赠送合同。
赠送合同(篇1)
中国联通客户 “分月赠送”协议
甲方（客户）：
乙方：中国联合网络通信有限公司芜湖市分公司
本协议作为《安徽联通固网业务客户入网服务协议》的补充协议，甲乙双方在平等自愿、公平诚信的基础上，基于对乙方移动通信服务的了解和需求，甲方自愿申请成为乙方客户，业务号码为，并达成协议如下：
第一条 协议内容
1.甲方自愿选择乙方 “分月赠送”合约计划，承诺月最低消费 元，承诺在网协议期为 个月，即 年 月至 年 月。则自协议生效后次月开始，可享受乙方赠送的每月 元本地市话通话费以抵扣甲方上月消费的本地市话通话费，赠送期为 个月，乙方赠送本地市话通话费金额上限为 元（大写 元整）。在上述期间内，甲方承诺不降低所选最低消费标准。
2乙方于本协议生效后次月开始向甲方赠送话费，赠送话费当月有效，用于抵扣甲方当月消费的本地市话通话费（不含和第三方合作SP业务所产生的费用），如甲方上月消费的本地市话通话费未达到赠送金额，按实际发生的本地市话通话费金额赠送。乙方所赠送的话费不可延期消费、不可结转、不可退还，协议期满后终止赠送话费。
3、甲方在协议期内欠费停机，乙方暂停赠送话费。甲方当月补交所欠费用后，当月恢复赠送话费。如甲方次月补交所欠费用，仅从次月开始赠送话费，不再追补，本协议期不延长。因甲方原因导致欠费停机3个月而被乙方销户时，乙方终止向甲方赠送话费。
4、甲方在协议期内不得办理套餐变更、停机保号、销号业务。本协议中的甲方预存款可延期消费，不可退还。第二条 违约责任及承担
（一）甲方违约责任
甲方在协议期内发生欠费停机、未达到月最低消费时，则甲方构成违约。甲方构成违约的，甲方应承担由此给乙方带来的各项损失，并支付违约金（包括但不限于因用户欠费发生的逾期付款违约金，以及乙方在本协议中所给予甲方的优惠等）。
（二）乙方违约责任
乙方构成违约的，应按《中华人民共和国电信条例》及其它有关规定，承担违约责任。第三条 协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（签字或盖章）
乙方：（盖章）甲方经办人或监护人：（签字或盖章）甲方移动号码：
签署日期：
****年**月**日 签署日期： 年
月
日
赠送合同(篇2)
甲方（购房人）：
乙方（装修单位）：
丙方（开发商）：
鉴于：
1、甲方于 年 月 日与丙方签署了《商品房买卖合同》（以下简称“买卖合同”），购买了丙方开发建设并以卖房赠送装修方式销售的 项目 号楼 室商品房（下称“该商品房”）；
2、乙方系经甲、丙方认可的装修工程承建单位，经三方一致同意，在买卖合同及本协议生效同时，甲方即可获得由丙方销售附带赠送的为该商品房提供的装修服务（下称“装修工程”，具体服务内容详见附件之《装饰装修标准》）。
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确三方权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本装修工程事项协商一致，达成本协议，供三方共同信守：
一、装修工程概况
1、装修工程应符合本协议和附件规定之标准。
2、装修工程的保修期为 贰 年，自本协议规定的装修工程交接之日起计算，保修责任由乙方承担。
3、其它电器设备的保修期限如下：电热水器为壹年；多联机空调、抽油烟机为贰年；冰箱、洗衣机为叁年。自本协议规定的装修工程交接之日起计算，保修责任由该电器生产厂家承担。甲方可以拨打该品牌统一服务热线申报保修。
二、装修工程施工和交接的前提（以下需同时满足）
1、甲、丙双方就该商品房签订的《商品房买卖合同》合法有效成立；
2、甲方已完整、适当地履行前述买卖合同约定的合同义务和相关附随义务；
3、该商品房装修工程交付前，该商品房不发生任何转让、赠与或互易等所有权转移情形，经丙方书面同意的除外；
4、装修工程仅限于该商品房，不得折（兑）现、不得转让，也不可另作其他用途。否则，甲方将自始不享有本协议约定的该商品房装修工程权益。
三、装修工程的交接
1、装修工程的交接日期为 年 月 日（因不可抗力和甲方原因导致延期的除外，交接时间由三方另行协商确定）。
2、乙方将在装修工程交接前书面通知甲方办理装修工程的交接手续。甲方应在乙方书面交接通知确定的交接日，会同乙方、丙方对装修工程进行验收交接。如甲方未在约定的时间内完成验收交接的，装修工程的风险责任自通知交接之日的第二日起转移至甲方。
3、甲方接受装修工程时，如认为装修工程存在不符合本协议约定交付标准的，可委托房屋所在地有资质的检测机构检测，检测费用由甲方垫付，最终以检测机构认定的有责任的一方承担。但检测不得影响甲方按本协议规定完成装修工程交接手续的义务。
