该如何来草拟一份合同呢?合同的地位逐渐变得不容忽视。签订的合同要选择双方满意并且合适的,想要深入了解“电力施工合同”的内容吗请不要错过这篇文章,只是参考的文章内容!此外,您还可以浏览范文大全栏目的写作的正能量句子87句。
电力施工合同【篇1】
甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处
地址:廊坊市新华路80号
联系人:某某
联系电话:
乙方:华北电网有限公司廊坊供电公司
地址:廊坊市新华路105号
联系人:某某
联系电话:(自愿退股协议书)
丙方:廊坊明源电力工程有限公司
地址:廊坊经济技术开发区金源道
联系人:某某
联系电话:
传真:
开户银行:工商银行廊坊曙光道支行
帐号:
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用;
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料;
3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作,确保群众的合法权益得到维护,确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便;
4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务
1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作;
2、按照电力行业相关技术标准的要求,对迁改线路进行验收;对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求;
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的权利和义务
1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工;
2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工,按照本协议约定的工期完成施工;
3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工,符合国家及电力行业相关标准的要求,满足廊沧高速公路施工和运行要求;
4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系,设立专职安全监督人员,确保安全施工无事故;七、线路迁改工程内容
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路,110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
(详见设计文件)
八、工程费用及付款方式
1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书
电力施工合同【篇2】
发 包 方: (以下简称甲方)
承 包 方: (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容: 承包形式:
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条 工程总价
合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;
4、 自柜体到厂日起履行保固条款;
5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条 解 约
1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电力施工合同【篇3】
甲方:_______
地址:_______
联系人:_______
联系电话:_______
乙方:_______公司
地址:_______
联系人:_______
联系电话:_______
丙方:_______
地址:_______
联系人:_______
联系电话:_______
传真:_______
开户银行:_______
帐号:_______
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用;
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料;
3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作,确保群众的合法权益得到维护,确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便;
4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务
1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作;
2、按照电力行业相关技术标准的要求,对迁改线路进行验收;对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求;
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的权利和义务
1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工;
2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工,按照本协议约定的工期完成施工;
3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工,符合国家及电力行业相关标准的要求,满足廊沧高速公路施工和运行要求;
4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系,设立专职安全监督人员,确保安全施工无事故;七、线路迁改工程内容
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路,110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
(详见设计文件)
八、工程费用及付款方式
1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书
2、付款方式
(1)甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元,大写:叁仟万元;
(2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限
1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工;
2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延:(1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
(2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误;
(3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式
协议各方在本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,因本协议发生的一切争议,应向乙方住所地人民法院提起诉讼
解决。
十一、其他事项
1、其他未尽事宜,另行协商;
2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3、本协议一式拾贰份,甲方肆份,乙方肆份,丙方肆份。甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处(盖章)法定代表人:
授权委托人:_______
时间:_______
乙方:_______公司(盖章)
负责人:_______
授权委托人:_______
时间:_______
电力施工合同【篇4】
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方职责,分工协作,互相促进,优质、高效,按期完成本工程,经双方协商一致,签定本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围和内容:配电间低压GGD双电源柜的安装;两种电缆的敷设;落地计量箱的安装;
第二条工程承包方式
乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。(低压电缆除外)
第三条工程期限
1.本工程合同总工期为15天;
2.本工程开工日期为_____年____月____日
竣工日期为_____年____月____日;
第四条工程合同总价
本工程合同价为人民币___元。
第五条甲乙双方负责事项及分工
1、甲方
(1)负责提供供电部门所需的相关资料,并且合法有效。
(2)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收,并对施工中的问题进行协调。
(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。
2、乙方
(1)按照设计图纸编制工程预算,组织人员根据方案图纸进行实地勘察,制定施工组织措施及安全措施。
(2)向甲方提供相关的资质证明,并合法有效。
(3)由甲方提供的资料,乙方配合向供电部门报送且办理。
(4)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用,此费用在总费用中包含。
(5)乙方全方位的进行施工跟踪,施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位,做到文明施工,加强技术规范,确保工程质量和进度,按时完成。
(6)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工,并终生承担工程质量保修责任。
第六条设备材料购置
1.工程所需的电器材料设备,由乙方负责采购,材料及规格符合甲方要求(见材料明细表),并且必须具备供电部门的入网许可证,并具备相应的资质生产厂家,保证质量,保证安全且信誉度高的供货商。
2.乙方负责进行运输到施工现场。
3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。
4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。
第七条付款方式
工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程竣工验收后送电前,支付合同总价的35 %工程款,预留合同总价的质保金,质保期为三个月,质保期到后一周内一次性付清。
第八条其它事宜
1.未尽事宜,双方应根据有关法律、法规的规定,结合工程实际,本着诚实信用,公平合理的原则,由双方协调解决。
2.本合同一式两份,双方各持一份。自双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
甲方代表:乙方代表:
_____年____月____日_____年____月____日
电力施工合同【篇5】
甲方:
乙方:
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于现场3台桩机施工,原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明:
一、临时电工程增补费用:
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它:按订立的主合同执行。
备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方:乙方:
法人(代表):
日期: 年 月 日
电力施工合同【篇6】
发包人: 承包人:
鉴于发包人拟委托承包人承担 工程(以下简称“工程”)的施工任务,且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。
第1条 工程概况
1.1 工程名称: 。
1.2 工程地点: 。
1.3 工程概况:
第2条 承包范围 承包范围:
第3条 合同工期
3.1 开工日期: 年 月 日
3.2 竣工日期: 年 月 日 第4条 工程建设目标
3.1 质量目标::建筑工程:分项工程合格率为100%,分项目工程优良率≥98%,单位工程优良率为100%,观感得分率≥95%(国标90%);安装工程:分项及分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良,不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。
3.2 安全目标:总体目标:努力实现安全“零事故”。 具体目标:不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。
3.3 进度目标:严格执行工程里程碑计划,分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点,保质保量的完成两项工程。
3.4 投资控制目标:严格控制资金投入,做到不超概算。 3.5 环境保护目标:必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度,严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目,必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。
第5条 签约合同价
签约合同价为人民币(大写)()(含税),价格构成详见《价格表》(附件)。
第6条 合同组成部分 下列文件为合同的组成部分:
6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;
6.2 合同协议书;
6.3 合同专用条款;
6.4 中标通知书;
6.5 合同通用条款;
6.6 合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);
6.7 招标文件和投标文件;
6.8 形成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释,如有不一致之处,以上面所列顺序在前的为准。
第7条 承包人承诺
7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标,施工质量满足国家施工验收规范。
7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行,并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
7.4 工程建设中文明施工,并采取积极的安全措施,满足工程安全目标。
7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求,并确保相应的资源配置。
7.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工,确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
7.7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-20xx)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序,坚持归档与工程同步进行。确保实现:档案归档率100%,资料准确率100%,案卷合格率100%,保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。
7.8 积极配合施工图设计优化工作,及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜,并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
第8条 发包人承诺
保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。
第9条 词语含义
本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。
第10条 合同生效
合同生效条件见合同专用条款。
第11条 签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
第12条 合同份数
本合同正本一式 2 份,发包人执 1 份,承包人执 1 份;副本 8 份,发包人执 4 份,承包人执 4 份。
发包人: (盖章)
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 地址: 邮编: 联系人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 税号:
承包人: (盖章)
法定代表人(负责人)或授权代表(签字):
签订日期: 年 月 地址: 邮编: 联系人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 税号:
电力施工合同【篇7】
立协议单位
甲方:_________(以下简称_________)
乙方:_________
一、工程名称:_________
二、工程地点:_________
三、承包形式:包工包料
四、工程内容
_________
五、工程造价
本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。
八、安全质量措施费,250kya及以下为伍百元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。
十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
法定代表人(签章):_________ 法定代表人(签章):_________
委托代表:_________ 委托代表:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
帐号:_________ 帐号:_________
电话:_________ 电话:_________
签订时间:_________年___月___日 签订时间: _________年___月___日
协议签订地:_________ 协议签订地:_________
甲方(发包人):_________
法人执照号码:_________
法定代表人:_________
地址:_________
委托代理人:_________
身份证号:_________
联系电话:_________
乙方(承包人):_________
营业执照号码:_________
法定代表人:_________
地址:_________
委托代理人:_________
身份证号:_________
联系电话:_________
行业准入证号码:_________
工程设计师:_________
身份证号:_________
施工负责人:_________
身份证号:_________
丙方:_________
社团登记证号码:_________
地址:_________
法定代表人:_________
联系电话:_________
委托代理人:_________
身份证号:_________
合同签订地址:_________
电力施工合同【篇8】
(混凝土路面工程)
发包人(全称) (以下简称甲方): 承包人(全称) (以下简称乙方):
按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致,结合本工程具体情况,双方特签定如下协议:
第一条、 工程概况:
工程名称
工程地点
第二条、 混凝土路面工程承包范围及方式:
1、 承包方式:包工。
2、 承包内容:混凝土路面及铺砖工程。
3、 工程质量:符合相关规范,行业标准及设计图纸要求,验收要合格。
第三条、 甲乙方责任:
1、 甲方提供施工用水、用电。
2、 在施工过程中,甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。
3、 如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担,乙方概不负责
4、 乙方在施工过程中必须听从甲方安排,严格按照甲方管理人员的要求施工,不得擅自更改和变更。
5、 安全施工:乙方必须保证施工安全,按现行国家安全施工规范要求,配齐所有安全措施,如施工中发生安全事故,由乙方承担全部责任。
第四条、 结算方式:承包价格
1、 工程量结算方式:施工结束后,甲、乙双方派管理人员现场实量实测,按照实面积结算。
2、 承包价格:混凝土路面每平方米25元,铺小方砖每平方米12元,路牙砖每米12元。
3、 施工时间为13天,合同签订之日算起。
第五条、 付款方式:
第一次付款:混凝土路面浇筑完付全部工程款50%。
第二次付款:小方砖及路牙砖工程干完交工后,把剩下的50%一次性付清。
第六条、 违约责任:
本合同经双方代表签字盖章后生效,任何一方违约,均按合同法的有关规定向对方赔偿所造成的经济损失。未尽事宜,甲、乙双方解决。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。自合同签字之日生效,结清合同结算款后失效。
甲 方:(签字盖章) 乙 方:(签字盖章)
二〇XX年 月 日 二〇XX年 月 日
电力施工合同【篇9】
甲方:
乙方:
为了使我公司建设(改造)工程顺利进行,明确甲、乙双方的权
一、 合同文件
1.1、 合同文件的组成
1.1.1、 本合同条款。
1.1.2、 洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。
1.2合同文件使用的标准
1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力
二、工程项目概况
2.1、工程名称:
2.2、工程地点:
2.3、工程性质:
2.4、工程施工承包内容:
本合同委托建设(改造)工 期
根据国家有关规定及省电力公司安排,本工程建设工期计划为
三、 委托建设(改造)管理合同价款
根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容,甲方委托
四、 本合同双方职责及权益
5.1、甲方
5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。
5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。
5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人
5.1.4、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查,验收及后评估。
