施工简易合同。
一份合同应该包含哪些内容呢？随着全民法律意识的提高，合同的签订是能帮助我们一定程度减少风险，趣祝福的编辑为您精选的这篇“施工简易合同”文章是值得您一读的好文章，请您继续了解更多相关资讯！
施工简易合同 篇1
甲方：
乙方：
甲方工程由乙方城建，为明确双方的责任和义务，确保工程顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商签订本合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：
二、工程合同造价
本工程共计 ㎡，单价 元/㎡，合计 元。
三、施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、工程价款的支付与结算
在乙方施工任务完成后，甲方一次性付清工程款。
五、甲乙双方责任
（一）甲方
1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物，帮助乙方协调所需用土、沙方。
2、待工程结束后，负责组织有关人员进行验收。
3、定期不定期对工程施工进行质量检测。
（二）乙方
1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。
2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准，如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。
3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。
4、保证所有施工机械符合施工要求。
六、安全施工与检查
乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用，由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工，因甲方导致的安全事故，由甲方承担相应责任。
七、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解的原则，随时协商解决。因协商无效，提交新野县人民法院解决。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
甲方：（签章）
乙方：（签章）
年 月 日
施工简易合同 篇2
施工合同简易版本
一、甲方与乙方签订本合同，本合同为居民住宅装修施工合同，据此合法性和效力。
二、甲方为建筑的业主，乙方为装修公司，本合同规定双方合作的具体事项如下：
1.合同总价：本次工程合同总价为______元（大写：______________________________________），其中人工费_____元、材料费_____元、其他费用_____元，如有增减，均按协商结果进行调整。
2.付款方式：甲方先支付总价的_____，工程完工后支付剩余的_____%作为尾款。
3.工程期限：通常工程期间为______天（根据实际情况指定），从本合同生效之日起计算，如因甲方原因造成施工延误，责任自负。
4.施工质量及规格：本工程施工以达到设计方案的质量标准为目标，材料必须符合国家质量标准。
5.施工保障：保证施工过程中不污染周边环境，赔偿损失，保障施工期间安全。
6.后期保修：乙方承诺后期保修两年，保证施工质量，维修期限以发生问题的实际日期为准，故障信托以主管部门的认证为准，非乙方负责之范围，不负任何责任。
7.合同变更：如需变更合同事项，双方需协商达成一致，变更之内容需确认并写入书面合同，具备相应的法律效力。
8.合法性：本合同由双方签署，具备法律效力，在施工期间发生的任何争议，双方应友好协调解决，如不能解决可以依法申请仲裁，协议双方共同承担相应的仲裁费用。
三、本合同项下，任一方违背该合同，均应担负相应的违约责任，并承担一切法律后果。
四、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
五、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）： 日期：
乙方（签字）： 日期：
最终解释权归属乙方。
施工简易合同 篇3
关于施工合同简易版本
随着经济的快速发展，建筑施工行业也迎来了新的春天。为加强建筑项目管理，保证建筑施工的安全和质量，施工合同成为了建筑施工行业中不可或缺的一环。然而，由于许多建筑施工单位对法律法规的缺乏了解，也由于施工合同涉及范围较广，难以理解，因此简易版本的施工合同有其存在的必要和重要性。
一、施工合同的基本概念