四、责任承担
1、未办理装修工程交接验收手续前，甲方干涉、阻碍装修工程或提前使用、擅自动用装修工程成品/半成品而造成损失的，由甲方负全部责任。
2、由于乙方原因，实际交接的装修工程达不到本协议约定标准，乙方应按照实际的装修、设备设施与约定的装修、设备设施价差壹倍给予补偿。
3、本装修工程在保修期内因质量问题造成甲方经济损失的，乙方同意按照装修修复费的10%作为甲方损失的计算方法。
4、丙方为乙方向甲方提供连带责任担保。
五、其它约定
1、本协议签订后装修工程验收交接前，甲方不得要求变更施工设计方案、装饰装修施工内容及标准，除非经乙、丙方的一致同意且甲方自行承担因此等变更要求所产生的增加费用及/或引致的装修工程施工、质量、交接延误等相关责任。
2、甲方全权委托丙方代为监督和管理乙方的装修施工过程，若乙方施工违反规定或装修工程达不到附件所要求的标准时，丙方有权要求乙方进行整改、返修，整改及返修费用由乙方承担，且乙方的整改、返修行为不得影响本协议约定的装修工程交接时间。
3、本协议规定的装修工程交接日之前的物业管理费（若有）由丙方承担。
4、甲、丙双方确认，在签订《商品房买卖合同》及其附件及本协议时，丙方已将该商品房及本装修工程的相关情况向甲方如实介绍，不存在重大误解、显失公平或价格欺诈情形。
5、本次装修工程赠送如涉及相关税、费，由各方根据现行有效的法律法规各自承担。
六、甲方同意丙方可无需与甲方实际办理买卖合同规定的该商品房交付手续而直接将具备买卖合同约定交付条件的该商品房代甲方交由乙方进行装修工程。对该商品房（毛坯房）的验收交付和装修工程的验收交付在装修工程按本协议约定完工交接时一次性完成。如在买卖合同项下关于该商品房交付相关约定与本协议约定不一致的，以本协议为准，甲方同意不以任何方式或理由就丙方未能按照买卖合同约定的期限交房等事宜向丙方提出权利主张或赔（补）偿要求。
七、有关本协议装修工程的交接手续、标准、质量异议的处理方法和责任、装修质量损失的计算方法等以本协议约定为准。
八、本协议签订之前丙方及其相关方发布或提供的与该商品房装饰装修相关广告、宣传资料和样板房、模型、展示版及广告仅作参考，并非或不构成该商品房装修工程之最终交付验收标准。
九、本协议一方向其他方送达任何与该商品房和装修工程有关的文件、回复及进行其他任何联系，须采用书面形式，以挂号信邮寄、邮政快递或直接送达的方式送达。送达地址为本协议载明地址（或由收件方以五天预先书面通知指定的任何其它地址）。以挂号信方式或邮政快递邮寄的，投邮后（以寄出邮戳为准）2日视为送达。
十、本协议履行过程中发生的争议，由协议各方协商解决，协商不成的，可依法向该商品房所在地人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律。
十一、本协议经三方签字或盖章后生效，一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。附件为本协议的一部分，且本协议及附件亦系买卖合同之重要组成部分，与买卖合同具有同等法律效力。
十二、本协议未尽事宜，经三方协商一致后，可以另行订立书面的补充协议。
（以下无正文）
甲方（签名或盖章）：： 身份证号码：
联系地址： 电
话：
乙方（公章）：
法定代表人： 委托代理人： 联系地址： 电
话：
丙方（公章）： 法定代表人：
委托代理人： 联系地址： 电
话：
签署日期： 年 月签署地点：南昌市凤凰洲
日
附件：
商城·凤凰印象集中商业1#楼
装饰装修标准
内墙面：厨、卫生间墙面为品牌瓷砖；其余房间墙面均为墙纸。
顶棚：厨、卫生间顶棚为集成吊顶，其余房间顶棚为石膏板吊顶、乳胶漆。
楼地面：厨房、卫生间、露台楼地面做基层、防水层及保护层，铺设瓷砖；其余房间均为钢筋混凝土结构面，设置保温层，铺设实木复合地板。
楼梯间及电梯间：品牌瓷砖。
门窗：外窗断桥铝合金，中空玻璃；入户门为品牌防盗门；室内门为成品木门。厨房：橱柜、水槽、龙头、抽油烟机。
卫生间：淋浴房、马桶、淋浴器、洗脸盆、龙头。阳台：
弱电系统：预留电视接线口、电话线接线口，宽带上网接线口。空调系统：多联机空调。
电器配置：电热水器、冰箱、洗衣机。家具：成品衣柜。其他：
赠送合同(篇3)
甲方：(签字)_________
乙方(签字)：_________
甲、乙双方为父子关系，由于甲方年事已高，为方便乙方照顾甲方生活起居，故甲方自愿将位于xx号房屋中XXXX间赠予乙方。按照《合同法》等有关法律规定，双方自愿达成赠予协议如下:
第一条:甲方自愿将其所述房屋赠予给乙方，乙方自愿接受该房屋。该房屋具体状况如下:
