甲方支付全部价款。
双方协商选择上述第前述价款为不含税金额。
四、产品交付
乙方支付%合同价款后，甲方按照乙方指定发运时间和地点供货，产品从甲方仓库装上运输工具时，即完成交付。
甲方交付的产品应附带常规检验合格证、使用说明书。
五、运费负担
甲方负责装车费用，乙方负责卸车费用。在途运费按照实际发生额双方各负担50%。
六、验收方式
在产品到达乙方指定的地点，乙方应尽快验收，超过5日未向甲方发出不合格通知的，视为产品合格。产品不合格，乙方有权要求修复或更换，费用甲方负责。
七、安装调试
按照乙方要求时间，甲方派人免费指导产品安装调试。安装所需设备、材料、人工等所有费用以及指导安装人员的食宿费用由乙方负责。
八、售后服务
产品安装调试后保修一年，但人为损坏或操作不当造成损坏不在保修范围内。
九、违约责任
1、乙方支付的预付款在合同总价款20%以下(含本数)部分，作为定金，甲方不出卖标的物需双倍返还，乙方不购买标的物甲方不予退还。
2、甲方在收到乙方发货通知超过15日不发货的，每日按合同价款1%支付迟延履行金，但因不可抗因素或经乙方书面同意延迟发货除外。
3、乙方逾期支付合同价款的，每日按逾期支付金额1%交付滞纳金。逾期支付超过30日，乙方构成违约，甲方享有合同的单方解除权。因不可抗因素或经甲方书面同意延迟付款除外。
十、争议解决
双方发生争议应本着诚实信用原则协商解决。协商不成的，提交哈尔滨仲裁委员会解决，适用该仲裁委员会的仲裁规则。
十一、其他事项：
十二、附则
本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方(出卖人)：乙方(买受人)：
哈尔滨鑫鼎昊热能机械有限公司(自然人要写明身份证号)
地址：香坊区黎明乡朝阳村薛家屯地址：法定代表人：孙勇法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：/38电话：
开户银行：哈尔滨银行健康路支行开户银行：账号：264060361205017账号：
年月日年月日
机械设备合同 篇6
第二条 安装(拆)卸内容及价款：承接方以总包干方式负责该工程的提升机安装与拆除，含进出场费。
设备进场付 元，拆卸出场时付清余额。
设备安装完毕后进行验收、验收标准依照国家及行政部门相关标准、委托方如对该设备安装持有异议、应在验收合格后三个工作日内提出、逾期视为合格。
1. 委托方提供需要安装(拆卸)得设备及吊装设备必须质量合格、因设备质量原因导致安全事故、委托方承担全部责任。
2. 委托方因设备需要基础或预埋原因导致安全事故、委托方承担全部责任。
3. 委托方应保证作业场所通常无障碍物、四周有效范围内得安全警戒标志、避免无关人员进入作业区。否则、其损失由委托方负责、如委托方强令承接方冒险作业、出现安全事故、承接方不负责任何责任。
4. 承接方提供设备安装相关资质及技术文件。
5. 因承接方操作不当导致安全事故、由承接方承担全部责任。
6. 安装完毕后、经技监部门检测合格后、如因使用过程中出项得任何事故、承接方概不负责
双方任何乙方违约、承担违约责任。
第七条 本合同在履行过程中如发生争议、双方协商解决、协商不成得、依法在承接方所在地人民法院提起诉诉讼。
第九条 本合同一是式两份、双方各执一份、自双方签字或盖章后生效。
甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：
一、安装的项目名称和地点：
二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；
六、安装报酬的结算支付时间：
七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失；
八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。
机械设备合同 篇7
1、按合同约定及时传给出租方租金;
2、给出租方机械操作手提供食宿方便，其费用由出租方承担。
1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用;2、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件;3、提供机械相关资料;
4、服从承租方指挥，接受承租方检查;
5、负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要;6、操作人员持有效证件上岗;
7、因出租方机械操作人员造成的机械故障事故，出租方承担全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进行赔偿;
五、其它约定事项：
1、出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金(月租费/30)，如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。
2、出租方未按时进入工地、未近质量数量提供机械应扣、罚租金5000元;
3、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同;
4、双方发生争执，可协调解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法为合肥中级人民法院;
5、本合同未涉及的条款，双方可签订补充协议;
6、本合同经双方企业法定代表人或委托人签字并加盖公章后，方能生效;
7、本协议两份，双方各执其中一份;
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。
二、租赁使用地点：
三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。
四、机械设备租赁形式及结算方式：