施工合同是指建筑施工双方在建筑工程方面所达成的有关施工内容、质量、工期、价格、保证金、安全、技术等方面的权利和义务的书面协议。施工合同一般由双方签订，并由双方共同遵守，以确保工程顺利进行，并达到预期的效果。
二、施工合同的主要内容
1. 工程范围：说明施工的范围和工程量，明确双方对工程范围的理解和协调。
2. 工程质量：约定工程质量标准，明确双方对工程质量的要求，以保证工程质量符合规划和设计要求。
3. 工程价款：约定工程价款、支付方式和期限，明确双方对工程价款的要求和协调，确保施工企业的收入和建设单位的节约。
4. 工期要求：约定施工期限、工期管理、提前竣工等要求，确保工程进度，达到规定的进度目标。
5. 施工保健：约定施工保险、保证金、担保等要求，以保证施工企业的资金安全和建设单位的保护。
6. 安全文明施工：约定安全、环保、文明施工要求，明确双方对施工环境和工程质量的要求，保证施工不会对社会和环境造成损害。
7. 技术服务：约定技术服务、技术支持和技术保证等要求，以保证施工质量符合规划和设计要求。
三、施工合同的优势
1. 保障工程质量：施工合同的详细约定，确保了双方在工程质量、安全和环保等方面的责任和义务，保证了工程的质量。
2. 明确工程量和工程价款：施工合同明确了工程量和工程价款，使工程量和价款保持平衡，避免了工程量不足和资金不够的弊端。
3. 推进工程进度：施工合同明确了工程进度要求，促进了工程进度的推进，避免了施工进度缓慢的问题。
4. 保护施工企业和建设单位的权益：施工合同明确了双方的权利和义务，保护了双方的合法权益，避免了纠纷和风险的出现。
四、施工合同的结论
施工合同是建筑施工行业的重要约束和保障，是建筑施工监管和管理的基础。简易版本的施工合同具有简明扼要、易懂易学、规范明确等优点，能够更好地服务于建筑施工行业和社会大众，提高建筑施工行业的管理效果和工程质量，使建筑施工行业更加健康、快速、稳定地发展。
施工简易合同 篇4
施工合同简易版本：以合同为基础的合作关系
一、合同的缘起
工程建设的过程中，总离不开合同。合同是指当事人为明确权利义务、维持合作关系而订立的法律文书。在工程建设领域，合同的功效不仅仅在于约束当事人，更在于维护公平和诚信原则的实现。
当然，有关合同的问题有时候并不是那么容易处理的。在很多情况下，因为工程建设项目的复杂性和不确定性，相互之间常常产生分歧，往往会导致争议的产生。在此情况下，合同便成为当事人解决纠纷的主要依据。
二、合同的内容
施工合同是指建设企业与施工承包商之间订立的，以承包人为主要义务方的合同。通常包括以下几个方面：
（一）基本条款
合同编号、合同名称、签订日期、合同双方基本信息、项目规划等。
（二）工程内容及范围
工程名称、建设工程规模、工程营造的地点、工程实施的时间、工程主要建筑物建材等信息。
（三）标的价款
合同总价及结算方式、货款支付、材料报销等相关事项。
（四）工程时间
工程工期、分项计划、验收时限、罚款标准等。
（五）保证金及担保
合同保证金、担保人姓名、保证金退还时间、担保费用等相关费用。
（六）违约责任
违约的定义、违约处罚、违约金的支付方式等。
（七）争议解决
争议解决方式、争议调停、争议仲裁、争议诉讼等。
（八）其他条款
如保密、保障等。
三、合同的约束力
施工合同的约束力非常强。这是因为合同受到法律的保护并据以定出了施工双方的权利义务。双方要么完成合同规定的工作，要么承担合同上约定的责任及责任。如果有一方未能履行合同义务，对方可以向相关部门举报并请求援助。如果仍无法解决，双方可以向法院提起诉讼，最终由法院作出判决以保护合同的约束力。因此，在建筑工程建设过程中，施工合同的重要性不言而喻。
四、合同实施中的注意事项
首先，合同的制定要以公平、合理、充分协商为原则。任何一方不得利用某种优势来歧视另一方，滥用行政权力或做出不公平的要求。
其次，签订合同时，应确保协议条款明确、易于执行、能够保证项目的顺利实现，并保证各方的合法权益得到维护。
第三，签订合同时，应认真考虑规定合同的保密条款，防止合同内容被泄露或滥用。
最后，双方在协商合同时，应注意确保合同的法律效力、实施力和公信力，并确保合同内容真实合法、不含有歧义条款。
五、合同的重要性
施工合同的签订和实施，是建筑工程建设过程中最关键的环节之一。它不仅是法律保障建筑工程施工安全的有效途径，同时也是建筑工程的成功落实的重要基础。合同的签订与落实对整个工程的完成质量、进度、成本和合法性均有着至关重要的影响。
因此，施工合同应不断完善，切实加强合同的法律效力、实施力和公信力，加强合同的统一管理，进行合同业务的规范化、标准化、流程化和数字化，以提高施工合同的质量和管理水平。
总之，施工合同是建筑工程中最基本的合作协议之一。它为建筑工程在建筑安全、施工质量、工期进度和规范管理等各方面提供了法律保障。同时，施工合同也是建筑工程顺利完成的重要保障之一。因此，建筑企业和施工承包商在签订此类合同时，必须充分重视，正确处理和落实。