5.1.5、负责组织施工图纸会审,编制工程进度计划和实施方案。
5.1.6、按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法,
5.2、乙方
5.2.1、为项目的受托方,对整个工程项目从开工至竣工投运的整个过程负有建设单位责任,包括本合同价款的风险承担。
5.2.2、按批准的'初步设计组织实施本工程,工程质量应符合《河南省农网(改造)工程验收办法》及设计要求,并确保本合同所述工期。
5.2.3、配合甲方组织的监督检查,验收和后评估。
5.2.4、项目竣工后,提供开工,竣工报告,及实用材料表。
六、工程分包
6.1、分包工程应由具有相应资质等级的单位承担,不得实行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何义务与责任,由分包工程引起的任何违约或疏忽,均视为乙方的违约。
七、 量保证和验收
7.1、按《河南省农网建设(改造)验收办法》验收。
7.2、工程项目从竣工投运之日起计算质量保期为一年。
7.3、在质保期内,乙方负责处理工程遗留的质量缺陷,并承担相应的费用。
7.4、质保期满,甲方返还乙方质量保证金。
7.5、为确保工程质量,甲方随时对施工质量进行监督、检查,凡不合格工程必须限期返工。
7.6、乙方应严格按照国家规定的操作规程和图纸施工,保证工程质量实行终身负责,工程竣工后,由乙方提前十天报出竣工报告(包括图纸资料齐全),在十日内甲乙双方共同组织按有关技术规范进行检查验收。
八、违约和处罚
8.1、任何一方未履行合同义务,未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求,即应承担违约责任。
8.2、违约给对方造成损失的,视具体情况及损失大小追究违约方责任。
8.3、本工程的施工安全,由乙方全面负责。发生不安全现象及事故必须及时上报和处理。
8.4、本合同下述事宜不构成违约:国家计划的重大调整、重大设计变更、人力不可抗拒的自然灾害和地震、战争等。
九、合同的生效与终止:
9.1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2、在甲方组织竣工验收合格,移交生产后一年,质保期满,返还乙方保证金,本合同即告终止。
9.3、合同正本两份,由甲乙双方各执一份;双方各执一份。
十、附件:
10.1、本合同附件为合同内容的一部分。
10.2、本合同共有3附件。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代理人: 代理人:
签约时间: 年 月 日
签约时间: 年 月日
电力施工合同【篇10】
甲方(发包方):
委托代理人:
乙方(承包方):
委托代理人:
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、工程范围:
三、材质要求:
四、技术要求:
五、工程说明:
六、施工方式:
包工包料,预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求
1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应
(1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。
(2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。
(3)乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
八、工程工期
1、准备工期:______个日历天。
2、安装工期:_____个日历天。
3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。
九、工程价款与支付方式
1、工程总价:_____元整。大写_______。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款,剩余5%作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。
十、工程验收
1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收,依通过电力部门验收为准,但违法违规通过验收的除外。
2、验收不合格的部分,乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求,但不影响正常使用,可采取折价措施。若工程难以实现合同目的,乙方除退还甲方已支付的工程款外,还应赔偿甲方相应损失。
十一、工程质保期
1、工程质保期为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件(因甲方操作或使用不当造成损坏除外)。
2、合同质保期满后的维修,由甲方购置材料,乙方负责维修、更换,发生费用由双方协商解决。
十二、双方责任
1、甲方
(1)负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作,满足安装施工条件。
(2)派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。
(3)负责用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续办理。
2、乙方
(1)合同签订后3日内乙方应根据施工要求,与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。
(2)负责施工场地的临时生活设施安排,材料进入工地后负责卸车和保管。
(3)在施工中乙方应经常进行安全施工教育,若发生工伤事故,由乙方自行负责。
(4)及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。
(5)现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管,并清理好场地。
(6)按照有关规定提供竣工验收资料,办理竣工验收报告,并承担验收所发生的一切费用。
(7)工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。
(8)协助甲方办理用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续。
十三、违约责任
1、因乙方的原因,工程延期交工,每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。
2、其他违约本合同有约定的依照约定,无约定的按《合同法》执行,违约方承担对方的经济损失。
十四、合同争议的解决方式
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。如不能解决,双方同意通过______仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的,甲乙双方均应受其约束,任何一方不得向法院或其它机关申请变更,除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。
十五、附则
1、本合同双方签字盖章后生效。
2、本合同一式_____份,乙方____份,甲方___份。
3、本合同履行地点:_____________。
甲方:(公章)
委托代理人:
_____年____月_____日
乙方:(公章)
委托代理人:
_____年____月_____日
扩展阅读
电缆合同(汇集10篇)
电缆合同【篇1】
一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及
时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机
关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决
不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁
不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收
无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则
附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式__份,由甲、乙双方各执正本一份、副本__份,
并报双方主管部门各一份。
订立合同人:
甲方:______(盖章)乙方:______(盖章)
经办人:__(盖章)经办人:__(盖章)
负责人:__(盖章)负责人:__(盖章)
地址:______地址:______
电话:______电话:______
开户银行、帐号:____开户银行、帐户____
__年__月__日
电缆合同【篇2】
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。
一、工程概况及承包方式:
1、工程名称:米脂县劳动服务科低压线路工程
2、工程地点:米脂县劳动服务科
3、工程内容:施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、验收。
4、承包范围:包工包料:工程量清单报价(工程费用汇总表和工程预算表)、本工程施工范围内一切技术资料、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。
二、工程期限及质量
工程期限:合同签订后即开工;
工程质量:工程质量合格,保证用电正常。
三、甲方责任及权利:
1、协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。
四、乙方责任:
1、明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,概由乙方负责;
3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿;
4、结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据;
五、合同价款与付款方式:
1、工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘(¥元);
2、付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次性付清所有工程款。
六、未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:
时间:______年____月____日时间:______年____月____日
电缆合同【篇3】
电缆敷设安全防护
一、施工前的准备工作
1.首先办理相关作业的工作票,对现场参与工作的全部工作班成员进行安全交底和技术交底,工作负责人对现场危险点进行解读和宣贯,确保每一位成员都掌握该工作的各类事项,工作班成员应身体状况良好,可从事高空作业。
2.施工前必须安全确认:(1)确认施工环境无隐患;(2)确认施工工具无隐患;(3)确认施工人员安全防护用具齐全;(4)确认施工结束后无隐患。
3.施工前必须组织参加施工人员学习,并提前熟悉现场,了解施工内容。参加施工人员要有组织、有纪律,听从管理服从分配。
4.施工过程中由施工负责人负责施工具体安排,安全负责人负责安全监督工作,所有人员必须听从指挥,成员出现违章作业时必须及时勒令整改。
5.施工期间,严禁带电敷设、回收电缆。
6.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠,在电缆桥架上的高处作业,必须配备和正确使用合格的安全带;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。7.技术要求:电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格,是否符合图纸要求。用摇表(500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧。展放过程中,要用放线架顺直展放,杜绝使电缆产生扭劲,每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况,一旦有问题应立即停止牵引,并报告指挥、技术人员,待问题处理后,才继续展放。
二、电缆敷设时的注意事项
1.电缆敷设时,电缆沟转弯、电缆层井口处的电缆弯曲弧度一致、过渡自然。所有直线电缆沟的电缆必须拉直,不允许直线沟内支架上有电缆弯曲或下垂现象。
2.电缆进入配电室内终端处时,要保证足够的预留长度。3.有明显机械损伤的电缆严禁敷设,电缆敷设时,应防止电缆之间及缆与其他硬物之间的磨擦。
4.进入电缆沟前,先打开电缆盖板进行适当的通风,进入前,在电缆沟入口处闻一下有无异味儿(焦糊味儿等),查看电缆沟内是否存有积水或者影响工作的杂物等。5.在电缆桥架上敷设电缆时,要正确的系好安全带,符合高挂低用的安全规定,在电缆桥架上不要随意走动;桥架上积灰较多,海英佩戴口罩和手套及护目镜。
三、电缆敷设工艺
1.电缆敷设前,事先预估电缆的距离;电缆剪断后,要在电缆的两头贴好标识(间隔名称和KKS码),并用透明胶布绑扎固定,防止在展放电缆时脱落或磨破,电缆的断头要用绝缘胶布包扎,防止在穿放时碰接至带电物体上。
2.电缆与保温层平行敷设时距离不小于
50cm,交叉敷设时不小于20cm,电缆与非保温热表面距离不小于1m。
3.电缆敷设水平段每隔
80cm绑扎一道,垂直段每个支架上绑扎一道,拐弯处每20-30cm固定绑扎一道,在控制盘前30-40cm固定绑扎一道,在接线盒前15-30cm固定绑扎一道。
4.电缆敷设完毕,应组织人员进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐,严禁交叉、混缠、扭曲,拐弯弧度应一致,电缆弯曲半径不小于10倍电缆直径。
5.每一根电缆敷设完毕后要有专人在电缆的两头进行挂牌。电缆标牌上要标明电缆规格型号回路编号以及另一端的配电箱编号。
四、电缆敷设完毕的收尾工作
1.剥电缆外皮时要注意方法,工作时必须戴手套,使用刀具应向外,针对不同型号的电缆,刀具力度要掌握得当,防止用力过大伤及线芯。
2.剪切钢铠时,切面应与电缆外皮切面对齐,切断钢铠应使用偏口钳逆旋切断,切断的钢铠截面不应内扣和触碰电缆线芯,防止钢铠切面割伤线芯。
3.剥开电缆外皮时,要将屏蔽层留有足够的余度,屏蔽层接地电缆截面不应低于4mm2的多股软铜线可靠连接到等电位接地网的铜排上,电缆头用PVC绝缘胶布绕紧绕实,外加热缩管热缩包扎。
4.配电柜内的电缆封堵的上平面要平整,其外形美观,电缆周围采用大于20mm的有机堵料进行包裹,对于洞口较大者,应采取防漏措施(如用防火隔板进行支撑)。
5.电缆之间的间隙必须封堵严实,应无裂纹、脱落现象,无机堵料的厚度要大于20mm。
6.电缆穿越墙、洞、楼板两端的电缆耐火涂料涂刷应均匀,其厚度应≥2mm且无漏刷欠刷现象。在防火墙两侧2—3米区域,以及电缆并行敷设的其它电缆同一长度范围内,应采用防火涂料做阻燃处理。7.电缆桥架和竖井的转弯处、穿墙处均应使用防火包进行填充,防火包应平服的嵌入电缆空隙中并且交叉堆砌;电缆桥架应用防火盖板进行覆盖。
电缆合同【篇4】
买方:(以下简称甲方)
卖方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,甲乙双方经充分协商,特订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量:
1、名称、规格、数量、单价
2.质量标准按下列标准执行:
所供电线、电缆必须符合现行国家标准,线径及长度均不得有负公差,需提供产品出厂合格证、检测报告、3C认证、青岛备案证、厂家的生产许可证(复印峻)以上材料复印峻需加盖公章。
第二条数量和计量单位、计量方法:
1.数量详见第一条。甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。
2.计量单位和方法:3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法为:4.包装方式和包装品的处理:包装必须保证货物运抵现场时完好无损。包装材料由乙方提供,包装费用由乙方承担。
第三条合同履行期限:
本合同履行期限自20xx年12月8日起至20xx年12月31日。该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前3日通知乙方。
第四条运输方式和交货地点:
1.交货时间:电线的交货时间为合同签订后3日内,电缆为20日内。
2.运输方式:方负责,卸货费用由
3.保险:
4.货物交付前,货物的灭失、毁损风险由乙方承担。
第五条验收:
1.验收时间:货物运输至甲方指定地点后,双方在小时内对品种、型号、规格、数量进行初步验收;如品种、型号、规格、数量不符合规定和合同约定的,甲方在验收完毕后的2日内向乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制,随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后,应在2日内负责处理;如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的,视为同意甲方提出的异议和处理意见,甲方有权将收到的货物自行处理,因此发生的费用和损失由乙方承担。
2同规定的品种、规格、材质、数量质量不符,应在7日内提出异议。
3程及消防工程规定的检验标准和方法,对产品进行检验。
4.甲方指定验收人为),除该指定收货人外,其他人员签认的单据不具有签收的效力。
5.本合同约定货物的质保期为另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的,双方同意以期限较长的为准。
第六条价格与货款支付:
1.单价:;暂定总价:为乙方将货物运送至甲方指定地点的综合价格,包含乙方成本、税费、运输、装卸、检测、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。
2.每月的日为当月的结算截止日期,根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。
3.货款支付采用下列方式:
货款分期支付。合同签订后甲方支付20%预付款,甲方在收到乙方开具的正式税务发票后7日内,甲方向乙方支付货款70%,工程竣工验收后付至总货款的95%,剩余5%作为质保金,在质保期满后1个月内如无任何质量问题或已按甲方要求进行整改并赔偿甲方受到的各项损失后无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。如遇国家政策调整,实行营业税改增值税,则乙方应根据甲方要求提供增值税专用发票,合同价格保持不变。
4.货款支付方式:
第七条双方权利义务(一)甲方的权利义务
1.甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。2.按合同约定支付合同价款。
3.甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的货物。4.按合同约定对货物进行检验和验收。5.接受乙方提供的培训和保修服务。(二)乙方的权利义务
1.按合同约定的技术标准和质量要求供应货物;同时乙方应考虑甲方的施工特点,精心组织、配备足够的运输能力和必要的储存场地以保证甲方需要。
2.及时向甲方提供货物合格证书及甲方要求的其它相关资料。
3.乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关,乙方保证货物无权属上的瑕疵、无知识产权争议,如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。
4.本合同货物质保期程中出现任何问题影响到甲方正常使用的,乙方须在收到甲方通知后3日内进行维修或更换,因此产生的费用由乙方承担。质保期满后,乙方接到甲方通知后7日内进行维修等服务,乙方应对甲方合理收费。
第八条甲方违约责任:
1.乙方按甲方的供货计划供货并已实际交付甲方后,经甲乙双方协商后甲方退货的,不承担违约责任。
2.甲方无故拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。第九条乙方的违约责任:
1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款
2.乙方所交货物种类、型号、规格、花色、包装不符合同规定的,如甲方同意使用,应按质论价;甲方不同意使用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
3.乙方逾期交货的,每逾期一日,应按照合同总金额‰向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失;同时,甲方有权向第三人采购同种类货物,因此增加的费用由乙方承担。如逾期超过3日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。同时,甲方有权向第三人采购同种类货物,因此增加的费用由乙方承担。
4.乙方提前交付货物的,甲方无需提前付款,如因乙方提前交付货物导致甲方增加费用的,该增加的费用由乙方承担。
5.乙方不能随车提供货物合格证书或其他单证的,甲方有权拒绝收货,因此产生的费用和损失由乙方负责。
6.在质保期内,乙方未按要求进行维修或更换的,乙方应向甲方支付违约金,甲方有权交由第三方进行维修,由此产生的费用和损失亦由乙方承担。
第十条不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件发生后24小时内通知对方,并在不可抗力事件结束后_5_日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决:
甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,双方约定向青岛仲裁委进行仲裁。
第十二条其它事项:
1、本合同项下的债权均不得转让,也不得用于担保。
2.合同如有未尽事宜,由双方协商解决,签订补协议。
4.双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的___7__日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
5.甲方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由甲方承担。
6.乙方在履行合同期间,应执行国家及行业有关安全质量的法律法规,如卖方在履行合同期间发生安全质量问题,乙方应负全部责任,并负责赔偿;
7.乙方在履行合同期间,应执行国家及行业有关环境保护及职业健康方面的法律法规,如乙方在履行合同期间出现环境污染问题及职业健康问题,乙方应负全部责任并负责赔偿。
8.本合同自双方签章之日起生效。本合同一式____份,甲方执肆份,乙方执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电缆合同【篇5】
第十一条安全施工