1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，租赁时间不足一月者，按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天;
2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;
3、租金的结算方式：甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用 并随本合同规定支付;
4、乙方须配备合格的司机并持有效的本机操作证，二十四小时随叫随到，以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。
五、甲乙双方的权利和义务：
1、机械设备在租赁期间，乙方机械司机要服从甲方的工作安排，因乙方司机不服从甲方的安排，甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作，不得违规，否则由此引发的一切安全事故均由乙方负责，费用自理;
2、乙方负责机械设备的维修、保养、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行;
3、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。甲方负责提供设备合格的燃油供应。
4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;
5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提前采取措施，保证甲方工程的正常施工;
6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理，严格 遵守甲方的各项管理制度;
7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。
六、违约责任：
l、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;
2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;
3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计合同6篇
设计合同(篇1)
发包人： (以下称甲方)承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本着绿化工程设计事项协商一致，订立本合同，共同执行。
一、 设计工程概况
工程名称：
工程地点：
设计及交图时间期限：
二、 工程设计费：40元/平米
三、 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
三、设计人向发包人交付的设计文件、分数、地点及时间
四、费用
4.1双方商定，本合同的设计费为4.2此项工程设计完工后，如由乙方施工，另行签订施工合同。设计费则由乙方承担，已付设计费作为工程进度款从工作总价中扣回。
五、支付方式
5.1本合同生效三天内，发包人向设计人支付设计费总额的30%，
5.2设计人提交费总额的40%，计;之后，发包人经图纸会审后，在施工期间向设计人支付总设计费的20%，计 ，施工完成后，发包人结清余款10%，计 不留尾款。
六、双方责任
6.1发包人责任
6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违法国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另签合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
6.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第三条规定的内容、时间及分数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
6.2.2设计合理使用年限为年。
6.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的 %。
6.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二。
6.2.5设计人支付设计文件后，根据发包人审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行项目交底、现场技术指导、处理有关设计问题和竣工验收。
6.2.6在合同约定期限，乙方(设计人)未能保质保量履行合同设计及交付义务的，经甲方(发包人)在合理期限催告，乙方仍不能履行并完成本合同义务的，甲方有权解除合同，因此给甲方造成损失的，乙方负责据实赔偿。
6.2.7出现6.2.6条款情形的，本合同第6.1.3条款对甲方不具约束力。
七、保密
双方都应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
八、仲裁
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决;
(1) 提交合同鉴定地仲裁委员会仲裁。
(2) 依法向人民法院起诉。
九、合同生效及其他
9.1设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
9.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产商或供货商。
9.3发包人委托设计惹承担本合同以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9.5本合同双方签字盖章及生效，一式 份，发包人 份，设计人 份。