施工简易合同 篇5
施工合同是建筑工程施工阶段的重要文件，是施工单位和业主之间的协议书，规范双方在建筑施工期间的权利和义务，保证工程质量和工期的执行，确保双方合法权益得到保障。施工合同虽然是一份文书，但它的内容十分复杂，因此，我们需要采用简易版施工合同版本，从而更好地降低合同条款和篇幅，并达到清楚易懂的效果，以避免由于语言技巧不善，导致合同难以理解、争执等问题。下面本文将结合实际案例，简单介绍施工合同简易版的主题，并详细阐述施工合同各项主要条款。
一、施工合同简易版的主题
1. 工程基本情况
2. 合同价格及付款方式
3. 工程进度及保质保修
4. 应急处理及违约责任
5. 其他规定
二、施工合同主要条款分析
1. 工程基本情况
在施工合同中，第一项是工程基本情况，该项主要涵盖以下内容：
（1）工程名称、地点和规模
（2）建设单位、承建单位和监理单位
（3）设计单位、勘察单位和施工单位
（4）签订时间、施工期限和竣工验收时间
以上内容都是必不可少的，主要目的是明确工程的具体情况以及双方的身份，同时确定具体的施工时间和竣工时间。
2. 合同价格及付款方式
施工合同中的第二项是合同价格及付款方式。这是建筑施工中最重要的一项，如果缺乏正确的规范，可能导致争论和误解。在这里，需要明确以下几个方面：
（1）总价款和分期付款的金额和时间：这个条款需要详细说明合同的总价款和付款方式，同时给出分期付款的时间表，以及具体的金额。
（2）付款方式：包括付款金额、付款时间、付款方式。付款方式应该清晰明了，以避免产生任何争论或误解。
（3）材料及设备的进度及付款：这个条款需要详细包括材料和设备的进度及其付款方式。
这些条款非常重要，因为在这里确定了付款期限和方式，以及总价的金额，这是建筑施工中最重要的要素之一。
3. 工程进度及保质保修
施工合同的第三项是工程进度及保质保修，这个条款是在合同中非常重要的一项。具体包括以下内容：
（1）工程进度：明确工程施工周期的具体时间、节假日工作等。
（2）工程质量：工程质量需要达到国家相关标准，由监理单位验收。
（3）保修期：明确保修期的时间。
（4）保质保修责任：明确责任范围，包括承包商、工程监理等。
这个条款需要非常明确和具体，因为它涉及到工程质量和保修责任，从而确保工程质量达到要求，并在保修期内负起责任。
4. 应急处理及违约责任
施工合同的第四项是应急处理及违约责任。这个条款是很重要的，因为它规定了在工程施工期间可能发生的一些问题和如何解决这些问题的方法。具体内容如下：
（1）承包商在工程施工期间出现违约情况的法律责任。
（2）违规行为的处理方式和处罚。
（3）重大事件的处理：例如火灾、盗窃等。
这个条款以及必不可少的，因为它规定了双方合同中所必需遵守的规则和惩罚措施。
5. 其他规定
施工合同的第五项是其他规定。虽然这些条款看起来可能比较简单，但实际上它们对工程施工和合同实现都是必不可少的，并且涉及到双方关系的许多方面。具体规定如下：
（1）人员安全和保障。
（2）工程施工时门、窗安全和保护。
（3）责任的约束力和违约责任。
总之，施工合同中的五项主要条款规定非常重要，而且是合同最关键的方面之一。在施工合同中规定这些问题的目的是为了保证工程施工质量和工期得到执行，并确保双方权益得到保护。因此，尽管合同的每一项都可能带有不同的细节和特定的情况，它们仍然需要被认真考虑，以确保合同得到有效执行，同时避免任何争执和误解。
施工简易合同 篇6
施工合同简易版本是一份非常重要的文件，它规定了双方在施工过程中所需遵循的各项条款和条件。在施工合同中，详细列明了工程范围、工程进度、工期、付款方式、质保期、违约责任等具体事项，以确保双方的权益得到充分保障。
一、工程范围
施工合同中的工程范围应该清晰明确，并具有明确的划分标准。因此，在签订合同之前，双方需要充分讨论和明确工程的具体范围，以便于明确任务。
二、工程进度和工期
工程进度和工期是施工合同中最重要的部分之一。在合同中，必须规定工程进度，包括工作计划、总工期和各阶段完成时间的具体限制，以确保工程按时完成，并给予足够的时间来协商和处理突发情况。
三、付款方式
付款方式是施工合同中另一个重要的方面。在合同中，必须明确每项工程的具体费用和支付方式，例如按时间段、投入成本、计价单元等等，以便于双方清晰明确地了解费用结构。
四、质保期
质保期是施工合同中非常重要的一个方面。在合同中，必须明确工程的质保期，其中应包括质保期限、质保范围、质保内容等方面，以便于双方了解维护要求和责任。
五、违约责任
在施工合同中，必须详细列明违约责任。当有一方未能按合同规定履行职责时，另一方将享有一定的合法利益保护，并有权要求赔偿损失。
最后，一份好的施工合同不仅应该把握好上述内容，而且需要双方在签订之前进行协商和沟通，特别是在施工过程中及时妥善地解决问题，以确保工程按预期完成，并保证各方权益得到充分保障。
施工简易合同 篇7