一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定,认真采取安全防护措施,严防事故。
二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用,施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任,非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用,发生重大伤亡事故,乙方应立即上报有关部门,并通知甲方代表,按有关规定和政府有关部门的要求处理。
第十二条工程停建和缓建
一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,双方可签订协议变更、中止或解除合同,双方互不负违约的责任。甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款,以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支,并赔偿乙方有关损失。
二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,责任方应承担违约责任,责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。
第十三条合同的生效与终止
一、合同自双方签字盖章之日起生效。
二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止保修期满,有关保修条款终止。
第十四条合同份数
合同一式陆份,具有同等效力,由甲、乙双方各执叁份。
甲方:_________乙方:__________________
地址:__________________地址:__________________
开户银行:_________账号:_________法人代表:_________委托代理:_________电话:_________签订日期:_________
开户银行:_________账号:_________法人代表:_________委托代理人:_________电话:_________签订日期_________
电缆合同【篇6】
书电缆敷设合同协议书
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电缆敷设施工合同
工程名称:苏州市吴中区临湖镇采莲物业股份有限公司电缆敷设
甲
方:
苏州市宜来科电器有限公司
乙
方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、公平和诚实的原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
苏州市吴中区临湖镇采莲物业股份有限公司电缆敷设
二、工程地点:苏州市吴中区临湖镇采莲物业小区
三、工程内容:电缆敷设
四、工程范围:电缆敷设等。
五、承包方式:电缆甲方提供,其余包工包料
六、工期:
天。
七、质量标准:优良。
八、合同价款(含税):壹拾万捌仟元整(¥:元)。
九、付款方式:
进场支付:
元,工程结束支付:
元,余额根据公司财务状况一次性付清。
十、物资供应方式:
工程施工所需电缆甲方提供,其余人工、材料及机具均由乙方承担,并保证质量,造成质量事故由乙方承担全部责任。
1十一、责任与分工
1、甲方责任分工:
1)按时组织施工图纸会审和技术交底工作。
2)做好开工前的准备工作。
6)负责派驻现场代表(李建国),对工程施工质量和施工进度进行监督,并负责检查验收。
2、乙方责任与分工:
1)做好施工前的准备工作,精心组织施工,确保按期送电。
2)严格按施工图纸及现行有关验收规范组织施工,确保工程施工质量。
3)对工程所用材料严把质量关,保证使用合格的原材料,半成品,并向甲方提供产品合格证、质检证、价格证明,否则不得在工程中使用,妥善保管护好自己的设备、材料及机具,否则造成后果由乙方负责。
5)严格遵守操作规程,杜绝重大人身死亡事故,做到安全文明施工,若发生人身设备事故,责任及费用由乙方承担。
十二、质量检验与工程移交
1、施工图纸、设计变更为依据。
2、隐蔽工程施工阶段,甲方委派的驻现场代表及监理代表负责隐蔽工程检查验收,乙方应提前三天通知甲方验收。如甲方接到通知逾期未到现场验收签证,乙方可自行验收并填写合格记录。如果甲方再提出检查,经检查质量合格,由此发生的费用由甲方承担,工期顺延,否则,乙方无偿返工。
十三、工程保修
工程保修期一年,保修期以投产使用之日为起点,保修期内,如发生因设计、材料、施工原因造成的质量问题由乙方负责处理,费用由乙方负责。
十四、未尽事宜
2本合同如有未尽事立,经双方协商可另行签订补充合同条款补充合同条款与本合同具有同等法律效力。
十五、其它合同条款
1、由于甲方原因造成停工,工期将顺延,乙方不承担责任。
2、合同签定后,甲、乙双方必须严格执行,甲、乙双方如有一方不履行合同应偿付对方工程造价1%元违约金,并由违约方负全部责任。
3、甲、乙双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,在取得相关机关的证明后,可免于承担经济责任。
4、本合同一式四份,双方签字、盖章之后生效,甲方两份,乙方两份。
5、本合同在履行过程中发生的争议,首先由双方友好协商解决,协商不成的,可向苏州市吴中区仲裁委员会申请仲裁。对于不存在争议的部分,各方在诉讼期间仍应继续履行。在裁决定前承包人不得停工,且不得以此为由拖延工期。
甲
方:
乙
方:
法定代表人:
法定代表人:
或委托代理人
或委托代理人:
联系电话:
联系电话:
1年
月
日
电缆合同【篇7】
7.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准,并满足图纸设计要求。7.2 乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。7.3 乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。7.4 若乙方未按期交货,则视为乙方违约,由乙方向甲方支付1000元/天的违约金,并按甲方的要求重新组织材料进场,并承担由此给甲方带来的一切经济损失。7.5甲方不按合同约定支付价款,按每日1000元/天支付违约金。7.6 若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货,交货日期 相应顺延。7.7 在质保期内,乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架,并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理,甲方有权代为处理,发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金中扣除,无须通知乙方。质保金不足以抵偿的,乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方,否则视为乙方严重违约,乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。7.8如所供产品有质量问题,乙方在三日内无条件更换,如乙方不能按时按质更换供货,则甲方有权解除合同并有权自行采购,乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。7.9电缆桥架厚度要求: 500宽度桥架板为1.5mm钢板,400宽度桥架板为1.2mm钢板,300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓,材质为热板喷塑,颜色为淡灰色。
电缆合同【篇8】
需方:_______________
供方:_______________
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就的电线电缆购销事项协商一致,订立本合同。
第一条合同概况
1、工程名称:_______________
电缆盘由供方及时回收,若有丢失需方概不负责。
第六条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:_______________无。
第七条合理损耗标准及计算方法:_______________无。
第八条交(提)货方式、地点及时间:_______________按需方的要求按时运至工地现场,并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天(如有变化,以需方指定材料员的书面通知为准)。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:_______________汽车运输,运输过程中所有费用由供方承担。
第十条检验标准、验收方法
1、供方产品进场时必须由需方签字确认后,方可作为结算的依据。
2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。
第十一条成套设备的安装与调试:_______________无。
第十二条付款方式
1、合同签订后,______天内需方支付合同金额的______%(即人民币:_______________元)作为定金;货物运至工地现场,经验收合格后20天内付清所有货物价款。
2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪,供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方,否则需方有权拒绝支付任何款项,且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。
3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。
第十三条本合同解除的条件:供方的供货质量、时间未符合合同约定,需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十四条违约责任
1、供方未按合同约定供货,需方因此发生的损失由供方承担;超过5天不能交货的,需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款,供方有权停止供货。
第十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,若双方无法协商一致,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测,检测费用由供方承担。并免费负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
2、供货数量为暂定量,具体量以需方在施工过程中的要求为准,最终按实结算。
3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密,不允许有接头。多芯电缆要求分色,其分色符合国家标准。
4、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定,供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度,因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担,并承担由此给需方造成的一切损失。
供方:_______________
需方:_______________
年月日:_______________
电缆合同【篇9】
合同编号:***出卖人:***电缆有限公司签订地点:***开发区工地现场买受人:**有限公司签订时间:20xx年9月24日第一条标的、数量、规格及技术要求:详见附件。合同总价为万元,人民币金额(大写):壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更,货物的单价按让利后总价同比例下浮。第二条质量标准:所供电缆必须符合国家标准,线径及长度均不得有负公差,需提**品出厂合格证和3C认证。第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保期为安装完成验收合格后18个月。第四条包装标准、包装物的供应与回收:包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖人及时回收,若有丢失买受人概不负责。第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:无。第六条合理损耗标准及计算方法:无。第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。第八条交(提)货方式、地点:按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10天。第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,费用由出卖人承担。第十条检验标准、方法、地点及期限:按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人确认的样品验收。第十一条成套设备的安装与调试:无。第十二条结算方式、时间及地点:合同签订后,货物运至现场,经验收合格后付至货物价款的60%;安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90%;其余10%作为质量保证金,在质保期满后14天内付清(不计利息)。第十三条担保方式(也可另立担保合同):无。第十四条本合同解除的条件:出卖人的供货质量、时间未按合同约定,买受人有权解除合同。第十五条违约责任:出卖人未按合同约定供货,买受人在权对出卖人进行合同总价1%~5%的罚款。买受人未按合同付款,出卖人有权停止供货。第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协调解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协调或调解不成的,按下列第(一)种方式解决:(一)提交南京仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院**。第十七条本合同自双方签订之日起生效。第十八条其他约定事项:
采购合同附件:使用部位:1号建筑序号材料名称型号规格单位数量单价合价--------------------------------------------1铠装铜芯交联电力电缆*120+70米93322520xx252铠装铜芯交联电力电缆*70+35米605130786503铠装铜芯交联电力电缆*50+25米82392757164铠装铜芯交联电力电缆*25+16米36051183605阻燃电力电缆ZR-YJV*35+16米407028006阻燃电力电缆ZR-YJV*4米49209807阻燃电力电缆ZR-YJV*米4183288铜芯电力电缆*35+16米726546809铜芯电力电缆*25+16米221501105010铜芯电力电缆*16米4636165611铜芯电力电缆*10米14723338112铜芯电力电缆*6米6720134013铜芯电力电缆*4米8815132014铜芯电力电缆*4米291029015铜芯电力电缆*米1478117616铜芯电力电缆*米591059017铠装铜芯控制电缆KVV22-22*米7502720xx018铠装铜芯控制电缆KVV22-26*米32031992019铠装铜芯控制电缆KVV22-38*米500492450020铠装铜芯控制电缆KVV22-2*4米191061146021阻燃铜芯双绞线ZR-RVS-2*米94002350022阻燃铜芯双绞线ZR-RVS-2*米2256033840合计535712使用部位:2号建筑序号名称型号规格单位数量单价合价--------------------------------------1铜芯电力交联电力电缆4*185+95米140320448004*150+70米7102501775004*120+70米265214567104*35+16米25062155004*25+16米100484800
采购合同铜芯铠装交联电力电2缆YJV22-4*185+95米16033052800YJV22-4*150+70米18027048600YJV22-4*120+70米15022033000YJV22-4*70+35米18013023400YJV22-5*16米1704373103阻燃铜芯电力电缆4*35+16米25070175004阻燃铜芯电力电缆3*米190087404*120+70米50230115004*70+35米220123270604*50+25米23086197804*35+16米1007070004*25+16米1505075004*95米120145174004*50米25070175004*25米2004590004*4米50126004*米50105005*16米1503654005*10米120025300005*6米1100182605*4米900103505*米28008224005*米5084005*米450627005阻燃铜芯屏蔽控制电缆WL-KVVp-3*米240013680WL-KVVp-5*米1500710500WL-KVVp-10*米4001248006阻燃铜芯控制电缆ZR-KVV-3*米25006500ZR-KVV-5*米9003150ZR-KVV-7*米4001800ZR-KVV-4*米10044007阻燃铜芯屏蔽控制电缆ZR-KVVp-3*米12005760合计744600使用部位:3号建筑序号材料名称型号规格单位数量单价合价铠装铜芯电力电缆4*120+70米28522564125铠装铜芯电力电缆4*95+50米42218578070铠装铜芯电力电缆4*25+16米153517803铠装铜芯电力电缆5*10米251307530阻燃铜芯电力电缆*95+50米6518011700第4页共6页
采购合同6阻燃铜芯电力电缆-4*50+25米1058690307阻燃铜芯电力电缆-4*35+16米24670172208阻燃铜芯电力电缆-4*25+16米1155057509阻燃铜芯电力电缆-5*16米10436374410阻燃铜芯电力电缆-5*10米31225780011阻燃铜芯电力电缆-5*6米26312阻燃铜芯电力电缆-5*4米20713阻燃铜芯电力电缆-5*米4148331214阻燃铜芯电力电缆-4*米72510725015阻燃铜芯电力电缆-3*米173586516阻燃铜芯电力电缆-2*4米30721017控制电缆KVV-5*米150460018KVV-3*米190357019阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVp-10*米30511335520阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVp-7*米516387021阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVp-5*米129790322阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVp-4*米2226133223阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVp-3*米69153455合计使用部位:4号建筑序号材料名称型号规格单位数量单价合价------------------------------------------1铠装铜芯电力电缆*185米140280392002铜芯交联聚氯乙烯电力电缆4*185+95米81320259203铜芯交联聚氯乙烯电力电缆4*25+16米704833604铜芯塑料电力电缆4*95+50米62170105405铜芯塑料电力电缆3*35+16米1124954886铜芯塑料电力电缆3*35米1124044807铜芯塑料电力电缆4*25+16米14264618铜芯塑料电力电缆3*25+16米2173678129铜芯塑料电力电缆3*25米30830924010铜芯塑料电力电缆5*16米563620xx11铜芯塑料电力电缆4*10米20818374412铜芯塑料电力电缆5*米1398111213铜芯塑料电力电缆4*米17210172014铜芯塑料电力电缆3*米113556515铜芯塑料绝缘控制电缆KVV-7*1米3414136416铜芯塑料绝缘控制电缆KVV-4*1米89544517铜芯塑料绝缘控制电缆KVV-3*1米147344118铜芯塑料绝缘屏蔽控制电缆KVVp-5*1米132679219铜芯塑料绝缘屏蔽控制电缆KVVp-4*1米2705135020铜芯塑料绝缘屏蔽控制电缆KVVp-3*1米51252560合计128610使用部位:5号建筑序号材料名称型号规格单位数量单价合价----------------------------------------------1铠装铜芯交联电力电缆*16米1554366652铠装铜芯交联电力电缆*150+70米235270634503铠装铜芯交联电力电缆*35+16米23568159804铠装铜芯交联电力电缆*25+16米31051158105铜芯交联电力电缆5*10米2252454006铜芯交联电力电缆5*6米512010207控制电缆KVVp-10*米56158408控制电缆KVVp-7*米154812329控制电缆KVVp-4*米38726610控制电缆KVVp-3*米4282782合计113445使用部位:6号建筑序号材料名称型号规格单位数量单价合价---------------------------------------------1铠装铜芯交联铜芯电力电缆*120+70米6402251440002铠装铜芯交联铜芯电力电缆*10米33035115503阻燃型铜芯塑料电缆*35+16米455022504阻燃型铜芯塑料电缆*35米454620xx5阻燃型铜芯塑料电缆*16米553016506控制电缆KVV-4*米508400合计161920使用部位:14号建筑序号材料名称型号规格单位数量单价合价---------------------------------------------1凯装铜芯交联铜芯电力电缆*16米120435160合计5160
电线电缆的购销合同(菁华1篇)(扩展2)
——购销电线电缆合同(菁华1篇)
电缆合同【篇10】
甲方:____________________________________
乙方:____________________________________
为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务,经双方协商,签订本安全协议。
乙方自愿参加甲方的工民建工程施工,变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全责任、权利、义务:
1、向工程派出甲方代表,在变电站内施工;
2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训,并检查安全培训的结果;
3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;
