工程建设报告 篇1
中国某大型工程建设项目经验教训总结报告
一、
在过去的一段时间里，我们参与并完成了一项大型工程建设项目。在此过程中，我们取得了一些显著的成绩，但也遇到了一些挑战和问题。本报告旨在对这一阶段的工作进行全面回顾，总结其中的经验教训，以便为未来的工程建设提供借鉴和指导。
二、项目背景与目标
项目名称：XXXX大型水利工程
项目目标：建设一座集防洪、灌溉、发电为一体的大型水利设施，以提高区域内的水资源利用效率和民生福祉。
三、经验教训总结
1. 项目策划与准备
* 经验教训：在项目筹备阶段，对施工现场的地质勘查工作不够细致，导致在施工过程中发现地下存在严重的岩层断裂，增加了施工难度和成本。
* 启示：在项目策划阶段应加大地质勘查力度，充分了解施工区域的地质情况，避免因地质问题导致施工难度增大及成本增加。
2. 设计与施工的衔接
* 经验教训：在设计阶段与施工阶段之间存在信息传递的断层，导致设计变更频繁，影响了工期。
* 启示：加强设计与施工的沟通与协作，确保设计意图能够准确传达给施工方，减少不必要的变更和延误。
3. 团队协作与沟通
* 经验教训：在项目执行过程中，部门间沟通不畅，导致工作重复和资源浪费。
* 启示：建立有效的沟通机制，确保各部门之间的信息流通顺畅，避免工作重复和资源浪费。
4. 质量控制
* 经验教训：对部分材料和设备的验收不够严格，导致后期出现质量问题。
* 启示：加强材料和设备的质量控制，严格执行验收程序，确保工程质量的可靠性。
5. 安全意识与防范措施
* 经验教训：施工过程中发生了一次小型的坍塌事故，主要是因为安全措施不到位。
* 启示：强化全员安全意识培训，确保每个员工都了解并遵守安全规程，实施完备的安全防范措施。
6. 风险管理
* 经验教训：对可能出现的极端天气等风险因素缺乏预判和应对策略。
* 启示：建立完善的风险评估和管理机制，提前制定应对策略，降低因不可抗力因素导致的损失。
7. 环境保护与可持续发展
* 经验教训：施工过程中对周边环境造成了一定程度的破坏，如水土流失、噪音污染等。
* 启示：强化环境保护意识，合理规划施工区域，减少对周边环境的破坏，实现工程建设与环境保护的和谐发展。
四、总结与展望
通过这一阶段的工作，我们积累了在大型工程建设项目中宝贵的经验教训。这些教训不仅使我们认识到了自身的不足，也为未来的项目执行提供了有益的借鉴。在未来的工程建设中，我们将更加注重项目的策划与准备、设计与施工的衔接、团队协作与沟通、质量控制、安全意识与防范措施、风险管理和环境保护等方面的工作，努力提高工程建设项目的整体效益。
工程建设报告 篇2
建设单位名称:竣工验收时间:年月日上海市建筑业管理办公室制建设工程竣工工程项目标段实物工作量施工单位名称勘察单位名称设计单位名称监理单位名称工程报建时间年月日开工时间年月日工程造价工程概况竣工验收程序:竣工验收内容:竣工验收组织:竣工验收标准:对勘察单位评价:对设计单位评价:对施工单位评价:对监理单位评价:建设单位执行基本建设程序情况:工程竣工验收意见:工程质量等级(如有多个单位工程,可不填):工程竣工验收结论:注:结论为:是否符合国家质量标准;能否同意使用!竣工验收人员签字验收组职务姓名工作单位技术职称单位职务验收组组长副组长验收组成员建设单位项目负责人:(公章)建设单位法定代表人:年月日注:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责附表:单位工程质量等级评定汇总表序号单位工程名称工程造价(万元)工程质量等级施工单位设计单位监理单位建设单位12345678910111213141516施工单位(公章)设计单位(公章)监理单位(公章)建设单位(公章)
工程建设报告 篇3
建设工程专业实践报告
一、引言
作为建设工程专业的学生，实践是我们学习过程中至关重要的一环。通过实践，我们能够将理论知识与实际工作相结合，提高专业能力，并为未来的职业发展做出准备。本文将详细介绍我在建设工程专业实践过程中的经历、收获和感悟，以及对未来发展的展望。
二、实践经历
我在大二暑期时有幸参加了学校组织的建设工程实训营。在实训营中，我们进行了各种实际操作，包括钢筋绑扎、混凝土浇筑、建筑施工设备操作等。这些实际操作的训练使我更加熟悉建筑工地的工作环境和流程，也提高了我的动手能力和技术水平。
在实训营结束后，我还有幸参与了学校的校内实践项目。该项目是与当地一家建筑公司合作，进行一个小型住宅小区的施工工作。在项目中，我主要负责与施工方沟通，了解项目需求并提供相应的技术支持。同时，我还参与了工地的现场管理和质量检查，确保施工过程顺利进行。
三、实践收获
通过实践，我获得了许多宝贵的经验和技能。首先，我的动手能力和实际操作经验得到了大大提高。实践中，我不再只是停留在理论层面，而是亲身参与并负责实际的建设工作。这使我对建设工程的各个环节有了更深入的了解，提高了解决实际问题的能力。
其次，实践中我学会了团队合作和沟通。在项目中，与施工方、同事以及项目管理人员的紧密合作和沟通是非常重要的。我学会了倾听他人的观点，并能够有效地表达自己的意见和建议。这为我未来的职业发展打下了坚实的基础。
最重要的是，通过实践，我真正感受到了建设工程对于社会的重要性。建筑是人类生活的基础设施，而建设工程专业则是保障建筑安全和质量的关键。我的实践经历让我更加珍视自己所学的专业知识，并深深地感受到了建设工程专业的使命和责任。
四、对未来发展的展望
通过实践的经历，我明确了自己未来的职业目标。我决心在建设工程领域深耕细作，成为一名优秀的建设工程师。为此，我将继续努力学习专业知识，不断提升自己的技术水平和工作能力。
同时，我也意识到建设工程行业的变革和创新对于我们的专业发展至关重要。随着科技的不断进步，建筑工程的施工方式和技术也在不断更新。因此，我将加强对新技术和工程管理理念的学习，不断提高自己的综合素质，适应未来行业的发展需求。
另外，我也希望能够积极参与社会实践和志愿活动，回馈社会，为建设更美好的城市贡献自己的一份力量。通过与不同领域的人们交流和合作，我相信我可以在建设工程专业的道路上取得更加辉煌的成就。
五、总结
通过建设工程专业的实践经历，我不仅获得了宝贵的经验和技能，也对自己的未来发展有了更明确的规划。我深深地理解到，实践是学习的基石，只有将理论知识与实际工作相结合，才能在建设工程领域中取得突破。我将继续努力学习和实践，为实现自己的职业目标而不懈努力。
工程建设报告 篇4
市住建局：
按照xxx省住房和城乡建设厅、监察局《关于开展全省保障性安居工程建设政策落实情况监督检查工作的通知》（x建保【文件要求，我县迅速采取自查方式，对我县保障性安居工程情况进行自查，现将自查具体情况报告如下：
一、保障性安居工程目标任务
由于我县没有县城，；新增公共租赁住房120套；新建限价商品住房50套。
二、保障性安居工程进展情况
1、廉租住房租赁补贴发放情况。
今年以来，我县共发放廉租住房租赁补贴31.5万元，涉及463户，1004人。针对新增发放廉租住房租赁补贴120户的目标任务，我县根据各乡镇城镇居民的户数及人口数，同时结合历年来各乡镇住房租赁补贴的发放情况，将今年新增的廉租住房租赁补贴户数已分解到各个乡镇，现正处于调查核实阶段。
2、120套新增公共租赁住房建设情况。
，涉及村民们已签字，征地补偿手续、规划等工作正在加班加点办理中，决定于近日进场进行地质勘探，确保近期开工建设。
3、50套新建限价商品住房建设情况。
xxx天泰房地产开发有限公司于xxx县xxx镇xxx街开发xxx福邸商品房小区项目，建设规模：占地土地、规划、施工等建设手续五证齐全，部分楼盘已开工在建，部分楼盘地基基础已处理完毕。经过我们做工作，在该项目中，xxx天泰房地产开发有限公司自愿为xxx县配建限价商品房保量地完成配建任务。
三、保障性安居工程建设的.监督管理情况
县政府高度重视保障性住房建设工作，成立了以分管县长为组长，各部门负责人为成员的领导机构，各部门各司其职、各负其责、齐抓共管、层层落实。针对新建“一把手”工程，做到保障性安居工程项目审批“一路绿灯”，保障性安居工程建设奖惩“一票否决”，同时，在xxx县保障性住房建设工程领导小组统筹管理的基础上，再成立工程施工协调工作组和跑办项目手续工作组，协调解决我县保障性住房建设工作中出现的问题和困难，加快我县保障性住房建设工作的进度，力争8月底之前全部开工。针对新增发放廉租住房租赁补贴120户的目标任务，我县将进一步对各乡镇加强督导，采取逐个乡镇调度的方式，力争10月底之前完成此项工作目标任务。
工程建设报告 篇5
公路建设是我市基础设施建设的重点之一，是发展我市经济、提升公共服务水平的基础性工作。市委、市政府高度重视我市的公路建设，把我市的公路建设作为推动我市经济建设的重要内容，近年来掀起了历史上最大规模的公路建设高潮。今年已进入“十二五”规划的开局之年，我市公路建设的成效如何，还存在哪些不足，如何进一步推动我市公路“建、养、征、管”的持续快速协调发展？我带着这些问题，对我市的公路建设情况进行了专题调查。首先详细查阅了有关省、县、乡等道路的资料档案，听取了老同志关于“建设、管理、养护”等情况的介绍，并分别进行了交流讨论，广泛听取了基层干部群众的意见建议。现将调查情况报告如下：
一、我市公路建设取得的成效和经验
我市公路局紧抓交通基础设施建设这一机遇，全面建设完善城乡交通路网，先后开通梅河、兴畲鹰汕铁路SX省、县道扩宽升级改造和对接园区、对接景区的外出通道，全面地提升了交通体系的供给能力和服务水平，全市公路通车里程和每百平方公里
密度居全省山区县（市）前列。我市公路环境的较大改善，形成了以高速公路为骨干，国、省、县、乡公路为支撑的公路网络，为推进区域招商引资和社会经济发展奠定了基础。“科技创新优胜单位”和“路政管理优胜单位”称号；同时获得省公路管理局授予2009-2010年度广东省公路系统“勤政廉政先进单位”称号。
近几年来，我市公路实现了突破性发展，极大地改善了我市交通状况和广大群众的生产生活条件，受到社会各界的称赞。我市在公路建设中总结出了一些好的经验和做法，概括起来有以下几个特点：
一是树立攻坚破难意识，解放思想，创造性地开展工作，抓住 “十一五”规划提出重点加强交通基础建设，以及省交通厅、公路局加大现有路网改造投入比重的良好机遇，加强沟通，积极反映，争取上级对各项目的重视支持。我局领导班子高度重视，全体干部职工紧密配合，认真把握好省、市主管部门审批项目的政策特点，科学规划，精心编制，抓好项目申报工作。在项目申报中既讲求科学规范，又实事求是地反映本地客观实际，尽量争取政策倾斜，在核准项目的同时，增加补助标准，减轻经济压力，促进各项目顺利实施。
二是千方百计筹集工程建设资金，想方设法加快项目实施。
为了加快全市我市公路建设，我局结合XXXX市自身的特点，坚持“不等不靠、积极主动”的方针，抓住XXXX列为财政省管县试点的机遇，利用好省管县支持县域经济发展的政策，尽一切力量想方设法向上级争取更多的资金支持；同时采取开源节流措施，着力减少历史遗留的拖欠债务；依靠社会各方面的力量，采取各种不同方式，多层次、多渠道融资；在保证工程质量前提下，采取合理低价中标法，严抓细管，节约一切可以节约的资金，逐步促进局经济从脱困至稳定再进入持续增长的良性循环状态。
三是严格监督管理，确保工程质量，着力提高我市公路工程建设质量。我局践行了“更好地为公众出行服务”的价值理念，，抓住省创建“文明示范路”这个契机，在巩固“创优创先”工程和迎国检各项工作的基础上，进一步提升“畅、安、舒、美”的公路环境，针对山区公路的特点，积极探索适应山区公路绿化、美化，防灾抗灾等工作开展的新方法，以更有效的措施加强管理，坚持不懈地对辖养路段进行工程治理和生物治理。结合市委、市府的要求，我局根据路段实际，按照高乔、中灌、低绿的标准，将公路沿线分别以种树、种花、种草的方式进行高中低配臵，一段一景，体现出了立体景观的效果，提质增效，展现出了公路新面貌。同时我局还密切关注公路的预防性养护和周期性养护，积极实施公路地质灾害的防治工程，全面加强公路设施安全工作，突出危险路段，改造危桥，损坏涵洞修复以及标志，标线示警桩等工作，更好地服务了人民群众的出行。
四是创新管养体制，坚持建管并举，全面推进我市公路管理体系改革。我局充分运用“领导把握方向,制度管理行业”的管理模式，紧紧围绕“文明、规范、高效、廉洁”的队伍建设要求,从提高执法水平、文明服务意识和强化学习能力、业务能力等方面入手,通过采用定地段、定人员、定工作量、定报酬、定奖罚等措施，着力强化“责任、服务、效率、纪律、协作”五种意识，从根本上转变了“散、慢、懒、虚”的现象，全力打造出了一支“纪律严明、执法规范、服务到位、形象良好”的执法队伍，亦进一步树立了公路部门“科学规范管理，真诚服务大众”的新形象。
五是机械化养护水平不断提高，较大程度地达到了“减负增效”的目的。我市公路局自主研发实用新型养护机械以来，为我局所辖养的物力，保证了路面的“畅、洁、绿、美”，充分发挥了机械化的作用，加快了我局传统公路养护作业模式向机械化养护作业模式转变的脚步，促进了我市公路养护机械化建设的进程。
二、我市公路建设中存在的困难和问题
从调研情况看，虽然我市公路建设在近几年来取得了突破性发展，但由于底子薄，欠帐多，目前的建设现状仍然不能满足我市经济社会发展的需求，不能满足广大农民群众期盼交通更加便捷、安全、畅通的强烈愿望。“建、管、征、养”任务依然十分繁重，面临的矛盾和困难亦较为突出。
一是经济仍较为困难。随着市场建筑材料价格的浮动和部分扩宽工程征地拆迁费用增加，增加了工程建设成本，而省局下发补助与实际投入之间有较大的差额，导致工程建设资金缺口加大；随着养护要求的不断提高，治污等路政投入加大，增加了养护成本，经济压力相应加大；随着工改政策实施，职工工资上调，使得原有包干经费不足矛盾更加突出，经济负担大大加剧。
二是规划工程项目，立项审批难度大。由于新规划的几个项目规模较大，审批前期工作量大，审批程序严谨，而且要求的补助标准较高，因此立项审批将较为困难。
三是路政管理还有待进一步完善。随着我市公路通行条件的不断改善，车辆超载现象常有出现，干线公路治超治污力度仍需不断加大。由于群众爱路护路的意识薄弱，加上乡道、县道等道路界限不够清晰，有些地方的公路上依有堆放杂物，路边搭建违章建筑的现象，甚至还存在着侵占、破坏路基的现象，影响了公路的安全畅通。
四是管理养护水平仍需提高。尽管近年来我市的公路管理养
工程建设报告 篇6
工程建设工作总结报告
一、工作回顾与总结
在过去的一年中，我作为工程团队的一员，参与了多个重要项目的建设工作。这些项目涵盖了基础设施建设、工厂扩建以及技术升级等多个领域。我的主要职责是确保工程进度按照计划进行，同时确保工程质量达到标准。
在具体工作中，我深入参与了从项目规划、设计到实施的全过程。我与团队成员共同制定了详细的项目计划，通过有效的进度管理，确保了工程的顺利进行。在施工过程中，我经常深入现场，与施工队伍密切沟通，及时解决遇到的问题，确保施工质量和安全。
二、工作态度与职业目标
在工作中，我始终坚持认真负责、积极主动的工作态度。我认为，作为一名工程建设人员，不仅要有扎实的专业知识和技能，更要有高度的责任心和使命感。每一次参与项目，我都全力以赴，追求卓越，努力实现项目的最佳效果。
在职业发展方面，我为自己设定了明确的目标。我希望在未来几年内，能够从一名普通的工程师逐渐成长为项目负责人，带领团队完成更多有挑战性的任务。为了实现这一目标，我不断学习新知识，提高自己的专业技能和管理能力。
三、团队协作精神与个人成长
在团队协作方面，我始终认为团队的力量是无穷的。在项目中，我与团队成员保持紧密的沟通与合作，共同应对各种挑战。当遇到困难时，我总是鼓励团队成员积极提出解决方案，集思广益，共同攻克难关。这种团队协作的精神不仅提高了我们解决问题的能力，也增强了团队的凝聚力。