(一)该房屋坐落于xx，
(二)赠予房屋的土地使用证证号为:xx;
(三)土地使用权取得方式:xx;
若该房屋有土地使用权则该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并赠予，该房屋的相关权益随该房屋一并赠予。(学生打架调解协议书)
第二条:甲方自建房屋的所有费用由甲方单独承担，现经协商一致甲方自愿将其上房XXX间赠予乙方。
第三条:甲方赠予乙方所述房屋的行为，是甲、乙双方的真实意愿，该赠予行为不可撤销，受法律保护农村房屋赠与协议书农村房屋赠与协议书。
第四条:本协议甲、乙双方签字后立即生效，如任何一方违约，违约方应承担由此造成的'全部经济损失。
甲方：(签字)_________
乙方(签字)：_________
_________年____月____日
赠送合同(篇4)
乙方(受赠人)：_________(写明姓名、住址)
甲乙双方就赠送_________(赠与的标的物，如赠与微机一台，应写明“浪潮386型微机一台”，如其他物品，也应写明该赠与物是什么、在什么位置)
事宜达成协议如下：
一、甲方将其所有的_________(标的物)赠送给乙方，其所有权证明为：(写明证明甲方拥有所有权的证据名称，如赠与房屋，就应有房产所有权证，赠与微机应有购买该微机的发票等)
二、赠与物的交割
(写明交割的条件，在什么时间、什么地点交割，办理什么手续等等)
三、乙方应在_________期限内办理所有权转移的手续逾期不办的，视为拒绝赠与(也可以约定其他条件)。
四、本合同自______日起生效(可以写自公证之日起生效)。
五、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：_________(签字、盖章)
乙方：_________(签字、盖章)
____________年___月___日
赠与合同的终止
赠与合同既可基于合同终止的一般原因而终止，也有其特有的终止方式，即赠与的撤销。赠与的撤销有任意撤销与法定撤销之分。赠与合同成立后，除具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同，以及经过公证的赠与合同外，赠与人在赠与物交付前得任意撤销合同。对于已经履行的赠与合同，受赠人有如下情形的，赠与人也得撤销合同：
(1)受赠人对赠与人或其近亲属有故意侵害行为。
(2)受赠人对赠与人负有扶养义务而不履行的。
(3)不履行赠与合同约定的义务的。
以上三项撤销权自赠与人知道或应当知道有撤销原因时起1年内行使，逾期则归于消灭。
(4)对于受赠人违法行为致使赠与人死亡或丧失民事行为能力的，赠与人的继承人或法定代理人可以撤销赠与。该撤销权的行使期限为6个月。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
赠送合同(篇5)
收藏品赠送他人，一般都会拟定一份合同，避免反悔。
赠与人：_________
受赠人：_________历史博物馆
一、赠与人_________自愿将多年来珍藏的_________、_________无偿赠与受赠人_________历史博物馆。
二、赠与的_________和_________，于赠与合同正式生效时一次性交付。由_________历史博物馆派专人负责清点接收。
三、为保证该批_________和_________得到妥善保存和利用，_________历史博物馆应当建立专门的藏室和展室;并建立严密的保安措施。保管所需费用，由_________历史博物馆自行解决。
四、_________历史博物馆决定每年安排一次公开展出，向社会公众展览。内部展览根据有关研究单位和学者的请求，不定期举行。展览所得收益用于赠与物品的保管。
五、该批赠与的_________和_________，_________历史博物馆不得变卖、转让、捐赠，但可以小批量的复制，复制品可以出售，出售所得，可用于馆藏服务。复制品应精工细做，不得粗制滥造。不得以高额赢利为目的，大批量复制。
六、赠与物品交接地点为：_________。
七、本合同经过公证之后正式生效。
八、本合同有效期为_________年。在赠与人逝世后，由赠与人的法定继承人负责本合同的履行。在合同期满之后，可以由赠与人或其法定继承人与_________历史博物馆协商，确定有关事宜。
赠与人(签章)：_________ 受赠人(盖章)：_________
赠与人亲属(签章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
鉴(公)证意见：
