趣祝福logo
地图 > 祝福语 > 范文大全 > 合同纠纷和解协议书 >

工程施工合同纠纷和解协议书汇集

工程施工合同纠纷和解协议书汇集

【#范文大全# #工程施工合同纠纷和解协议书汇集#】在法制社会各项活动规章不断完善的同时,合约可以避免不合理的违法行为。如果双方发生纠纷或争议,合同会是重要的证据。小编为您提供了“法律合同的重要性”的相关资讯供您参考,希望这篇文章对您有所帮助!

工程施工合同纠纷和解协议书 篇1

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:×××有限公司

地址:×××市××区××路××号

法定代表人:×××

电话:×××-×××××××××

乙方:×××建筑有限公司

地址:×××市××区××街道××号

法定代表人:×××

电话:×××-×××××××××

经研究协商,甲、乙双方就工程施工合同纠纷达成以下和解协议:

一、纠纷的原因及事实

1.甲方认为乙方施工过程中未按照合同约定作业,拖延工期,导致施工过程中出现了多次返工,经甲方授权质检部门确认,质量问题严重。

2.乙方认为合同约定未充分明确,在现场施工期间甲方提出了多个变更要求,乙方未能及时报价并签署变更协议,导致工程周期和成本增加。

双方互有牵连,未能达成协议,导致工期延误、质量问题加剧,施工关系紧张。

二、纠纷调解方式

双方在依据合同约定进行协商后,决定采取友好协商、共同妥协的方式,通过调解达成和解协议。

三、解决方案

1.乙方就施工过程中未按照合同约定执行工作、质量问题等承担相应赔偿责任,并对返工造成的材料、人工、时间等方面造成的损失进行补偿。具体赔偿金额及时间如下所列,甲方应予以认可:

(1)双方共同协商赔偿的财产损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款;

(2)双方共同协商赔偿的违约金共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部违约金;

(3)双方共同协商赔偿的其他损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款。

2.甲乙双方各自承担分摊的工期延误带来的费用,乙方须在××年×月×日之前支付相应的费用;

3.甲乙双方共同承担因此次纠纷所带来的实际磨损,班组人员、工程师及管理人员等方面的额外费用,各自承担50%。

4.乙方承诺在未来的工程项目中要更加认真负责,严格执行施工方案,规范工作流程,提高施工质量。甲方承诺认真审核每一条施工方案变更申请,提高合同约定的明确性,保障各方利益。

四、和解协议的执行

1.甲乙双方应按照和解协议所载明的各项赔偿、支付等内容按时履行。

2.和解协议的达成并不免除双方在其他协议项下的义务。

3.甲乙双方谅解并接受对方,在合同履行过程中所产生的误解、矛盾等问题,积极协商并找寻解决之道,形成良好的双方合作关系。

五、协议的效力

1.本协议自双方签字盖章之日起生效,并取代原有的工程施工合同。

2.本协议为甲乙双方达成调解和解的成果,协议各方应共同遵守协议内容,如有违反或未尽责任而引起争议,由各方协商解决。

3.本协议一式两份,甲方、乙方各执一份。

甲方(盖章): ××公司

代表人:××× 签字:××× 日期:××年×月×日

乙方(盖章): ××建筑有限公司

代表人:××× 签字:××× 日期:××年×月×日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇2

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:某某建筑工程有限公司

地址:XX市XX区XX路XX号

法定代表人:XXX

乙方:某某工程承包有限公司

地址:XX市XX区XX路XX号

法定代表人:XXX

为了解决甲乙双方在合同履行过程中所发生的纠纷,根据《合同法》的有关规定,经双方协商一致,特达成以下和解协议:

一、纠纷原因及处理

1. 甲方自2019年6月25日起,与乙方签订了一份建筑工程承包合同(合同号:XXXXX-XXXXX),乙方承担本工程的施工任务。合同约定:乙方应于2020年6月25日前完成相关建筑工程。合同签订后,双方共同对供货、施工、验收、结算等事宜进行了详细协商,并在合同中提出了明确的约定和要求。