在个人成长方面，我深知每一次的工作经历都是一次宝贵的锻炼和学习的机会。在项目中，我不断总结经验教训，反思自己的不足之处，并努力改进。通过实际操作和不断学习，我的专业知识和实践能力得到了显著提升。
四、未来展望与目标
展望未来，我希望能够在工程建设领域取得更大的成就。我将继续努力提升自己的专业素养和项目管理能力。同时，我也希望能够为公司的发展贡献更多的力量。
为了实现这些目标，我制定了详细的计划。我将进一步加强自己的专业知识学习，不断更新知识结构；我将努力提高自己的领导能力，培养团队协作和沟通能力；我将积极参与更多的工程项目，通过实践来提升自己的能力。
工程建设报告 篇7
第一篇：建设“456工程”活动自查报告推进队伍建设“456工程”活动个人自查报告根据县纪委《全面构建"123执行体系"持续推进队伍建设"456工程"》（县纪发〔2017〕12号）的文件精神，我局纪检监察机构始终按照县纪委和局纪检组本次活动实施方案的要求，积极参与活动，采取集中和个人自学形式，认真学习了活动规定的相关内容，通过学习，进一步增强了对开展"队伍建设年"活动重要性和必要性的认识，增强了参与活动的自觉性和主动性，武装了头脑、提高了素质、振奋了精神、增强了干劲、促进了工作。按照上级部署，对照队伍建设"456工程"中提出的"五真"要求和目前正在开展的"六会标兵"评树活中的"六会"要求标准，结合工作实际找到了自身的差距，认识到了今年来自身存在的问题，并且深刻认识到存在问题的危害性，明确了努力方向，为下一步的整改打下了坚实的基础。
现将个人自查报告汇报如下：
一、存在的问题和不足
（一）理论学习抓得不够紧。对很多新事物、新知识学习掌握得不够好，运用理论指导实践促进工作上还有差距，学习的自觉性、主动性不强，有时忙于事务应酬，与本职业务有关的就学一点，与本职业务联系不紧的就不去学，搞实用主义，就学习抓学习，不善于研究思考问题，不善于理论联系实际，把学习当成一种额外负担，自己放宽了自己，不是力求全面发展，而是满足与应付本职。
（二）工作作风不够扎实。作为这个单位的纪检组长，我的工作作风好坏，直接代表着水利局的形象。在工作中，我可以按照县纪委和上级业务部门的要求完成各项任务，但存在的问题如下：
工作标准有时不够严格，不能从尽善尽美时时处处争一流的标准上去把握；工作中存在临时性意见，“严、精、深、实”的工作作风没有发挥好，工作要处理的多，创新意识不够；工作中存在“好人”现象，围绕者一现象也存在问题。
（3） 党性修养有待进一步提高。工作中缺乏创新意识和服务意识，需要解决的新矛盾、新方法、新问题不多，与时俱进、开拓创新的思路不灵活。想问题、干工作、办事情循规蹈矩、按部就班、缺乏主动性和创造性，还不能用全新的思维和方式开创性的开展工作。
对树立服务意识的思想体会的不深，还没有自觉地把群众对我们的工作满意程度作为检验工作成效的最高标准。
（四）未能时刻严格要求自己，存在随大流思想。有时候，纪律观念不够强，要求工做人员做的不是先做。公务人员虽然没有吃喝现象，但也存在陪吃陪喝的问题。
总的来说，批评和自我批评没有深入开展，没有充分发挥纪检组长的带头作用和示范作用。总之，根据队伍建设"456工程"中的"五真"要求和开展"六会标兵"评树活动中的"六会"要求标准，我存在的问题还远远不是以上所检讨的几条，希望领导和同志们批评指正，以达到彻底改正，促进工作之目的。
二、产生存在问题的根源针对以上自查的问题，我认真进行了反思，认为产生的原因有以下几个方面。
（一）放松了自己对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"****"重要思想的学习，只强调工作忙，没有沉下身子学习理论，研究政策。
（2） 它淡化了全心全意为人民服务的思想。
（3） 观念保守，思想解放程度不够。
（4）在工作中没有开拓创新和务实作风的精神。（5） 新形势下加强廉政建设的重要性不到位，对自身要求不严格、标准不高。
3、 今后要加强学习，提高素质。继续学习邓小平理论、“**”重要思想和党的十七大精神，做到学以致用。系统地学习辨证唯物主义和历史唯物主义知识，提高认识问题、分析问题和解决问题的能力，认真学习党的理论、坚定理想信念、强化宗旨意识。
2增强服务意识和危机意识、发展紧迫感。要树立强烈的时间观、效率观，与时俱进、开拓创新。学习业务知识，透过现象看本质，把握工作中的内在规律，自觉遵循规律。
我们要学习党的方针政策和国家法律法规。我们要学习现代科技知识，与时俱进。学以致用相结合，不断增强为人民服务的能力。
3、严于律己、甘于奉献。坚持执政为民、保持清正廉洁，带头忘我奉献，遵守党规党纪、自重、自省、自警、自励、时时处处严格约束自己，耐得住清贫，抗得住**，经得起考验；全心全意为人民服务，正确对待个人得失，不计名利，不讲价钱、不图虚名、勤勤恳恳、兢兢业业，以新的境界、新的姿态，创造性地开展各项工作。
4、勤奋工作，爱岗敬业。作为一名党员干部，更应该时刻牢记党的宗旨，树立全心全意为人民服务的思想，对党的事业要无限忠诚，恪尽职守，对本职工作要无限热爱，爱岗敬业。工作中要高标准，严要求，时时处处起模范带头作用，努力维护班子团结，做到思想上同心，工作上同步，目标上同向，带头遵守机关各项规章制度。
5、定期开展自我批评。作为一名纪检监察干部，要阶段性地对自己的工作、学习和思想进行总结，主要是查找问题和不足，边查边纠，自责不自宽，严格要求自己，做到防微杜渐；要在各方面都要严格要求自己，要从自己的一言一行做起，树好榜样带好头，以身作则、率先垂范，要求别人做到的，自己必须先做到，要求别人不做的，自己坚决不做，在维护和执行纪律中，始终保持昂扬向上的斗志，坚决维护党纪政纪的严肃性。总之，我将如终严格按照县纪委的要求，在领导和同志们的大力帮助下，认真整改自身存在的问题和不足，力争通过此次活动，实现理想信念更加坚定、宗旨意识更加牢固、道德修养进一步加强、作风面貌进一步改善、工作效能进一步提升，树立良好个人形象，维护好单位形象。
第二篇：纪检监察队伍建设“456工程”活动自查报告襄城县住房和城乡建设局
纪检监察队伍建设“456工程”活动自查报告
在县纪检监察队伍建设“456工程”活动小组的领导和我局的精心组织下，我局全体人员以饱满的热情和良好的精神状态和求真务实的作风针对查找出来的突出问题，制定整改措施，坚持边整边改，边见成效，确保“456工程”活动取得了实效。现将自查情况汇报如下：
一、部署周密，动员深入
根据县“456工程”活动的统一部署，提出对存在的问题制定整改措施是“456工程”活动的关键；是实现“整顿作风”活动目标要求的重要环节；促进各项事业发展是现实需要。同时，号召全体干部职工要紧密联系实际，扎扎实实地做好各项工作，特别是要集中时间，集中精力，在突出问题上下功夫、见成效，使干部职工进一步明确本阶段的工作要求、步骤、做法和要达到的目的，在思想上为全体干部职工开展整改打下了良好的理论基础。
二、需要整改问题
根据活动要求，从思想作风、学风、作风等方面找出了存在的问题。
（1） 发展第一要紧的是思想不坚定，在工作创新方面不够大胆，与新形势、新要求还有一定差距。
（2） 领导干部接触和深化群众工作是不够的。领导干部积极征求群众了解情况，征求工作意见和建议，群众对本单位工作了解不多。
（3）对政治理论的系统学习很少，法律法规不够；
（4）在生活、工作、学习方面，意志薄弱，建设有特色社会主义的共产主义理想信念不牢固。
（5） 开放精神不足，党员先锋模范作用不够。
（6） 领导干部要多关心职工生活，让全体干部职工全身心投入到工作中去。
三、整改措施
（1） 进一步加强干部队伍建设。
一是加强机关工作人员管理。要把提高职工队伍整体素质摆在更加突出的位置，把内在素质和外在形象做为领导班子的中心工作。
二是进一步明确各股室工作人员的职责、增强机关工作人员的责任感和使命感，使他们能够尽快适应新时期城市建设的工作，在确保日常工作顺利动作的同时，把日常工作的各个环节分解到人头，促使工作人员增强紧迫感。
三要增强敬业精神和敬业精神，提高工作效率。提高思想政治水平，提高业务能力，树立正确的人生观和价值观；树立全心全意为人民服务的思想，要加强干部职工平时的思想工作，做到一线干、爱一行、练一行。通过做好本职工作，刻苦钻研业务知识，拓宽知识面，增长才干，熟练掌握所从事工作的各个环节，以旺盛的精力和满腔热血投入住建工作，做好为企业服务，为群众服务，进一步树立全心全意为人民服务的思想，提高住建局在群众中的威信，密切党群干群关系，提高工作效率。
四是坚持干部职工考勤制度，同时进一步健全完善请假制度、政治学习考勤制度，切实扭转干好干坏一个样、干多干少一个样的局面，形成乐于奉献、勇于奉献的正气。
（2） 加强学习，提高全体干部职工的整体素质和工作水平。
一是坚持和完善相关学习制度。认真抓好单位学习制度。抓好机关干部职工的政治理论学习，持之以恒，常抓不懈，组织全体干部职工系统地学习和掌握马列主义、毛泽东思想，特别是邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，不断提高党员干部适应新形势、解决新问题的能力。
二是将学习计划、笔记、文章等个人学习资料纳入个人学习档案，作为年终干部考核的依据之一。
三是大力提高安监队伍的服务意识和服务质量，树立“一切想着群众、一切方便群众、一切为了群众”的宗旨观念，保持良好的职业形象，进一步促进住建事业又快又好发展。近一段时间，通过查找问题，制定整改措施，我们初步取得了一些成效，但离上级的要求还存在一定差距，我们将在今后的工作中一如既往，为襄城县住建事业营造一个良好氛围。2017年七月十八日第三篇：
水利局对队伍建设456工程总结***水利局“456”工程工作总结
水利局开展“456工程”工作以邓小平理论和“****”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大会精神，深入学习实践科学发展观，全面推进水利系统队伍建设。在市纪委的正确领导下，不断加强“456工程”建设、干部队伍建设和作风建设，坚持三个文明一起抓，加强领导，强化措施，创造性地开展工作，使“456工程”开展扎实有效，机关作风明显转变，业务工作成绩突出，现总结如下：
一、全面落实队伍建设“456工程”责任制
水利局在4月7日水利工作会议结束后及时召开了水利系统456工程工作会议，对该项工作做了全面安排部署，分别对局属各重点单位的工作重点、目标和任务进行了细化分解，明确了各单位的责任，研究并印发了《***水利局队伍建设“456工程”实施方案》，成立了领导组，形成“一把手”对“456”工作负总责，班子成员按分工各负其责的责任体系，按照“谁主管、谁负责”的原则，把“456工程”建设同水利各项工作一起研究部署、一起督促检查、一起考核验收、一起总结讲评。
工程建设报告 篇8
(1)、本月(本季度、本半年、本年)完成跟踪审计的主要工作。
1、去施工现场巡查XX次，填写审计证据单XX份，填写审计记录单XX份，主要记录、取证事项。
2、填报整改通知书XX份，填报审计建议书XX份，主要内容及建议。
3、参加工地例会XX次，参加材料询价采购XX次，主要内容。
4、工程发生的有关重要事件。
5、其他工作内容。
(2)、本月(本季度、本半年、本年)跟踪审计取得的成果。
对项目的造价、进度、质量、建设程序、内控制度、进度款的拨付等跟踪审计取得的成果，通过跟踪审计核减多少工程量，核减多少造价，通过建议完善了建设、施工等单位哪些制度，通过哪些合理化建议减少了工程造价等。能够实际反映你本期通过审计取得的成果。
(3)、上期发现问题的整改落实情况
对上期报告发现的问题进行复查，是否整改落实。
(4)、下期跟踪审计的重点内容
根据下期项目施工内容和重点，拟定下期跟踪审计的重点内容。
工程建设报告 篇9
建设工程法规实践报告
摘要：《建设工程法规实践报告》主要研究了建设工程领域的法律法规，并对其实践应用进行了深入探讨。本报告首先介绍了建设工程法规的基本概念和意义，然后细致分析了建设工程法规在项目招标、合同管理、施工过程中的具体运用，并对其中存在的问题进行了研究和总结。通过对一些典型案例的分析，本报告展示了建设工程法规实践的现状和发展趋势。最后，本报告提出了进一步完善建设工程法规的建议，以促进建设工程行业的规范化和可持续发展。
第一章: 引言
1.1 选题的背景和意义
1.2 研究的目的和方法
1.3 文章的结构
第二章: 建设工程法规的基本概念和意义
2.1 建设工程法规的定义
2.2 建设工程法规的作用和意义
2.3 建设工程法规的分类和体系
第三章: 建设工程法规在项目招标中的运用
3.1 项目招标法律法规的体系
3.2 项目招标的程序和要求
3.3 项目招标中存在的问题和解决办法
第四章: 建设工程法规在合同管理中的应用
4.1 合同法律法规的体系
4.2 建设工程合同的要素和内容
4.3 建设工程合同管理中存在的问题和解决办法
第五章: 建设工程法规在施工过程中的运用
5.1 建设工程施工法律法规的体系
5.2 建设工程施工过程中的法律责任
5.3 建设工程施工中存在的问题和解决办法
第六章: 建设工程法规实践案例分析
6.1 案例1: XX项目的招标及合同管理实践
6.2 案例2: XX施工过程中法律问题的处理
6.3 案例3: XX项目存在的问题及解决办法
第七章: 建设工程法规实践的现状和发展趋势
7.1 建设工程法规实践的现状分析
7.2 建设工程法规实践的发展趋势展望
第八章: 建设工程法规的完善建议
8.1 建设工程法规制定的原则和方法
8.2 建设工程法规的内容完善建议
8.3 建设工程法规实施与监督的完善建议
第九章: 结论
9.1 研究工作的主要结果总结
9.2 研究的局限性和可以改进的地方
9.3 对未来的展望和建议
参考文献
附录：建设工程相关法律法规列表
关键词：建设工程法规；项目招标；合同管理；施工过程；实践案例
这是一个《建设工程法规实践报告》的主题范文，内容涵盖了建设工程法规的基本概念和意义、项目招标、合同管理、施工过程中的具体运用以及案例分析等方面。通过对这些内容的研究，可以掌握建设工程法规的实践应用，并对其完善提出建议。本篇范文共计1000字，希望对您有帮助。
精选阅读
建设工程竣工验收报告分享
在我们的现实生活和工作中，使用报告是非常常见的。而报告的核心精髓就在于它的实事求是性质。若是所写报告中虚假成份过多，将会导致报告的可行性大打折扣。那么关于可行性报告，从哪些角度着手才能写好一份可行性报告呢？经过多番比较分析，栏目小编得出结论，“建设工程竣工验收报告”是最实用精华的一篇文章。因此，栏目小编诚邀您阅读本页内容！
建设工程竣工验收报告【篇1】
一、工程完成情况：
xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设， XX年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
二、验收条件检查结果：
依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。
三、建议验收时间、地点和参加单位：
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行，验收地点在 ，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述，xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。
此致
敬礼!