4、在有危险的电力设施区域内作业,要求乙方制定安全措施,并配合做好相关的安全措施;
5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金,按工程规模的大小收______元。
6、有权制止任何影响安全生产的行为,开展查禁违章工作,罚金从安全施工保证金中扣除;
7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。
8、做好安全措施,设监护人(工作负责人),办理工作许可手续。
二、乙方的安全责任、权利、义务:
1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定,必须组织严格的统一考试,考试内容须经甲方认可,合格后方能持证上岗工作,并建立健全施工人员相应的档案。
2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底,让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;
3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;
4、自觉接受甲方单位的监督和指导,对甲方单位安监部门提出的意见,必须及时整改。发生人身事故或危机生产运行的不安全情况,必须报告甲方单位。
5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;
6、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。努力追求“零伤害、零损失、零事故”
7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;
8、自身的条件不满足安全生产的需要时,向甲方书面说明。
三、违约责任:
1、执行合同中有关违约处理的规定;
2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;
3、发生违章事件,执行甲方规定,进行相应处罚;
4、对违章施工造成的各种事故负完全责任,并承担全部损失。
四、执行规程:
1、双方在履行合同时执行《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及省集团公司、龙南XX公司的安全生产相关规定。
2、本安全协议一式两份,甲、乙方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:____________________________________(盖章)乙方:____________________________________(盖章)
代表人签字:_______________________________代表人签字:____________________________________
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
脚手架施工合同(系列10篇)
在人们的维权意识普遍增强的当下,合同与我们的生活息息相关。签订合同时要注意真实一致,不可弄虚作假,合同一般写什么?希望这份报告对你的职业发展有所启示。
脚手架施工合同(篇1)
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、数量、单价及相关约定事项
1、租赁物资所有权属甲方所有,未经甲方书面同意,乙方不得将租赁物资转租(借)给第三方,不得用于变卖、抵押、还债及其它不符合甲方要求的用途。
2、乙方在承租时应当面检查租赁物资及其附属配件的数量是否齐全、外形是否整体完好等甲乙双方有可能产生异议的内容;
如有问题需在本合同第四条备注一栏书面注明,否则即表示租赁物资及其附属配件的数量齐全、外形整体完好、没有其他任何问题。
3、乙方在租赁期间物资由乙方自行负责运送、上卸车、搭设、保管。
乙方在将租赁物资返还给甲方时,应将租赁物质上附着的水泥等污物清理干净,并将物资运送、卸载至甲方指定的存放处。乙方在使用过程中任何原因造成的事故,均甲方无关。
租赁时间
物资租赁期为:_______年____月____日始 至 ______年____月____日止,为期_______天。
第二条租金、押金及相关约定事项
1、总租金为(小写):¥______________元,(大写)人民币:
_________,租金应在乙方归还甲方物资时全额付清。
2、承租人必须交纳身份证明(原件)或押金,押金为物资总价值的百分之_____,押金为(小写):¥________元,(大写)人民币:_______。
如乙方有违反合同约定,甲方有权不退还乙方押金,并可视具体违约情况,向乙方要求其他赔偿。
3、乙方在使用过程中保证物品不被损坏,不被丢失;
乙方在将租赁物资返还给甲方时,甲方应对租赁物资进行检查验收;如发现乙方有损坏、丢失甲方物资及其附属配件的情况,乙方应按照门架框150元/片、踏板150元/块、拉杆90元/支、轮子90元/个、连接头30元/个、拉杆销15元/个、支撑销15元/个对甲方进行赔偿。
4、乙方在归还物资时,应按协议规定付清相关费用,租期不足一日,按一日计算租金;
乙方逾期交付租金、押金、赔偿金,甲方可每日按照其(租金、押金、赔偿金的)10%向乙方收取违约金。
5、如乙方因工程进展情况,需要延期租赁甲方物资,应在本协议期满前5日内,与甲方协商重新签订租赁合同;
如逾期未重新签订合同,从超期的第五天开始乙方除需要向甲方支付合同约定的租金外,另需每天向甲方支付总租金2%的违约金且甲方有权随时收回所有物资并要求乙方付清相关费用,由此造成的的经济损失,由乙方承担。
第三条备注:
第四条因履行本合同发生的争议,由双方协商解决;协商不成,向甲方所在地区法院起诉。
第五条本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
第七条 本合同一式两份,合同双方各执一份,不得涂改,具有同等法律效力;合同到期日期为租赁截止日期,乙方合同如有丢失,按甲方一份为主。
出租方(甲方):
承租方(乙方):
年 月 日
脚手架施工合同(篇2)
甲方(全称):(以下简称甲方)
乙方(全称):(以下简称乙方)
甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同,以资双方信守执行。
一、工程概况“本工程”系指:猎德西区综合发展项目C区三、四及六号地块裙楼及电影院脚手架搭设及拆除工程
二、清单及单价
1、项目名称:四楼双排栅及电影院内双排栅单价:每平方95元(不含税)
2、本单价包干,包含(搭、拆人工费、运输费、脚手架搬运费)费用
三、合同价款及支付方式
1、合同价按以上单价乘以完成工程量计算(单价不含税,如开发票甲方需支付乙方6.5%税金)
2、结算方法:
1)双方约定合同在双方代表签字后生效
2)每个部们脚手架搭设完成付款70%,拆除完即付30%。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
脚手架施工合同(篇3)
总包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》以国家当地有关法律有关规定,并结合本程的具体情况,双方本着平等互利,协商一致的原则达成以下协议:
第一条工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、建筑面积约平方米,建筑面积以最后决算为准。
第二条承包范围如下
本工程图纸、范围内内堂脚手架材料、(钢含与扣件)(厂房部分)
第三条承包方式、单价、结算办法
1、本工程施行包料、内堂脚手架材料,一次费用包干,不计点工。
2、本工程结算单价按/平方米结算。
3、乙方劳务承包费用实行包干单价结算,工程量按建筑面积计算,包干单价包括:材料费、运输费、管理费用。
第四条工程施工日期天,(内堂脚手架材料)起算为甲方通知,钢管材料进场之日起,如果甲方工程超期,造成乙方工程不能按合同期完成所造成的经济损失,如钢管、扣件、看护人工费,材料的损失费,由甲方承担损失费用,按建筑面积为一体计算,每平方每天0.2元计算起期费用,但在超期使用材料过程中所造成的安全由甲方负责。
第五条工程安全及文明施工
执行建筑企业及项目部安全文明施工要求,接受建筑企业及项目部安全教育遵守项目纪律,违章作业接受项目部教育,发生工伤事故,按劳动保护条例处理。
第六条工程进度
遵照项目部通知安排执行,主动配合工地顺利生产,不妨碍主体施工进度,违章造成的由项目部处理。
第七条配合施工
1、内排架钢管、扣件应做到工完料尽,在完成作业面内,多条的钢管扣件由甲方负责工人清理,由未清理完成导致材料损失的由甲方按市场价进赔偿。
2、内排架钢架扣件拆御过程中,在完成某区工作面后三天内,必须清理完成并用塔吊到临时堆放点,堆放好钢管扣件,不得从高空中抛下,不得随意切割钢管扣件,如必须切割,应相互沟通,做好损失记录,向甲方签证。
3、在施工过程中,本工地施工人员发生偷窃,在人脏的情况下,按偷窃价值金五倍罚款,由项目部在外包人工款或工程款中代扣,偷窃价值较严重的移交司法部门处理。
第八条工程付款方式
1、材料进场付款2万元
2、一层材料进场付款1万元
3、二层材料进场付款1万元
4、三层材料进场付款1万元
5、四层材料进场付款1万元
内脚手架拆御完毕,所有工程款付清。
第九条未尽事宜甲乙双方协商决定
第十条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后立即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
脚手架施工合同(篇4)
甲方:______
乙方:______
为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务,本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则,依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包管理条例,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方商定,甲方将装工程项目发包给乙方施工,达成协议如下:
一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式
(1)工程名称:______
(2)工程地点:______
(3)承包范围:所有外脚手架工程
(4)本项目工程工期定为:
下室搭设外架日算起,以开工令为准。
(5)承包内容:此外脚手架为悬挑架,分三次,承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。
悬挑部分的排架层采用板底全封安全网一层,上满铺模板,安全网由乙方负责。模板甲方提供,满铺脚手板人工由乙方负责,脚踏网三层一铺,脚踏网、铁丝等材料由乙方提供。悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方提供。
(6)承包方式:包工、包料、包质量,完成本工程项目。
(7)外墙脚手架材料采用全钢管结构,立杆≤1.5米间距均匀布,使用期限自地外脚手架制作及安置,水平步距杆子1.8米,外侧每步距中加一道防护水平管,运桥宽0.6米。排架两端水平探头统一不超过0.5米。彩色带为三层一铺,3剪刀撑全部油漆间色。
(8)、不可预见的自然灾害,台风打落安全网,乙方负责挂三次,多余的次数由甲方负责,安全网损坏由甲方负责。
二、质量要求:
三、工程量计算方法及单价
(1)根据工程的要求需搭设安全斜挡板、安全通道、楼梯防护等安全设施,单价为每平方米:50元另铺设木板及干芭片、方条等材料由甲方提供;
(2)地下室的外墙搭设双排架,单价为每平方米:26元;
(3)主楼为悬挑架,单价按搭设外架外围长加四角(每角1米)乘以外架高计算面积,单价为每平方米:54元;
(4)地下室及±0.00以上楼层装模用的剪力墙、柱横向的钢管、扣件,按建筑面积计算,单价为每平方米:3元;
(5)电梯井计算方式四边周长÷2×高度,单价为每平方米:54元;
(6)卸料平台按每层每个单价:300元;
(7)甲方要求额外施工的工程按实际工程量进行工程签证,纳入工程总结算,以上单价均为不含税单价,税金发票由甲方负责。
四、付款方式:
(1)工程款的支付:甲方按每月支付本月完成工程量的80%进度款,施工至主体封顶支付已完工程量90%,搭设工程全部拆除前10天内支付总造价的95%工程款结给乙方,落架退场办理结算,余款15天内付清。如工程工期超期,则应在到期日支付全额工程款,再使用外架,以后每月到期如时支付延期款。
(2)甲方必须按照合同规定完成工期,不能超过合同所定的使用时间7天。如其他种种原因而造成超期使用外架7天后,超期每平方每天按0.15元计算(面积按本工程建筑面积算),如超期,超期款应按月如期支付。使用期为甲方开据开工令日到拆架完成日止。
(3)支付工程款可使用现金或有效地银行转账。
(4)甲方工程中途停建、缓建或变更原始建筑方案而造成乙方补工或返工、停工,甲方应补偿乙方由此造成的实际经济损失。
五、甲方责任
(1)甲方负责提供材料堆放场地及扣件材料库房,不得占用、挪用乙方材料。
(2)甲方不得随便改变或拆除已搭设好的棚架及拉杆,如确实需要改变或拆除应事先得到乙方同意,否则由此造成的后果甲方负责。
(3)甲方负责免费提供乙方工人的住宿及水电使用及工人保险。
(4)甲方工地的垂直运输设备无偿提供乙方作运载材料使用(包括外架的搭设和拆除)。
(5)因中途停缓建时没有确定复工时间,钢管架应及时结算,结算后由乙方拆除后退场。
(6)按合同规定及时支付工程款及结算。
六、乙方责任
(1)乙方进场的施工人员必须经过培训考核取得岗位证书方可从事施工作业,并提供岗位证书复印件查验原件。
(2)乙方必须按照甲方要求按时进场,乙方在施工的全过程中应注意安全,严格遵守安全操作并派驻熟练技术人员经常进行安全检查。
(3)乙方必须按甲方进度需要进行外架搭设,搭设高度必须高出施工层至少半层,不按时间要求进度搭设的甲方可视情况予以处罚。
(4)乙方所搭设的脚手架经甲方检查验收合格后方可使用,质量不能满足安全使用功能时应立即整改不得托延,由于托延影响工程进度的甲方有权进行处罚。
七、其他事项
(1)乙方不得以任何形式分包与转包,否则甲方有权终止合同。
(2)本合同一式两份,甲、已双方各执一份,自双方签章之日起即生效。
(3)未尽事宜,经甲、已双方协商签订的或补充协议具有合同的同等法律效力。本合同如在执行的过程中若发生争议,甲、已双方应本着友好合作的精神解决,如双方都无法协商解决,可申请海口市秀英区人民法院协调解决。甲方:
(章)乙方:______
(章)负责人:______
联系方式:______
现场负责人:______
联系方式:______
签订日期:______年______月______日
脚手架施工合同(篇5)
2022脚手架施工标准合同范本是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。脚手架施工标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022脚手架施工标准合同范本正文内容
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商特定立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程规模:
工程结构:
二、承包方式:包工
三、承包范围:
1)外脚手架搭拆:含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面
1.5米),满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。
2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除,含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。
3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。
4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步,首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。
5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。
6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设,电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。
7)施工现场钢管、扣件材料及时清理,按指定地点堆放整齐,服从现场调配,所有外立面的钢管必须预先做好油漆,剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程项目部决定)
四、质量要求:
乙方必须严格按规范施工、精心排料,最大限度保证安全、牢固、美观,积极配合各级职能部门的检查、验收,安全维护网必须及时悬挂,并定期整理,脚手架搭设一角四立,一跳三横,每跳错头连接不大于40公分,立杆间距不大于
1.5米,每跳
1.8米,外排中间排栏腰,内排和墙的距离不大于30公分,不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案,并与项目管理人员协商通过后方可施工,施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督,发现问题及时整改,如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度,每延迟一天工期处罚乙方1000元,如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。
五、工期要求:
乙方必须服从甲方管理,严格按甲方与工程部安排的形象进度施工,结合现场实际情况及工期节奏,积极提供材料计划,精心安排施工,如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。
六、安全文明施工:
1)乙方施工班组长必须常驻工地,如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。
2)乙方现场施工人员必须戴XX帽,未戴XX帽按100元人次处罚(从乙方结算款中扣除),施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)
3)严禁酒后作业,严禁高空抛物,发现一次,扣除乙方200元工程款,如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责,如发生意外安全事故,在3万元以内由乙方负责。
4)乙方必须服从管理,抓好现场文明施工,做到工完场清,场地材料堆放有序,楼面及时清理干净,废品材料及时清堆安放在指定地点,合理利用原材料不得随意浪费,施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件
5.00元套,钢管15元米处罚;架子上的材料层层上翻,不往上翻,而将材料放在外架上的按扣件
5.00元套,钢管15元米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款,一切损失由乙方负担。
5)如乙方不能按时完成现场清理工作,甲方有权另行安排人员清理,并扣除乙方双倍费用。
6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育,确保安全万无一失。
七、承包价格:
主体结构,脚手架搭拆按建筑面积1
4.5元平方米结算(4楼首道工字钢以下按1
2.5元平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元平方米结算。
八、付款方式:按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。
九、本合同一式两份,双方签字生效,工程完工、工程款支付完毕后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
脚手架施工合同(篇6)
工程承包人(以下简称甲方):
劳务分包人(以下简称乙方
鉴于长乐猴屿华侨学校教学综合楼项目(以下简称“发包方”)工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),遵循自愿、诚实信用的原则,双方就劳务分包事宜协商达成一致,订立本合同。
1、分包工作期限
开始工作日期20xx年 月 日起,150日历天后结束本工程。
2、工程劳务分包范围、单价及付款方式:
2.1、分包范围
工程名称:长乐猴屿华侨学校教学综合楼
分包范围:脚手架搭设作业
2.2、承包单价
1)、在合同工期内翻转架每m2 元人民币;安全网使用质量好的阻燃网,包挂包拆费用补贴每m23元人民币;台风造成的损失按实际签证,搭设防护棚双层按单层面积计算每m2 80元人民币;防护栏杆每米 25元人民币。超过合同工期按使用单幢脚手架面积每天每平方米另加0.10元人民币。
2)、以上单价均为综合单价,包括材料费、人工费、维修费及二次搭设费用并提供税收2%发票费用。
3)、甲方需要钢管扣件等材料及零星点工,乙方必须配合,点工费用为220元/天。
2.3、付款方式
工程价款的支付方式为现金支付。甲方按乙方施工进度每个月支付单月完成工程量的80%工资,全部落架后再付10%,其余10%待工程全部落架之日一个月内甲方一次性付清给乙方,超期部份每月结算按进度支付。
2.4、工期:
1)、工期以单幢开始搭架之日起至最后一次通知拆架之日止(以各幢号实际搭设时间现场签证为准),合同工期4个月。
2)、脚手架搭设拆除必须与工程进度相适应,否则,每延误一天即处以乙方1000元人民币罚款。安全围护必须与工程进度同步施工,如有出现安全事故责任由乙方负责,并每延误一天即处以乙方1000元人民币罚款。
2.5、工程量计算方式:
1)外架按该工程外墙垂直投影面积计算,即建筑物外墙边线(含阳台、凸窗、空调板、天井、采光洞等,有几面算几面)乘以外墙地面现状计算至屋面女儿墙顶端,人货电梯部位卸料平台按1.5倍计算面积(实际面积)。
2)防护棚、临时卸料平台、围护栏杆按实际完成的数量计算。(以甲乙双方签字为依据)
3、双方义务和责任
3.1甲方负责组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的安全、工期和质量向发包人负责。
3.2甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为:。
3.3甲方应在分包工作开始前,熟练申请要求负责要求乙方派遣分包项目相关技术工人及工人数量,乙方应甲方要求负责按本合同劳务分包范围内的工程组织具有资格证书的熟练工人投入工作;否则,引发的一切责任均有甲方负责。
3.4乙方未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门监理工作关系。
3.5甲方应在劳务分包工作开工,以及本合同工作有关的标准图纸1套。
3.6甲方负责对工人进行施工技术和安全交底,并做好工人的安全文明施工教育,劳务分包施工过程中所引发一切与本工程相关的质量、安全等一切风险责任由甲方承担;