经 办 人： 鉴(公)证机关(章)
年 月 日
(注：除国家另有规定外，鉴(公)证实行自愿原则)
以上是收藏品赠送合同的相关范文，希望你能喜欢。
赠送合同(篇6)
甲方：(签字)_________
乙方(签字)：_________
甲方乙方系父母与儿子关系。甲方自愿出资为乙方购买房产赠与乙方，并将产权登记在乙方名下。按照合同法等有关法律规定，双方自愿达成赠与协议如下：
第一条：甲方自愿出资给乙方用于购买的房产并赠与乙方一人所有，乙方自愿接受该购房款及房产。
该房产具体状况如下：
(一)该房产位于 ，建筑面积 平方米。
(二)赠与房产的所有权证证号为。
(三)房产平面图及其四至范围参考详细图纸。
(四)土地使用权取得的方式为出让 。
该房产占用范围内的土地使用权随该房产一并赠与乙方一人。该房产的相关权益随该房产一并赠与乙方一人。
第二条：此房产所有房款和税费均由甲方代乙方支付。甲方陪同乙方出面与开发商签订房产买卖合同，办理此房产相关手续并取得该房产所有权证。
第三条：乙方未经甲方同意不得将此房产抵押及出售。
第四条：本合同签订时，乙方已婚。根据甲方的意愿，甲方实际出资以乙方名义购买的该套商铺是甲方对乙方的一人赠与，并不赠与乙方的妻子。
第五条：甲方保留乙方违反本合同第三条约定收回该商铺的权利。乙方未经甲方允许出售该商铺，甲方有权索要乙方出售该商铺时的所有房款。
第六条：本合同自签字之日起生效。合同一式2份，甲乙双方各执1份，具备同等法律效力。
甲方：(签字)_________
乙方(签字)：_________
_________年____月____日
赠送合同(篇7)
甲方：有限公司（以下简称甲方）
乙方：有限公司（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，本着平等互信、互利互惠、诚实信用原则，就双方进行产品置换事宜，签订以下协议：
双方互换内容为商品等值互换，双方互不支付任何费用，也互不开具发票。
双方等值互换商品总额度为300万元人民币，置换时间， 置换提货方式。
一、乙方的承诺与保证
第一条 乙方承诺向甲方所提供甲方选定和适用的等额价值玻璃制品，置换数量与包装形式等详见本协议附件一。
第二条 乙方应在约定时间内将所置换产品提供给甲方，物流方式为 。
第三条 乙方提供的产品必须符合中华人民共和国相关行业产品质量行业标准，并保证产品质量，若因此给甲方产生任何损失，乙方需承担所有责任。
二、甲方的承诺与保证
第四条 甲方承诺向乙方提供乙方选定的等额价值酒品，置换数量与包装形式等详见本协议附件二。
第五条 甲方应在约定时间内将所置换产品提供给乙方，物流方式为 。
第六条 甲方提供的产品必须符合中华人民共和国相关行业产品质量行业标准，并保证产品质量，若因此给乙方产生任何损失，甲方需承担所有责任。
三、违约责任及争议解决
第七条 甲乙双方任何一方违反本协议，应按本协议约定和法律规定承担违约责任。违约方除应赔偿守约方由此受到的损失外，还因承担守约方因追究违约行为而支出的合理费用，包括但不限于调查取证费用、差旅费用、律师费用等合理支出。
第八条 如双方就本协议内容或其执行发生任何争议，应进行友好协商解决；协商不成时，双方同意有甲方所在地法院管辖或第三方介入调解。
第九条 如果出现不可抗力，双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。合作期限可根据中止的期限而作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均
不会因此而承担责任。
四、协议生效及终止
第十条 本协议自双方签字、盖章之时起生效，本协议具体执行期间为 年 月 日至 年 月 日。
第十一条 本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，若补充协议与本协议冲突时，以补充协议为准，补充协议经双方授权代表签字并盖章后生效。
第十二条 如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行但不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。
第十三条 本协议一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
授权代表签字： 授权代表签字：
签约日期：签约日期：
赠送合同(篇8)
浙 江 小 家 伙 食 品 有 限 公 司
-----订购QQ盖系列·赠冰柜协议书
浙 江 小 家 伙 食 品 有 限 公 司（以下简称甲方）