申请人：
20xx年**月**日
建设工程竣工验收报告【篇2】
工程质量监督站:
我单位建设的xxxxxxx工程，已完成设计文件和合同约定的内容，工程资料完整，工程质量符合国家规范及相关技术标准要求，具备竣工验收条件，现拟定于xx年x月x日(地点)xxxx进行竣工验收，现将我们已审核的工程质量验收资料，竣工验收方案和验收人员组成名单报送(提交)你站审查，如符合竣工验收条件，请按拟定验收时间派员参加竣工验收，予以监督。
注:1、建设单位应在工程竣工验收15个工作日前，将本通知书报质监站;
2、竣工验收组应包括:建设、勘察、设计、施工(含分包单位)、监理等单位(项目)负责人及其他有关方面专家;
3、此通知书一式四份，建设、监理、施工、质监站各一份。
根据(gb50300-)及现行相关法律、法规的要求，我单位特制定工程竣工验收方案，请甘南州建设工程安全质量监督总站监督。
一、本项目有关情况:
1、已完成设计文件和合同约定的内容;
2、经建设、监理、设计、勘察、施工等单位共同预验收，存在的问题已整改到位;
3、涉及设计文件的变更，已由设计部门签署认可文件，其中重大变更经由图纸审查机构审查通过;
4、施工单位对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准、已提出工程竣工报告;
5、监理单位对工程进行了评估，具有完整的监理资料，并已提出工程质量评估报告;
6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更进行了检查，并已提出质量检查报告;
7、工程质量控制资料(其中包括:□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能等)已经建设、监理单位核查并符合要求;
8、工程安全和功能检验资料已经建设、(监理)单位核查并符合要求;
9、专项工程(□桩基、□地下防水、□钢结构、□幕墙、□住宅工程质量通病控制、□节能、□住宅工程质量分户验收、□安装工程)已按要求办完相关专项验收手续;
10、报建面积xxx㎡，实际竣工面积为xxx㎡，超出面积已按要求办完相应批准手续;
12、本项目配套工程已办完相应批准手续。
二、竣工验收组织:
建设单位负责组织实施该项目的单位工程竣工验收工作，甘南州建设工程安全质量监督总站监督。竣工验收时间为x年x月x日
x时，地点xxx。
(一)、验收人员:
根据规定，我单位组建了竣工验收组，成员包括:建设单位(项目)负责人、施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人以及相关单位技术、质量负责人、验收组成员中土建、水电及其他安装专业方面的人配齐，验收组组长由xxx担任，具体名单另附。
(二)、竣工验收标准:
竣工验收标准为国家工程建设强制性标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。
1、竣工验收程序及内容:
(1)、由竣工验收组组长主持竣工验收;
(2)、建设、施工、勘察、设计、监理等单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
(2)、检查工程建设参见各方提供的竣工资料;
(3)、对建筑工程的使用功能进行抽查、试验、包括:□水压、□通电、□排污主要通球、□绝缘电阻、□接地电阻、□漏电跳闸测验、□层高、□方正度等。
3、对竣工给验收情况进行汇总讨论，形成单位工程竣工验收综合验收结论，填写，验收组人员分别签字、单位盖章;
4、当在验收过程中法相严重问题，达不到竣工验收标准时，验收组将责成责任单位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织单位工程竣工验收;
5、当在竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题，验收组可形成初步验收意见，填写，验收组人员分别签字，但各单位不加盖公章。验收组责成有关责任单位整改，并委托□建设单位、□监理单位项目负责人组织复查，真该完毕符合要求后，加盖各单位公章;
6、当竣工验收组个方不能形成一致竣工验收意见，协商不成时，报建设行政主管部门或质量监督机构进行协商裁决。
三、承诺:该工程竣工验收合格之日起15天内向备案部门办理竣工验收备案，否则，将承担由此引起的一切法律后果。
四、本方案已抄送有关部门及验收组成员。
建设工程竣工验收报告【篇3】
工 程 竣 工 验 收 报 告
工程名称：2012年昌平区老旧供热管网改造项目（华龙苑中里小区）工程地址：昌平区东小口镇霍营村北华龙苑中里小区
质量监督注册号：京建质公字【2012】（热）09
1建设单位：，北京市华龙苑物业管理中心，项目负责人：吕佳 监理单位：北京建拓工程管理有限公司
专业资质等级:甲级 资质证书编号：【建】工监企第（E111005501-4/1）号牛旭堂：总监理工程师证书编号： 0022363
4设计单位：北京军都晨宇工程设计有限责任公司，市政公用（燃气、热力）甲级A11100278
1项目负责人： 肖亚君
施工单位：河北华鲁建设集团有限公司
专业资质等级：建筑一级A1014013108202-6/6
任国刚：项目经理证书编号：冀建安B(2005)00095701、主要工程量：
新做直埋管线总长共计408米，其中DN40为8米，DN50为176米，DN65为208米，DN80为16米。新建检查井及设备安装：DN40检查井1座、DN50检查井22座、DN65检查井26座、DN80检查井2座，共计51座检查井。
2、工程建设基本情况：
本工程于2012年9月1日开工，2013年11月18日 完工。在工程建设过程中，参建各单位依据与建设单位合同约定，完全履行各自责任及义务。在工程建设各个环节遵照国家及北京市相关法律、法规和工程建设强制性标准要求
以及上级文件规定进行。
该工程按设计文件及合同要求及国家和北京市规范要求完成建设任务，无甩项、无质量遗留问题，工程质量达到合格。工程的施工技术与管理资料、质量保证资料、建筑材料和设备合格文件、试验检验资料的收集、整理、归档符合DB11/T 808-2011标准规定的要求。城建档案预验收时间为 2013年10月20日，验收文件编号：城档A类预字(2013)0168 号。
4、对工程质量的综合评价
(1）、工程建设符合等相关程序。
(2)、设计单位、监理单位、施工单位已经完成合同约定的各项内容。
(3)、工程设计合理，工程质量符合设计文件及施工合同的要求，工程质量合格。
(4)、工程质量符合《工程建设标准强制性条文》和国家工程施工质量验收规范。
5、本工程于2013年11月20日，经建设单位组织施工单位、设计单位、监理单位相关负责人员按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求对工程进行竣工验收，验收组一致认定本工程实体质量合格、技术资料齐全真实有效，竣工验收合格。
建设单位项目负责人：
北京市华龙苑物业管理中心
二〇一三年十一月二十日
建设工程竣工验收报告【篇4】
工 程 名 称：建 设 单 位：竣工验收日期：
长春市昕宇包装有限公司机房改造项目，长春市吉佳通达信息技术有限责任公司20xx年xx月xx日
一. 项目验收报告
长春市昕宇包装有限责任公司:
长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于xx签订，2013年1月14号正式施工， 竣工。总工程包括:服务器机柜安装，UPS电池安装，服务器迁移等工作。
长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作，现提出验收报告:
一、 工程终验合格证明
长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目终验合格证明
兹证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目 ，经过双方的积极合作及共同努力，在运行期间系统和设备运行稳定，符合设计要求。于 xx年xx月xx日
成功验收。双方同意最终验收合格，特此证明。
验收日期：xx年xx月xx日
最终用户单位（盖章）： （签字）：
长春市吉佳通达信息技术有限责任公司（盖章）：（签字）：
二、 工程竣工验收基本依据
严格参照的基本文件： ISO,IEEE,IETF等 机房的系统需求 国际标准： IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing ANSI X3T9.5
其他重要标准 建筑部分参照标准
国家标准《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93） 国家标准《计算站场地技术要求》（GB2887-89） 国家标准《计算站场地安全技术》（GB9361-88）
国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》（SJ/T30003） 电力保障部分参照标准
《低压配电设计规范》（GB50054-95）； 《电子计算机机房设计规范》（GB50714-93）； 《计算站场地技术要求》（GB2887-89）；
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）；
三、 工程遗留问题及整改意见
1、 工程遗留问题：
2、 工程整改意见：
建设工程竣工验收报告【篇5】
1、建设依据
简要说明项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号，批准的建设投资和工程概算(包括修正概算)，规定的建设规模及生产能力，建设项目的包干协议主要内容。
2、工程概况
(1)工程前期工作及实施情况;
(2)设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位;
(3)各单项工程的开工及完工日期;
(4)完成工作量及形成的生产能力(详细说明工期提前或延迟原因和生产能力与原计划有出入的原因，以及建设中为保证原计划实施所采取的`对策)。
3、初验与试运行情况
初验时间与初验的主要结论以及试运行情况(应附初验报告及试运转主要测试指标，试运转时间一般为3—6个月)。
4、竣工决算概况
概算(修正概算)、预算执行情况与初步决算情况，并进行通信建设项目的投资分析。建设工程竣工验收报告。
5、工程技术档案的整理情况
工程施工中的大事记载，各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。
6、经济技术分析
(1)主要技术指标测试值及结论;
(2)工程质量的分析，对施工中发生的质量事故处理后的情况说明;
(3)建设成本分析和主要经济指标，以及采用新技术、新设备新材料、新工艺所获得的投资效益;
(4)投资效益的分析，形成固定资产占投资的比例，企业直接收益，投资回报年限的分析，盈亏平衡的分析。
7、投产准备工作情况运行管理部门的组织机构，生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度的情况。
8、收尾工程的处理意见。
9、对工程投产的初步意见。
10、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。建设工程竣工验收报告。
建设工程竣工验收报告【篇6】
一、建设工程竣工验收报告盖章要求是什么
竣工验收报告我们这里只要设计，勘探，甲方。施工方，监理方签章就可以了，一般检测和质检是不会盖章的也没有盖章的地方，竣工验收报告有专门的表格，里面有说那几个单位盖章，按照上的顺序一个个找他们盖好就可以了
二、工程竣工验收必备条件
1、已完成设计和合同规定的各项内容；
2、单位工程所含分部（子分部）工程均验收合格，符合法律、法规、工程建设强制标准、设计文件规定及合同要求；
3、工程资料符合要求；
4、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。
5、单位工程观感质量符合要求。
6、各专项验收及有关专业系统验收全部通过。
由建设单位负责向有关政府行政主管部门或授权检测机构申请各项专业、系统验收：
1）消防验收合格文件
2）规划验收认可文件
3）环保验收认可文件
4）电梯验收合格文件
4）智能建筑的有关验收合格文件
5）建设工程竣工档案预验收意见
6）建筑工程室内环境检测报告
三、建筑工程竣工验收程序
1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。
2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履
约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3、验收组分为三部分分别进行检查验收。
（1）检查工程实体质量。
（2）检查工程建设参与各方提供的竣工资料。
（3）对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验，浴缸、水盘、
水池盛水试验，通水、通电试验，排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。
（4）对竣工验收情况进行汇总讨论，并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。
（5）形成竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报
告》，验收小组人员分别签字、建设单位盖章。
（6）当在验收过程中发现严重问题，达不到竣工验收标准时，验收小组应责成责任单
位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织竣工验收。
（7）当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题，验收小组可形成初步验收意见，
填写有关表格，有关人员签字，但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改，可委托建设单位项目负责人组织复查，整改完毕符合要求后，加盖建设单位公章。
建设工程竣工验收报告【篇7】
一、工程概况
1.1、本工程于20xx年12月18日应建设单位要求开始进场施工，合同工期为180天。在建设单位各部门的大力支持和协调下，监理单位严格监督和指导下，工程按设计文件要求已于20xx年4月30日全部完工，并于20xx年5月7日向应建设单位要求召开工程综合（预）验收会，验收结果为合格。
1.2、本工程按设计文件、图纸及相关设计修改文件规定，施工大、小乔木39种，共计10416株；灌木、地被植物11种，共计84533平米；绿化给水管网8500米；电力管网668米；排水管网59米；人行道路板铺装198平米；路缘石、路边石194米；完成时间为20xx年4月28日。
1.3、本工程报请验收3个分部工程，各分项资料共计40项，所有质检、自检资料签字、盖章齐全。监理监督、指导文件、设计修改文件齐全。
二、工程施工技术管理
2.1、工程施工手续办理齐全，工程图纸和工程定位、放线签字盖章齐全；编制了完整的施工组织设计及相关的专项施工方案；方案审核、审批、签字、盖章齐全。
2.2、工程施工程序管理：工程按三个流水施工段进行施工，原材料、半成品、成品严格按照规范进行抽检；工程的每道工序施工严格按照设计文件和施工方案进行具体针对性的施工技术交底，按照自检、交接检、专检的“三检制”执行，隐蔽工程经建设单位和监理单位验收合格后，在监理的旁站下进行隐蔽。
三、资料编制说明：
3.1、工程资料跟根据重庆市《园林绿化工程施工技术用表》、重庆市
相关文件要求，监理单位工程资料归档要求进行收集、编制。
3.2、所有资料均根据现场施工同步进行收集、编制。资料编制过程中，严格按照相关规范要求进行，真实反映施工现场的实际情况。每一道工序均按要求编制工序评定表及现场质量报告单，所反映数据均报予监理单位进行审批，验收。
四、工程综合评定：
4.1、竣工报验情况说明：本工程于20xx年12月18日开工，历经132天，本工程于20xx年4月29日报请工程监理单位、建设单位以及相关参建单位对本工程进行验收。应各参建单位要求，于20xx年5月7日召开工程综合（预）验收会。会议上，各参建单位对本工程提出宝贵的整改意见及方案。会后，我司根据工程综合（预）验收会上各参建单位提出的意见逐条逐项进行整改，并于20xx年6月7日在监理单位旁站下整改完毕。如果本次竣工验收合格，我司将根据由我司编制并通过监理单位审核的《工程养护施工方案》进行养护；如果本次竣工不合格，我单位将根据各参见单位的意见继续进行整改，直至本工程通过工程竣工验收。
4.2、工程验收自评：本工程施工程序、质量满足相关规范及设计文件要求、工程实体完工、资料齐全签字、盖章完善；苗木成活率达到98%。本次竣工验收自评结果为合格。鉴于此，现申请各参建单位对本工程进行竣工验收。
建设工程竣工验收报告【篇8】
长春市昕宇包装有限公司机房改造项目x长春市吉佳通达信息技术有限责任公司20xx年1月x日
长春市昕宇包装有限责任公司：
长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于xx签订，20xx年1月14号正式施工，竣工。总工程包括:服务器机柜安装，UPS电池安装，服务器迁移等工作。
长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作，现提出验收报告:
兹证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目，经过双方的积极合作及共同努力，在运行期间系统和设备运行稳定，符合设计要求。于 年 月 日
成功验收。双方同意最终验收合格，特此证明。
长春市吉佳通达信息技术有限责任公司（盖章）：（签字）：
严格参照的基本文件：ISO,IEEE,IETF等。机房的系统需求，国际标准： IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing ANSI X3T9.5
国家标准《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）国家标准《计算站场地技术要求》（GB2887-89）国家标准《计算站场地安全技术》（GB9361-88）
国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》（SJ/T30003）电力保障部分参照标准
《低压配电设计规范》（GB50054-95）；《电子计算机机房设计规范》（GB50714-93）；《计算站场地技术要求》（GB2887-89）；
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）；
建设工程竣工验收报告【篇9】
一、工程概况
x楼位于xx区xx。结构类型为xx结构，xx基础，层数为地下x层，地上x层，局部x层，建筑面积为13914平方米，建筑高度x层x米；x层x米。
建设单位：xx。
项目负责人：xx。
勘察单位：xx。
项目负责人：xx。
设计单位：xx。
项目负责人：xx。
施工单位：xx。
项目负责人：xx。
监理单位：xx。
项目负责人：xx。
该工程于20xx年x月x日经xx市发改委、xx市建委批准立项，建设工程施工许可证号为x号；建设工程规划许可证号为x号。按照“建设工程质量管理条例”的规定，报请xx区建设工程质量监督站注册，监督注册号x号。
二、施工图设计文件审查情况
20xx年x月x日，经总后勤总建筑设计研究院对修改后的设计文件进行复审，本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题，原设计单位已按审查意见进行了修改。本工程施工图设计文件符合工程建设强制性标准要求，地基基础和主体结构安全，施工图设计文件技术性审查合格。