施工合同
合同编号： __________
甲方（承包方）：
地址：
联系人：
联系方式：
乙方（发包方）：
地址：
联系人：
联系方式：
鉴于乙方需要在其指定地点对项目进行施工，甲方愿意承担起该项目的施工任务，双方经友好协商达成如下合同：
一、项目概述
1.1 项目名称：
1.2 项目位置：
1.3 项目范围：
1.4 工期：
二、服务内容
2.1 甲方承担的任务：
2.2 乙方提供的支持：
2.3 双方需满足的要求：
三、工程款及支付方式
3.1 工程款：
3.2 支付方式：
四、违约责任
4.1 甲方违约：
4.2 乙方违约：
五、争议解决
因本合同所引起的任何争议，应友好协商解决。如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构处理。
六、其他
6.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
6.2 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（承包方）： 签字：_________________________
时间：_______________
乙方（发包方）： 签字：_________________________
时间：_______________
主题范文：
施工合同
合同编号：001
甲方（承包方）：XX装饰工程有限公司
地址：XX市XX区XX路XX号
联系人：李经理
联系方式：XXX-XXXXXXX
乙方（发包方）：XX公司
地址：XX市XX区XX路XX号
联系人：张总
联系方式：XXX-XXXXXXX
鉴于XX公司需要在其指定地点对装修项目进行施工，XX装饰工程有限公司愿意承担起该项目的施工任务, 双方经友好协商达成如下合同：
一、项目概述
1.1 项目名称：XX公司办公楼装修工程
1.2 项目位置：XX市XX区XX路XX号
1.3 项目范围：全部室内墙面、地面装饰、门窗安装及电气工程
1.4 工期：40天
二、服务内容
2.1 甲方承担的任务：
1）负责装修工程施工，按照乙方提供的装修方案及要求进行实施；
2）负责选用合适的建筑材料及甲方工程所需的机械、器具等施工设备；
3）负责施工期内现场的卫生清理及采取有效的安全措施，防止工地事故的发生。
2.2 乙方提供的支持：
1）配合甲方完成相关工作，及时提供施工所需的材料、设备等。
2）支付工程款。
2.3 双方需满足的要求：
1）双方必须相互配合，共同完成工程；
2）施工期间，双方应负责现场内的安保工作，确保工人的安全。
三、工程款及支付方式
3.1 工程款：总费用XXX元
3.2 支付方式：工程分期付款, XX%为预付款, XX%为中期进度款, XX%为最终工程款。
四、违约责任
4.1 甲方违约：违约责任由甲方承担，违约赔偿由甲方负责。
4.2 乙方违约：如乙方违约，甲方应有权解决问题，并有权要求违规方赔偿损失。
五、争议解决
因本合同所引起的任何争议，应友好协商解决。如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构处理。
六、其他
6.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
6.2 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（承包方）：XX装饰工程有限公司
签字：_________________________
时间：_______________
乙方（发包方）：XX公司
签字：_________________________
时间：_______________
施工简易合同 篇8
施工合同简易版本
合同双方：甲方（建设单位）：_____________乙方（承包商）：_____________
鉴于甲方拥有建设项目的权力，并希望将该项目委托乙方进行施工，为此双方达成以下协议：
一、项目名称和地点
甲方授权乙方对以下项目进行施工：
项目名称：___________________________
地点：______________________________
二、工程内容和标准
乙方应在指定时间内，并按照合同规定标准，按时完成以下工程：
__________________________________________________
__________________________________________________
三、合同价格
1. 合同价款总额：______________________元（人民币）
2. 合同价款支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同价款20%作为工程预付款；