9.6双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。
9.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充本协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：(盖章) 设计人名称：(盖章)
年月日：
设计合同(篇2)
发包方(以下简称甲方)：
联系电话：
承包方(以下简称乙方)：
联系电话：
本工程设计： 联系电话：
施工负责人： 联系电话：
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，结合本市装饰装修的特点，
甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方发包的装饰装修工程(以下
简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工 程 概 况
1.1工程地点 。
1.2工程承包方式，双方商定采取下列第 种承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料。(详见报价单)。
(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。(详见报价单)。
(3) 乙方包工、不包全部材料，甲方提供全部材料。(详见报价单)
1.3工程期限 天
开工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1.4合同价款：本合同工程造价为(人民币) 元。
金额大写：
详见附表：工程报价书(工程涉及所有内容均以报价书为据，包干使用，自负盈亏)
第二条 甲 方 工 作
2.1由甲方业主，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其他事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽谈。
2.2开工前三天，乙方负责提供平面布置图、水电图给甲方，方便甲方及时办理好入场手续，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆、遮盖，以不影响施工为条件。
2.3甲方无偿负责提供水源、电源为乙方使用，并承担相关费用。
2.4负责协调乙方与邻里之间的关系，协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
2.5如确需拆改原建筑物结构或设备管线，甲方委托乙方负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担相应费用。
第三条 乙 方 工 作
3.1乙方，负责合同履行，严格执行工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
3.2严格执行施工规范、安全操作规程，安全、环境保护规定并做好施工现场管理。
3.3保护好施工现场的家具和陈设，保证厨卫上、下水管道的畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.4施工期间乙方因工程需要需使用该场地，乙方负责承担做好施工现场的保卫及消防等项工作。保证施工现场的清洁，做好施工现场治安保卫、清洁及垃圾处理工作。
3.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场一切设施和工程成品进行保护。
第四条 工 程 变 更
工程项目及做法如需变更，双方必协商一致，由甲方代表与乙方签定书面变更单，支付增减项目价差之后再施工，同时调整相关费用及工期。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负;给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
第五条 材 料 供 应
5.1按合同约定由甲方提供的主材详见主材报价单，需要按时供应到现场，双方共同验收并办理交接手续。由甲方提供的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成质量问题或损失，责任由甲方承担。
5.2按合同约定由乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用.
同时,由乙方选用的各类材料的品牌、规格、价格、质量，必须由甲方确认.如果甲方要求对材料提高挡次，其超出确认价格部分由甲方负责支付。
第六条 工 程 工 期
6.1因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
(1) 经双方协商发生的工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 停水停电累计八小时以上，工期相应顺延;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
6.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方加班费并签定工期变更协议。
6.3因甲方未按约定完成其应负责的工作(含款项)而影响工期的，工期相应顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方承担，工期相应顺延;甲方未按期支付工程价款，合同工期相应顺延，以拖延付款累计天数为延期竣工时间。
6.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条 质 量 标 准
7.1本工程施工质量按下列第____(1)___项标准执行：