3.7甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求劳务分包违反安全管理的规定进行施工。
3.8乙方自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。
3.9乙方工人服从甲方的指令,并按甲方要求进行施工;
3.10本工程涉及的分包作业所需要的一切建筑材料及辅料均有乙方提供,产生的一切费用均有乙方承担。
3.11本工程的劳务报酬采用约定不同工种劳务的计时单价,按确认的工时计算,不同工种劳务的计时单价(计时单价可按劳务市场行情协商调整)为:持证技术工人,单价为:220元/人/天。乙方工人的工资由甲方直接支付,甲方应按约定按时全额发放工人工资。
3.12甲方必须组织乙方工人进行三级安全教育和学习相关安全操作规程,并做好记录,认真查处事故隐患,制定相应的安全技术措施,甲方对工程质量、安全负直接责任;乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其保护用品),由乙方提供使用计划,经甲方批准后,由甲方负责供应。
3.13甲方提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备、性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料(由甲方依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付乙方,保证施工需要。
3.14全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格,乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。
3.15劳务分包须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
3.16甲方负责人与发包方、监理、设计及有关部门联系,协商现场工作关系。
3.17因不可抗力(本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同)时间导致的工程本身的损害、因工程损害导致人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担;
3.18如果甲方不按照本合同的约定付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
3.19如在劳务分包人没有完全履行本合同义务前,总分包合同或专业分包合同终止,甲方应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知书后尽快撤离现场,甲方应支付劳务分包人已完工程额劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
3.20如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和劳务分包人可以结束合同。
3.21合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失,合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、合同终止
4.1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
5、合同分数
5.1本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本两份,工程承包人执一份,劳务分包人执一份。
6、补充协议
7、合同生效
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
脚手架施工合同(篇7)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,公司决定将脚手架工程交由乙方承包,结合本工程的具体情况,本着互惠互利、相互信任、相互协作的原则,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程价款
1、脚手架包工包料,按建筑面积计算元/m2。(内支模架包料不包工)
2、建筑面积计算参于其他土建工种计算规则。
3、乙方自理脚手架工程施工的工具材料。
4、乙方施工材料(钢管、槽钢)按照国家安全规范标准材料进场。
二、工程承包范围及方式:
承包范围施工现场、临边防护、四口、楼梯口、电梯口、安全通道、施工场内的钢筋车间、搅拌机棚物料提升机棚,外架拉接点、物料提升机护作拉接点,以及工地现场安全防护棚搭设,以及施工过程中的修理工作,以及脚手板的铺设,安全标志牌搭设等上述工作内容含在承包单价内。
三、质量、安全文明施工要求:
1、按脚手架的验收标准随时接受建设单位及监理、安检部门检查验收,为查检提供便函条件。如达不到合格要求,乙方按甲方要求返工、整改,直到达到验收要求,承担由自身原因导致返工、整改费用自行承担。
2、严格按照脚手架工程的技术要求进行施工。
3、按照外脚手架的技术要求脚手架的构架规范要求不得漏设、漏搭(如立杆垫块、扫地杆、剪刀撑、斜杆、接接点等)。
4、脚手板的铺设要求设置二层满铺,按照文明安全施工要求平整、牢固。
5、乙方搭设的外立杆距离不能≥1m,内立杆距离不能≥1.5m,内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净宽为一米。大横杆涉距不能≥1.8m(立杆、大横杆的搭设,其使用的钢管材质符合安全要求)。
6、乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm,网格成型。
7、乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道,沿建筑物四周搭设。
8、乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°-60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。
9、所有的施工现场临边防护及外架剪刀撑、安全通道等迁设到文明施工一律采用色标钢管搭设。
四、其他事项:
1、乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗,如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。
2、高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业,如因不按要求佩戴安全带的,公司按每人次罚款50元的规定。
3、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业,如穿拖鞋及穿硬底鞋者,公司按每人次罚款50元的规定。
4、乙方工人进场后,必须服从甲方现场施工员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则按200-500元罚款。
5、施工中由于乙方违反安全生产操作规程,造成的事故者其一切责任由乙方负责。
6、乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的时间,甲方则按乙方总承包面积造价罚处乙方200-500元不等。
五、结算方式:
1、脚手架搭设阶段每月底按完成楼层建筑面积乘以包干单价的%进行结算。
2、脚手架拆除阶段每月底按完成楼层建筑以包干单价的进行结算(各楼号脚手架拆除全部完成及相关内容也完成的一个月内一次结算完付清余款)。
3、脚手架工期超过工期时间按总面积每天0.1元/m2计算。
六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,签字之日起生效到工程款全部结清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
脚手架施工合同(篇8)
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方将承建南京喜之郎食品有限公司二期奶茶生产线项目脚手架工程分包给乙方承包,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为了明确责任,经甲、乙双方协商一致,特签订此合同;
一、工程概况:
1、工程名称:南京喜之郎年产132000吨奶茶产品生产线项目、动力站项目。
2、工程地点:南京溧水经济开发区喜之郎二期奶茶场地内
3、结构高度:奶茶产品23.5M;动力站6.3M
4、建筑面积:奶茶产品36023.15-5556(钢结构厂房)=㎡;动力站1803.3㎡
二、乙方承担的内容:
1.脚手架包工包料(包资质、包材料、包检测、包施工、包安全、包验收)本工程施工现场所需的全部工作内容:所有木工支模用钢管、扣件及配件;搭设搅拌机防护棚、钢筋加工棚、木工加工棚;“四口五临边”防护;安全通道及施工梯的搭拆、其它安全防护设施搭设。
2.提供该厂房满足施工用的钢管顶架及所需相应配件。
三、分包性质:
乙方负责提供脚手架用钢管及扣件、安全网、竹笆;按南京市级文明工地要求搭设。提供室内外梁、板、柱、基础、支撑钢管及配件。如乙方在搭设脚手架过程中出现材料短缺影响甲方正常施工,造成损失由乙方负责承担和赔偿。脚手架底部垫层料由甲方提供。
四、材料要求
1、外墙钢管、扣件、安全网,乙方必须提供合格证、检验报告及生产许可证和《扣件式钢管脚手架专项施工方案》,并保证安监站验收合格。
2、外墙钢管扣件式脚手架使用的钢管符合JGJ130-20xx-《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,采用直径为Φ48.3的圆管、壁厚符合刚度要求。
3.提供的框架结构支模钢管长度数量必须满足层高要求,采用直径为Φ48.3的圆管,壁厚符合专项方案的刚度要求。
五、进度要求:
1.乙方在搭设脚手架前,甲方组织人员对作业人员进行技术交底。乙方脚手架施工需与土建同步,搭设高度应超出楼层一步架。乙方已搭设的脚手架成品,甲乙双方共同保护。甲方的卸料平台安装由乙方配合安装,未经乙方人员的同意甲方不得擅自拆除和损坏脚手架的任何连墙点、扣件、安全网、铁丝致使脚手架变形引起的质量、安全等事故,由甲方承担。
2.提供的顶架数量必须满足土建工程安全施工及搭设方案需要。
六、双方责任:
(一)甲方责任
1、甲方对工程进度、质量进行监督指导,对各工序的质量验收,工程验收并及时办理签证手续。
2、乙方进场的脚手架材料,由乙方负责看管,甲方需确保材料安全。
3、乙方在外脚手架搭设施工过程中,甲方提供材料物资的堆放场地。甲方提供塔吊配合乙方施工,每层拆除内架由材料甲方清理干净(钢管、扣件不得从楼层抛下,否则损坏材料按市场价赔偿乙方)如不清理干净,乙方有权不提供上楼层的钢管、扣件材料,由此造成的损失以及引起进度上的责任由甲方承担。
4、甲方木工支模用的材料提前三天通知乙方。
5、甲方负责做好外墙脚手架底部基础垫层硬化处理,排水沟工作及排架位置指导工作,如因局部地基下沉原因造成的外架悬空均由乙方负责修复。
(二)乙方责任
1、乙方进场的工作人员必须具备身份证、操作证等有关证件。
2、乙方编制的《扣件式钢管脚手架专项施工方案》应经监理审批并按审批方案实施。
3、施工人员不得无故损坏乙方材料,未经乙方同意不得切割钢管。
4、乙方根据本工种实际、调配强有力的施工队伍,高素质的施工人员,落实施工进度要求。乙方的搭设进度如满足不了结构施工进度,每天处罚人民币5000元。
七、费用依据:
此工程按实际建筑面积计算费用,甲方按图纸建筑面积每平方米45元(含税金)计算费用给乙方,此工程共计建筑面积约3万㎡按图纸面积(增加、点工、延期另计)总价为约人民币135万元(工程结束按建筑面积结算),甲方所需乙方的点工按250元/工计算,其它以甲方签单为依据;建筑面积按建设单位提供的工程设计图纸计算,并遵循《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-20xx)的计算规则进行计算建筑面积。
八、工期及其它约定:
此工程一层室内钢管顶架搭设之日起至钢管顶架拆除之日止预计工期为六个月拆除;外墙脚手架预计使用工期为七个月(内外架超一个月甲方不再另外付费用,包含春节15天),使用到期后如因甲方外墙施工未完工导致外墙脚手架不能拆除,甲方按每月付给3.3万元,作为延期工程款直至拆除完钢管日止。工程完工后甲方提前3天书面通知乙方拆除外墙脚手架,如乙方到时不能按时拆除由甲方负责安排人员拆除(费用由乙方负责)。进退场均以签证单为准,如退场时甲或乙双方负责人拒绝签字,则以发出的拆除通知所确定的日期为准。
九、企业管理:
1.乙方人员进场后需服从统一管理。甲方提供工人宿舍、食堂,伙食费由乙方自行承担,如乙方人员不服从甲方的管理制度,甲方有权做出相应的处罚或直接处理违规人员,甚至乙方无条件退场。
2.乙方人员进场后必须执行甲乙双方签订的“安全与文明施工协议书”。
十、付款方式:
甲方在框架结构一层(楼面标高6.6米)浇捣完成付工程总价的20%;在框架结构二层楼面浇捣完成(标高13.2米)再付工程总价的20%;主体结构封顶付工程再次付总价的30%;剩余款30%在工程结束时甲方书面通知乙方拆除,乙方自通知之日起在十天拆除完毕并全部清运出工地,再十天内双方经核实工程量一次性结算付清余款,若乙方拆除钢管延误,每天罚款5000元,若甲方不能按时按约付款,乙方随时停止提供材料并按银行同期贷款基准利率支付违约金。
十一、合同争议:
如果甲乙双方在合同执行期间发生纠纷,双方应持友好态度协商解决,如协商不成,双方向工程所在地仲裁庭申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、附则
本合同自甲、乙双方签字盖章后即时生效,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份均具法律效力,工程完工并结清各款项后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
脚手架施工合同(篇9)
依照中华人民共和国民法典及其相关的法律法规,遵守平等、公平、诚信的原则,双方就本工程承包事项协商一致,订立本合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称,
工程
二、工程地点,
三、工程概况,
小区号楼、号楼、号楼15层外墙脚手架搭建工程
四、承包范围,
小区号楼、号楼、号楼外墙钢管式脚手架及脚手板和安全防护网的搭设与拆除工程。(剪力墙、柱子加固所用的钢管由甲方负责,管扣由乙方无偿提供。甲方使用乙方的管扣应办理领用手续,完工后如数归还乙方)
五、承包方式及价格,
1、甲方以包工包料的方式委托乙方承包施工,乙方按照甲方的主体工程进度提供钢管材料和负责搭设与拆除工作。
2、承包价格按建筑物外墙架子立面面积计算,每平方米人民币,贰拾柒元正(27.00元),工程量双方现场丈量。
六、付款方式,
每月甲方按乙方实际完成的工程量预付70%的工程款,余款待拆除全部脚手架后30天内结算付清。(付款全部用现金支付、乙方不开发票、只开收据)。
七、质量及进度要求,
1、乙方必须使用合格的钢管材料及附件,按国家现行的施工规范要求搭建外架,所搭设的架子符合安全规定、并能通过质监站的检查验收。
2、乙方必须组织充足的材料和人力保证与甲方的主体工程进度同步,若乙方不能与甲方工程进度同步,每耽误一天,甲方罚款乙方壹仟元。
八、其它约定,
1、乙方的施工人员必须严格遵守建筑工地的有关安全规定,自行配备规定的安全防护用品,乙方施工人员发生的安全事故由乙方负责全部责任。
2、如搭架需用拉结钢筋,由甲方提供,钢筋的加工和埋设由乙方负责。
3、甲方使用乙方外架时间为12个月,(按乙方搭设架子之日算起)如超期使用时间按架子总面积每平方米每天0.15元计算租金付给乙方。
4、乙方进场的材料由自己保管和管理,如有丢失或损坏自己负责。如遇人力不可抗拒的自然灾害造成损失,各方损失各自负责。
5、在外架未拆除前,甲方的塔吊不得拆走,以利乙方拆除外架使用。
6、本合同若有未尽事宜,双方另经协商签订补充协议,合同一式两份,经双方签字后生效,各持一份为凭。
甲方签字,乙方签字,
身份证号码,身份证号码,
联系电话,联系电话,
合同签定地点,
合同签定时间,
脚手架施工合同(篇10)
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同》条例及有关规定,为明确双方在施工过程中的合法权利和经济责任,经双方协商同意签订如下条款:
第一条、工程概况:
工程名称:
承包分项:外脚手架项目
工程地点:
二、承包方式:
包人工、包主辅材料消耗、包安全、包工期、包现场文明施工和生活区的文明管理、包所有工具用具及所有机械(塔吊、施工电梯除外)
三、承包范围:
外墙脚手架、周边防护栏杆的搭设及拆除,栓系安全网、阻燃密目网,钢管刷油,搭设时材料场内运输,拆除时运到场内甲方指定地点按规格码堆放整齐等全部工作内容。
四、工程量:
按地上建筑面积计算。
五、承包单价:
搭设外架单价:按地上建筑面积每平方米人民币: 元 (大写: 整) ,本单价包含承包方责任内所有项目费用、安全生产设施费、安全劳保费等。(承包方需提供外架项目工程总价60%的材料发票,承包方需保证其材料发票的真实性,无虚假情节,否则发包方有权按所开发票额的50%对承包方进行扣款)。
六、付款方式及工期:
1、付款方式:外墙脚手架按每个月完成工程量经项目负责人验收合格后,按当月完成80%支付工程款,余款外架拆完后1个月内付清。
2、使用期限:根据工程进度的实际情况商定本脚手架的使用期限为 天,(即从外架搭设算起到外架全部拆完为止),具体时间以甲方通知为准,甲方因施工过程超期使用应另外支付延期使用金(按每月租金 元㎡地上建筑面积)计价。
七、质量标准:
1、乙方应严格按甲方提供设计图纸及国家有关施工验收规范进行精心施工,钢管的强度、刚度和稳定性须满足外架防护的设计要求,工程质量须达到优良标准。
2、对乙方施工完成的产品,必须符合规范和满足安全生产的要求,且无条件按照甲方现场管理人员的合理要求组织施工,否则造成的一切损失由乙方承担;
3、乙方应按甲方编制的施工组织设计和技术交底制定相应的技术措施组织工程施工,确保工程质量符合要求。
4、甲方随时对乙方施工的分项工程和各道工序进行监督检查,对不符合要求的可责令整改,乙方人员必须无条件服从甲方、总包方、监理、建设单位的管理,随时接收各种检查与监督。工程达不到合格标准的,乙方必须及时派人拆除整改,所有质量问题均由乙方负责。
八、甲方责任:
1、甲方负责向乙方提供施工图。
2、甲方负责乙方在工程质量、进度、安全、现场文明施工等生产工作上的检查、督促和验收,并行使考核的处罚权。
3、甲方负责提供技术指导和管理。
4、甲方负责各个工程主体单位协调工作。
5、甲方提供塔吊和垂直运输及临时用水用电。
九、乙方责任:
1、乙方提供甲方所需的各种管理资料及证件,特种人员必须持证上岗,确保施工现场文明施工。对所有新进场的职工做好花名册,上报项目部统一管理。乙方必须做好日出勤表报项目部审核,作职工工资发放的依据。如有违反综合治理及文明施工方面的现象发生,每次罚款500元,从当月工程款中直接扣除。
2、乙方在施工过程中必须严格遵守有关规范、规章制度,服从甲方管理,不得违规作业。发生安全事故,甲方除负责保险理赔外其全部责任及经济损失均由乙方自行负责,甲方不负任何连带责任。
3、乙方承包人负责同甲方联络,接受甲方的技术交底或工程变更,并组织工人技术、安全交底;负责对有疑问的交底或变更向甲方协商处理。乙方必须配合有实践经验的质检员和安全员各一名。
4、乙方要积极维护现场的施工环境,自觉做好文明卫生工作,施工现场做到工完场清、堆放整齐。
5、乙方应配备工程足够的机具、材料以及劳动力,如果因此不足造成的一切损失由乙方负责。乙方必须将所采购机具、材料的合格证等检测资料提供给甲方,甲方对资料不齐全或质量不能保证的材料及设备有权提出退场处理。
6、乙方必须确保现场达到文明标化工地要求。若检查发现不符合要求,甲方有权采取相应的处罚措施并赔偿一切经济损失。
7、乙方在施工期间,应遵纪守法,不得寻衅滋事,不得在现场内打架斗殴,发现一次罚款5000元。如有违反法律规定,上交司法部门处理,并赔偿甲方经济和名誉损失。
8、乙方施工承包人必须常驻工地,如需离开工地,须向甲方请假,但离开时间不得超过1天,若不及时到位每日罚款300元。乙方每天必须上报工人人数,早晚各一遍,以免工作期间发生事故。
9、甲方项目部组织会议时,乙方负责人必须参加,否则甲方以缺席处理,每次处罚200元,迟到每人次100元处罚乙方。
10、乙方负责管理好本班组人员保护好场所供用设备、设施,不得随意破坏损坏,若发现照价赔偿并视情节轻重情况给予一定经济处罚。
1
1、乙方应保管好向甲方租借的机具,到期如数归还,若丢失损坏应按要求进行赔偿。
1
2、严禁工人携带家属及小孩在工地居住,否则每次罚款200元。
1
3、乙方在施工过程中的所有劳保用品由乙方自负,如:手套、胶鞋、雨衣、安全帽、安全带等。
1
4、乙方承担各类津贴,包括夜餐、防暑饮料等。
1
5、严禁酒后作业,穿拖鞋,赤身不戴安全帽,一经发现每人罚款500元。
1
6、严禁在工地场地内大小便,一经发现每次罚款200元,并责令打扫、清理。
1
7、不得在工地场内烧、煮、蒸;严禁用煤气灶、电磁炉、热得快和电饭煲等,发现以上情况每次罚100元,并且甲方有权保管,待工程完工后归还原主。
十、安全管理及文明施工:
1、安全生产:乙方必须加强对职工的安全教育及管理,严格遵守现场的各项安全管理制度,严禁违章指挥违章作业;进入施工现场必须戴好安全帽,自行配置统一色调的安全帽,临边作业栓好安全带,机械要有防护罩,并有专人管理,防止机械伤害和触电事故。
2、文明施工:钢管安装好后,垃圾必须及时清理干净,材料应在指定地点堆放整齐,做到工完料清。乙方材料进场及中间转场和退场必须按项目部指定地点堆码整齐,如随意乱堆乱放甲方有权指派其他人员清理整齐,发生的费用在乙方工程款中双倍扣除,并可采取每次5000元以内罚款。
3、乙方不得将与施工无关的人员带入现场,如违反安全操作规程和制度所造成自己班组或其它班组的人员安全工伤事故及重大事故,其一切责任和经济损失均由乙自行负责。现场设置的各种安全标志及文明施工标志,严禁破坏,违者一经发现将处于1000元罚款。
十
一、合同解除方式:
1、非正常解除:乙方若因施工管理不善、质量、进度、安全文明施工及综合治理方面不能满足甲方的要求,甲方有权随时解除合同,乙方无条件服从,按乙方完成工程量的 %结算并没收保证金。
2、正常解除:在甲、乙双方工程款结清后,该合同自行解除。
十
二、其它约定:
1、甲方根据工程管理需要所发放的各种制度、文件、岗位职责等均与本合同具有同等效力,乙方必须严格遵守并积极配合。
2、本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充条款。本合同补充条款及其附件均为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
十
三、合同形式:
本合同经双方签字后生效,具有同等法律效力,如有遇到问题双方协商解决,协商 不成可由仲裁部门调解。本合同壹式叁份,发包方、承包方各持壹份,壹份备案。工程完成、工程款结清后自然失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
电力合同
合同无处不在,合同用于各种地方,各种场所。合同的签订需要能够有效的去保护双方的利益,才具备更好的合法效应,口头协议算是合同吗?您是否知道“电力合同”我们为您整理了一份相关资料,点击收藏按钮将此页面存储起来以便下次查看!