（以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，乙方有信心代理甲方产品---小家伙QQ盖系列产品，经销区域省市（区、县）,双方同意签订以下冰柜赠送协议，以资共同遵守执行。具体约定如下：
一．甲方赠送乙方型规格冰柜（大写）台，同时要求乙方必须向甲方交纳每台一千元的保证金，并一次提走所有冰柜。乙方必须保证在半月内把所赠全部冰柜陈列在所在城区繁华地带形象店内。
二、甲方赠送乙方的冰柜，乙方必须保证在三年内专门展示甲方产品，若乙方违反其他约定或未全部将甲方所赠冰柜用于终端陈列，乙方交纳的全部冰柜保证金，甲方将不予返还，同时保留追究乙方违约责任的权利。
三、乙方每完成20000元QQ盖系列，甲方退还乙方一台冰柜保证金，直至退完为止。从协议生效之日起三年内，所赠乙方全部冰柜所有权归甲方所有。在三年内若乙方不按甲方要求使用冰柜，甲方有权随时收回，若乙方不予以配合，乙方每台冰柜按两千元赔偿给甲方。如有争议管辖法院为甲方所在地法院。如双方无争议，三年后冰柜所有权转移给乙方所有。
四、协议期限
从年月日至年月日止。
五、争议解决
本协议的签订地点为浙江乐清市。管辖法院即为甲方所在地法院，任何与本协议有关的争议提出诉讼时，都必须向甲方所在地法院提出诉讼。
六、其它
1、本协议解释权归属甲方。
2、本协议属甲方规范文本，如有未尽事宜，双方协商解决，附加文本具有同等效力。
3、甲乙双方签字盖章后生效,本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：浙江小家伙食品有限公司乙方：
地址：浙江省乐清市大荆镇水涨西路186号地址：
电话：（0577）62225888电话：
开 户 行：开 户 行：
帐号：帐号：
签约代表：签约代表：
签约时间：签约时间：
赠送合同(篇9)
委托方（甲方）：承接方（乙方）：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地板、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：____区____街____单元____室
二、形式结构：____层式 ____室____厅____厨____卫
三、工程项目：
1、三卧室、一客厅、一餐厅、一卫生间、一厨房。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，口头达成协议，商量确定。
四、承包方式：乙方包工包料负责施工。
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：三万六千元（含义支付定金二万五千元）。
七、付款方式：为确保工程质量。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费及材料款。
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
九、施工期限：2011 年 12月1日至 2012 年 1 月 1日，如在规定时间内不能竣工，乙方未施工的，不论工程是否竣工，未施工的每1日按延误工期1日处理。不满1日的按1日处理。如果因乙方原因而延迟完工，每日按二百元作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。
十、其他事项：乙方负责施工现场的安全，严防火灾、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人，万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
甲方：乙方：
（身份证号：）（身份证号：）
签字（盖章）：签字（盖章）：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
赠送合同(篇10)
甲方：______有限公司
乙方：______
丙方：______
甲、乙、丙三方经协商，达成协议如下：
一、杭州_________装饰设计工程有限公司原股东为乙方和丙方，分别各持有杭州_________装饰设计工程有限公司___%的股权，现乙方和丙方分别将其持有的部分股权赠送给甲方。其中，乙方赠送丙方___%的股权，丙方赠送给甲方___%的股权。股权赠送后，杭州_________装饰设计工程有限公司各股东的持股比例如下：
甲方持有___________%的股权；
乙方持有___________%的股权；