(1) 以施工图纸、设计变更的内容和《青岛市住宅装饰工程质量验收标准》。
(2) 签定工程报价书的项目与甲乙双方签定认可的设计图纸。
7.2施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由有管辖权的相关部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取"谁提出谁垫付"的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由责任方承担，工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。
7.3整个过程使用墙面材料和地板、衣柜、蓄物柜、书柜等材料必须符合国家规定的环保标准。
第八条 工 程 验 收 、价 款 结 算 及 保 修
8.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和竣工后表面工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和竣工后表面工程验收，乙方可自行验收，甲方对验收结果视为接受。
8.2双方约定在施工过程中分为下列两个阶段对工程质量进行验收：
(1) 隐蔽工程验收(水电、防水工程)
(2) 竣工后表面工程验收，乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段合格后应填写工程验收单(见附表四：工程验收单)
8.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后一周内组织验收，并办理验
收移交手续。如果甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工工期。
8.4工程竣工验收合格后，甲方应在一周内结清尾款，从竣工验收合格起计算，每超逾期一天甲方按合同未付价款的1%累计计算向乙方支付违约金。
8.5本工程自验收合格双方签字之日起隐蔽工程保修期为五年，墙体表面工程保修期为二年。验收合格签字并结清尾款后，填写工程保修单。
8.6验收不合格，乙方负责返工;甲方未经乙方同意擅自提前入住或收回钥匙，视为自动交房并合格竣工。
8.7因甲方自购材料或甲方要求乙方使用的材料未达到国家标准而出现的工程质量问题， 乙方不负责保修。
8.8因甲方原因工程价款未结清，乙方不负责保修。
第九条 安 全 生 产
9.1乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全。
9.2乙方应主动在施工前联系物管部门、了解施工场地电源线布网设计，并严格遵守相关规范施工,如果由此发生和火灾，或冒险作业发生事故乙方应承担一切经济损失。
9.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生冶安安全人生安全、火灾事故，乙方应承担由此引发的经济损失，并承担相应法律责任。
第十条 工 程 价 款 支 付 方 式(报价书中未列项目不包含在此工程价款内)
合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：
支付次数
支付时间
清辅支付金额
占总金额的%
主材支付金额
占总金额的%
第一次
合同签订：
%
%
第二次
水电完工，木工瓦工进场前：
%
%
第三次
木工瓦工完工、漆工进场前：
%
%
第四次
工程完工验收完一周内:
%
%
注：支付时间按工种进度为准; 合计：
第十一条 违 约 责 任
11.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担相关责任。
11.2因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
11.3本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将支付对方合同价款20%的违约金，并承担因此造成的经济损失。
甲方责任：
A、未办理任何手续，乙方有权拒绝拆改原有建筑结构及设备管线，甲方强行要求乙方拆改原有建筑结构及管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责承担损失。
B、按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其他原因等，导致工程无法正常顺利进行，除工期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成的停工、误工的实际损失。
C、工程未经验收，甲方提前使用，出现质量问题，由甲方承担责任。
D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同约定款项，每逾期一天，按未付款额的1%支付违约金。
乙方责任：
A、妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。
B、未经甲方同意，乙方擅自拆改变更原有建筑结构或设备管线、设计方案，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担全部损失。
C、由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工，工期不予顺延。
D、因乙方原因，造成工期延误使工程不能及时完成，乙方应按每拖延一天支付甲方工程价款0.5‰的违约金。
E、因乙方保卫工作不当造成材料丢失，被盗，造成损失由乙方全部赔偿并承担相应的法律责任。
第十二条 争 议 解 决 方 式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第___1 ____种方式解决：