电力合同(篇1)
随着国家经济的高速发展,电力在各个行业中的重要性得到了越来越高的认可,电力企业向来是维系国家和社会运转的重要组成部分,因此在电力企业建设中,合同的签订至关重要。
电力企业安装合同是一份非常关键性、细节性极高的合同,它是电企与建筑公司、电器公司、修建公司、消防公司、设计公司等相关单位签订的一份明确规定在电网方面所要达成的共识,既规范了合作模式,也确保了工程的正常进行。
一份电力企业安装合同从起草、审核到签订经历了多方面的环节。在制定的过程中,双方需对安装合同的内容进行详细的商讨和协商,以确保合同条款能够符合双方的需求和实际情况。在下达合同之前,电力企业还必须严格审核相关单位的资质、信誉度和实力等方面。同时,建筑公司、电器公司或消防公司等相关单位也需要认真审查合同的内容,对于其中可能出现的风险或问题展开充分探讨,最终达成双方都能够接受、可行的合同条款。
在合同的签订阶段,双方应当认真履行自己的义务并严格遵守合同内容的约定。在工程安装过程中,电力企业需确保按照设备的规格、标准和技术要求等进行设备的安装及测试,同时还需要确保设备的品质过关,以保证后续的使用维护和管理。
在合同执行过程中,一旦出现争议,双方可以通过协商和谈判方式解决,如果协商仍无法解决则需要寻求法律途径,最后由法院仲裁或调解。
总之,在电力企业方面的安装合同非常关键,因为它不仅能够规范双方的工作,还能够很好地维系合作伙伴之间的合作关系。通过合同的签订,双方能够更好地理解各自各方的角色和责任,从而提高各自的服务质量和提升竞争力。同时,在合同的执行过程中也能够有效解决各种问题和争议,避免双方无谓的损失。
电力合同(篇2)
(如)甲方(发包方):
(如)乙方(承包方):
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包内容:项目区输变电线路采用高压与低压配套配置,高压线采用KV明线架设,低压采用KV明线布置,共架设长度为公里,其中高压线公里,低压线公里。高压线采用JKLGWJ-10KV/1×70架空绝缘线;低压线采用×架空绝缘线。低压电杆采用米钢筋混凝土杆,间距米;高压电杆采用米钢筋混凝土杆,间距米。
架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装KVA节能变压器台及配套设施配备塑钢结构,米×米起脊变压器房。施工前,首先要做好施工准备工作,包括技术准备、物资准备等,第二组织有关人员进行现场调查,包括进行线路复测,选择项目部、施工队驻地和材料站等;第三通过竣工验收后,做好资产移交工作。
4、开工日期:年月日
5、竣工日期:年月日
6、合同价款:
第二条:技术标准
一、工程范围:省批我县xx年农业综合开发项目所涉及输变电线路工程。
二、施工基本要求
电力合同(篇3)
发包单位:项目部(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于双方就模板单项工程劳务承包协商达成一致,订定本合同。
一、工程情况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:本工程为结构,层,建筑面积为平方米。
二、承包方式及范围:
本工程包工不包料(包下列辅材),并按照要求自备工具。
辅材:包括铁钉、铁丝、马钉、蝴蝶扣、螺杆、螺帽、步步紧、抱箍、扫把、灰桶、模板贴(嵌)缝及补洞材料、安全帽、安全带、手套、雨衣、雨靴等劳保用品。自备工具:包括电锯、电钻、钻花、撬棍、切割机等配电缆线、开关、插座的手持电动工具及其它必备的木工工具。所分包的模板单项工程包括整栋房屋的所有模板工程的制作(含改模)、安装、拆除、清洗、刷隔离剂、材料归堆、分中标高、预埋柱拉筋及搭设模板支撑架等。
三、承包单价、结算付款方式:
(一)本工程承包单价,模板工程按面积计算,单价为元/㎡。此价格包含劳保费、差旅费、夜餐费、加班费、住宿费、社保费、节假日双休日工资及完成生产任务所必须加班的加班费等。鉴于此工程地下室模板材料需从里面要从里面搬出,因此地下室按展开面积元/m2计算;通丝螺杆、螺帽、蝴蝶扣等一律按建筑面积元/m2计算。
(二)付款方式:每月预支一次,按当月实际完成工程量付款%,单项工程全部完成后,办好结算手续后,余款在一个月内一次性付清。工资预支由项目部来控制。凡超支部分由项目经理负责。
(三)每月发放工资前,乙方必须提供在岗人员花名册一份,以便在甲方监督下,乙方将甲方结算的工资按时如实支付给班组员工,不得任意卡扣,更不能卷走,否则甲方有权直接向乙方员工支付工资,因此造成的矛盾和损失甲方概不负责。
四、质量标准:
(一)乙方必须严格按照国家现行的《建筑工程安装工程施工及验收规范》和公司模板工程质量要求来施工,所有工序合格率达到90%(评定时以公司质安部每月的实测检查记录为准)。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工费用由乙方承担并对乙方罚款元/次。以确保工程质量达到优良,创出东建品牌。
(二)在施工中,出现走模、胀模等现象,凡动用石工凿除梁板砼所发生的人工工资,一律由乙方负责。并处罚款元/次。如造成较大质量事故除追究乙方责任外,另按损失程度给予赔偿。
(三)严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,罚款元/次。
(四)甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须及时整改,对拒不执行整改意见或整改不及时、整改后仍达不到质量要求的,罚款元/次。
(五)对乙方施工过程中质量达不到规范要求,乙方不得以任何理由推卸责任。中途对因人员不能保证质量、进度要求经书面通知后7天内仍不能达标则视为恶意怠工,甲方可处以乙方承包总价最高5%的处罚直至要求乙方退场,对所已完成工程量待退场后才能进行结算。
(六)模板单价中,按展开面积抽出1元作为质量奖金,没有达到东建品牌的结帐时奖金不给,达到公司标准,1元质量奖金照给。
五、工期:
(一)乙方必须按照甲方规定的工程进度、时间完成生产任务(规定工期天)。按甲方制定的进度计划,每提前一天奖励元,每延期一天罚款元。
(二)下列情况经甲方项目经理确认后工期相应顺延。
1、重大设计变更、方案调整;
2、非正常停水、停电8小时以上;
3、因甲方原因引起的停工8小时以上;
4、不可抗拒的自然灾害。
六、安全施工与文明生产:
(一)乙方施工人员进入甲方施工现场后,每个施工人员必须与项目部签订安全文明生产合同书,造册登记,交项目部保管。
电力合同(篇4)
为了使我公司建设(改造)工程顺利进行,明确甲、乙双方的权利和义务,特制定本合同书,经甲、乙双方协商,达成以下条款:
1.1.1、 本合同条款。
1.1.2、 洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。
1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力工业规章制度。
根据国家有关规定及省电力公司安排,本工程建设工期计划为年 月 日至 年 月 日。
根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容,甲方委托乙方建设(改造)的工程项目合同价款: 甲方从本合同价款中的人工费中提取5%作为“质量保证金”,质量保证金待工程移交生产、质保期满后返还乙方。
5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。
5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。
5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人工费10%,工程形象进度过半后拔付人工费60%,竣工投运后拔付人工费25%,质保期满后拔付5%。
5.1.4、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查,验收及后评估。
5.1.5、负责组织施工图纸会审,编制工程进度计划和实施方案。
5.1.6、按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法,做好相应招(议)标工作。
5.2.1、为项目的受托方,对整个工程项目从开工至竣工投运的整个过程负有建设单位责任,包括本合同价款的风险承担。
5.2.2、按批准的初步设计组织实施本工程,工程质量应符合《河南省农网(改造)工程验收办法》及设计要求,并确保本合同所述工期。
5.2.3、配合甲方组织的监督检查,验收和后评估。
5.2.4、项目竣工后,提供开工,竣工报告,及实用材料表。
6.1、分包工程应由具有相应资质等级的单位承担,不得实行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何义务与责任,由分包工程引起的任何违约或疏忽,均视为乙方的违约。
7.1、按《河南省农网建设(改造)验收办法》验收。
7.2、工程项目从竣工投运之日起计算质量保期为一年。
7.3、在质保期内,乙方负责处理工程遗留的质量缺陷,并承担相应的费用。
7.4、质保期满,甲方返还乙方质量保证金。
7.5、为确保工程质量,甲方随时对施工质量进行监督、检查,凡不合格工程必须限期返工。
7.6、乙方应严格按照国家规定的操作规程和图纸施工,保证工程质量实行终身负责,工程竣工后,由乙方提前十天报出竣工报告(包括图纸资料齐全),在十日内甲乙双方共同组织按有关技术规范进行检查验收。
8.1、任何一方未履行合同义务,未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求,即应承担违约责任。
8.2、违约给对方造成损失的,视具体情况及损失大小追究违约方责任。
8.3、本工程的施工安全,由乙方全面负责。发生不安全现象及事故必须及时上报和处理。
8.4、本合同下述事宜不构成违约:国家计划的重大调整、重大设计变更、人力不可抗拒的自然灾害和地震、战争等。
九、合同的生效与终止:
9.1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2、在甲方组织竣工验收合格,移交生产后一年,质保期满,返还乙方保证金,本合同即告终止。
9.3、合同正本两份,由甲乙双方各执一份;双方各执一份。
十、附件:
10.1、本合同附件为合同内容的一部分。
10.2、本合同共有3附件。
电力合同(篇5)
电力行业标准项目合同
随着社会的不断发展,电力行业已经成为国民经济中不可或缺的一部分。电力行业的发展需要依靠先进的技术、高效的生产模式以及科学的管理模式。而在电力行业开展各类项目时,像各种设备、器材采购、工程建设、管理咨询等均需要与业务合作伙伴签订合同,而电力行业中的类型比较繁多,要针对不同的项目来签订不同的合同,灵活多变。
在这种情况下,电力行业标准项目合同应运而生。电力行业标准项目合同是一种应用于电力行业的标准化合同。这种合同整合了电力行业的法律、行业标准、技术规范和管理标准等方面的内容,为各个项目合作方提供了一份基于行业标准的标准化合同,便于双方交流与合作。
电力行业标准项目合同的签订可分为以下几个步骤:
第一步:合同起草
根据有关法律法规和电力行业标准,起草合同内容。应确定合同双方的身份和资格、合同项目的性质、用途、技术要求和质量标准、服务配套等方面的内容。
第二步:洽谈与沟通
双方进行多次洽谈,就某些条款进行修改,达成一致意见,在双方协商和签定前,相互洽谈和沟通,尤其是重要条款如价款,质量标准,交货期等进行充分沟通。
第三步:签署合同
确定各项条款无争议后,由双方共同签署正式电力行业标准项目合同,并将合同归档备案。
电力行业标准项目合同具有以下几个特点:
1. 明确双方权利义务:在合同条款中,明确双方的权利和义务,明确产品的技术特点,合作期限、价格等内容,降低诉讼和争议的发生。
2. 履行时依据标准:电力行业标准项目合同将法律、行业、技术标准、管理标准等内容整合在一起,对于产品质量和标准进行明确,降低合同履行的风险。
3. 提高交货、质量、服务和系统管理的标准化水平:电力行业标准项目合同的实施,提高了合同交货、产品质量、服务和系统管理的标准化水平,提高了业务流程中的效率和连续性。
4. 具有良好的法律效力:电力行业标准项目合同在双方自愿协商和签署的基础上,合法合规,具有强制性,可以有效防止合同纠纷。
电力行业标准项目合同的实施有助于推进电力行业标准化建设,减少了合同履行的风险,降低了双方的交流成本,提高了交货、质量、服务和系统管理的标准化水平。因此,电力行业标准项目合同在下一步中也将成为标准化工作中的重要参考。在合同范围内,我们应加强合作伙伴之间的协调与沟通,尽可能地避免纠纷。在苛刻的市场环境中,依托标准合同,来加强行业的标准化建设,这是推动电力行业稳定发展的基石。
电力合同(篇6)
电力工程转包合同
随着社会的发展和科技的进步,电力工程在现代社会中起着至关重要的作用。为了能够更好地实施和管理电力工程,转包合同成为了电力工程行业中常见的合同类型之一。本文将详细介绍电力工程转包合同的定义、主要内容和注意事项,旨在帮助读者更好地了解和应用这一合同。
一、定义
电力工程转包合同是指原承包方将自己承包的电力工程一部分或全部转包给其他承包方,由转包方完成的合同。在该合同中,转包方充当了中间商的角色,负责协调和管理各个承包方之间的合作,确保项目能够按时完成并达到客户的要求。
二、主要内容
1. 项目描述:转包合同中首先需要明确转包的具体项目内容,包括工程的性质、规模和工期等。这样承包方和转包方都能够清楚了解到整个工程的要求,避免因为误解而引发的纠纷。
2. 转包方的责任:转包方需要承担相应的责任和义务,确保承包方能够按时高质量地完成工程。这包括提供必要的技术支持、材料采购、施工安排和质量控制等。
3. 承包方的责任:承包方需要明确自己需要完成的工作内容、要求和交付时间等。同时,承包方应保证按照转包方的指示进行工作,并在规定时间内完成工作。
4. 工期和支付方式:转包合同中需要明确工程的起止时间和进度要求,确保项目能够按时完成。另外,合同中还需要说明支付方式和标准,以确保转包方和承包方的权益得到保障。
5. 变更和解决纠纷:转包合同中需要包含变更和解决纠纷的条款,以便当工程需要进行调整或者在合作过程中出现纠纷时能够顺利解决。
三、注意事项
1. 合同的明确性:转包合同需要尽量详细和精确地描述各方的权利、义务和要求,以避免在项目进行过程中因为合同的模糊性而引发的纠纷。
2. 合同的合法性:转包合同需要遵守国家相关法律和政策,确保合同的合法性和有效性。
3. 信任与合作:转包合同的成功与否很大程度上取决于各方之间的信任和合作。因此,在选定转包方和承包方时,双方需要充分了解对方的专业能力和信誉度,并建立良好的合作关系。
4. 监督与管理:转包方需要对承包方的工作进行监督和管理,确保工程按照要求进行,避免施工质量和进度的问题。
5. 知识产权保护:在电力工程转包合同中,双方需要明确知识产权的归属和保护办法,确保合同完成后双方的权益得到保障。
总结:
电力工程转包合同在现代社会中发挥着重要的作用,可以更好地实施和管理电力工程,提高工程的质量和效率。通过本文的介绍,相信读者对电力工程转包合同有了更加详细和具体的了解,能够在实际应用中更好地应对相关问题。让我们共同努力,推动电力工程行业的持续发展!
电力合同(篇7)
电力工程设备招标程序及招标文件范本第Ⅱ部分(招标程序)一
第Ⅱ部分招标程序
1.电力工程设备招标程序主要流程
1.1电力工程设备执法标过程共分四个阶段,与此有关的还有招标前准备阶段和招标后履行合同阶段。
1.2电力工程设备招标程序主要流程图。
流程图说明;
1对于主机设备和合同估价IO00万元及以上的辅机、输变电设备、装置性材料及分散控制系统(DCS),环节(1)、(3)、(4)、(5)审批,环节(2)核备;
2对于合同估价100万元以下的辅机、输变电设备、装置性材料,环节(1)、(2)、(3)、(4)、(5)均核备。
2.招标前准备阶段
2.1招标申请
电力工程项目具备主机设备招标条件后,由项目法人或主要投资方向电力部/国家电力公司计划司/计划部提出招标申请。具体招标时间由电力部/国家电力公司计划司/计划部根据国家计划安排和项目前期条件并商国家计委(国家经贸委)后确定并下达给项目法人或主要投资方,同时抄送项目所在电力公司和电力部/国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室。
申请报告内容包括:工程项目名称,需招标的设备清单,招标具体的条件,各投资方名称及投资比例等。
电力工程项目主机设备招标具体条件如下;
a)国家已批准项目建议书;
b)项目法人确定,有限责任公司(或筹备组)成立
C)银行贷款意向书已签订;
d)已列入国家五年滚动投产规划;
e)主要技术条件已经可研/初设审查部门认可f)项目控股方出具可以支付设备预付款的保证函;
g)主机设备招标前,项目法人与所在地省/网电力公司等协商一致的上网电价意见。
招标工作必须在得到批准后方可进行。辅机设备招标要在初步设计审查批准后进行。
2.2招标委托
招标申请获批准后,招标人择优选定具有相应招标资质和成套资质的招标代理机构,委托其进行设备招标(若招标人具有相应资质也可自行组织招标)。
招标人与招标代理机构签订委托招标合同,以明确双方的责任和义务。
延伸阅读: 招标文件电力工程招标程序电力合同(篇8)
电力工程施工合同
建设单位:
施工单位:
工程地点:
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
电力工程施工合同
甲方:xxxx公司
乙方:xxxxx公司
根据《中华人民共和国合同法》、《电力安装工程承包合同条例》,甲方同意将本工程委托承包给乙方施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
8、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
9、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。乙方工人不得因为劳资纠纷发生工人上访事件。
10、若乙方施工工程质量达不到相关验收规范要求,造成电力公司不能验收送电,或者由于乙方施工质量不到位原因,造成事故,乙方全部承担给甲方造成的一切经济损失。
11、在正常使用情况下,一年内电气设备若出现质量问题,由乙方负责,并在当日内到达现场无偿维修,非乙方原因维修,甲方给付工料成本费用。
12、因甲方土地和用电手续不完整,政府要求停电的乙方不负任何法律责任。
(电力工程施工合同,内部资料,严禁外传)
2、安装工程竣工验收,工程造价经过审价机构审核确认后,付乙方总工程款95%,留5%工程款作为质保金,保修期两年满后5个工作日内无息付清。
电力合同(篇9)
需方:________________(以下简称甲方)
供应商:________________(以下简称乙方)
为保证阜新高速公路路面工程第一合同项目管理部的.顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上,就水稳碎石工程部分石灰石碎石骨料的供应任务签订本合同,双方共同遵守。
一、产品名称、型号、制造商和单价
二、质量要求:材料为蓝色石灰石,骨料应干燥无杂质,符合《公路路面施工技术规范》,含泥量小于1%。乙方应积极配合甲方的质量检验,确保来料符合质量要求,不合格的材料甲方不予结算。
三、交货日期:以甲方通知的时间为准。
四、交货地点及交货方式:甲方指定堆场(阜阳市颍州区元吉镇阜新高速公路K5+600路基右侧),乙方自行装卸。
五、结算方式:结算以吨计价,根据堆场出具的有效收据凭证以现金结算。
六、履约担保:合同签订后,乙方将5万元作为履约保证金存入甲方指定账户;合同履行后,甲方将在7个工作日内返还保证金(不计利息)。
七、双方的责任:
1、甲方职责:对未交付的产品进行抽查,发现不合格产品,乙方自行清理施工现场。无论什么原因,都不允许和接待人员吵架。
2、乙方责任:乙方应及时组织车辆、材料来源和不低于800吨的日供应能力。在饲养期间,保质保量,不能涨价。在运输过程中,一切交通事故均由乙方承担、、乙方应确保结算收据凭证真实有效,否则,乙方应自行承担后果并追究法律责任。
八、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:________________乙方:_______________
公司名称(盖章):________公司名称(盖章):________
法定代表人:________法人代表:________
日期:________年________月________日
电力合同(篇10)
本合同各方当事人
甲方:______________________________
法定代表人:_________________________
住址:_______________________________
邮编:_______________________________
乙方:_______________________________
法定代表人:_________________________
住址:_______________________________
邮编:_______________________________
根据《xxx合同法》的有关规定,就机房供电设备销售暨施工事宜,甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商,自愿达成以下条款:
第一条项目的名称
项目名称:_____机房供电系统整改工程
第二条合同内容
1.货物清单项目所包含货物的清单(名称、数量、规格、单价):
产品名称型号规格单价数量单位小计合计
供电设备
供电设备
2.合同金额:_________元
承包方:(以下简称乙方)
一、工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费万元(具体明细见附表):
具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%
、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
电力合同(篇11)
购货单位:_________(以下简称购方或甲方)住所地:_________法人代表:_________
供货单位:_________(以下简称供方或乙方)住所地:_________法人代表:_________
依据中华人民共和国合同法及相关法律规定,经双方协商同意,签订以下合同条款,以便共同遵守。
一、供应物资的名称、规格、数量和价格如下表:
二、质量标准或要求:符合国家最新质量标准,符合甲方工程质量要求。
三、供货时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。乙方接到甲方每次购货通知后日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准(包括特快专递、传真、挂号信)。
四、出货地点:交货地点:_________。
五、运输工具为运输,运输方式为:_________
1、甲方自运;
2、乙方自运;
3、乙方代办托运。运费由负责。装货费用由方负责,卸货费用由方负责。运输途中发生事故损失由方负责。
六、产品包装和计价:包装规格需达到保证产品质量标准,运输过程中如发生产品受自然条件等原因腐蚀,由乙方承担损失。
七、验收:自货物运到购方之日起_________日内为计量数量和检测质量时间,如数量短缺或质量达不到本合同规定,购方需在本条约定的检测时间后_________日内通知供方。逾期不通知的,即视为数量无缺、质量合格(产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外)。每次交货后甲方需同乙方共同签订接受单据,一式两份,双方各执一份,作为结算依据之一。
八、超合同供货:如系同城供货,甲方可拒绝接受;如系异地供货,由甲方通知乙方处理,且甲方不负责保管。
九、结算依据:供方必须根据购方验收合格的合同内的数量和发票为结算依据。即在乙方提供接收单据同时,需提供当期结算款发票。
十、结算方式:每次货物验收合格后_________日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行存款利率计算利息。或采用_________方式付款。