三、施工单位档案工程资料整理情况
经建设单位委托监理单位对施工单位上报竣工档案审查，施工单位的施工技术资档案和施工管理资料，试验及主要建筑材料、构配件和设备试验报告整理齐全有效，符合档案归档要求。
四、单位工程安全和功能试验完成情况
本工程建筑与结构、给排水与采暖、电气、通风等工程安全和功能均完成设计所规定内容，具备检验与试验条件，经检验与试验使用功能符合要求。
五、单位工程完成合同与施工图情况
本单位工程完成合同与施工图设计文件规定的全部内容，无甩项，所出现质量缺陷均为一般施工质量通病并在监理见证旁站下整改完成，符合验收要求。
六、其他与建设工程有关的验收情况
1.20xx年x月x日通过消防工程消检；20xx年x4月x日通过市消防局对消防工程验收取得《建筑工程消防验收意见书》。
2.20xx年x月x日委托具有环境检测资质单位建造室内环境质量取样，取得《室内环境质量检验报告》。
3.20xx年x月x日通过xx区规划局规划验收取得《规划验收合格通知书》。
4.20xx年x月x日向市城建档案馆上报城建档案资料审核，取得城市建设档案管理部门出具的城建档案预验收认可书。
七、竣工验收情况
1.竣工验收时间：20xx年x月x日由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位对本单位工程进行竣工验收。
2.参加验收单位人员
建设单位：xx。
项目负责人：xx。
土建工程师：xx。
暖通工程师：xx。
电气工程师：xx。
勘察单位：xx。
项目负责人：xx。
设计单位：xx。
项目负责人：xx。
施工单位：xx。
项目经理：xx。
项目负责人：xx。
监理单位：xx。
项目负责人：xx。
暖通监理：xx。
电气监理：xx。
3.验收成员具备相应资格。
4.验收中设计、监理单位所提出的主要问题，均编制书面整改方案，在实施过程中均有监理人员见证，经四方复查符合验收要求。
八、工程总体评价、整体意见
x楼工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准，符合设计文件及合同要求，地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖安装、电气安装等分部工程质量验收合格，质量控制资料完整，主要分部工程安全和主要使用功能检测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定，观感质量符合要求，综合质量达到验收标准，一致同意竣工验收，工程质量评为合格。
xx有限公司
项目负责人（签字）：xx
20xx年x月x日
建设工程竣工验收报告【篇10】
单位工程名称：
建设单位名称：
竣工验收时间：x年x月x日
建筑面积：
结构类型、层数：
施工单位名称：
勘察单位名称：
设计单位名称：
监理单位名称：
工程报建时间开工日期：x年x月x日
工程造价：
工程概况：
除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外，尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。
竣工验收程序：
1、建设单位主持验收会议。
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的`工程档案资料。
4、验收组实地查验工程质量。
5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。
我单位于x年x月x日组织勘察，设计，监理，施工，档案馆等有关负责人组成验收组，对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。
竣工验收内容：
由竣工验收小组组长主持竣工验收。
2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3、验收组分为三部分分别进行检查验收。
（1）检查工程实体质量。
（2）检查工程建设参与各方提供的竣工资料。（以下（3）~（8）条根据工程实际情况填写）
（3）对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验，浴缸、水盘、水池盛水试验，通水、通电试验，排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。
（4）对竣工验收情况进行汇总讨论，并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。
（5）形成竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》，验收小组人员分别签字、建设单位盖章。
（6）当在验收过程中发现严重问题，达不到竣工验收标准时，验收小组应责成责任单位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织竣工验收。
（7）当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题，验收小组可形成初步验收意见，填写有关表格，有关人员签字，但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改，可委托建设单位项目负责人组织复查，整改完毕符合要求后，加盖建设单位公章。
（8）当竣工验收小组各方不能形成一致竣工验收意见时，应当协商提出解决办法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。当协商不成时，应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决。
竣工验收组织：
（一）成立以建设单位项目负责人xxx为组长，主持验收会议；各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组，按照验收程序进行验收。
（二）施工单位介绍施工情况；
（三）监理单位介绍监理情况；
（四）各验收专业组核查质保资料，并到场检查；
（五）各验收专业组总结发言，建设单位做好记录
竣工验收标准：
竣工验收标准为国家及江西省的强制性标准，现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。
对勘察单位评价：
参加地基验收；
参加基础及有关重要部位工程质量验收；
参加工程竣工验收；
参加有关工程质量问题的处理情况；
建设工程法规实践报告热门
一般而言，只有实践能克服经验的错误，为了将某个阶段的工作内容表现出来。往往都需要我们撰写报告，报告是行政机关公文使用频率较高且容易混淆的文种。以下内容“建设工程法规实践报告”是趣祝福的编辑特意分享给您的，非常欢迎大家转发传播这份资料让更多人受益！
建设工程法规实践报告 篇1
建设工程法规实践报告
摘要：《建设工程法规实践报告》主要研究了建设工程领域的法律法规，并对其实践应用进行了深入探讨。本报告首先介绍了建设工程法规的基本概念和意义，然后细致分析了建设工程法规在项目招标、合同管理、施工过程中的具体运用，并对其中存在的问题进行了研究和总结。通过对一些典型案例的分析，本报告展示了建设工程法规实践的现状和发展趋势。最后，本报告提出了进一步完善建设工程法规的建议，以促进建设工程行业的规范化和可持续发展。
第一章: 引言
1.1 选题的背景和意义
1.2 研究的目的和方法
1.3 文章的结构
第二章: 建设工程法规的基本概念和意义
2.1 建设工程法规的定义
2.2 建设工程法规的作用和意义
2.3 建设工程法规的分类和体系
第三章: 建设工程法规在项目招标中的运用
3.1 项目招标法律法规的体系
3.2 项目招标的程序和要求
3.3 项目招标中存在的问题和解决办法
第四章: 建设工程法规在合同管理中的应用
4.1 合同法律法规的体系
4.2 建设工程合同的要素和内容
4.3 建设工程合同管理中存在的问题和解决办法
第五章: 建设工程法规在施工过程中的运用
5.1 建设工程施工法律法规的体系
5.2 建设工程施工过程中的法律责任
5.3 建设工程施工中存在的问题和解决办法
第六章: 建设工程法规实践案例分析
6.1 案例1: XX项目的招标及合同管理实践
6.2 案例2: XX施工过程中法律问题的处理
6.3 案例3: XX项目存在的问题及解决办法
第七章: 建设工程法规实践的现状和发展趋势
7.1 建设工程法规实践的现状分析
7.2 建设工程法规实践的发展趋势展望
第八章: 建设工程法规的完善建议
8.1 建设工程法规制定的原则和方法
8.2 建设工程法规的内容完善建议
8.3 建设工程法规实施与监督的完善建议
第九章: 结论
9.1 研究工作的主要结果总结
9.2 研究的局限性和可以改进的地方
9.3 对未来的展望和建议
参考文献
附录：建设工程相关法律法规列表
关键词：建设工程法规；项目招标；合同管理；施工过程；实践案例
这是一个《建设工程法规实践报告》的主题范文，内容涵盖了建设工程法规的基本概念和意义、项目招标、合同管理、施工过程中的具体运用以及案例分析等方面。通过对这些内容的研究，可以掌握建设工程法规的实践应用，并对其完善提出建议。本篇范文共计1000字，希望对您有帮助。
建设工程法规实践报告 篇2
建设工程法规实践报告
一、前言
建设工程法规实践是一项非常重要的工作，是保障建设工程质量和安全的必要手段，也是提高建设工程管理水平和提升工程质量的关键工作。本文将从法规制度、工程质量、安全管理、施工现场管理和项目管理等方面进行分析和探讨，以期对建设工程法规实践有更深入的认识。
二、法规制度
建设工程法规是建设工程管理的基础和保障，建设工程法规的制定和实施是保障建设工程质量和安全的重要手段。我国目前已经形成了以《建筑法》、《城市房地产管理法》、《物业管理条例》等法规为核心的建设工程法规制度体系，也建立了行政管理和技术管理相结合的管理机制，使得建设工程法规的制定和实施更加科学、严格和有效。同时，对于建筑设计、施工和监理等相关单位以及相关人员也制定了相应的职业资格、认证和考试制度，保证了建筑行业的科学发展和人才培养，进一步促进了建设工程法规实践工作的开展。
三、工程质量
建设工程质量是保障人民生命财产安全的重要保障，是建设工程的本质要求。建设工程法规的实践工作要求工程质量达到国家标准和规定的要求，同时也要求建筑企业要依法依规经营，建筑工程全过程实行科学管理，力求将工程质量提升到更高的水平。
四、安全管理
建设工程安全是保障工程质量和人民生命财产安全的必要手段。建设工程法规实践工作要求建筑企业必须遵守建筑法律法规，切实做好各项安全管理工作，严格执行安全生产标准和操作规程，确保在建设工程过程中出现事故和安全隐患的概率最小化，保障建设工程实现安全施工、安全验收、安全维护的目标。
五、施工现场管理
建筑施工现场是建筑过程中最重要的环节之一，也是发生安全事故的最容易的地方。建设工程法规实践工作要求施工现场必须依照相关法律法规进行规范化管理，全面贯彻施工现场安全检查制度、劳动保护制度、环境保护制度等规定，实现现场管理全过程的监督、管理和控制。
六、项目管理
建设工程项目管理是建设工程法规实践工作的关键环节之一。建设工程法规实践工作要求建筑企业在进行建设项目管理时必须遵照相关法律法规，实现项目管理的标准化、规范化和科学化，着重进行设备采购、安装、试运行、验收等重点环节的监督和控制，从而实现建设工程项目的顺利实施。
七、结论
建设工程法规实践工作是保障建筑工程质量、安全和施工现场管理的重要手段，也是提高建设工程管理水平和提升工程质量的键要工作。本文从法规制度、工程质量、安全管理、施工现场管理和项目管理等方面进行了系统的探讨和分析，希望可以对建设工程法规实践工作有更深入的认识和了解，也希望能够促进建筑行业的健康发展和建设工程法规实践工作的进一步完善。
建设工程法规实践报告 篇3
建设工程法规实践报告
摘要：
建设工程是国家经济发展和人民生活改善的重要组成部分，合理有效地管理建设工程对于促进社会经济的可持续发展至关重要。本报告旨在通过对建设工程法规的实践研究，分析建设工程管理的现状和存在的问题，并提出相应的对策和建议，以期为我国建设工程管理的改进和发展提供参考。
第一部分：引言
1.1 研究背景和目的
建设工程是国家经济的重要支撑，法律法规在其中发挥着关键的作用。本报告的目的是研究建设工程法规的实践情况，探讨建设工程管理中存在的问题，并提出改进的对策和建议。
1.2 研究方法
本研究采用了文献研究和实地调查相结合的方法，通过搜集相关资料和实地访谈，对建设工程法规的实施情况进行分析和总结。
第二部分：建设工程法规的现状
2.1 建设工程法规的体系
我国建设工程法规体系较为完善，包括《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》等，涵盖了建设工程的各个环节和方面。
2.2 建设工程法规的实施情况
建设工程法规的实施情况存在一些问题，包括法规内容的宽泛性、实施力度不够、执法机构的能力和效能等方面。
第三部分：建设工程管理中存在的问题
3.1 建设工程质量问题
建设工程质量问题是当前建设工程管理中非常突出的问题，包括施工质量不合格、工程验收不严格等。
3.2 项目审批和立项问题
建设工程项目审批和立项过程中存在一些问题，如审批程序繁琐、审批时间过长等，这不利于项目的及时开工和顺利进行。
3.3 建设工程合同管理问题
建设工程合同管理中存在合同条款不明晰、履约机制不完善等问题，给建设工程实施带来一定的困扰。
第四部分：建设工程法规的对策与建议
4.1 完善建设工程法规体系
应该加强对建设工程法规的研究和修订工作，完善法规内容，提高法规的可操作性和适应性。
4.2 增强建设工程法规的实施力度
要加大对建设工程法规的宣传力度，提高执法机构的能力和效能，确保法规得到有效的实施。
4.3 加强建设工程质量管理
通过建立健全的质量管理体系，加强对工程质量的监管和控制，确保建设工程的质量安全。
4.4 简化建设工程审批流程
应该简化建设工程项目的审批程序，压缩审批时间，提高审批效率，为项目的及时开工提供保障。
结论：
建设工程法规的实施对于促进建设工程管理和发展具有重要的意义。然而，目前建设工程管理中存在着一些问题，需要通过加强对建设工程法规的实施和完善，解决这些问题。通过本报告的研究和分析，我们提出了一些改进和发展的对策和建议，以期为我国建设工程管理的进一步改进和持续发展提供参考。
建设工程法规实践报告 篇4
建设工程法规实践报告
摘要：本文通过实地考察和文献研究，分析建设工程法规实践中存在的问题，并提出加强监管、完善标准和推广技术等对策，以实现建设工程的规范化、标准化和高效化。
关键词：建设工程、法规实践、问题、对策
一、引言
建设工程是经济社会发展的重要支撑，对促进国民经济发展、改善人民生活水平、推动城市化进程等具有重要作用，但同时也存在一些问题，如安全、质量、环保等方面的问题。为了加强建设工程的管理和监管，国家出台了系列的法规和标准。
本文通过对建设工程法规实践的实地考察和文献研究，分析了建设工程法规实践中存在的问题，并提出了相应的对策，以期达到建设工程的规范化、标准化和高效化。
二、建设工程法规实践中存在的问题
1.施工安全问题
施工现场之所以存在施工安全问题，主要有以下原因：第一，施工单位对安全培训缺乏重视，施工人员安全意识不强；第二，设备维护和检修不到位，质量不能得到保障；第三，施工时机、施工顺序都需要根据现场情况确定，在施工过程中可能出现调整，增加施工安全问题的难度。
2.工程质量问题
工程质量问题主要表现在两个方面：一是基础施工方面，如施工单位缺乏专业的基坑工程经验，瞬变电压、机械非线性效应、自由振动等导致基坑施工无法准确。二是施工时间紧迫，工人技能和认真程度下降，不能保证工程质量。
3.环境保护问题
施工期间排放物污染与排放物品种、标准不一致，其中存在草筛、洗板、洗车等行为，它们对环境污染较大，对环保措施要求较高，但建筑单位和施工单位在实际操作中积极性较低，需要加强监管。
三、加强监管是解决问题的核心
加强监管是解决建设工程法规实践中存在的问题的核心。从国家层面来看，需要建立健全的工地环境检查监测机制，加强对建设工程的监管，确保建设工程完全符合法规和标准。从建设单位和施工单位来看，需要加强自身管理，从内部进行监管，增强安全意识和环保意识，切实保障工程质量。
四、完善标准和推广技术是关键
完善标准和推广技术是解决建设工程法规实践中存在的问题的关键。在建设工程领域，国家需要进一步完善法规和标准，对建设工程的各个方面进行细致的规范，提高工程质量，实现科学发展。此外，需要加强对新技术的推广和应用，提高建设工程的效率和质量，满足社会发展的需要。
五、结论
本文通过实地考察和文献研究，分析了建设工程法规实践中存在的问题，并提出了相应的对策，包括加强监管、完善标准和推广技术等。我们认为，通过不断地加强监管、完善标准和推广技术，可以实现建设工程的规范化、标准化和高效化，为经济社会发展做出贡献。
建设工程法规实践报告 篇5
建设工程法规实践报告
一、前言
随着我国社会经济的发展，建设工程行业的发展也日益迅猛。建设工程在推动经济发展、提高人民生活水平和社会进步方面发挥着重要的作用。但是，在建设工程领域中，存在着各种各样的问题和挑战。为了有效地解决这些问题和挑战，建设工程法规的实施和执行显得至关重要。
本文将结合实际工作中遇到的问题，对建设工程法规的实践进行探讨和总结，为行业人员提供借鉴和参考。
二、建设工程法规的概念和意义
建设工程法规是指国家、地方政府依据法律制定的具有法律效力的法规，主要原则是对建设工程进行规范、管理和监督。建设工程法规的实施和执行对于规范建设行为、提高建设质量、防止安全事故、保护国家利益和公民权益、促进环境保护、实现可持续发展等方面具有非常重要的作用。同时，建设工程法规还可以维护市场公平和公正，防止不正当竞争，促进市场的健康发展。
三、建设工程法规实践中的问题和挑战
3.1 法规不完善
当前，我国建设工程法规的制定和修订工作正在不断进行中，但是，在实践中，仍然存在一些法规不完善的情况。举例而言，由于法规缺乏详细的执行细则，导致在实际工作中存在很多模糊不清的情况，使得监管、管理、外包和施工等环节难以进行具体操作，导致具体实践中出现各种问题和挑战。
3.2 治理欠缺
随着建设工程的不断增多和规模的不断扩大，监管难度也在逐步增大。一些建设工程的实际情况很可能与计划的要求存在一定差异，而管理者难以全程监管，就可能出现失控的情况。由此导致，一些建造业从业者不遵守法规，甚至存在违规和违法行为。这对于建设工程发展和社会经济的稳定运行带来了非常大的影响和贠担。
3.3 专业技术人才短缺
现实情况表明，在建设工程行业中缺少专业技术人才是一个普遍存在的问题，这给行业带来了不小的困扰。因为建设工程领域本身就是一个技术资讯密集的行业，缺乏专业技术人才将会影响建设过程的质量和效率，从而影响整个行业的发展。
四、建设工程法规实践中的建议和措施
4.1 增加法规的完整性和实用性
为了进一步推动建设工程法规的实施和执行，建议政府加强相关法规的制定和修订工作，增加法规的实用性和完整性。政府可以通过开展针对性的调查研究工作，加强与实际工作关系的对接，确保法规可以更好地落地生根。
4.2 加强监管和治理的力度
为了防止建设工程法规失控现象的发生，建议政府加强对建设工程行业的监管和治理力度。政府可以加强员工的专业素质培训，对有违法违规行为的企业进行处罚，设立奖励机制等等，以支持和鼓励企业遵守法规。
4.3 增强专业技术人才队伍建设
为了解决建设工程行业中专业技术人才短缺的问题，建议政府采取各种有效的措施，如采取优惠政策对专业技术人才进行激励、开展各种专业技术培训、建立对接企业等等。通过以上措施可以提高技术工人的专业素质，提高企业的技术创新能力，推进高质量发展的进程。
五、结论
建设工程法规实践是建设工程行业和社会经济发展的基础和关键因素，只有全面重视、认真实践、不断完善，才能为建设工程行业的健康发展提供有力的保障和支持。本文对建设工程法规的概念和意义、实践中的问题和挑战、建议和措施进行了探讨和总结，相信对建设工程行业的各相关方面会有一定帮助。