1、 青岛市人民法院申请仲裁。
2、 当地有管辖权的人民法院起诉。
第十三条 具 体 事 项 说 明 及 规 定
13.1各个小区或楼盘不论以任何形式收取装饰公司的保证金、电梯费，装修管理费和工人出入证费等所有费用，如产生以上相关费用均由甲方自理。乙方负责出具相关手续。
13.2因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定地点。如要求将垃圾运到垃圾场，则甲方负责支付从指定地点运到垃圾场的垃圾清运费用(人民币)_______元(此费用不在工程价款内)。
13.3施工期间，甲方将进户门钥匙___1__把交给乙方代表_____ __负责保管。
13.4乙方按合同约定和规范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以书面形式通知乙方，事后要求，乙方不予办理。
13.5甲方交款必须转到合同签字人名下，私自将款项交与工长及施工人员带来的全部经济损失均由甲方承担，包括给乙方带来的经济损失。
第十四条 附 则
14.1本合同经甲、乙双方签字后生效。
14.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。
合 同 附 件：
附表一：清辅报价单
附表二：主材报价单
第十五条 其 他 约 定 条 款
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
甲 方： 乙 方：
甲方代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
设计合同(篇3)
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方就甲方委托乙方设计服装事项，经双方协商，签订本合同：
第一条 设计项目名称
【工作服】
第二条 工作计划
2.1第一阶段：初步设计
（1）甲方于本合同签订之日提出项目的主要要求，包括服装的用途、着装人员的工作环境、工作特点；以及甲方的特殊性要求等。
（2）结合甲方的主要要求，乙方进行初步设计。必要时，乙方可要求进行实地情况调查，包括对甲方服装适用环境的了解、对着装人员作业方式的了解等，甲方应予安排配合。
（3）乙方于甲方提出设计具体要求后【】日内提交初步设计方案，包括同类服装的介绍、对本项目的设计倾向、风格建议、设计初稿。
（4）甲方于乙方提交方案后【】日内确定乙方提交的初步设计。
（5）甲方超过5个工作日不予反馈意见、或是不予确定方案，均视为甲方无意见、无异议。乙方有权要求甲方按第三条支付本阶段的费用。
2.2第二阶段：深化设计
（1）乙方按双方确定的初步设计进行深化设计。
（2）乙方于初步设计确定后【】日内提交深化设计方案的第一稿；甲方应于收到方案后【】日内反馈具体的意见。
（3）双方就第一稿的修改进行商议达成一致后，由乙方于【】日内提交深化设计方案的第二稿，甲方应于收到方案后 【】日内反馈具体的意见。
（4）双方在甲方意见的基础上，达成最终的深化设计修改方案。
（5）甲方超过5个工作日不予反馈意见；或是在确定修改方案中，超过5个工作日不予确定的，均视为甲方无意见、无异议。乙方有权要求甲方按第三条支付本阶段的费用。
（6）甲方提出的意见或建议应当限于针对初步设计方案的深化，当甲方的意见超
出初步设计方案的范畴，应视为甲方提出新的设计要求，双方需就设计费的调整、设计成果的交付时间等相关事宜另行签订协议。
2.3第三阶段：最终版本提交
（1）乙方按最终的深化设计修改方案进行修改，于【】日内向甲方提交最终版本（版本形式：设计方案彩色打印版1份）。
（2）乙方的最终版本反映最终的深化设计修改方案的要求，即视为乙方设计合格，
甲方应确认验收通过。甲方在收到乙方最终版本后三日内未提出异议的，即视为乙方设计通过验收；甲方提出异议超出最终的深化设计修改方案的要求，视为甲方提出新的设计要求，乙方设计仍应视为已通过验收。乙方有权要求甲方按第三条支付本阶段的费用。
（3）在甲方向乙方支付设计尾款之同时，乙方提供依据最终版本制作的纸版一份；样衣一套。
第三条 设计费用
3.1本合同总费用为：人民币 元。
3.2甲方在签订本合同时，应支付合同总金额的20%作为定金，即人民币______元；剩余价款按以下方式支付：
（1）第一阶段：合同总费用的30%，即人民币 元；该部分费用扣除已付定金，余款人民币 元（即合同总费用的10%）于第一阶段完成时，即初步设计方案确定同时支付。
（2）第二阶段：合同总费用的30%，即人民币 元；于第二阶段完成时，即最终的深化设计修改方案确定同时支付。
（3）第三阶段：合同总费用的30%，即人民币 元；于第三阶段完成时，即甲方向乙方提交最终版本通过验收之日。
（4）尾款：合同总费用的10%，即人民币 元；于甲方收到纸版、样衣之同时支付。
第四条 双方责任
4.1甲方应及时履行己方义务，包括但不限于提出有关设计的具体要求、安排乙方实地调查、反馈修改意见、支付设计费用等等。因甲方未履行义务将影响乙方设计工作的开展，乙方有权暂停设计工作，并顺延提交设计成果的时间。
4.2如甲方单方面解除合同，甲方应按乙方在合同解除时已完成之设计工作（包括阶段性工作，以及阶段内的局部工作），支付乙方相应的设计费用。
4.3任何一方违反本合同，给对方造成损失的，按以下约定承担违约责任：
（1）甲方迟于合同约定的期限付款的，每日按应支付价款的万分之五向乙方支付违约金；
（2）乙方迟于合同约定的期限交付委托作品的，每日按未交付作品应收价款的万分之五向甲方支付违约金；
（3）如一方违反其义务、承诺和保证，则应赔偿另一方的损失，以及另一方为保护其合法权益而支付的合理费用，包括但不限于律师费和诉讼费，另有约定的除外。
第五条 通讯联络
5.1双方之间的所有联络均可通过项目联系人进行。甲方项目联络人为：【】；乙方项目联络人为：【】。
5.2双方的联络沟通均可由项目联系人通过网络、Email进行。项目联系人对设计方案的意见、或方案确认，均视为合同方的意见、或方案确认。