丙方持有___________%的股权。
股权赠送后，三方按照持股比例享受股东权利、承担股东义务。但杭州_________装饰设计工程有限公司在股权赠送变更登记前所形成的债权、债务、公司资产均与甲方无关，甲方不享有任何权利，仍由乙、丙双方按照原持股比例享受权利、承担义务，甲方只对股权赠送后杭州_________装饰设计工程有限公司形成的新增资产及利润享有股东权利、承担股东的义务。
二、甲、乙、丙三方一致同意，将"杭州_________装饰设计工程有限公司"名称变更为"_______________住宅建设工程有限公司"。
三、三方一致同意将杭州_________装设计工程有限公司的经营范围变更为：住宅装饰、设计，住宅精装修、简装修以及相关住宅装饰领域一切业务，兼营建筑装饰材料等。
四、本协议签订后，由乙、丙负责责成杭州_________装饰设计工程有限公司办理以上事项的变更登记手续，甲、乙、丙三方予以协助。
五、股权赠送后，_______________住宅建设工程有限公司成为甲方的子公司，业务上受甲方统一指导，甲方在业务上全力支持_______________住宅建设工程有限公司的全面开展，甲方在其总公司（位置：_____________________）无偿提供_______________住宅建设工程有限公司二间办公用房，便于工作联系。
六、甲方承诺：
（1）甲方不再设立与_______________住宅建设工程有限公司业务相同或相近的子公司或分公司；
（2）甲方不再直接与其它同_______________住宅建设工程有限公司业务相同或相近的第三方开展任何形式的合作，若确有必要合作，甲方指令_______________住宅建设工程有限公司与第三方开展合作；
（3）甲方自己开发的或甲方承接的所有的住宅类装修（含住宅精装修、简装修等）甲方全部交由_______________住宅建设工程有限公司办理。
以上三款所指甲方包括甲方总公司和甲方的子公司。甲方违反以上规定，应支付_______________住宅建设工程有限公司违约金___万元，给_______________住宅建设工程有限公司造成的损失超过违约金数额的，赔偿实际造成的损失；同时甲方自动放弃在_______________住宅建设工程有限公司所享有的一切股东权利，_______________住宅建设工程有限公司的股东及持股比例恢复到股权赠送前的状态。
（4）甲方同意_______________住宅建设工程有限公司可以直接以甲方名义对外承接其它甲方经营范围内的业务，甲方在业务联系、接洽等方面提供协助，非住宅类业务按甲方内部统一规定办理。
七、本协议一式四份，甲、乙、丙三方各执一份，_______________住宅建设工程有限公司备存一份，具有同等法律效力。
甲方：______有限公司
日期：_________
乙方：______（签字）
日期：_________
丙方：______（签字）
日期：________
赠送合同(篇11)
赠与人(甲方)：____________，性别_______，身份证编号：_______________
受赠人(乙方)：____________，性别_______，身份证编号：_______________
甲、乙双方经协商一致，就甲方向乙方赠与房屋事宜，签订如下协议，以资共同信守：
一、甲方自愿将共有的坐落于________________，产权证号：______________，建筑面积：____________平方米私有房屋无偿赠与给乙方。甲方保证赠与给乙方的是上述房屋的全部所有权，并免遭任何第三人追索。
二、上述赠与房屋交接时间_____________年__________月__________日，赠与房屋交接前的债权债务由甲方负责，赠与房屋交接后的债权债务由乙方负责。
三、乙方自愿接受上述房屋全部产权，并保证在房屋交接之日起3个月内办理房屋产权变更登记手续。办理上述房屋产权变更登记的税及相关费用由_____方负责。若乙方逾期未办理房屋产权变更登记手续的，视为拒绝接受赠与。
四、其它约定事项：_______________
五、本协议公证后生效，如任何一方违约，违约方依法赔偿守约方因此造成的实际损失。本协议发生争议，甲、乙双方可以协商解决，协商不一致时，可以到房产所在地法院起诉。
甲方(赠与人)签名：_______________
乙方(受赠人)签名：_______________
协议签订地点：_______________
协议签订时间：_______________
赠送合同(篇12)
甲方（赠予人）：________
乙方（受赠人）：________