（2）工程完工后，甲方应当向乙方支付合同价款80%作为工程完工款；
（3）甲方在验收合格之后，应当在3个工作日内支付工程完工款；
四、工程期限
1. 工程开始日期：_______________
2. 工程结束日期：_______________
3. 工程进度计划：
__________________________________________________
__________________________________________________
五、合同保证金
1. 合同保证金总额：________________元（人民币）
2. 合同保证金支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同保证金10%；
（2）工程完工后，甲方应当在10个工作日内返还合同保证金。
六、合同变更
1. 工程开始前，甲方可以提出变更要求，但是要在双方协商后，签署新的合同附加协议，并支付相应款项；
2. 工程开始后，甲方提出变更要求，乙方可以选择接受或拒绝，如果接受，则在签署新的合同附加协议后，乙方将按照新合同对工作进行调整，并支付相应款项。
七、合同违约责任
1. 乙方未按照本合同规定完工或达成的质量标准，甲方可以提出抗辩，乙方将在15个工作日内予以处理；
2. 乙方未按照规定时间完工，甲方可以要求赔偿5‰合同价款；
3. 若因甲方原因造成工程延误或工程计划变更，乙方不负责任；
4. 若因乙方原因，造成损失，乙方应当予以赔偿。
八、合同争议解决
1. 双方对本合同的解释或执行发生争议，应当友好协商；
2. 若协商不成，则可以依法诉讼或提起仲裁，仲裁地点为本合同签订地点。
九、其他规定
1. 本合同的任何补充协议及附件均为本合同的有效组成部分；
2. 双方的地址、电话、邮编、联系方式在本合同签订后不得更改，如因地址变更引起的损失由变更方承担；
3. 本合同未尽事宜，由双方商定并签署补充协议。
十、合同生效
本合同在双方签字后即刻生效，并在工程完工后进行终止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签署时间： 签署时间：
合同书编号：__________________________
施工简易合同 篇9
施工合同简易版本
一、合同当事人
甲方：
乙方：
二、工程名称
本工程名称为：
三、施工范围
1、本工程设计图纸为 面积 平方米，具体施工范围详见工程设计图。
2、本工程施工内容主要包括 。
四、施工期限
1、本工程施工时间预计为年 月日至年 月日，共计天。
2、在施工期限内，如遇乙方提供的合理解释的不可抗力原因（如自然灾害、政策变动等），可甲方同意顺延工程竣工时间。甲方应与乙方协商，约定竣工时间的具体顺延时间和相关事宜，书面形式签署补充协议。
五、施工内容及标准
1、本工程施工标准符合国家有关规定，并按照本合同约定的施工图设计要求及构造图样进行施工。
2、乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保施工过程和结果符合相关要求。
3、乙方应按照本合同约定的施工图进行施工，保证工程质量符合施工图设计要求及构造图样。
六、工程质量及验收
1、乙方应按照合同要求完成工程，并保证工程质量符合有关规定。
2、工程分阶段验收，确保工程进展顺利。乙方须通知甲方进行相应阶段的工程验收并按照合同约定的时间节点完成阶段验收工作。
3、乙方完成工程验收后，应向甲方提供工程验收报告，甲方在收到验收报告后，应及时进行验收。
4、如发现工程存在问题，甲方应当向乙方提出具体问题，并要求乙方在指定时间内进行处理。
七、付款方式
1、本工程采用分步支付。甲方向乙方支付的工程款总额为 元。
2、根据工程施工进度及验收情况，甲方应按合同约定的时间节点向乙方支付相应的工程进度款项。
3、最终结算应在工程竣工验收合格后进行。乙方应向甲方提出工程总结算清单，由甲方在收到清单后，形成书面意见，并由双方共同审核，确定最终结算款项，支付给乙方。
八、违约责任
1、如乙方未在约定时间内进行工程施工或未按照约定标准进行施工，影响工程质量或工程进度的，甲方有权要求乙方补救，同时甲方有权向乙方收取违约金，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
2、如甲方未按照约定时间节点向乙方支付工程款项的，应当按照合同约定向乙方支付违约金。
九、争端解决
本合同发生争议时，应当协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提起诉讼。
十、合同变更
本合同如需任何变更，应当经双方协商一致并书面确认后生效。
十一、合同生效、履行、解除