5.3联络信息如果以邮寄方式发送的，以回执上注明的收件日期为送达日期；如果以专人送达方式发送，交收件人签收后即视为送达。
5.4任何一方如更改项目联系人、地址或其他联系方式，应提前5天通知另一方。
第六条 争议解决
双方因履行本合同发生的争议，应当协商解决，协商不成的，任一方可向原告所在地人民法院提起诉讼。
第七条 其他
本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：
地址：
电话：
乙方（盖章）：
设计合同(篇4)
项目名称：_____________________________
项目地点：_____________________________
委托方（甲方）：_______________________________________
承接方（乙方）：_______________________________________
甲方委托 乙方 承担_________________________项目编制及评审，经双方协商一致，签订本合同， 共同遵守。
合同期限：_____年___月__ 日 起至____年___月___日止。
第一条 ： 本合同签订依据
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》
2、国家及地方有关管理法规和规章
3、规划工程有关文件
第二条 设计依据
1、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市规划编制办法》。
2、河南省《关于加快完善城市市政公用设施专项规划推进城镇化健康发展的通知》、《河南省城市排水专项规划刚要》，
3、《襄城县总体规划》（20xx—20xx）
4、国家有关城市规划编制办法及城市规划强制性要求
5、国家及地方有关管理法规和规章
6、规划工程有关文件
7、甲方提交的基础资料
第三条 、规划内容、规划评审
1、规划内容：根据襄城县城市总体规划确定此次规划的指导思想和和原则，主要完成襄城县城市排水（污水）专项规划
2、规划评审：规划评审由乙方负责，评审费用由乙方承担。
第四条 ： 规划设计要求
1、乙方要充分听取有关部门意见，认真了解现状情况；对城区城市排水（污水）现状调查达到国家市政基础设施调查深度，提供调查资料，分析存在问题并进行评价；
2、根据《襄城县城市总体规划》，对上述专项规划设施进行界定与分类 ；
3、规划近、远期各项有关指标，提出规划发展与建设指标，并分析达到国内同等城市的领先水平；
4、根据城市发展方向，确定城区城市热排水（污水）系统建设及改造规划；
5、提出城市排水（污水）规划及管理存在问题及解决的对策，规划城市排水（污水）管理新模式及发展方向和先进经验。
6、在编制过程中，应与相关单位进行积极协调沟通，沟通汇报时需根据情况提供汇报提纲及成果简本。
第五条 ： 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
第六条 ： 乙方向甲方交付的设计文件、份数、时间及地点
1、成果要求
1、1规划文本、说明书、专题研究、基础资料等（用A4纸打印）和A3规格彩色缩印图，各15份，并装订成册。
1、2彩挂图各1套；
1、3用于展示的规划图纸展版各1套（含有关文字说明和图片）；
1、4热力、燃气，供水、排水、照明、住房现状资料汇编；
1、5上述成果的电子版文件2套（文字为doc格式，图纸为dwg和jpg格式各一份），成果数据应符合有关规划要求和成果数据标准的规定。
2、成果交付时间及地点
评审后的设计成果乙方应在年 月 日前在河南省襄城县交予乙方。
第七条 ：合同价款、收费标准及支付方式
1、本合同规划、评审的总价款为人民币（大写）_________元（小写：_______元）。
2、本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目，由双方协商确定。
3、规划设计费（含评审费用）按规划进度分期支付。规划设计方案评审前，甲方支付规划设计费总额的50%，计（大写）_________元（小写：_______元）；提交最终成果并经有关部门批准后，甲方再支付50%，计（大写）________元（小写：_________元）。
4、双方委托银行代付代收有关费用。
第八条 ： 履约保证金
1、合同签订时，乙方向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金，金额为（大写）__________元(小写：________元）。
2、乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。
第九条 ： 双方责任
1 甲方责任
1．1 甲方委托规划设计任务时，必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分，按本合同第五条规定的内容，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性及时限负责。甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内，乙方按本合同规定交付规划设计成果时间相应顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。
1．2 甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改，导致乙方规划设计需返工时，双方除另行签订补充合同或另订合同，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
1．3 合同生效后，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始规划设计工作时，甲方无权要求返还定金，甲方未付定金的，乙方有权要求甲方支付定金；乙方已