建设工程法规实践报告 篇6
建设工程法规实践报告
一、引言
作为建筑工程行业从业者，了解相应的建设工程法规是至关重要的。在建设工程实践中，各种法规的适用和执行对于工程的质量、进度和安全都有着至关重要的影响。本文主要探讨建设工程法规的实践应用、经验和问题，并提出相应的改进建议。
二、建设工程法规概述
建筑工程的相关法规主要包括《建筑法》、《城镇规划法》、《所有权人使用和管理房屋规定》等。其中，《建筑法》是我国建筑领域的基础法律，明确了建筑工程的法律地位和建设过程中的重要环节。《城镇规划法》则是用于规范城市的规划建设，明确了土地利用、城市规模、建设与保护等方面的规定。《所有权人使用和管理房屋规定》则规定了房主的权利和义务，如维修、改建等。
三、建设工程法规实践应用
在建设工程实践中，建筑工程法规是不可或缺的。在建设工程前期阶段，需要参考抵押物评估标准、所有权证明、用途批准等相关法规，确认土地使用权和房屋所有权。在设计阶段，需要遵守建筑规范和设计规范。在施工阶段，需要遵守建筑施工安全规范，保证工人安全。在验收阶段，需要按照规定程序进行验收，并确保工程质量符合相关法规。
四、建设工程法规实践经验
在建设工程实践中，工程人员需要深入了解相关的建设工程法规，确保不违反任何法规。同时，在实践中，工程人员还需要积极采取措施，确保法规实施的有效性。例如，在施工过程中，如果发现问题，需要及时审查并采取相应的纠正措施。此外，与业主和监管部门保持定期沟通也是一种有效的经验。在建筑工程实践中，与相关方保持良好的沟通可以减少不必要的麻烦，并确保建设工程符合法规。
五、建设工程法规实践问题
在建设工程实践中，遇到的一些问题可能导致建设工程的质量和安全问题。例如，一些企业可能会忽视建设工程法规的实施，从而导致工程质量问题。此外，一些建筑工程公司可能会通过与政府部门及监管机构勾结，违反相关法规。此外，在建设工程实践中，由于部门之间的交流不畅，可能会导致工程质量和安全问题。
六、建设工程法规实践改进建议
为了改进建设工程实践中的问题，建议采取以下措施：
1.强化对建设工程法规的宣传和培训；
2.加强监管力度，严格处理违反相关法规的企业；
3.完善相关法规，避免漏洞，确保法规执行无法利用。
4. 优化部门之间的沟通，促进更好的协作。
七、结论
综上所述，建设工程法规是建筑工程行业中不可或缺的一部分。在建设工程的实践过程中，建筑工程人员需要深入了解相关法规，确保工程质量和安全。此外，在实践中，需要积极采取措施，确保法规的有效实施。最后，建议加强法规的宣传、监管并优化部门之间的沟通，以进一步改进建设工程实践。
建设工程法规实践报告 篇7
建设工程法规实践报告
一、引言
随着我国建设工程行业的蓬勃发展，建设工程的管理和维护越来越成为人们关心的焦点。为了保障社会公共利益，维护建设工程的安全和质量，我国制定了一系列建设工程法规和管理制度。本文将针对这些法规和制度进行研究和分析，以期提高建设工程行业的管理水平和工程质量。
二、法规概述
建设工程的法规主要包括《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程招标投标管理办法》、《建筑领域职业培训管理办法》等。这些法规通常会被视为建设工程行业的指导性文件，对于建设工程的质量管理、安全管理、招投标管理、职业培训等方面都有明确的规定。
三、法规实践
建筑法作为我国建设工程的基础法规，第一次对建设工程中的各种利益关系进行了系统的规定。其中包括建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、物业服务公司、消防机构等各方的权利义务，规定了建筑工程的建设与管理应遵循的基本原则和建设工程的法律地位等。建筑法对建设工程的生命周期各个阶段都有具体的规定。在防止建设工程发生问题和保障建设工程的安全方面发挥着重要作用。
建筑质量管理条例则对建筑工程的质量管理作出了明确的规定。该法规主要强调对建设工程的质量进行全过程监管，并规定了建设单位、设计单位、施工单位等的质量管理责任。同时，该法规还规定了建设工程的质量检查、验收和管理制度，以及针对质量问题的处理和追责机制。此外，该法规还对建筑工程的质量保证、质量检测等方面也作了明确的规定。
建设工程招标投标管理办法则规定了公开、公平、公正的招投标原则，并规定了投标人、招标人等各方的权利义务和相应的管理制度。该法规的实施不仅保证了招标投标的公正性，也有利于提高工程的质量和效益。
建筑领域职业培训管理办法则主要规定了建筑领域职业教育和培训的相关内容。该法规规定对于建筑工程从业人员必须接受职业教育和培训，以确保建筑工程行业不断提高职业技能和水平。同时，该法规还规定了培训机构的管理方式和职业资格证书的授予标准，对于建筑工程行业的从业人员的职业素质提高和行业发展起到了积极的促进作用。
四、结论
建设工程法规的实践证明，这些法规不仅对于建设工程行业的发展和建设项目的质量容有显著的推动作用，也保证了建设工程项目的安全与可持续发展。同时，法规的实施也为建设工程从业人员提供了更加明确的指导和规范，对于提高建筑工程行业的整体素质和水平，切实提升我国建设工程行业的发展质量和效益具有非常重要的意义。
建设工程法规实践报告 篇8
建设工程法规实践报告
一、前言
作为现代经济不可或缺的一部分，建筑行业在社会发展中扮演着至关重要的角色。然而，建筑行业领域的各种法规和规章制度又相当复杂，给建筑行业的从业人员带来了许多挑战。为了更好地遵守建筑行业的法规和规章制度，笔者在此次实践中深入了解了建设工程法规，现将其实践过程和心得总结如下。
二、背景
建设工程法规在建筑行业中起着至关重要的作用，涵盖了建筑工程的各个阶段。法规中包括了建筑项目选址、设计、施工、监理、竣工等一系列规定。在实践中，法规的实施对于保障建筑项目的安全、质量、责任等方面都做出了明确的规定。
三、实践过程
在实践过程中，笔者主要通过学习相关法规和规章制度，与相关从业人员沟通交流的方式来了解建设工程法规的实施情况，并通过建设工程的验收过程，更加深入地体验到了建设工程法规的具体实践。
1、法规学习
通过阅读相关的法规和规章制度，笔者了解了国家和地方的建设工程法规和标准。了解这些法规和规章制度，可以帮助从业人员更好地了解法律条款，更好地遵守法规规定，并对专业人员的行业知识和技能的提升和技术创新起到了重要作用。同时，这些法规和标准也为社会分配资源、质量监管、安全生产、资金使用和招标等方面提供了法律规范。
2、沟通交流
通过与相关从业人员沟通交流，笔者更加深入地了解了建设工程法规的实践情况。我们结合实际案例和实际问题，深入了解了各方的立场和观念，探究了法规实施中的缺陷和不足之处。这种交流的方式，可以更好地促进行业之间的合作，提高工作效率，保障工程质量。
3、建设工程验收
在建设工程验收过程中，笔者更加深入地体验到了建设工程法规的具体实践。我们使用一系列的检测工具和常规的检测技术，对建筑工程的各个部位进行了全面细致的检测。通过检测，我们及时发现了安全隐患和质量问题，及时对问题进行解决。
四、实践心得
总的来说，建设工程法规在建筑领域中具有十分重要的意义。通过实践，笔者深入了解了建设工程法规的规定和实际应用，不仅提高了自己的专业技能，同时也学到了不少的方法和实践经验。在实践过程中，我们遇到了许多问题和难题，但是，通过与相关从业人员的沟通交流和相互协作，我们逐渐找到了解决问题的方法和方案。这次实践既是一次专业知识的更新和提高，也是一次团队合作的锻炼和提高。
在实践过程中，还需要注意不断更新自己的知识和技能，不断学习建筑行业新技术和新方法。同时，需要始终把遵守法规和保障工程质量放在首位。只有坚持这些原则，才能更好地推动建筑行业的发展。
五、结论
建设工程法规的实践是建筑行业发展的重要保障，通过深入实践和学习规章制度，了解建设工程法规的实施情况，更好地解决建筑行业实际问题。当然，要想提高建筑工程的质量，还需要加强各方之间的合作，协作共赢，共同促进社会和行业可持续发展的进程。
建设工程法规实践报告 篇9
建设工程法规实践报告
一、引言
建设工程是国民经济的重要组成部分，对于促进经济发展、提高人民生活水平具有重要意义。然而，由于建设工程涉及面广、工程量大，难以监督管理，容易出现安全事故、质量问题等诸多矛盾。为此，国家制定并实施了一系列建设工程法规，旨在保障建设工程的安全、质量和有序开展。本报告将对建设工程法规进行实践分析，并提出相关改进建议。
二、建设工程法规的目的和意义
1. 目的：建设工程法规旨在保护公众生命财产安全，维护社会公平正义，规范和促进建设工程的有序发展。
2. 意义：
(1) 保障工程质量：建设工程法规从制度层面要求建设单位、设计单位、施工单位等各方严格遵守工程质量管理要求，提升工程质量水平。
(2) 提高安全保障：建设工程法规强调工程施工过程中的安全措施和安全管理要求，减少工伤事故和安全事故发生。
(3) 维护社会秩序：建设工程法规明确了建设工程各方的权责利关系，规范了工程招标、合同管理等方面，维护社会公平正义。
(4) 促进经济发展：建设工程法规规范了工程建设过程，提高了建设工程质量和效率，有力推动了经济发展。
三、建设工程法规的实践问题
1. 法规执行力度不够：一些法规的执行力度不够，导致一些执法主体不理解、不重视，甚至存在形式主义。
2. 法规适用范围不明确：一些法规适用范围不明确，具体实践中产生困惑和争议。
3. 执法标准不统一：不同地区、不同执法主体对建设工程法规的执法标准存在差异，影响执法公正性和一致性。
4. 监管不到位：一些地方在建设工程监管方面投入不足，监管手段滞后，导致一些工程质量管理和安全防范措施不到位。
四、建设工程法规的改进措施
1. 提高法规执行力度：加强对建设工程法规实施情况的监督检查，对不执行或违反法规的单位和个人进行惩罚。
2. 明确法规的适用范围：通过修订相关法规，明确适用范围，减少法规实施过程中的争议。
3. 统一执法标准：建立建设工程执法标准的统一规范，加强执法主体的培训和交流，保证执法的公正性和一致性。
4. 加强监管力度：增加对建设工程监管部门的投入，提升监管人员素质，加强监管手段和技术装备建设，确保监管工作的有效开展。
五、结论
建设工程法规的实施对于保障工程质量、提高安全防范、促进经济发展具有重要意义。然而，在实践过程中也面临着一些问题，需要加强法规执行力度、明确适用范围、统一执法标准和加强监管力度等措施。希望相关部门能够高度重视建设工程法规的实施，加强监督检查，确保法规的有效实施，促进建设工程行业的健康有序发展。
建设工程法规实践报告 篇10
《建设工程法规实践报告》
一、引言
建设工程是国家经济发展中的重要组成部分，也是推动城市化进程、提高人民生活质量的重要手段。为了保障建设工程的质量、安全和环保，我国制定了一系列的法规和政策，对建设工程的规划、设计、施工、验收等环节进行了明确的法律规定，以确保建设工程的合规性和可持续发展。本报告将从实践的角度出发，对建设工程法规进行分析和评价。
二、建设工程法规的基本内容
建设工程法规主要包括《建设工程质量管理条例》、《建筑设计文件审查办法》、《施工图审查办法》、《建筑施工安全管理监督办法》等。这些法规从不同的角度对建设工程进行监管，旨在提高建设工程的质量和安全水平。
三、建设工程法规的实施情况
1. 建设工程质量管理
在建设工程施工过程中，建设单位和施工单位必须依法履行质量管理职责，按照法规和标准进行施工，确保建设工程的质量。然而，在实践中仍存在一些问题，如一些项目缺乏专业人员的质量控制，导致质量问题频发；一些施工单位不重视质量管理，以追求利润最大化为目标，忽视了项目的质量风险等。因此，建立健全质量管理体系，加强对建设单位和施工单位的监管，成为推动建设工程质量的重要措施。
2. 建筑设计文件审查
在建筑设计阶段，要进行设计文件的审查，确保设计的合理性和安全性。法规明确规定了设计文件的审查程序和要求，但是在实践中仍然存在一些问题，如审查工作不规范、审查周期长等。因此，建设部门应加强对设计文件审查的监管，提高审查效率，保障建筑设计的质量和安全。
3. 施工图审查
施工图是建设工程施工过程中的重要依据，施工单位必须提供施工图纸，并经有关部门进行审查，确保施工图纸的合理性和施工的可行性。然而，一些施工单位为了赶工期，存在套用图纸、擅自修改图纸等违法行为。因此，在审查施工图纸时，应加强对施工单位的监督，对违法行为进行处罚，以维护建设工程的合法性和规范性。
4. 建筑施工安全管理监督
建筑施工安全是建设工程不可忽视的一环，法规对施工单位的安全管理提出了明确的要求。在实践中，一些施工单位缺乏安全意识，存在违法操作和不安全行为。因此，加强对施工单位的安全监管，通过实施安全检查、提供安全培训等措施，推动建筑施工安全管理的落实。
四、建设工程法规的优化改善
为了进一步提高建设工程的质量和安全水平，需要在现有法规的基础上进行优化改善。具体措施包括：
1. 健全法规制度：完善建设工程法规体系，提高法规的系统性和科学性，确保法规的实施和执行；
2. 加强监管力度：加大对建设单位和施工单位的监管力度，加强对违法行为的处罚力度，提高法规的执行效果；
3. 完善信息化管理：推动建设工程管理的信息化，建立统一的信息平台，方便信息共享和监管；
4. 建立行业标准：建立行业参考标准，以规范建设工程的设计、施工、验收等环节。
五、结论
建设工程法规是保障建设工程质量和安全的重要手段，通过对现有法规的分析和评价，可以发现其中存在的问题，并提出优化改善的措施。只有加强对建设工程法规的实践和改进，才能更好地发挥法规的作用，推动建设工程质量和安全的不断提升。
工程建设自查报告模板8篇
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，一个季度或者一年的工作结束后。都需要进行报告，好的总结报告，对我们未来的工作开展有着重要的引导作用。这是我为你推荐的工程建设自查报告，敬请您收藏本网页网址以免遗忘！
工程建设自查报告(篇1)
一、工程概况
本工程由武夷山世纪桃源教育投资有限公司投资建设，由海南华磊建筑设计咨询有限公司设计，福建固特新监理工程咨询公司监理，武夷山城乡工程勘察有限公司勘察，福建省长鸿建筑工程有限公司施工。
本工程综合楼建筑面积为4314.17，地上五层；结构形式为框架结构。专家楼建筑面积为797.7，地上三层，结构形式为框架结构。本工程设计等级三级,建筑防火等级为二级,主体结构合理,使用年限50年，主要功能为教学、办公，工程于20xx年3月1日开工，20xx年11月28日完工。
二、建设单位执行基本建设程序情况
本工程竣工验收严格执行基本建设程序，相关手续已按规定的程序完成立项，武夷山市建委质量监督备案，办理工程开工许可证等，工程完工后由施工单位进行自检,合格后由监理单位审核竣工验收资料并现场查验工程质量，进行工程预验收。
建设单位组织项目监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位进行四方验收，根据相关的施工验收规范及强制性标准对工程资料审核查验，对工程质量、完成情况进行验收。
三、对设计、施工、监理等方面的评价情况
建设单位对各参建方所做的工作表示肯定，设计、施工、勘察、监理在参建本工程的施工过程中严格执行了相关的法律、法规、规范及强制性标准，为工程的顺利竣工验收做出很大努力。设计、监理、勘察、施工、监督单位按专业分组，分别对工程实体和工程资料进行了检查验收，并提出验收意见。针对验收中提出的问题，施工单位已经全部整改完毕，由相
关单位进行复验通过，并将各方签署的整改报告提交监督部门存档。
根据参建各方合同约定的内容，工程设计、施工、监理、勘察等按要求完成了任务，达到了合同约定和规范标准规定的质量标准；本工程在设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、规范及北京市的有关规定。根据本工程的特点施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程施工方案。施工技术、质量保证资料，施工管理、建筑材料和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效，环境检测符合相关规定的要求。参建各方均签署了同意竣工验收的意见。
四、竣工验收的时间、程序、内容及组织形式
竣工验收时间20xx年11月28日，竣工验收程序按建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求，建设单位组织了竣工验收，参加验收的建设、设计、监理、施工单位各专业负责人及监督等人员的组成均符合要求。
经过建设、设计、监理、勘察、施工、监督等单位共同密切配合，武夷山市桃园校区综合楼、专家楼工程已经顺利完工。参建各单位已经出具了竣工报告。工程各项综合指标已全部达到国家验收标准，符合竣工验收条件，并经各方确认。施工技术资料已收集整理完善，各方签字齐全有效。工程实体已经检测，满足设计要求及施工质量验收规范。
本工程建筑设计较为合理且能满足使用单位要求；在施工过程中监理单位尽职尽责，施工单位精心施工，克服了各种困难，运用了节能材料，实行了科学的管理措施，圆满地完成了施工任务并达到验收规范的标准及合同约定的要求。
五、验收结论
工程质量符合设计和施工验收规范要求，竣工验收合格，通过验收。
建设单位法定代表人：
项目负责人签字：年月日
工程建设自查报告(篇2)
市住建局：
按照xxx省住房和城乡建设厅、监察局《关于开展全省保障性安居工程建设政策落实情况监督检查工作的通知》（x建保【20××】441号）文件要求，我县迅速采取自查方式，对我县保障性安居工程情况进行自查，现将自查具体情况报告如下：
一、保障性安居工程目标任务
由于我县没有县城，20××年，xxx市分解到我县的保障性安居工程建设责任目标是：新增发放廉租住房租赁补贴的户数为120户（20××年发放廉租住房租赁补贴465户）；新增公共租赁住房120套；新建限价商品住房50套。
二、保障性安居工程进展情况
1、廉租住房租赁补贴发放情况。
今年以来，我县共发放廉租住房租赁补贴31.5万元，涉及463户，1004人。针对新增发放廉租住房租赁补贴120户的目标任务，我县根据各乡镇城镇居民的户数及人口数，同时结合历年来各乡镇住房租赁补贴的发放情况，将今年新增的廉租住房租赁补贴户数已分解到各个乡镇，现正处于调查核实阶段。
2、120套新增公共租赁住房建设情况。
7月份以来，为确保按期完成今年公租房建设任务，经县政府研究，将120套公租房项目建设位置调整到位于xxx县风化店乡的沧东工业园区内，目前，征地27亩，租房建设用地已确定，现已落实资金1306万元（公租房120套计划共投资20××万元），涉及村民们已签字，征地补偿手续、规划等工作正在加班加点办理中，决定于近日进场进行地质勘探，确保近期开工建设。
3、50套新建限价商品住房建设情况。
xxx天泰房地产开发有限公司于xxx县xxx镇xxx街开发xxx福邸商品房小区项目，建设规模：占地24.57亩，开发建设6层住宅楼8栋，共260套，建筑面积27820平方米。目前，立项、土地、规划、施工等建设手续五证齐全，部分楼盘已开工在建，部分楼盘地基基础已处理完毕。经过我们做工作，在该项目中，xxx天泰房地产开发有限公司自愿为xxx县配建限价商品房50套，目前，我局同该公司已达成意向，下一步将签订相关协议，确保按期保质、保量地完成配建任务。
三、保障性安居工程建设的监督管理情况
县政府高度重视保障性住房建设工作，成立了以分管县长为组长，各部门负责人为成员的领导机构，各部门各司其职、各负其责、齐抓共管、层层落实。针对新建120套公租房和50套限价商品房的目标任务，坚持把保障性安居工程列为“一号工程”、“一把手”工程，做到保障性安居工程项目审批“一路绿灯”，保障性安居工程建设奖惩“一票否决”，同时，在xxx县保障性住房建设工程领导小组统筹管理的基础上，再成立工程施工协调工作组和跑办项目手续工作组，协调解决我县保障性住房建设工作中出现的问题和困难，加快我县保障性住房建设工作的进度，力争8月底之前全部开工。针对新增发放廉租住房租赁补贴120户的目标任务，我县将进一步对各乡镇加强督导，采取逐个乡镇调度的方式，力争10月底之前完成此项工作目标任务。