2. 在工程施工中,由于甲方未按照合同约定的质量标准对项目进行质量监管和验收工作,导致乙方施工中遇到的许多问题无法及时得到解决,直接影响了工程施工质量和进度的推进,因此,乙方多次向甲方提出了构建协同机制的建议,但未得到甲方的积极响应。

3. 在合同履行过程中,双方存在了工程进度滞后、工程质量不达标、工程变更等纠纷事项,甲乙双方应完全自行承担此等责任。经双方协商一致,自甲方向乙方支付200万元相应违约金之日起,各自承担其各自责任之外,在此和解协议书的达成之日起,不再做相应核算或索赔。

二、协议的实施细节与要求

1. 协议的生效条件:该协议生效的前提条件是,甲乙双方确认书正式签署并盖章有效。

2. 协议的实施年限:该协议从双方签署后生效。履行期2018年起,至2021年6月25日,履行期间内各方均应认真履行协议的相关条款并及时清算欠款。

3. 违约和解决:如果协议中所约定的事项未能实现,或一方未按协议约定负责执行,导致另一方遭受损失的,应根据违约方的具体情况和违约情况,进行协商解决,直至确认实现。

4. 协议的变更、撤销和终止:本协议的任何一方在协议执行期间,需要对协议进行变更、撤销或终止,必须经过双方书面协商并达成一致意见后,并经以协议的形式确认后生效。

三、其他

1. 本协议各方在履行协议时应本着公平、公正、诚实守信的原则,暂不设任何相关争议解决的仲裁机构。

2. 本协议一式三份,甲方、乙方各持一份,第三份存放于双方委托的第三方机构保管。

3. 本协议未尽事宜,应参照《中华人民共和国合同法》和有关法规的相关规定处理。

(以下空白)

甲方单位盖章: 法定代表人(签字):

乙方单位盖章: 法定代表人(签字):

日期:20XX年XX月XX日

地点:XX市XX区XX路XX号

工程施工合同纠纷和解协议书 篇3

甲方:____________(以下简称甲方)

乙方:____________(以下简称乙方)

鉴于甲、乙双方于____年____月____日签订《工程施工合同》(以下简称“施工合同”),乙方未能按照约定时间完工并产生纠纷。现双方本着自愿、平等、协商一致的原则,达成如下协议:

一、背景事实

双方确认,乙方未按施工合同约定时间完工,导致甲方无法按时使用该工程,给甲方造成了一定的经济损失。经友好协商,双方同意就该纠纷达成和解协议。

二、纠纷原因及责任认定

1. 乙方未能按照施工合同约定的时间完工,主要原因是施工过程中遇到了一些意外情况,如工程量增加、设计变更等。

2. 甲方在施工过程中未按照约定支付工程款,导致乙方资金紧张,影响了施工进度。

3. 根据以上情况,双方同意各自承担一半的责任。

三、和解内容

1. 乙方承诺在签订本协议后立即组织人力、物力,确保在____年____月____日前完成剩余工程量,并保证工程质量符合施工合同约定的标准。

2. 甲方同意在乙方完成剩余工程量后,按照施工合同的约定支付剩余工程款。

3. 甲方同意就本次纠纷给予乙方一定的经济补偿,具体金额为人民币____万元整(¥____)。

4. 双方同意在签订本协议后,放弃对对方的所有索赔权利,并保证不再提起与本次纠纷相关的任何诉讼或仲裁。

5. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

6. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

四、违约责任

1. 若乙方未能在约定时间内完成剩余工程量,应承担违约责任,并赔偿甲方因此产生的所有损失。

2. 若甲方未按约定支付工程款,应承担违约责任,并赔偿乙方因此产生的所有损失。

3. 若任何一方违反本协议的约定,应向守约方支付违约金人民币____万元整(¥____),并赔偿守约方因此产生的所有损失。

五、争议解决方式

因执行本协议或与本协议有关的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1. 双方同意对本协议的内容保密,不向任何第三方透露。

2. 本协议的签订和履行不违反任何法律、法规或其他合同的规定。

3. 本协议的签订和履行不会对甲、乙双方的合法权益产生任何不良影响。

4. 本协议的解释权归甲、乙双方共同所有。

5. 本协议未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商解决。本协议的修改或补充均应书面形式进行,作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