开始规划设计的，甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费，不足一半时，按一半支付。
1．4 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费，每逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金；逾期超过三十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本合同项目停缓建设，甲方均应支付应付的规划设计费。
1．5 甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付规划设计成果时，甲方应支付赶工费，具体金额由双方另议。
1．6 甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料，并支付所需费用，具体金额由双方商定。
1．7 规划设计成果的设计版权归乙方所有，未经乙方同意，甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。
1．8 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便。
1．9 补充协议中甲方应负的其他责任。
2 乙方责任
2．1 乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计，根据甲方提出的技术深度要求，按合同规定的进度向甲方提交规划设计成果。
2．2 乙方对其提交的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。
2．3 合同生效后，乙方要求终止合同的，应双倍赔返定金；未收定金的，不予赔偿。
2．4 因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的，每延误一天，乙方减收该项目设计费的千分之二，赔偿最高限为全部规划设计费。
2．5 乙方按甲方要求交付规划设计成果后，参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充。
2．6 需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定，作为本合同的补充部分。
第十条 ： 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 ： 仲裁
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交许昌市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。
第十二条 ： 合同生效及其他
1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并 支付费用。
2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
3、本合同双方签字盖章即生效，一式____份，委托方____份，设计方_____份。
4、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
5、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
6、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
委托方（甲方）名称： 承接方（乙方）名称： （盖章） （盖章）
设计合同(篇5)
委托方：（以下简称甲方）
法定代表人：
通讯地址：
联系方式：
受托方：（以下简称乙方）
法定代表人：
通讯地址：
联系方式：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托事项
甲方委托乙方为其进行：________。
二、委托设计费用
设计费用总共为：人民币____元（大写：____圆整）。
三、付款方式
1、甲方需在合同签订时付总设计费的____%即人民币____元（大写：____圆整）。
2、设计方案经甲方认可，只需进行细节调整时，甲方应当付总设计费的____%即人民币____元（大写：____圆整）。
3、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方前，甲方需付总设计费的____%即人民币____元（大写：____圆整）。
四、乙方设计作品的时间、交付方式
1、乙方需在设计费到账后的____个工作日内设计出初稿。
2、乙方以光盘电子稿的方式交付设计的作品。
五、知识产权约定
1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。
六、双方的权利义务
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。
甲方义务：
1、甲方有义务支付合同约定的相关费用。
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计，并设计修改至甲方满意为止。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任
1、在乙方作品初稿完成后终止合同的，甲方预付的费用无权要求退回。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
3、若无正当理由，甲方不按期付款或延期付款的，应支付乙方迟付设计费按日____%计算滞纳金。