十一、合同变更或解除:变更或解除合同必须经双方协商,以书面为依据。任何一方因为不可抗力而不能履行合同,经协商后,合同履行期限可以顺延,也可以变更或解除。
十二、延期交货或短缺供货的责任:供方未能按合同约定时间交货的,每延期_________日,按延期部分货款总值的%赔偿购方损失。短缺交货数量的,按短缺货物款项总值的_________%赔偿购方损失。因延期交货或短缺交货数量造成购方损失大于上述赔偿款额时,由购方提出书面计算依据,由供方补偿。
十三、本合同不适用留置权,物资交付即为所有权转移。
十四、供货证件包括以下:
(1)产地证明书;
(2)质量证明书;
(3)化验单;
(4)材质单。
十五、购销双方其他协议事项:_________
十六、双方发生争议或违约,可协商解决,协商不成通过法律程序解决。诉讼至被告所在地法院。
十七、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十八、本合同一式_________份,购方执_________份,供方执_________份。
甲方:(公章)_________
乙方:(公章)_________
经办人:_________
经办人:_________
合同签定日期:_________年_________月_________日
合同签订地点:__________________
电力合同(篇12)
甲方:*******(以下简称甲方)
乙方:***********(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的原则,为保护双方合法权益。结合工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守:
一、 工程情况:
1、甲方电路改造地点:************
2、承包方式:全强电供电部分,按****要求,包清工方式(不包含线管粉刷和弱电部分)
3、甲方负责提供合格的.主材和辅料,乙方自带工具负责施工人员调配
4、合同大约工费总价为2780元,(10元/M)(结算按实际距离计算)
5、工期自2012年6月17日开工,至2012年6月23日竣工,工期7天(特殊情况顺延。)
二、付款方式:
工程竣工验收7日内,甲方一次性将工程款全部转入乙方账号。(******************************)
三、保修期限:
至甲方验收当天起,12个月内免费维修(除人为、不可抗力、特殊原因不在保修期内)
四、甲方的责任:
1、向乙方提供电路改造施工条件及房屋有关图纸和开工意向。
2、委派专人配合乙方施工。
3、保证材料合格到位,不影响乙方工程进度。
4、若乙方提供配件及辅料甲方需按成本价付款。
五、乙方的责任:
1、施工中一些安全责任由乙方承担。
2、施工中各项目均规范、安全、正规操作。
六、有关事项和工程验收:
1、甲方的施工现场应符合施工要求,乙方在施工中也应做好各项防护措施。
2、乙方施工完毕提前1日内向甲方说明验收工期,验收以约定附件为标准。有不符合规定的,乙方应及时修改,一切都符合规定时,双方在验收附件签字为验收结束,甲方如有其它合同以外的增设项目,甲乙双方另议增项工价,另外报增项表格,同意并签字后施工。
七、违约责任:
1、由于甲方协调工作及材料等问题产生的延误,均由甲方全部承担,双方可协调给予乙方怠工补偿,短时间除外。
2、由于乙方原因,造成的拖延和质量问题,则乙方承担全部责任。
八、合同附则:
1、合同的各项预算均不含税票,乙方给甲方以收据为准。
2、合同未提及事项,由甲乙双方协调解决,合同中甲、乙方的有关争议,双方处理不了的,任何一方均可上诉有关法律机构。
九、本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页,一式两份,甲、乙两方各执一份。
甲方:************乙 方:**************
委托代理人: 委托代理人:
地址:**************地址:***************** 签定时间:2012年 6月13日 签定时间:2012年 6月13日
施工合同4篇
施工合同【篇1】
甲方(业主):_______________
乙方(水电施工):_______________
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议:
一、装修施工地点:____________
二、工期:
_________年_______月_______日至________年_______月_______日
三、工程造价:
本项工程总费用___元人民币。
四、材料供应及改造工程量的约定:
1、甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,如甲方提供的材料有质量问题或规格差异,由此造成工程损失,责任由甲方承担。如需乙方供应水电材料,应得到甲方同意。
2、施工前由甲乙方现场确定需改造项目、尺寸、位置等,确定改造工程量。
五、乙方承包内容:
1)、水电开槽、布管、穿线
2)、所有水电施工过程的垃圾整理装
3)、开关面板安装
六、对乙方要求:
1)、严格遵守规定的装饰装修施工时间,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2)、施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的垃圾整理装袋,不负责下楼。
3)、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4)、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工,乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。
5)、水电工程保修一年。
七、对甲方要求:
1)、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如:协调物业停、供水电,水钻钻眼,装修材料运输等等。
2)、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如:人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。
3)、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。
4)、甲方原因造成二次到现场施工,甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。
八、工程竣工:
甲方组织验收,并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题,其返工费用由各自方承担。
九、付款方式:
乙方布管、穿线、固定线盒水管结束后,甲方现场验收合格支付工钱的85%,水电完工后支付15%。
十、其它约定:
1)、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2)、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金。
十一、附则:
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(三)合同签订后甲方需支付乙方诚意定金___元。
甲方签字(盖章):_______________乙方签字(盖章):_______________
___年___月___日___年___月___日
施工合同【篇2】
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方1,2号楼工程内墙及天棚涂料施工事宜,经双方友好协商,签订本合同。
第一条:工程概况
1、工程名称:乐至江南大市场市场1,2号楼工程。
2、工程范围:根据甲方要求负责内墙涂料的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等;
3、承包方式:包工包料包检测验收合格;
4、质量等级:按照有关规范进行检测验收,乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的合格等级。
第二条:工程期限
本合同工程分1,2号楼两个工程,乙方的施工工期应不影响装饰施工总进度工期,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。乙方须在20xx年5月30前进材料。
第三条:合同价款
天棚综合包干单价 4.2(元/㎡),备注:①综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费,架子使用费等乙方自身所发生的所有费用,②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量,以合同约定综合包干单价进行合同结算。
第四条:支付方式
1、甲方按乙方完成工程量的80%付款,乙方完成相应施工段施工并经甲方验收合格后,支付该施工段合同总价的95%,余下的5%工程验收合格后一次性付清,工程结算按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。
第五条:工程质量
1、工程样板制作:内墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做样板:基层腻子(两道:粗型、细型各一道),各种样板需分层留样并经甲方验收合格后,乙方方可正式施工。
2、乙方必须严格按样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方现场代表的监督,质量标准同3,4号楼工程。乙方需按约定采购材料(不能使用干粉),符合有关国家规定标准,所购材料经甲方检查确认后才能施工使用,不符合要求的,乙方负责运出施工场地并重新采购。如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱,流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修直至验收合格
第六条:甲乙双方工作;
1、甲方工作;甲方提供本工程相关的施工要求,确定颜色色号。提供乙方施工所需用水、电源;可提供材料放置场地。协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工,因此造成的经济损失由乙方承担。
2、乙方工作:在施工过程中,乙方要做到安全生产、文明施工,杜绝安全事故,所有造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担责任。工程质量不符合合同要求的负责无偿修理或返工。工程竣工未交付甲方前,乙方应负责已完工工程的成品保护工作,在此期间内如有损坏,由乙方予以修复。乙方施工材料应按甲方指定区域堆放,按样板间要求施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输及架子的搭设。材料的保管。
附 则
一、 本合同在履行中发生争议,双方应本着实事求是的原则及时协商解决
二、 本合同一式二份,由双方各执一份,自双方代表签字之日起生效,至本合同条款全部履行完毕后自动失效。
三、 本合同未尽事宜,双方可根据本项目具体情况,结合有关规定,经双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的补充合同。
四、 甲方代表:
乙方代表:
合同签订日期:年月日
施工合同【篇3】
甲方:_____________(以下简称甲方)
乙方:_____________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、国家建设部《建筑安装工程承包合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就 彩钢板房建筑工程承包施工等事项协商达成一致,签订本合同。具体条款如下:
一、工程名称、地点、工程内容。
1、名称:______________________。
2、地点:______________________。
3、工程内容:□彩钢板房建筑施工 □地坪混凝土浇筑 □室内电路 □暖气安装
二、图纸设计事项。 □ 图纸由甲方提供,所提供的图纸属于本合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。 □ 图纸由乙方提供,所提供的图纸经甲方审核确认(签章)后,属于本合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
三、工程技术要求及参数:
1、前墙高_______米,后墙高_______米,屋檐宽_______米。
2、结构形式材料:XXX组合房屋。
3、材料要求(形式、材料、颜色):
(1)屋面板及墙面板:彩钢夹芯板。
(2)隔墙板:彩钢夹芯板。
(3)铁皮厚:0.3,内夹聚氯乙烯保温苯板(每立方10㎏)并具备一定阻燃功能。
(4)除屋面用天蓝色铁皮外,其它地方使用白灰色铁皮。
(5)彩钢板与彩钢板的接口,门窗接口缝隙使用密封胶处理。
(6)乙方出具彩钢泡沫板(聚氯乙烯保温苯板)检验报告。
(7)排水方式:一坡水的排水方式。
四、门窗规格尺寸、数量:
(1)塑钢窗:单框双玻平开,前窗:215;,,后窗:215;。
(2)门:彩板门(厚度)规格:215;。每扇门配置挂锁(挂锁规格、型号由甲方决定,费用由乙方承担)。
五、承包方式: 本工程采用一次性大包方式承包,按彩钢板房屋建筑垂直投影面积计算,不另行单项决算。
六、工程承包单价及总造价:
(1)工程总造价按彩钢房建筑面积______(垂直投影面积_______)彩钢房面积约________平方米,单价每平方米 _____元,工程总造价预计为人民币元______(大写:________)。具体按实际建筑面积计算工程总造价。
七、工程承包施工期限: 合同签订盖章生效后,乙方即可准备材料、进入现场施工。竣工交付时间为合同生效后____日内。如未能按时竣工并交付使用,则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如甲方未按合同要求支付乙方工程款,则工期顺延。甲方未按合同履行造成乙方误工,则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如遇大风和雨、雪等自然灾害造成施工人员不能正常施工,则工期顺延。
八、工程质量验收标准:
(1)按照国家建筑业、安装业标准的要求进行验收。
(2)甲方根据图纸、材料、技术参数等要求进行验收。
(3)乙方保证彩钢板房能抗拒12级大风,不受影响。
(4)乙方材料进入工地未安装前,甲方对材料进行验收合格后,乙方进行施工安装。
(5)甲方在工程未验收的情况下就已开始使用,即视该工程为合格工程。
(6)安装完工后房屋要求整洁。
九、甲方权利、义务:
(1)甲方委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定进行监督管理乙方的安全生产、施工质量及施工进度。
(2)甲方对乙方工程施工过程中出现的违纪、违规作业和不符合有关规定的施工质量、技术及安全要求等问题,甲方有责令乙方停工、拆除、返工、经济处罚的权利。
(3)甲方对乙方所做不合格的工程不予验收;乙方若有偷工减料、隐瞒工程危情、勾结甲方管理人员多报工程量或瞒报工程质量的情况,一经查实,甲方不予验收并追究其责任。
(4)甲方应按合同规定支付工程款。
十、乙方权利、义务:
(1)乙方严格按照图纸、材料、技术、质量等要求并审定施工方案,保质保量保时完成工程任务。
(2)乙方在本次工程施工过程中,若发生质量问题、安全事故或造成人员伤亡等问题,一切经济损失、民事责任由乙方全部承担;
(3)乙方负责施工计划,确保施工质量、施工进度及施工安全,配合并接受甲方人员现场检查、指导和遵守甲方的管理规定。 十
一、工程付款方式:
(1)签定合同生效____日内支付定金______元整。
(2)材料(水泥、大沙、石子)、工人和搅拌机械进场后支付总工程款的_______%。
(3)钢架结构施工完毕,支付总工程款的______%。
(4)全部工程施工完毕并经甲方验收合格 天内支付总工程款的______%。
(5)质保期满,经甲方确认无质量问题或质保责任后7天内付清质量保证金计总工程款的______%。 十
二、工程质量保修期限: 工程质量保修期为________年,自工程验收合格之日起计算。 十
三、违约责任: 凡违反本合同条款均属违约,由违约方向守约方支付直接经济损失或其他经济补偿。若甲乙双方协商同意修改的条款不属于违约,但必须续签补充合同。 十
四、附则:
(1)对本合同若有异议,甲乙双方均可申请民事调解,调解不成的可行使各自法律权利,向法院提起诉讼解决。
(2)本合同未尽事宜双方协商解决,或签订补充协议。
(3)本合同及附件一式三份,甲方执二份,乙方一份。本合同签订全过程符合法律程序,甲乙双方代表签字盖章后立即生效,双方均应严格遵守。
甲方单位(盖章):______________
乙方单位(盖章):______________
甲方现场负责人:________________
乙方现场施工负责人
施工合同【篇4】
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规,遵循自愿和诚实信用的原则,双方就本项目施工事项协商一致,明确双方权利和义务,订立本协议,共同遵照执行。
第一条 工程概况
1-1工程名称:
1-2工程地点:熙龙国际小区内
1-3工程建设规模:
第二条 工程承包方式和内容
承包内容:
第三条 合同工期
开工日期: 月日 完工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数: 天
第四条 质量标准
按照国家现行《建筑安装工程质量检验评定统一标准》验收达到优良。
第五条 合同价款及计算方式
5-1、单价:
5-1-1、图纸及合同之外的时工按: 元/工
5-1-2、计算方式:
第六条、发包人工作
6-1 负责施工场地具备施工条件,担负施工现场的指挥、调度工作,做好各工种的协调关系。
6-2 开工前发包人负责向承包人进行施工前技术交底及施工技术、安全生产指导教育工作,确保工程施工顺利进行。
6-3 负责施工过程中各分部分项工程质量的检查和验收。
6-4 发包人负责对承包人进行《安全生产管理条例》、《现场文明施工管理条例》的教育。
第七条 承包人工作
7-1 承包人进场后,必须接受发包人和现场管理人员的质量监督和现场调度。执行《安全生产管理条例》、《现场文明施工管理条例》和《住宿管理条例》的规定,加强施工现场管理,确保文明施工和安全施工。否则承担违规罚款责任。
7-2 承包人应按施工技术规范、施工设计图纸及甲方现场管理人员要求施工。并按合同中约定的内容和时间完成项目施工任务,否则承担违约责任。
7-3 在施工中和未交接验收之前,承包人应负责未完成和已完工程的保护工作。保护期间如发生损坏、承包人自费予以修复或按实际损失赔偿。
7-4 保证施工场地的清洁符合环卫管理的有关规定,不随地浪费材料,退(转)场时负责清理材料及垃圾。
7-5 承包人承担因自身安全保护措施不当,违反有关规定而造成的人身伤亡事故的责任,及其因此而发生的一切费用。
第八条 中途退场
本合同协议采用约定试用期办法,有下列情形之一的,发包人可以解除合同:
8-1 在施工过程中因承包人原因多次出现施工质量问题,进度达不到约定要求期限,经三次协调无效,发包人认为承包人已无能力履行协议中各项条款的;
8-2 承包人严重违反劳动纪律或合同附件中管理条例:《安全生产管理条例》、《现场文明施工管理条例》、《住宿管理条例》等制度的。
第九条 进度、质量
9-1 承包人必须按确定的进度计划组织施工,不能由此影响总体施工进度。如因承包人责任影响工程验收的,应由承包人承担逾期罚款责任,罚款则在工资额内扣除。
9-2 承包人必须按国家现行建筑施工技术规范及设计图纸要求施工,如因承包人责任而未达到验收标准的项目工程,承包人要承担违约责任;返工并赔偿经济损失。赔偿金额按实际经济损失计取,并承担返工直达到验收标准所需的一切费用。
第十条 工程款支付方式:
第十二条 违约赔偿
12-1 工程成品保护赔偿:自费修复或按实际损失。
12-2 承包人不能胜任工作:中途退场按实际合格的工程量结算并解除合同。
12-3 承包人延误工期赔偿:每延误一天按 元罚款。 本协议一式三份,发包人二份,承包人一份双方签字盖章后生效,工程结算完毕,本合同即告终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同6篇
这篇“施工合同”文章是趣祝福编辑经过精心筛选后挑选出来的,供需要的朋友参考借鉴。希望这篇文章能够对你有所帮助。另外,随着国家法律普及程度的提高,我们必须了解到合同的重要性。当事人双方签订合同,积极履行有助推进合同的维护。
施工合同 篇1
甲方:
乙方:
乙方自愿承揽甲方 工程打桩施工。为了明确甲乙双方职责,经双方友好磋商,特订以下条款,供甲乙双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、承包内容及方式:
水泥搅拌桩;包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。
四、工程工期: 日历天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
五、工程质量:合格
六、结算方式:
依据甲方提供图纸设计的桩位数量(暂定 根)×每根桩长度(米)×单价每米元结算,另上浮7%作为管理费及税金。合同签订后结算方式与单价不变,工程量按实计算。
七、付款方式:
工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%,余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%;土建主体工程施工完成后付10%。
八、双方职责
㈠、甲方工作职责
1、 甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。
2、 甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。
3、 甲方负责水电费。
4、 甲方负责静荷载试验费用。
5、 配合乙方做好施工过程中的有关工作。
㈡、乙方工作职责
1、 开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程,测量放样放桩位等。
2、 开工前应对工程桩编号。编制打桩施工方案及顺序,做好施工记录,工程施工竣工后应提供5份完整的符合归档要求的技术资料。
3、 乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。以保证打桩准确性、垂直、位移均在规范允许范围,确保桩基质量一次性验收合格。
4、 乙方应自带符合标准的配电箱及施工用电电缆线。
5、 乙方加强对施工作业人员安全教育,采取必要的安全措施,防止意外事故发生。对施工机械和施工人员应投意外保险。如桩基施工过程中发生一切安全事故,其责任及经济损失均由乙方自行负责。
6、 由于桩基数量多,乙方应提供2-4台有效桩机进场进行施工,才能满足施工工期要求。如乙方原因造成施工工期延误,甲方有权对乙方处予300元/天罚款。
7、 乙方精心组织按设计图纸施工,确保本工程一次性验收合格。如因乙方施工引起桩位偏差或桩径、长度未达到设计要求等原因而导致基础加固或其他措施所发生的一切经济责任均由乙方负责,还要承担给甲方造成损失的经济赔偿;如因土质原因承载力达不到设计要求由甲方自行负责。
8、 若双方发生争议,乙方不得以任何理由干扰影响工程的进度、质量,否则视为违约并承担由此引起的一切后果及赔偿责任。
九、未尽事宜,双方协商解决。
十、本工程合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
施工合同 篇2
发包方: (以下简称甲方)