甲方系________，甲方自愿将共同所有不动房产赠与乙方，按照《合同法》等有关法律规，双方自愿达成赠与房产协议如下：
一、甲方自愿将其座落于________村________房转赠，东房二间建筑面积___平方米，产权证号____的房屋一套赠与乙方，乙方自愿接受该房屋。
二、甲乙双方确认，依法对该房屋享有共有权的权利,人均已同意将房屋赠与给乙方，同时甲方承诺，所赠房产不存在权属纠纷，并保证房屋不受他人合法追索，如将来此房产所涉及纠纷均与乙方无关。
三、甲方于________年________月________日将房到交付乙方，（包含房产证及钥匙等）。
四、乙方存在《中华人民共和国合同法》第192条情形或违反本合同约定的，甲方可依法撤消该赠与。
五、本协议自甲乙双方签字之日生效。
六、甲方赠与乙方房产，如有所需可以将本协议在双方签订后在公正处公正。
七、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，公正处留存一份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。
甲方：________乙方：________
________年________月________日________年________月________日
赠送合同(篇13)
甲方（赠与人）：
乙方（受让人）：
丙方（担保人）： 土地赠送协议书
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、行政法规、地方性法规经甲、乙、丙三方友好充分协商，本着平等、自愿、无偿、诚实信用原则，就土地无偿赠送事宜达成协议如下：
1、地块概况
甲方赠与给乙方的宗地位于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，宗地编号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，宗地总面积大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿亩（小写＿＿＿＿＿＿亩），其中赠与土地面积为大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿亩（小写＿＿＿＿＿＿亩）。宗地四至及界址点座标见附件《赠与宗地界址图》。
2、现该地块的用途为种植用地。
3、该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意协助乙方办理有关土地手续及政策协调。
4、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。
5、乙方按照本协议约定，经正常程序领取《国有土地使用证》，取得赠送土地使用权后，有权将本协议项下的全部或部分土地使用权转让、出租、抵押
6、任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。
7、甲方交付的土地未能达到协议约定的土地条件的，应视为违约。乙方有权要求甲方按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给乙方造成的直接损失。
8、在签订本协议之后的___日内，甲方必须与乙方一同到当地国土资源局办理过户相关手续。
9、在缔结本协议时，甲方有义务解答乙方对于本合同所提出的问题。
10、本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
11、本合同的面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
12、本协议经签订生效后，未曾违约，甲方不得以任何方式及理由收回土地。
13、本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
14、本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。
15、本协议经各方代表签字盖章后生效。
16、本协议一式六份，具有同等法律效力，三方各执两份，
17、本合同于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日在中华人民共和国＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿省（自治区、直辖市）＿＿＿＿＿＿＿＿＿市（县）签订。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 丙方（盖章）： 代表： 代表： 代表：