工程建设自查报告(篇3)
根据中共XXX县委办公室x办发〔20xx〕121号文《关于印发XXX县工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案的通知》及XXX市水务局X水办〔20xx〕254号文《关于印发XXX市水利工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案的通知》精神, XXX县水务局高度重视，及时召开了会议，研究部署此项工作，制定了《XXX县水利工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》，《XXX县水务局开展廉政风险防控管理试点工作实施方案》。
20xx年7月2日XXX市水务局下发了《XXX市水务局关于对水利工程建设领域突出问题工作督查的通知》（X水基〔20xx〕132号），按照通知要求我县对20xx年以来新开工、投资额在500万元以上政府投资的重点水利项目扎实开展了自查，现将自查情况报告如下：
一、加强领导、成立组织
充分认识开展工程建设领域突出问题专项治理工作的重要性和紧迫性，召开了局班子会议，成立了XXX县水务局工程建设领域突出问题专项治理工作领导小组，由水务局主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关股室负责人为成员，切实加强对专项治理工作的组织领导，落实了办公场所，制订了5项工作制度，领导小组成员各司其职，多次召开专项治理工作会议，传达了市、县工程建设领域突出问题专项治理工作会议精神，认真学习中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》及市县相关工作方案，通过会议、简报、加强宣传，接受社会监督，营造出良好的专项治理工作氛围。
按照XXX市水利工程建设领域突出问题专项治理办公室的安排，我县水务局又以涡水办〔20xx〕113号文《关于成立XXX县水务局廉政风险防控管理试点工作领导小组的通知》成立了廉政风险防控领导小组。
二、精心安排、认真排查
（一）项目建设情况
1、XXX县20xx年小型农田水利重点县建设项目
该项目区主要涉及高炉镇的陆杨、杨瓦房、林场的单集、许圩、柴楼五个村，累计人口12000人，辖35个自然村，总面积2.5万亩。主要建设内容包括：疏浚大沟2条、长7.4km，土方3.58万m3，中小沟131 条、长117.75km、土方62.33万m3、重建大沟桥6 座、新建大沟桥6座、新建中小沟桥涵187座；修泥结碎石生产路3.46 km；恢复泵站2座、修建防渗渠3.01 km；重打机井205眼，配套相应井灌设备；新增高效节水灌溉面积 2500亩，工程总投资为 1803.61万元。
目前，整个工程项目已全部完成，按市水务局的安排，5月28日县水务、财政局组织竣工验收。
2、XXX县20xx年农村饮水安全工程
XXX省发改委、水利厅、财政厅以皖发改投资〔20xx〕248号文《关于下达农村饮水安全工程20xx年第一批预算内投资计划的通知》下达农村饮水不安全人口3.07万人，其中农村学校1.07万人；投资1312万元。
我县20xx年实施的农村饮水安全工程为石弓大黄，龙山陈碱荒，林场单集供水厂总设计供水规模2230 m3/d，涉及石弓，龙山，林场 3个镇（场）、14个村委会、68个自然村，共解决饮水不安全人口33504人。计划新建供水厂3处，其中打260m深井3眼，配置气压水罐供水设备3套，自动化供水设备3套，建井房及管理房3处，面积1689m2，埋设管网224.16km（其中农村学校6.25 km）及附属建筑物，解决43所农村学校饮水问题，建自动化水厂3处，配置自动化管理设备3台套。
目前，整个工程项目已全部完成，并于20xx年10月16日进行了分部工程验收，于20xx年10月25日进行了单位工程验收。已投入使用近一年，运行良好。
3、20xx年农村饮水安全工程
XXX县20xx年农村饮水安全工程XXX省发改委、水利厅、财政厅以《关于下达农村饮水安全工程20xx年中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资〔20xx〕462号）下达我县20xx年农村饮水不安全人口10万人，农村学校师生饮水安全人口1.38万人，投资5373万。
我县20xx年实施的农村饮水安全工程为青町镇张楼，牌坊镇牌坊、代庄，西阳镇王庙、店集镇宋牌坊、涡南镇双庙供水厂，临湖镇李竹园、石弓镇于张供水厂。解决饮水不安全人口103536人，解决46所农村学校饮水问题。计划新建供水厂8处，其中打260m深井8眼，建井房、泵房及管理房8处，面积5412m2，建清水池3座，埋设管网667.25km及附属建筑物，配置气压水罐供水设备5套，自动化供水设备8套。
我县20xx年农饮项目动手早、行动快，目前，整个工程项目已全部开工，已打深井8眼，埋设管网377.4km，入户7500户，井房、泵房及管理房主体工程已完成，已完成总投资的65%。整个项目计划9月份全部完成建设任务，10月份进行单位工程验收。
4、XXX县武家河治理工程
武家河是涡河的一条重要支流，发源于河南省商丘市境内的沙河，自XXX市谯城区芦庙乡雷庄流入我县，流经XXX市谯城区、XXX县，于XXX县城北汇入涡河，全长140km，流域面积1159km2。武家河在XXX县境内流经义门镇、牌坊镇、闸北街道办事处境内，境内长度武家河为33.6km。
XXX县武家河治理工程为国家中小河流治理项目，是XXX市委、市政府督办的重点工程，该项目已经XXX省水利厅《关于XXX县武家河流域治理工程初步审计的批复》（X水基〔20xx〕391号）批准同意实施。本次建设内容：疏浚赵楼至燕小庙闸段，长度10.4km；青龙桥、朝阳桥两座桥在原址拆除重建。
该项目项目法人为XXX市水务局，XXX县水务局为现场管理机构，负责地方关系协调、房屋及附属物拆迁及占地补偿，目前，该项目河道疏浚已于今年4月底全部完成；桥梁工程基本完成，正在浇筑栏杆及路面，计划8月份全面完成建设任务。
5、朱楼闸、燕小庙闸除险加固工程
朱楼闸位于XXX县涡兴河下游地段，设计流量为123.00m3/s，设计标准10年一遇。工程等别为Ⅲ等，主要任务是排涝和蓄水灌溉，并兼顾交通。XXX省水利厅以X水基函〔20xx〕1238号《关于XXX县朱楼闸除险加固工程初步设计的批复》批准建设。新建闸室为开敞式结构，3孔，单孔净宽5.0，单孔净高6.0m，闸底板顶面高程24.50m，闸室由闸墩和公路桥组合成箱涵结构；上游干砌石护砌7.0m，浆砌石护砌5.0m，混凝土铺盖长20.0m，下游新建消力池长13.50m，海漫长30.00m，防冲槽深2.00m。
燕小庙闸位于XXX县牌坊镇燕小庙村附近的武家河上，主要功能是以蓄水灌溉、排涝为主、兼顾当地交通的中型水闸。水闸控制流域面积240 km2，设计流量154.0 m3/s，属3级建筑物，开敞式结构，4孔，每孔净宽4.00m，底板高程27.00m。
XXX省水利厅以X水基函〔20xx〕1249号《关于XXX县燕小庙闸除险加固工程初步设计的批复》批准建设。本次加固的主要内容为：1）闸底板、闸墩混凝土结构补强；2）门槽改造；3）闸上交通桥及检修便桥拆除重建；4）启闭机台拆除重建；5）上下游浆砌块石护坡及护底部分翻新重修，增做浆砌块石齿埂，用水泥砂浆勾缝，上游翼墙及铺盖拆除重建，增做栏杆；下游翼墙压顶拆除重做，海漫段干砌石护底及防冲槽均拆除重建。
目前，朱楼闸、燕小庙闸除险加固工程已基本完成，正在建设桥头堡及启闭机房。计划8月底全面完成建设任务，9月上旬进行工程验收。
（二）项目自查情况
按照《XXX市水务局关于对水利工程建设领域突出问题工作督查的通知》（X水基〔20xx〕132号），XXX县水务局对20xx年新开工的以上项目进行了全面自查。
1、项目决策情况
严格执行投资项目审批，按照程序操作，项目决策科学合理，按设计要求确定建设规模及标准，项目建设按规定上报审批，未出现未批先建、违规审批、擅自调整投资计划以及决策失误造成重大损失等突出问题。在项目建设过程中，上级主管部门经常到现场检查、指导，督促工程进度，检查工程质量及安全生产，监督非常到位。
2、项目招投标情况
认真执行招投标法律法规，严格核准招标范围、招标方式和招标组织形式，以上工程项目的招投标均在XXX省水利工程招投标服务中心进行，未出现规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、招标代理行为不规范，挂靠借用资质投标，收取管理费出借资质，以及招投标违法行为记录公告不落实等问题；
3、项目实施管理情况
严格执行水利工程建设管理程序，对工程建设进行全过程监管，职责明确，规范工程监理行为，明确质量标准，落实工程质量领导责任制。未出现肢解发包和违反合同约定指定工程分包人，擅自违规变更设计，施工单位超出资质等级认可范围承揽工程，转包和违法分包，施工单位现场管理混乱，不严格履行合同、拖欠农民工工资，不按合同约定履行监理职责，不认真履行监理职责等问题；
4、质量安全管理情况
以上项目工期合理，严格按照水利工程有关施工规范及设计图纸施工，明确质量标准，落实工程质量责任制，工程完成后，及时按照水利水电建设工程验收规程进行验收。未出现建设单位任意压缩合理工期、压缩合理安全生产费用，授意设计单位、施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量，施工单位擅自修改工程设计、偷工减料、以次充好，不严格执行工程质量终身责任制，工程验收把关不严，不按照有关标准验收等问题；
5、20xx年中央和省委两个一号文件、市委实施办法的落实情况
根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔20xx〕1号）、《中共XXX省委XXX省人民政府关于加快全省水利建设和改革的意见》及《中共XXX市XXX市人民政府关于加快水利改革发展的实施办法》（亳发〔20xx〕7号）的有关精神，各级要切实加大对水利的投入，“十二五”期间累计投入每县区不少于5000万元（不包括土地出让金和城市建设维护税提取），自20xx年起，市、县区从土地出让金收益中提取10%用于农田水利建设，从城市建设维护税中划出不少于10%的资金，用于城市防洪排涝和水源工程建设。
我县水务局审时度势，及时召集全局水利工程技术人员及已休的水利老专家、座谈、讨论，共商我县治水大计。针对我县水现状，理清了工作思路，提出了治水的对策，“十二五”期间，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。以镇村为单位，以“打井、修桥、清沟、建闸、建站”为主攻方向，整建制推进农田水利基本建设。按省、市主管部门的安排，先后编制了《XXX县小型农田水利工程重点县建设实施方案》、《XXX县城市防洪规划》、《XXX县20xx~20xx年抗旱机井全覆盖实施方案》、《XXX县农村沟河清淤规划》、《XXX县塘坝扩挖规划》、《XXX县中小河流治理初步设计》、《XXX县中型病险水闸初步设计》、《XXX县病险桥梁修复方案》、《XXX县农村饮水安全工程实施方案》、《高效节水灌溉规划》。为争取上级部门的投资，积极做好项目储备。
20xx年，我县各级财政投入为：曹市镇凤凰沟治理工程，投资324万元；全县农田水利基本建设配套涵管经费250万元；全县110座涵闸维修养护经费90万元；小型农田水利重点县配套资金300万元；武家河治理工程县级配套资金262万元；中型涵闸燕小庙闸、朱楼闸重建县级配套资金233万元；机井全覆盖工程项目，新打机井经费222万元；病险桥梁维修重建项目经费319万元。以上合计20xx万元。
6、使用财政资金绩效考评情况等
根据XXX省水利厅、财政厅《关于开展第一批小型农田水利重点县总体验收暨20xx年度项目资金绩效考评工作的通知》精神（皖水农〔20xx〕214号文），XXX县水务局完成了XXX县20xx年小型农田水利重点县绩效考评资料汇编，近期省水利厅、财政厅将组织有关专家对该项目进行绩效考评。其他项目绩效考评上级部门还没有安排布置。
工程建设自查报告(篇4)
一、建设项目：
白螺小学学生食堂、教师周转房。
二、建设基本情况
白螺小学学生食堂开工建设于20xx年8月2日，建设总面积为894.58平方米，工程总投资1009406.71元，项目性质是新建，属校安工程，资金来源为国家财政拨款，该工程于20xx年12月2日竣工。
项目勘察单位：监利县建筑设计院项目设计单位：监利县建筑设计院项目监理单位：监利县监理公司项目施工单位：天门市天跃建筑公司
白螺小学教师周转房建设于20xx年4月28日，建设总面积为299.6平方米，工程总投资296600元，项目性质是新建，属校安工程，资金来源为国家财政拨款，该工程于20xx年9月22日竣工。
三、学生食堂、教师周转房建设工程实施情况
1、工程进度：
A、教师周转房该工程于20xx年9月22日竣工，20xx年9月底交付学校使用，目前正进行竣工验收阶段（备案中），同时校安办抓紧时间办理各种验收。
B、学生食堂该工程于20xx年12月2日竣工，目前基础工程已接受县监理公司验收（备案中），同时学校校安办督促加紧时间进行施工。
2、信息数据采集：为使我校的校安工程信息系统数据采集客观、真实、准确，20xx年8月初，学校派专人负责学校校安工程数据的采集、上报工作，并做好数据的整理、归档工作。目前已录好基本信息、总投资、拆除信息、可研信息、立项信息、勘察信息、设计信息、施工图纸审核、施工信息、监理信息、质量监督、行政责任人、实施后单体建筑物情况等14个模块的信息。
四、加强组织领导，确保校安工程质量。
工程自批准建设以来，我校领导把校安工程建设列入学校的一项重要工作。为此，为了确保校安工程建设项目的顺利实施，我校成立了校安工程领导小组，校长担任组长，各成员分工明确，并安排专人办理工程事宜。自始至终，我们严格按照上级各有关部门的要求办理各项手续。工程办理了立项、报建、规划、用地、方案审查、施工图设计、施工图审查、防雷设计审查、环境评审、施工许可证等手续。工程开工前与施工单位、监理单位签订了合同。工程开工后与监理单位工程师一道，督促施工单位严格按照施工图纸、施工工序施工。
五、存在的问题及整改情况
通过自查，我校校安工程——学生食堂、教师周转房存在的主要问题是：
1、两项工程施工进度略慢。
2、相关附属设施有待完善。整改情况：
1、学校将抓紧时间督促施工方抓紧时间施工
2、完善附属设施。
白螺镇中心小学
20xx年9月4日
工程建设自查报告(篇5)
按区委、区xx工作安排，我局承担了20xx年全区20件民生工程项目中的两项：支持农村电子商务发展，帮助农户线上销售特色产品；加快农村通信基础设施工程建设。
一、项目申报情况
按项目计划，我区在3月份申报了现代商贸服务业转型升级示范县，但申报未成功，故无项目资金下达。
二、农村电子商务发展情况
（一）发展现状。
目前，全区共有依托第三方电子商务平台开展业务的C2C网店500多家，从事内贸业务的B2B、B2C企业近100家，全区电子商务从业人员超过20xx人。建成农村电商营运中心2个，农村电子商务服务站53个。
（二）主要做法。
我区以电子商务进农村为突破口，利用电子商务进农村专项资金促进农村电子商务在我区快速发展。博娟、点购等电商企业纷纷加入电子商务进农村行列抢占农村市场，农村已成为电商的热土。农村运营中心2个，农村电子商务服务站53个。开展人才培训，举办各类电商培训2期，培训人员100人次。
（三）存在问题
1、品牌效应无优势。“造”品牌在互联网市场无品牌效应，特色农业产业品牌知名度还不够，茶叶、水果等尚未真正“出川”，虽有“蒙顶山茶”等区域品牌，但是知名企业品牌严重缺乏。
2、物流配送成短板。据调查，让农民感到电子商务不方便最主要的原因，还是在物流配送上。物流配送等受交通条件、网点布局等因素制约，触角延伸不够，偏远山区无法实现直达。冷链物流发展欠缺，保鲜技术、储存能力、配送力量等存在差距，而且成本过高。
3、电商人才难寻求。多数电商企业技术人才不足，电商企业招聘关键技术人才受地域条件、环境条件等制约显得非常困难。
（四）对策建议
1、大力引进和培育电子商务企业。对有潜力的电子商务企业加大扶持力度，培育我区电子商务龙头企业，发挥其带动、引领作用，提升电子商务整体发展水平。加大招商引资力度，吸引国内电子商务运营企业落户区。
2、完善农村物流服务体系建设。健全农村电商支撑体系，集中力量突破农村电子商务网络基础设施、涉农电子商务金融、物流配送、运营等发展瓶颈，着力提升农村电子商务应用水平。积极创新电子商务与农村经济融合发展模式，以特色农产品网络销售为突破，带动农业全产业链纵深发展，推动农业产业结构优化升级，实现农业增效、农民增收。
3、加大电子商务人才引进培养力度。整合xx、高校科研院所、知名电商企业等各方资源，集中力量多渠道解决我区电商产业发展人才奇缺问题。创新电子商务人才引进制度，吸引高端电子商务产业人才在我市集聚，提升电子商务产业发展核心力量。
三、加快农村通信基础设施工程建设
（一）工作开展情况。
“以城带乡、以点带面”建设通信基础设施，促进信息基础设施共建共享，提升宽带网络承载能力。突出规划引领。在全省率先出台城区通信基础设施专项规划，并纳入城市总体规划，有效提高资源利用和共享效率，区规划区内新建基站共建共享率达100%，规划期内预计节约资金6000万元。农村通信基础设施建设由区电信、区移动、区联通三家通信企业负责实施，按照分片包干和主动认领相结合原则由各通信企业根据网络现状和发展规划逐村确定责任企业。要求各通信企业建立工作台帐并制定工作计划，严格执行工程进度月报制度，落实专人按月汇总、报送工程完成情况。到20xx年底，农村家庭4Mbps及以上宽带接入能力达到98.5%
（二）下一步工作计划
1、持续实施“宽带乡村”惠民工程。推进区农村地区宽带建设，逐步实现光纤到行政村。力争到20xx年底，4M以上光纤宽带覆盖全区95%以上行政村。
2、持续开展“光网城市”工程。继续以合约套餐等商务模式和三网融合双向进入业务等方式鼓励通信运营商提速降费，快速推进光纤入户和4G用户的普及，鼓励和支持有条件的乡镇、农村地区新建住宅区和既有住宅建筑实现光纤到户。
工程建设自查报告(篇6)
根据中共织金县纪委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知（织纪通[20xx]25号）精神，我局对20xx年至20xx年所有教育工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下：
一、基本情况
我局20xx至20xx年教育工程建设项目为98个，建设面积69859㎡，总投资4793万元，其中中央、省资金为3125万元，地、县为1668万元。
1、薄弱学校：
20xx年实施薄弱学校改造工程项目为19个。建设面积14600㎡，总投资为725万元其中：中央资金412万元，省级资金313万元，主要用于危房改造4420㎡，办学条件不足学校维修改造4380㎡，建寄宿制初中5800㎡；立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡（镇）和教育局，其中，教育局组织实施14个，乡（镇）组织实施5个。
20xx年实施薄弱学校改造工程项目为41个。建设面积14800㎡，总投资为740万元。其中中央资金380万元，省级资金360万元，主要用于办学条件不足改造，建设面积14800平方米；立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局。所有项目均由项目乡（镇）组织实施。
20xx年实施薄弱学校改造工程项目为33个。建设面积13690㎡，总投资为820万元。其中：中央资金392万元，省级资金428万元，主要用于办学条件不足学校维修改造13690㎡。立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局，所有项目均由项目乡（镇）组织实施。
2、高中工程为1所（织金六中）。建设规模14000㎡，投资1098万元，其中地级资金200万元，县级配套898万元；立项单位为地区教育局，决策单位为地区教育局，项目审批单位为地区教育局，项目主管单位为织金县教育局。项目实施单位原为城关镇，根据县有关会议精神，现已移交给教育局组织实施。目前，受清织铁路影响已通知停工。