承包方: 班组(以下简称乙方)
甲方承建的广州市 工程的其中室内装修单项工程包给乙方,采用包工方式进行施工,为了明确所承包的工程内容及双方责任,本着互助互利、分工负责的原则,根据有关规定及本工程的实际情况,经双方友好协商制定本协议,希望双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:厂房 共四栋,各五层,厂房 有地下消防水池一个,建筑面积约22 6㎡(以施工许可证上的建筑面积为准)。
2、工程地点:广 。
二、承包范围:
1、本工程包含厂房B、C、D、E的室内装修工程,采用包工形式,包质量、包验收。
2、乙方负责本合同内的所有工程所需的机械、斗车及一切施工机具,一切安全防护用品。
3、乙方本班工人住宿的房租费、水电费用均由乙方负责。
三、工程内容及单价:
1、内墙面批挡含局部天花,工序为:通线→冲根→淋水→拉毛→挂网→抹灰,单价为:15.00元/㎡。
2、独立柱、窗头梁板及楼梯天花、梯板底、梯侧等所有抹灰工程工序为:通线→冲根→淋水→拉毛→挂网→抹灰,单价为:15.00元/㎡。
3、如乙方只做B、C栋,不做D、E栋,单价则按:14.00元/㎡计算。
4、本单价已包括乙方的管理费、人工工资、食宿费、工人宿舍水电费以及与本工程和自身班组相关的机械设备、工具、电线电缆和属于乙方范围的材料等费用,并包括施工设备、劳务管理、安装、维护、保险、利润、政策性文件的调价及合同包含的所有风险、责任及各项费用,造价结算时不因市场价格变化、人员工资福利及其他政策性文件下而调整。
四、组织领导:
1、甲乙双方必须制定专人专职管理人员负责安排施工生产、人员调动。
2、乙方必须确保进场人员的政治素质及身体素质,严禁使用童工。
3、乙方必须服从甲方统一指挥调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量安全制度、文明施工制度,不得聚众闹事、赌博。
五、工期要求:
乙方必须有足够的劳动力,满足本工程的要求,并按甲方要求的时间完成每个工序,工期为每三天完成一层,如超过工期要求,每超过一天罚款500.00元。
六、质量要求:
1、乙方所承包的各分项工程必须严格按照施工图纸及有关施工规范进行施工,质量验收标准除按有关验收标准执行。
2、每完成一道工序先报给主管施工人员认可后方可进入下一道工序。
3、如本分项验收不合格,所造成的返工及材料损失由乙方负责。
七、双方责任:
(一)甲方责任:
1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料、用料及各项规律制度的指挥、监督与管理。
2、每栋建筑物提供一个主电箱,每层一个分电箱,每层一个水源,负责一切机具机械的电源线架接。
3、监督乙方班组安全用电以及对各种机具使用的全过程。
(二)乙方责任:
1、严格按施工图纸与设计变更施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量。
2、严格管理班组自身的安全生产教育,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免生产安全事故。
3、必须做到文明施工,工完场清,并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度、搞好监理单位、甲方及其他班组的关系;
4、乙方工人进场后10天内必须提供平安卡、身份证复印件和工人姓名清单,未办理平安卡的必须按规定办理;乙方自行解决工人的食宿,甲方工地现场不提供工人宿舍、食堂等。
5、严格按照图纸要求下料,不造成人为的浪费,爱惜公物,严格履行财务领(借)手续。如发现人为浪费材料或有意损坏机械材料的照价赔偿。
6、乙方每完成一道工序或当班所余下的废料及垃圾,当班清理,做到工完场清。
7、乙方必须派一名专职工程技术人员在工地,负责安全生产,工程质量,人员调动,严格把好质量关。
八、工程竣工验收及结算:
1、工程质量必须达到国家现行施工验收范围以及建设监理单位和甲方的要求。
2、按每月所完成的工程量支付80%,剩余20%在乙方所承包的工程全部完成并经验收合格后10天内结算并付清所有工程款。
3、每月发放工资时,乙方必须先编制好各班组的工人工资表,工资表要填写规范,要有工人姓名、身份证号码、工资数额,本人签名确认上交到项目部备案后才发放工程款,否则不予发放。
九、违约责任:
1、因甲方无故停工或甲方不按规定支付工程进度款,乙方有权向甲方提出索偿。
2、乙方不按施工图纸要求和约定范围施工,或由于乙方原因不按约定时间完成相关工程量,或乙方原因导致工程出现严重质量问题导致甲方经济损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失,甚至终止合同,乙方完成的工程量不予结算。
十、安全生产、文明施工
1、严格遵守各项安全生产规律制度,各种机具要专人使用,定期保养,操作人员要持证上岗、专人专机。
2、凡操作者违反操作规程和工地有关安全规定所造成的安全事故,不管伤及他人或自己,其一切责任均由乙方负责。
3、乙方班组工人进场必须列出花名册及身份证复印件送交到项目部,否则不准进入施工现场。
4、所有人员禁止在工地进行赌博、打架、吸毒、偷抢、嫖chang等违法活动,如有违反的送交当地派出所处理,所产生的刑事责任由乙方负责;凡因打架致使他人受伤者,除要负责伤者医疗费、赔偿误工费外,罚款乙方壹仟元(在当月工程款结算中扣除)。
5、为搞好工地文明施工,对工地现场环境必须有专人负责清扫,以保证场地整洁卫生;工棚、工场不得随意乱拉乱接电线;烟头、火种必须随手熄灭,防止死灰复燃。
6、严禁穿拖鞋进入施工现场,并必须正确配戴安全帽,否则每次罚款50元/人。(在当月工程款结算中扣除)
7、严禁偷窃工地材料,如发现每次罚款壹仟元,并将偷窃者送交当地派出所处理。
十一、附则:
1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决,甲方对以上条款保留最终解释权。
2、本合同一式两份,各执一份,自签订之日生效,合同期完成并付清承包款时失效。
甲方代表:乙方代表:
日期: 日期:
施工合同 篇3
甲方: 合同编号:
乙方: 签订时间: 年 月 日
丙方: 签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程的实际情况,经三方协商一致,同意签订本合同,共同遵守执行。
工程名称:日丰地板采暖 ,施工工期: 施工地点:施工面积: ㎡ 施工单价:元/㎡ 工程总造价: 元整。
一、施工内容及选材:
1、辐射层:日丰地暖专用辐射层 (EPE)
2、盘管层:日丰牌地暖专用管 PE-Xb □PE-RT □
3、配件:日丰牌 分水器路、日丰牌过滤器。
4、其它:(注:使用非日丰牌地暖专用管、非日丰牌分水器、过滤器、地暖膜时此合同无效。)
二、质量及验收标准:
1、地暖工程安装依照中华人民共和国《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》(03K
404)及相关标准验收。
2、系统安装完毕进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,可升到0.8Mpa,
然后稳压,稳压时间为10分钟。压降不超过0.05Mpa,即为试压合格。
三、甲方责任:
2、甲方必须负责协调供热、供水等各部门关系,保证乙方正常施工,如因上述原因导致延误工期,甲方应补偿乙方损失。(每天按工程总造价的1%进行补偿)。
3、本程将封闭管理施工,甲方保证施工人员及现场的安全,控制非施工人员出入。
4、甲方确保能够提供:温度为55℃-70℃,压力标准为0.4Mpa的热源入户供地暖系统正常运转,乙方保证甲方地表温度达到20℃以上。
5、甲方保证乙方进场施工地面平整干净,合乎施工要求。
6、施工终结,甲方需及时到现场试压。试压合格后,甲方必须做好成品保护工作,如出现人为造成漏水现象,一切后果由甲方承担。
四、乙方承诺:
7、收到甲方工程预付款后,按照约定时间施工,保证按时完工。
8、甲方不得任意拆改地盘系统,凡没有拆改过的管路部分(日丰地暖专用管、分水器、过滤器),乙方终身保修。
9、在使用过程中,由乙方安装的地暖工程包括所有设备、材料出现问题,三方约定时间前往现场,按照先保证甲方正常使用,后分析事故原因及责任区分的原则进行事故处理,由于甲方人为因素而出现任何问题,责任均由甲方自行承担。
五、付款方式:合同签订后,甲方首付50%的工程预付款。余款在施工完毕、验收合格后一次性结清。
六、违约责任: 按合同法有关规定执行。
七、本合同由签订之日生效,未尽事宜,由双方协商解决。
八、本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各执一份。
附:在试压合格后,由甲方签字认可。试验压力:0.6Mpa是:□ 否:□试压人:。甲方签字:
甲方:乙方:丙方:**总代理
地址:地址:地址:
委托代理人:委托代理人:经办人:
电话:电话:电话:
施工合同 篇4
甲方:XXXXXXXXXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXXXXXXXXX
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场XXXX楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。
一、承包内容
XXXX楼屋面采用XXXX卷材防水(XXXX层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料XXXXmm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材XXXXmm厚(XXXX层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、工程单价
屋面为XXXX元/m2;卫生间及地下室地面为XXXX元/m2;地下室外墙为XXXX元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、工程期约
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日到XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日,总工期XXXXX天。
四、工程结算
1、甲方按乙方的实际工程进度每月XXXX日付完成工程量的XXXX%工程款,待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量
1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。
3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。
四、施工安全
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。
五、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章):XXXXXXXXX乙方(公章):XXXXXXXXX
法定代表人(签字):XXXXXXXXX法定代表人(签字):XXXXXXXXX
日期:XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
施工合同 篇5
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商一致,甲方同意将石坝小学操场西面60米X5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任,特签订本合同共同遵守执行。
一、工程情况
工程名称:60米X5米直跑道
施工地点:石坝小学操场西
二、工程范围及内容
按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工,工程承包主要内容:
60米X5米直跑道的施工。
三、合同工期:
1、本工程工期从收到甲方通知后起计,5个工作日完成。
2、有以下原因之一者,由甲方或监理签证确认后工期可以顺延:
a.甲方在施工期间修改设计,并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;
b.因不可抗力的自然灾害等事件影响;
c.因甲方原因造成的工期延误;
d.风雨潮湿天,不宜施工的。
四、工程质量要求:合格。
五、合同价款
1、施工过程中,甲方根据材料款及用工数进行付款。
2、工程费用:
路基石160块 X 13.5元=2160元 石子4车 X800元=3200元 水泥8包X20元=160元 沙子一车250元 石粉2车X550元=1100元 人工:大工5 X250元=1250元 小工5 X150元=750元
总计大写:捌仟捌佰七十元整 小写:8870元
六、付款方式与工程结算
工程结束后转账
七、工程验收
1、材料进场,乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。
2、在工程施工进程中,乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。
3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。
4、工程施工完毕,乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序,则双方同意视为自动验收合格处理。
八、竣工交付后服务
乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害,或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。
九、甲方责任
1、甲方负责免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜,费用由甲方负责。
2、在乙方进场施工前,甲方必须提供已完成符合要求的基础,如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。
十、乙方责任
1、委派 为现场管理代表,按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。
2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险,在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故,由乙方负责。
3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。
4、若出现质量争议,应提交质检部门裁定。
十一、争议的解决
1、在合同执行中,若发生未尽事宜,双方经协商,可签订补充合同。
2、在执行本合同中如发生争议,应通过友好协商解决,如协商不能解决,可提请主管部门调节,调节不成,则提交重庆市仲裁委员会提请诉讼。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同双方签署后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇6
发包方(以下简称甲方):住址:联系方式:
承包方(以下简称乙方):住址:联系方式:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭装饰的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程基本情况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程面积:
4、工程期限:开工日期:________年____月____日;风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期:________年____月____日。
二、工程价款总工程款:本合同总工程款根据《装修工程工程预算表》定为元人民币整(:___________),实际结算以合同价格(具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认)为准
三、工程图纸乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。?乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。甲方向乙方提供设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、设计方各执一份。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
四、材料供应
1、本工程所需,按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场,采购数量由乙方提供,如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家,由此造成甲方的损失由乙方承担,如材料数量不够,由甲方补够,工期不变。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,没有甲方签字确认,不支付费用。
3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料,则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中,如原定材料缺货时,乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。
4、乙方采购的材料,如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。
5、乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
五、工程款支付方式
1、合同签定后,在乙方进场(以发出开工报告为准)开始施工后5个工人日内,甲方向乙方支付工程造价的30%作为备料款。
2、工程完成50%以上(即在天花布线完成、墙面装修完成一半以上),甲方向乙方支付工程造价的20%的工程款;工程完成90%后(主要工作基本完成,剩余施工收尾准备验收工作),甲方向乙方支付工程造价的20%;工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工资料,甲方审核无误后,甲方向乙方支付工程造价的20%工程款。
3、工程全部完工验收后二个月内,甲乙双方按实际工程量进行结算。甲方留下总造价的10%作为装修质量保证金,其余余额应在二周内支付给乙方。
六、工程工期
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、甲方未按约定完成工作影响工期,工期顺延。
3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期,工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工______小时以上(累计计算),按一天顺延工期。
5、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
6、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
8、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
七、工程质量及验收风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。验收标准:按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(等其他及版现行的相关施工规范及标准;双方确定的施工图和审定的预算表及变更确认书。隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方收到乙方通知后,五天内甲方或甲方组织的有关部门进行验收。验收期为两天,如甲方不能按时验收,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
八、安全生产和防火
1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,甲方承担由此产生的一切经济损失。
2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失。风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
九、维修约定
1、本工程交工后,乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为______个工作日。
2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题,乙方实行有偿维修。
3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时,乙方实行有偿服务。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
十、违约责任
1、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担,由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金______%。
2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误,甲方确认后工期可顺X。
3、对竣工验收后,所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题,乙方返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害,责任乙方自负。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品,如有损坏,乙方应照价赔偿。
5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责。
6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担责任。十一、争议解决双方发生争议协商解决不成时,按下列第_____种方式解决:
1、向__________仲裁委员会申请仲裁;
2、向___________人民法院起诉。十二、合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。甲方(签章):委托代理人:联系电话:________年____月____日乙方(签章):法定代表人:联系电话:________年____月____日附件:
1、施工图纸共_____张
2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_____页
3、甲方提供装饰装修材料明细表
4、乙方提供装饰装修材料明细表
5、其他:本合同共_____页(附件)____________________________工程装修预算书序号项目名称单位数量合计材料及共计说明(包括备注)123456
发包方(签字)________年____月____日
承包方(签字)________年____月____日
(附件)____________方提供装饰装修材料明细表金额单位:________元材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点
发包方(签字)________年____月____日
承包方(签字)________年____月____日