八、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成双方均可依法向____人民法院起诉。
九、合同生效
本合同一式____份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同____份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
法定代表人：
签订时间：____年____月____日
乙方：
法定代表人：
开户银行：
账户：
签订时间：____年____月____日
设计合同(篇6)
概念方案设计咨询合同
委托方：（以下简称甲方）
顾问方：（以下简称乙方）
本技术咨询任务甲方委托乙方承担，乙方表示接受，为了明确责任分工协作，更好地完成其任务，双方协商一致，特签订本合同，共同信守。
一、 项目概况
（1）项目名称：XXX项目概念方案设计
（2）规模：总建筑面积约为XXX平方米
（3）地址：项目位于XXXX；
二、 咨询的内容、方式和要求
（1）乙方承担本项目的概念方案、形态规划及相关案例研究，包括总体规划建议、
景观设计建议、建筑产品设计建议；
（2）乙方提供与本项目有关的总平面图及分析图、相关空间分析图、经济技术指
标、案例分析及建议。
（3）乙方应按照本合同约定或者商定的设计进度和深度要求完成本合同所列的设计工作，并达到甲方要求。
三、 履行形式、期限、地点和方式
（1）本合同自签订且首付款支付之日起60天，乙方向甲方提交设计成果；设计成果的完成时间，以甲方签收的日期为准。
（2）付款时间：在乙方提交正式设计成果且获得甲方确认后支付。乙方应当在申请甲方付款前向甲方提供正式等额发票，如因乙方延迟提供发票导致甲方付款延误，甲方不承担责任。
（3）乙方汇报及提交设计成果地点：位于上海市的甲方公司所在地
四、 验收、评价方法
咨询报告达到了本合同第一条款所列为要求，采用 图片、模型、光盘及参照本 条后“乙方提交的成果内容”验收，乙方所提供的成果应合理、精细、美观、充分体现时代感和文化品位；文图要清晰、美观，装订成册要正规，达到甲方要求。
成果的具体交付为：图文并茂、装订成册的文本10 本；效果图展板≥5张；实体模型；多媒体三维动画；电子光盘。
乙方提交的成果包括以下内容：
1、总体规划概念建议
2、总平面图、初步分析图以及初步经济指标
3、总体鸟瞰图、主要节点透视图
4、案例介绍及产品建议
5、项目规划设计操作模式建议
6、建筑产品建议
7、景观设计建议
五、 报酬及付款方式
（1） 根据项目的规模及设计要求，乙方经过详细测算并经双方协商后，双方确定的
本合同最终总价报价为：
(小写) 万元RMB，人民币(大写) 万元正。该总价已包含乙方的设计费、可能发生的知识产权使用费，以及到甲方或项目现场讨论汇报的差旅食宿费、服务费、咨询费和其他乙方为履行本合同项下义务的全部费用及应缴纳税费。除此以外，甲方无需再向乙方支付任何费用。
（2）支付方式 ：（分期二期支付）
第一期为本合同签订生效后支付设计费50% ，计万元RMB；
第二期为乙方交付全部设计成果并经甲方确认后3个工作日内一次性付清全部余款，计万元RMB；
（4）除因乙方违约或不可抗力造成的以外，甲方如超过本合同规定的日期付款时，应支付迟延违约金，每拖延一个日历天按该项设计费迟延支付部分的0.2‰计算；反之，乙方如不能按合同规定的日期提供设计成果，每拖延一个日历天按该阶段设计费用0.2‰减收项目设计费用。因甲方原因引起的乙方设计延误不在此限。
六、 委托方的协作事项
在合同生效后，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件。乙方如认为甲方提供的
资料有疑义或不完善，应及时将意见书面提交甲方，否则视为甲方提供的资料已完善。
（1）设计任务书
（2）有关图纸资料
（3）其它有关材料(政府规划指标及红线图)
七、 受托方的义务
（1） 乙方应保证其具有充分的公司资质及授权以签署本协议及完成本协议所涉
及的服务内容。
（2） 乙方应按中国国家技术规范、标准、规程、政府审批部门有关本项目的文件
及甲方提出的设计要求进行设计工作；按合同规定的进度要求提交质量合格
的设计资料，并对其负责。当甲方或政府审批部门依据规划文件、政府决定
或有关标准、规范对设计成果提出异议时，乙方应及时、负责地对所涉设计
成果及相关文件作出修改(对非乙方原因造成的设计修改，双方友好协商酌
情收取相应费用)。
（3） 乙方必须为本项目配备胜任的设计团队，并事先报甲方备案。乙方项目经理
及主要设计人员一旦确定，不得随意进行调动或更换。如需调换，须事先通
知甲方并获得甲方认可。对其中不称职的设计人员，甲方有权要求调换。
（4） 乙方保证，其为履行本合同目的所使用的图纸文件及所交付的设计成果没有
任何第三方以涉及侵犯专利或版权，盗用商业机密为由提出任何索赔。如甲
方因使用乙方设计成果而导致对甲方由于涉及侵犯专利或版权的诉讼或索
赔以及由此引起的施工延误或甲方损失，乙方应负责赔偿并确保甲方免于承担诉讼和赔偿。
八、 违约责任
（1）乙方提交的设计成果如果质量不符合要求，甲方有权拒收。由此造成的设
计延误及重新制作的责任及费用由乙方承担。
（2）乙方应对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或完善。若由于乙方设计
人员的设计错误或遗漏造成甲方损失的，乙方除采取补救措施以外，还应对甲方损失承担赔偿责任。
（3）本合同因任何原因提前终止或解除的，乙方均有责任在合同终止或解除后
将有关已完成的设计文件及电子文档移交甲方并按照本合同约定承担保密义务及相应责任。
九、 保密和知识产权
(1) 双方当事人对技术资料保密义务的内容、期限和泄露技术秘密应承担相应的责
任。乙方应令其聘用的顾问、雇员、代表及/或代理同意不向第三方披露任何与本项目相关的甲方信息，除非该种披露为乙方履行本合同项下的义务或遵守法律而必须进行。双方约定，不论本合同变更、解除、终止，本条款均有效。