3、寄宿制工程1所(少普中学)，建设规模1750㎡，投资108万元。其中省级资金108万元。立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡（镇）。
4、地质灾害搬迁工程为2所。普翁白泥坡小学建校舍1955㎡，投资196万元；普翁白岩脚小学建校舍1564㎡，投资156万元）。立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局，项目实施单位为项目所属乡（镇）。
5、特殊教育学校1所。建设规模7500㎡，投资950万元，其中，中央资金380万元，县级配套570万元。立项单位为省发改委，决策单位为省发改委，项目审批单位为省发改委，项目主管单位为教育局，项目实施单位为教育局，
二、资金到位及管理情况
目前，我县“薄弱学校改造工程”项目、高中工程项目、寄宿制工程项目、地质灾害搬迁工程项目上级资金已全部到位。在资金管理方面，严格按照上级有关专项资金管理办法的规定，遵循专款专用原则，对“工程”资金单项建账，封闭运行，严格执行财经管理制度，严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付，并实行严格的审批审签制度。
三、项目实施情况
1、机构设臵
国家对我县教育基础设施建设的投入是改善我县贫穷落后的办学条件的又一次大好机遇，是社会主义制度优越性的体现。为将该项目实施好，我县已成立由县长任组长，常务副县长和分管教育的副县长任副组长，县教育、财政、计划、国土、建设等部门的负责人为成员的实施“工程”领导小组，负责项目实施的组织管理，明确各部门的职责，并下设办公室在教育局，由教育局长兼任办公室主任，教育局其他党组成员为副主任，抽专人办公。
2、项目实施管理办法
（一）提高认识，加强领导，确保工程顺利实施。
县委、县政府站在“科教兴织”的战略高度，充分认识到实施好“各类工程”是改善我县基础教育办学条件的大好机遇。要求各有关部门要对该工程开绿灯，简化手续，减免费用，要齐心协力，共同配合抓好工程的建设。
（二）严格工程管理，确保工程质量
在工程实施过程中，坚持按基本建设程序办事，认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工，杜绝三边工程，土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，并着重做好以下几个方面的工作：
一是规划设计。首先，按照分区明确，长远发展，规模效益的原则。合理选择校址，保证工程布点、布局结构的.科学性、合理性。其次，根据项目学校所在地理环境等实际情况，委托勘察单位对项目校点进行地质勘测，并出具地质勘测报告，作为施工图纸设计的主要依据之一。再次，所有工程图纸均根据各校实际情况，按照“坚固、实用、经济、美观”的原则，由县设计室进行设计，要求工程设计、建设标准要符合实际，不盲目追求高标准，确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。
二是组织管理。我局的管理目标是：依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先，工程的发包严格按照国家基本建设程序及《贵州省建设工程招投标管理条例》和《贵州省建设工程施工招标实施办法》的有关规定，实行公开、公平、公正的招投标，坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位，严格杜绝“人情工程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象，强化监督，推行阳光作业。其次，加强施工管理，建立健全工程管理责任制，将责任落实到人，局领导分片督促，同时为确保工程质量，具备条件的按规定应当实行监理的项目，委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，不具备条件的项目校除委托县质监部门进行质量监督外，寄宿制办公室人员分点负责，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理，设计单位将“工程”项目分片分点到个人，便于急时处理施工中遇到的问题，谁管理的工程出问题谁负责。土建项目竣工后，要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料，并报送申请验收报告，由县直各有关单位抽人组成验收组对工程进行竣工验收，合格后交付使用。
（三）部门协调配合，确保工程顺利实施
“教育工程”是一项系统工程，关系到社会的方方面面，涉及到教育、计划、财政、国土、建设、审计、税务等部门和单位。在县委、县政府的领导下，财政部门强化专项资金管理，严格工程付款的审批审签，并积极筹措工程配套资金。国土部门积极为工程征拨建设用地；建设部门优先为工程设计图纸，并严格对工程建设的各个环节进行跟踪监测，施工质量监督，确保工程质量；计划部门及时下达工程实施计划等。审计部分主要负责工程项目资金的审计监督，税务部门按有关税收法规对“工程”建设的税收给予减免优惠，在工程实施过程中，县各有关部门统一思想，通力合作，紧密配合，从自身的工作角度积极予以支持为工程的顺利实施提供了强有力的保证。
四、工程进展情况
目前，98个项目竣工75个，二分之一以上主体施工11个，二分之一以下主体施工12个。
五、存在的问题
1、土地手续办理程序复杂，时间长，难度大，费用高。
2、小部分项目资料还需进一步完善。
3、个别项目监督管理不够到位，监管经验不足。
4、个别项目由于地理位臵、地质条件等因素导致施工进度缓慢。
5、部份老百性意识淡薄，征地较困难，影响工程进展。
6、工程资金缺口较大。一是上级资金仅用于解决主体工程，且上级所给单方造价偏低，尚不足以解决主体工程的资金需求；二是设计、地勘、监理、图纸审查、消防设施、避雷设施、安全措施、劳保统筹、意外工伤保险等费用较高；三是上级要求项目校要投入一所，建成一所、完善一所，所以附属工程投入较多；四是征地费、“三通一平”等费用投入过多，导致县级配套资金较大，加之县财力紧张，工程暂付款金额巨大，所以工程欠账较多。
7、个别乡（镇）认为工程单价偏低，没有积极催促工程队抓紧施工，导致一些工程处于停工或半停工状态。
8、已竣工的大部分工程，未办理相关建设手续，因在办理相关手续时建设部门要求要有图纸审查意见、地勘、监理、消防、避雷等手续，且其费用较高，上级专款又不含所有规费，加之县财力紧张，导致许多竣工工程手续不完善质监站不给予验收和备案，许多未验收学校经协调就投入使用，属非法入住，一旦出现问题，后果不堪设想，谁也负不了这个责任。
9、县级一直没有出台具体的相关教育工程项目管理办法及措施政策。
10、已竣工工程还有相当部分由于未办理相关手续，所以没有验收和决算。
六、下一步打算及整改措施
1、建议政府尽快出台教育工程的实施管理办法及措施政策。
2、建议分期解决缺口资金，逐步消化解决已建工程所欠款项。
3、建议政府帮助协调相关部门对手续不齐备已竣工的遗留工程予以免办相关手续，给予验收备案和决算。
4、进一步加大对工程的监督管理力度，落实各项安全管理措施，完善各项资料，层层落实责任，在保证工程质量的前提下，加快工程进度，使各项目及时竣工
工程建设自查报告(篇7)
市建设工程招标投标办公室为进一步贯彻落实《行政处罚法》和《行政处罚程序规定》，规范行政处罚行为，提高办理行政处罚案件的质量和水平，根据市建设局《关于开展行政处罚案卷检查评比工作的通知》（景建法26号）的要求，按照《行政处罚案卷评查标准》积极主动在本办开展自查工作。现将我办
开展行政处罚案卷自查情况报告如下：
一、行政处罚案卷办理基本情况
我办涉及建设招标执法的种类较少，主要负责建筑市场、建设工程的招标投标工作的执法管理。
二、处罚案件基础评查情况
我办的招投标行政处罚案卷案由、事实不复杂，大多采用简易程序实施现场行政处罚，经自查所办理的主体适当，事实清楚(当事人均签字认可，主要证据完备，适用法律准确，有法律依据，引用条款准确，程序合法，均为两人以上执法人员调查取证，经集体讨论做出处罚决定。所办理的行政处罚是合法的，未有违法的行政处罚案卷。
三、处罚文书规范情况
由于采用国家规定的行政处罚程序，且多为现场处罚，行政处罚文书多为现场按简易程序的文书进行制定，调查取证真实，填写规范，均被处罚当事人签字认可，现场的时间、地点、执法人员、被处罚人员、印章、日期等事项填写齐全，引用处罚的条款清楚，案件主要材料齐全，处罚决定书按规定填写规范，各种手续齐全，当场递交被处罚的当事人或送达的手续齐全，收件人签名。经自查文书规范得分100分。
四、存在问题
1、执法机构不健全，体系不完善，无专职执法人员，招标执法处于被动局面，难以有效开展执法工作。
2、执法人员身份问题，目前招标执法人员还是事业人员，没有将执法人员纳入公务员管理，与国家相关规定不符，执法人员执法水平急需培训提高。
3、执法经费严重不足。我办建设招标执法经费严重不足，目前财政未拨专门执法经费，面对全市建设招标执法任务，难以开展正常的招标执法工作。
4、法律意识淡薄，违法案件发生普遍，虽然进行了大量的法律、法规宣传工作，但一些建筑企业法律意识比较淡薄的现象比较突出。
五、建议
1、尽快完善建设招标执法体系建设，建立健全执法机构，配备专职执法人员，积极主动开展执法工作，各执法部门加强联系与沟通，提高执法效率。
2、完善执法人员管理，加大执法人员培训力度，全面提高执法水平，加强普法工作，加大法律、法规宣传力度，增强法律意识。
工程建设自查报告(篇8)
根据赤峰市发展和改革委员会文件的要求，我园对教学楼工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下：
一、基本情况
克旗民族实验幼儿园教学楼项目于20xx年7月2月立项，计划总投资1198万元，其中京蒙帮扶190万元，自治区配在套资金190万元，地方自筹818万元。于20xx年5月20日开工建设，总占地面积20704.41平方米，建筑面积5069.5平方米。
二、资金到位、管理和使用情况
截止到目前完成总投资近千万元，到位资金七百多万元。在资金管理方面，严格按照上级有关专项资金管理办法的规定，遵循专款专用原则，对“工程”资金单项建账，封闭运行，严格执行财经管理制度，严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付，并实行严格的审批审签制度。
三、项目实施情况
（一）、机构设置。
为将该项目实施好，建立了项目法人制，我园还建立了园长为首的“工程”领导小组，负责项目实施的组织管理，明确各部门的职责，抽专人负责。
（二）严格工程管理，确保工程质量。
在工程实施过程中，坚持按基本建设程序办事，认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工，土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，并着重做好以下几个方面的工作：
一是规划设计。首先，根据项目地理环境等实际情况，委托勘察单位对项目进行地质勘测，并出具地质勘测报告，作为施工图纸设计的主要依据之一。再次，所有工程图纸均根据各校实际情况，按照“坚固、实用、经济、美观”的原则，由设计室进行设计，要求工程设计、建设标准要符合实际，不盲目追求高标准，确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。
二是组织管理。我们的管理目标是：依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先，工程的发包严格按照国家基本建设程序及《赤峰建设工程招投标管理条例》和《建设工程施工招标实施办法》的有关规定，实行公开、公平、公正的招投标，坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位，严格杜绝“人情工
程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象，强化监督，推行阳光作业。其次，加强施工管理，建立健全工程管理责任制，将责任落实到人，局领导督促，同时为确保工程质量，具备条件的按规定应当实行监理的项目，委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理，要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料，并报送申请验收报告，对工程进行竣工验收，合格后交付使用。
（三）工程进度
进一步加大对工程的监督管理力度，落实各项安全管理措施，完善各项资料，层层落实责任，在保证工程质量的前提下，加快工程进度，计划于20xx年10月30日交工，于20xx年3月之前投入使用。
建设工程设计合同
如何写好一份合同协议呢？随着我们国家的快速发展，合同是保护双方合作权益、确保合作顺利进行的重要保障之一。为了帮助您，趣祝福的编辑搜集了关于“建设工程设计合同”的相关资料，并提供了一些有用的信息供大家参考。希望这些资料对您有所帮助！
建设工程设计合同 篇1
7.1任何一方违反本合同的约定，均构成违约，违约方应当依法承担违约责任并赔偿守约方因此受到的损失。
7.2发包人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的，发包人根据设计人实际完成的工作量结算费用;设计人单方面未按本合同约定或法律规定解除本合同的，设计人需向发包人双倍返还定金，并同时返还已收取的设计费。
7.3发包人未按本合同约定的时间向设计人支付设计费的，每逾期一天，应向设计人支付所欠设计费万分之五的违约金，但最多不超过合同总价的3%。
7.4设计人未按本合同的约定向发包人交付设计资料或设计文件并经发包人确认合格，或未按发包人要求的时间进行竣工图审核盖出图章的，每延误一天，应减收该项目该阶段应收设计费的万分之五作为违约金，累计超过10天的，发包人可单方解除合同，设计人除支付上述违约金外，还应退还发包人全部已付款并向发包人支付合同总价20%的违约金。
7.5设计人设计文件达不到发包人要求的，应立即无条件进行修改、返工直至符合本合同要求，由此增加的费用由设计人承担。若由此造成逾期交付设计文件的，按本合同第7.4条执行。
7.6由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失的程度向发包人支付赔偿金，赔偿金最多与合同的总设计费金额相等。
7.7发包人按阶段付款，设计人只有在完成该阶段工作并经发包人确认后，设计人才可收取该阶段的设计费。如果因设计人未按合同要求完成设计任务而造成发包人不认可设计人任一阶段的工作，发包人有权解除本合同，发包人有权另聘其他设计单位完成设计工作，该阶段及该阶段后其他阶段设计费发包人无需支付。
7.8未经发包人同意，设计人擅自减少或更换已经发包人确认的项目成员(详见附件 )，发包人有权解除合同，设计人应退还发包人全部的已付款并向发包人支付合同总价20%的违约金并赔偿发包人的一切损失。
7.9设计人基于本合同的规定应向发包人支付的违约金及赔偿，发包人有权直接从未付给设计人的款项中抵扣，若不足以抵扣的，设计人应在发包人通知之日起10天内向发包人付清。
7.10未经发包人书面同意，设计人不得将本合同转包或分包，否则，设计人须向发包人支付相当于合同总价的20%作为违约金，因此造成发包人损失的，设计人还应承担赔偿责任。
建设工程设计合同 篇2
1、甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。
3、甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4、甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
6、由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7、勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%（经批准生效）。
8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。
9、乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%、
第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按（）项解决。
1、申请________仲裁委员会仲裁。
2、向人民法院起诉。
第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
第十条本合同一式____份。其中正本两分（甲、乙双方各执一份），副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。
甲方：____________________________乙方：____________________________
甲方代表：________________________乙方代表：________________________
________年____月____日 ________年____月____日
建设工程设计合同 篇3
建设工程设计合同范本一
工程名称：______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号：______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部 监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条 费用
7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条 支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_______________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计________________万元;之后，发包人应按设计人所完成的
施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称： 设计人名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
项目经理：(签字) 项目经理：(签字)
住所： 住所：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
建设行政主管部门备案： 鉴证意见：
(盖章)(盖章)
备案号： 经办人：
备案日期：年 月 日 鉴证日期：年 月 日
建设工程设计合同范本二
合同编号：_________
本合同由下列双方于_________省_________市签署：
甲方：_________公司
乙方：_________公司
甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。
第一条 设计内容
乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：
a.甲方厂区总平面布置;
b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;
c.甲方技术经济效益分析与预测。
第二条 设计期限
乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。
第三条 设计报酬及支付方式
甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：