6. 本协议以中文书写,如遇争议,以中文法律解释为准。

7. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):____________

日期:____年____月____日

乙方(盖章):____________

日期:____年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇4

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:×××有限公司

地址:×××

法定代表人:×××

电话:×××

乙方:×××工程有限公司

地址:×××

法定代表人:×××

电话:×××

鉴于:甲、乙双方于××年××月××日签订了×××项目工程施工合同,经过一段时间的施工,双方产生了合同纠纷。

经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定以及本协议的约定,本协议旨在解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中所发生的争议,统筹协调双方利益,达成和解,维护合法权益,进一步促进双方友好合作和谐发展。

一、纠纷的核心问题和解决措施

(一)纠纷核心问题

1. 甲乙双方未能按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程项目,导致工程无法按时交付。

2. 甲方迟迟未支付乙方工程款,导致乙方资金链紧张。

(二)解决措施

1. 甲、乙双方都承认在工程施工过程中存在一些问题,需要通过解决问题来达成和解。

2. 甲、乙双方同意按照合同约定,对工程进度和工程质量进行重新确认,并重新制定工程进度和质量保证措施,以确保工程能够按时交付。

3. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,解决乙方资金链紧张的问题。

二、问题解决条款

(一)工程进度和质量重新确认

1. 双方同意对工程进度和质量进行重新确认并达成一致意见。

2. 双方需在×××天内签署具体的工程进度和质量保证措施,约定具体的工程进度和验收标准。

(二)工程款支付

1. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,总额为×××万元。

2. 工程款的支付应按照合同约定的方式和时间进行。

(三)解决纠纷的费用

1. 本协议的签订、履行及执行所产生的费用由双方共同承担。

2. 在签订本协议的同时,双方已经确认并支付了包括诉讼费用在内的全部纠纷解决费用。

三、附则

1. 本协议自签署之日起生效。

2. 在本协议履行期间,如甲、乙双方在履行过程中发生了任何争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决,双方可以按照合同约定或者《中华人民共和国合同法》的规定进行仲裁或诉讼。但双方同意优先采取和解的方式解决争议。

3. 在本协议履行期间,如甲、乙双方恶意违约、拖延履行或者强制执行,给守约方造成了经济损失,损失的惩罚金由违约方承担。

甲方:×××有限公司(盖章)

法定代表人:×××

签署日期:××年××月××日

乙方:×××工程有限公司(盖章)

法定代表人:×××

签署日期:××年××月××日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇5

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:××建筑有限公司

乙方:××装饰工程有限公司

地点:××市

经过双方友好协商,本着互惠互利的原则,特就工程施工合同纠纷达成如下协议:

一、纠纷背景

甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同(以下简称“合同”),约定了乙方完成某楼盘的装修工程,总价款为××万元,工期从××年×月×日开始,至××年×月×日结束。但在工程施工过程中,甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题,经过沟通协商后未能达成一致意见,双方产生了争议。

二、争议解决方式

甲乙双方同意,采用和解方式解决纠纷,撤销起诉,进行和解协商。

三、争议解决内容

1、 工程质量问题:乙方承诺,在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改,并保证符合相关规定和标准,以配合甲方验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,对由于自身原因导致的工期延误进行补偿,并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。

3、 价格问题:甲方与乙方协商后,乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准,重新制定付款计划。

4、 保证金问题:甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后,将装修工程施工合同保证金退还给乙方。

四、履行方式

1、 工程质量问题:乙方须在××年×月×日前提交整改计划,并在××年×月×日前完成整改工作,甲方以当地相关标准进行验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,按照新的工程完工时间表履行合同义务。

3、 价格问题:甲方与乙方协商制定新的价款标准,并按照新的价款标准重新制定付款计划,保证按时足额支付。

4、 保证金问题:乙方完成工程施工后,甲方验收合格并确认后,将退还合同保证金。

五、其他约定

1、 本和解协议书自双方签字生效,双方应在××日前履行协议内容,以消除争议。

2、 如在履行过程中遇到任何问题,应及时协商解决,保持沟通,避免影响工程进度。

3、 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:××建筑有限公司 (盖章) 乙方:××装饰工程有限公司 (盖章)

签署日期:××年×月×日


本文的网址是//www.zf133.com/a/5777827.html