电话： 电话： 电话：
身份证号： 身份证号： 身份证号：
年月日
赠送合同(篇14)
甲方： 职务：
身份证号：
家庭住所： 电话：
公司地址：
乙方：(同上)
甲方将其持有的xx公司(以下简称xx公司)的部分股份无偿赠与于乙方，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议：
一、甲方为xx公司的股东，乙方为xx公司xx人。甲方拥有xx公司的股份的比例为xx%，现将所持xx公司的部分股份无偿转让于乙方。
二、乙方受赠后持有xx公司的股份的比例为xx%。
三、乙方受赠xx公司的股份现值为人民币xx元(以本协议生效日为基准日计算)。
四、甲方保证对所赠与的xx公司的股份有完全的处分权(没有设置任何形式的担保等，不受任何权利人的追索)，否则，由此引起的全部责任，由甲方承担。
五、甲方应保证已对本协议生效之前xx公司对外的债权债务作了详细介绍和说明。对于会计报表等财务资料中没有反映出来的债权债务，甲方务必向乙方如实说明、不得隐瞒，否则乙方有权解除本协议，并由甲方承担乙方因此受到的实际损失。
六、自双方签署本协议之日起三日内，甲方应召开股东会，修改公司章程中的相关记载、将乙方记入股东名册，由xx公司向乙方签发股东出资证明书。甲方应予上述事项完成后，立即办理相关工商变更登记。否则，甲方应承担乙方因此受到的实际损失。
七、因本协议引起的或与本协议有关的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意提交xx仲裁委员会仲裁。
八、本协议自双方签字后生效。本协议一式五份，双方各执二份，报工商行政管理机关一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
赠送合同(篇15)
甲方(签字)_________
乙方(签字)：_________
甲方自愿将其下所有的不动产房产赠与乙方。按照合同法等有关法律规定，双方自愿达成赠与房产协议如下:
第一条:甲方自愿将其房产赠与给乙方，乙方自愿接受该房屋。该房屋具体状况如下:
(一)座落于市镇，建筑面积平方米;
(二)赠与房屋的所有权证证号为，丘号为xx。
(三)房屋分层分户平面图见附件一
(四)土地使用权取得的方式
该房屋占用范围内的`土地使用权随该房屋一并赠与。该房屋的一切权益随该房屋一并赠与
第二条:因甲方经济原因，此房产所购的所有房款和税费均已有乙方代甲方支付，按照房屋建设时双方的约定，一楼和二楼所有权归乙方，三楼所有权归甲方，房屋所有权记录在甲方名下。经协商一致甲方愿将该房屋三楼赠与乙方，并在乙方能办理过户手续时积极协助办理。
第三条:甲方保证房屋在此赠与合同签订前以及合同签订后一直到过户完毕期间该房屋权属状况完整和其他具体状况完整，并保证房屋不受甲方和他人合法追索。
第四条:甲方没经乙方同意不得将此房产抵押、转卖或出租给他人，否则抵押、转卖或出租行为无效。如因上述行为造成乙方不能取得赠与房产的，甲方应如数补偿或退还乙方代为支付的所有房款和代交的其他等所有税费。
第五条：甲方赠与乙方房产，本合同在双方签订经公证处公正后不可撤销。
第六条：在乙方能办理该房屋过户手续时，甲方应按约定积极协助乙方转移办理过户手续。
第七条：甲、乙双方定于正式办理过户该房屋，双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。甲方未按规定履行以上义务的，则按《中华人民共和国合同法》规定承担违约和民事责任。
第八条：甲、乙双方确认，一楼和二楼所有权归乙方，三楼所有权归甲方，房屋所有权记录在甲方名下。经协商一致甲方愿将该房屋三楼赠与乙方。
第九条：本契约未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十条：本合同自甲乙双方签订之日到公证处公证之日起生效农村房屋赠与协议书农村房屋赠与协议书。
第十一条：甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，提交岳阳市仲裁委员会仲裁。
第十二条：本合同一式份。其中甲方留执份，乙方留执份，为公正留执公证处份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关份。
甲方：(签字)_________
乙方(签字)：_________
_________年____月____日