a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元;
b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。
第四条 各方义务
a.甲方义务
(1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料;
(2)如期向乙方支付报酬。
b.乙方义务
(1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料;
(2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。
第五条 工程验收
a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。
b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。
c.甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或意见的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起_________个工作日内对_________工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核;经甲方专家委员会次审核，_________工程总体规划文件未获通过，甲方有权拒绝接受_________工程总体规划文件，不向乙方支付第二期报酬。
第六条 其它
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：_________公司乙方(盖章)：_________公司
授权代表(签字)：_________授权代表(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程设计合同范本三
发包人：_____________________
设计人：_____________________
发包人委托设计人承担丽影华庭(三期)F2-1层商场装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
说明：以上各阶设计文件成果内容详细如下：
一、概念性方案设计文件：
以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版1式1套，A0~A1规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格的取向。
二、正式方案设计文件：
1、各层各区域正式平面图1套;
2、各重点部位电脑透视效果图共15张，以表达设计意图清楚为原则(具体视点位置由发包人另文指定);
3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。
注：以上成果汇总装订成册，A3规格，1式5本，另提供经装裱的A1规格效果图1套供展示用。
三、施工图设计文件：
1、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样) 1式8套
2、材料表及材料样板表 1式8套
3、主要装修材料实板 1式8套
4、装修施工工艺规范与技术标准 1式8套
5、施工图电子文件 1式1套
第五条 本合同设计收费为 100000 元人民币。设计费支付进度详情___________________________
说明：
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、本合同履行后，定金抵作设计费。 3、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。
第六条 双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：与设计人承担的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。
6.2.3 设计合理使用年限为年。
6.2.4 设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本所内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
6.2.7 设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部门认可的设计资质)。
第七条 违约责任：
7.1 在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过15天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.2%。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其它
8.1设计完成后，在合同的施工期内(装修施工开始后240天内)，设计人应派出项目设计师，按照平均每周1~2次的标准，赴施工现场提供设计跟进服务。服务内容为：施工前的技术交底与图纸会审，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、施工图的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中存在的问题主动提出意见和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参加竣工验收(以上服务与施工监理责任无关)，当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上述责任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设计，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承包。
8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.8本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项
设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。
发包人名称(盖章)：_______________ 设计人名称(盖章)：________________
法定代表人(签字)：_______________ 法定代表人(签字)：________________
委托代理人(签字)：_______________ 委托代理人(签字)：________________
日 期：_____年___月___日 日 期：_____年___月___日
建设工程设计合同 篇4
建设工程设计合同样本一
工程名称：______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号：______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部 监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条 费用
7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条 支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_______________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计________________万元;之后，发包人应按设计人所完成的
施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称： 设计人名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
项目经理：(签字) 项目经理：(签字)
住所： 住所：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
建设行政主管部门备案： 鉴证意见：
(盖章)(盖章)
备案号： 经办人：
备案日期：年 月 日 鉴证日期：年 月 日
建设工程设计合同样本二
订立合同双方：
建设单位：____，以下简称甲方;
设计单位：____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。
第二条 甲方的义务
1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条 乙方的义务
1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条 设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条 设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条 奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条 其它
_________________________________。
本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：
代表人：____ 代表人：____
联系人：____ 联系人：____
通讯处：____ 通讯处：____
电话或电报：____ 电话或电报：____
开户银行：____开户银行：____
帐号：____帐号：____
__年__月__日订
附：
(1)____设计项目收费表：
(2)____工程设计补充协议书。
____设计项目收费表
建设工程设计合同样本三
工程名称：
工程地点：
合同编号：(由设计方编填)
设计证书等级：
发包方：
设计方：
发包方委托设计方承担工程设计经双方协商一致签订本合同
第1条本合同依据下列文件签订
(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件
第2条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见表4-2
表4-2设计项目内容
序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资
(万元)费率(%)估算设计费
(元)
层数建筑面积
(平方米)方案初步
设计施工图
第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件
表4-3发包方应提供的资料
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表4-4所示
表4-4设计方应交付的资料
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示
表4-5设计费支付进度
付费次序占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间决定)
第一次付费20%定金本合同签订后三日内
第二次付费
第三次付费
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款;
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时双方另行签订补充协议;
4.本合同履行后定金抵作设计费
第6条双方责任
(1)发包方责任
①发包方按本合同第3条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性及时效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计
发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间
②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费
③在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应支付的设计费
④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时如果设计方能够做到发包方应根据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费
⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活及交通等方便条件
⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计方同意发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方提出索赔
(2)设计方责任
①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责
②设计合理使用年限为年
③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件
④设计方交付设计资料及文件后要按规定参加有关的设计审查并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件本年内项目开始施工的负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收一年内项目尚未开始施工的设计方仍负责上述工作但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费具体金额由双方商定
⑤设计方应保护发包方的知识产权不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包方造成经济损失发包方有权向设计方索赔
第7条违约责任
(1)在合同履行期间发包方要求终止或解除合同设计方未开始设计工作的不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费不足一半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时支付全部的该阶段设计费
(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时设计方有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时发包方均按第7条第(1)款的相关规定支付设计费
(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工程质量事故损失设计方除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的%
(4)由于设计方自身原因延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二
(5)合同生效后设计方要求终止或解除合同时设计方应双倍返还定金
第8条其他相关事宜
(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同
(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包方自费向有关出版部门购买本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数设计方另收工本费
(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计方不得指定生产厂、供应商发包方需要设计方配合加工定货时所需费用由发包方承担
(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计方参加出国费用除制装费外其他费用由发包方支付
(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务另行支付费用
(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决
(7)本合同发生争议时双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构事后又未达成仲裁书面协议的可向当地人民法院起诉
(8)本合同一式份发包方份设计方份
(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效
(10)本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止
(11)本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力
(12)其他约定事项
发包方名称：设计方名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
(盖章)(盖章)
备案号：经办人：
备案日期：年月日鉴证日期：年月日
建设工程设计合同 篇5
5.1本合同项下设计工作设计费用(包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场配合及竣工验收配合等)采用以下第 种方式计算：
A.本工程采用固定综合单价包干的形式，设计单价为 。上述设计单价为固定单价，已包含设计费、人工费、发包人向设计人就本次项下设计有关工作的说明(详见发包人就本次项目招标补充文件内容)及咨询费用、直接费、间接费、利润、税金、不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的一切费用，本合同履行期间，无论物价如何上涨，设计单价均不作任何调整。设计面积按实结算，由甲方根据 审定。
B.本工程采用固定总价包干的形式，固定总价已包含设计费、人工费、发包人向设计人就本次项下设计有关工作的说明(详见发包人就本次项目招标补充文件内容)及咨询费用、直接费、间接费、利润、税金、不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的一切费用，本合同履行期间，无论物价如何上涨，总价均不作任何调整。
5.2根据5.1约定，本合同含税暂定总价为：大写：人民币 (￥ 元)。
5.3以上费用已包括 人次乙方在设计施工过程中至甲方处及工程项目现场产生的差旅、住宿、餐费、交通、通讯费，每次为 小时。超出上述次数，甲方除承担乙方的交通差旅住宿费外，还应支付予乙方技术咨询服务费用，按每人每天 元计算。
5.4设计费支付时间：
5.5 设计人按本合同规定的时间完成各阶段工作并提交相应的设计图纸和资料，经发包人书面确认合格后，设计人提交书面的付款申请，发包人按上述条款的约定审核付款申请并向设计人付款。若发包人对设计人提交的付款申请存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知设计人，由双方协商确认后再行付款。
5.6设计人在收取发包人每一笔设计费时，应按发包人的要求开具同等金额的有效发票给发包人，否则发包人有权拒付，直至设计人开具同等金额的有效发票为止。
5.7本合同款项以现金/支票/转账形式支付。乙方银行帐号为：
开户银行：
银行帐号：