1、合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2、本合同已经生效的，除非经双方协商一致并书面确认，否则不得单方撤销或解除。
十二、合同附件
本合同附件包括：
（1）工程设计图纸；
（2）工程施工进度表；
（3）工程验收报告；
（4）结算清单。
甲方：乙方：
签字日期： 年月日 签字日期： 年月日
施工简易合同 篇10
施工合同简易版本
合同甲方：________（以下简称甲方）
联系方式：________
地址：________
合同乙方：________（以下简称乙方）
联系方式：________
地址：________
在双方平等自愿的基础上，甲乙双方本着诚信、公平、互利的原则，就甲方委托乙方承担以下工程建设项目达成一致，签订本施工合同，供双方参考执行。
一、项目名称
二、建设规模及主要内容
三、建设地点
四、时间安排
五、价格及付款方式
六、质量标准
七、安全责任
八、技术保密
九、合同终止
十、争议解决
十一、附则
合同双方当面在合同书上按照名称、规模和价格等内容完整核对无误后，正式签订本合同。该合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同效力从签订之日起生效。
甲方: （盖章）________（签字）________（日期）________
乙方: （盖章）________（签字）________（日期）________
一、项目名称
此处填写工程项目的名称，例如：某住宅小区楼房建设、某停车场改造等。
二、建设规模及主要内容
此处填写工程项目的规模和建设内容，例如：某住宅小区楼房建设项目的规模是数栋高层住宅楼，建设内容包括基础设施、土建工程、管道布置、电力设备、园林绿化等。
三、建设地点
此处填写工程项目的施工地点，例如：某住宅小区楼房建设项目的施工地点是某某市某某区。
四、时间安排
此处填写工程项目的施工时间安排，例如：某住宅小区楼房建设项目的施工时间为两年。
五、价格及付款方式
此处填写工程项目的总价及付款方式，例如：某住宅小区楼房建设项目总价为XXXX万元，按工程进度分阶段支付，每阶段支付XX%的款项。
六、质量标准
此处填写工程项目的质量标准，例如：某住宅小区楼房建设项目的质量标准符合国家相关规定。
七、安全责任
此处填写工程项目的安全责任，例如：为保障工程施工过程中人员和设备的安全，甲、乙双方需遵守工程安全管理制度，确保工程施工过程中的安全。
八、技术保密
此处填写工程项目的技术保密条款，例如：在工程施工过程中，乙方需保证甲方的商业机密不被泄露。
九、合同终止
此处填写工程项目合同终止条款，例如：1.任何一方违反合同，经催告后无改进的；2.合同解除时，双方已达成协议。
十、争议解决
此处填写工程项目争议解决条款，例如：任何争议，甲、乙双方应当协商解决，协商不成，提交相关仲裁机构进行仲裁。
十一、附则
此处填写其他条款，例如：1.甲方向乙方提供施工所需的技术资料和相关文件；2.乙方严格遵照甲方的施工要求、质量标准和时间安排；3.甲、乙双方应当在工程施工完毕后进行验收。
施工简易合同 篇11
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方：
身份证号码：
地址：
电话：
乙方：
公司名称：
地址：
电话：
二、工程内容
甲方委托乙方承担的工程为：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
三、合同价格
工程总造价为人民币 ￥__________元，以乙方实际施工完成的工程量和质量为基础，在缴清全款之后计算。
四、工程进度
1、施工期限：自____年___月___日至____年___月___日，共______天。
2、工程进度：具体施工进度按照双方协议执行，乙方应确保按照施工进度按时开工、及时完工。
五、款项支付
1、定金：双方签订本合同时，甲方应支付工程总造价的________%作为定金。
2、尾款：工程全部竣工后，甲方在检查合格后，应于交付使用之日七日内，一次性支付余款，并出具发票。
3、支付方式：双方约定采取现金/银行转账方式，甲方应在乙方提供相应账户开户行并能正常收款的情况下，将相关款项转入乙方指定账户。
六、质保期
乙方应保证工程的质量符合国家有关标准和双方约定的标准，工程竣工后，承诺免费对工程中出现的所有质量问题进行修复，质保期为___个月。
七、违约责任
1、如果甲方自行脱离原定计划，影响了施工进度、施工质量或工程安全，应承担经济损失并赔偿乙方损失。
2、如乙方在施工过程中，违反与甲方的合约条款，应承担经济损失并赔偿甲方损失。
3、如因不可抗力原因影响施工进度或造成工程损失，可能会导致甲方或乙方不能按照合约条件执行，出现经济损失的，两方应根据实际情况进行协商。
八、合同争议
本合同如发生争议，双方应友好协商解决。协商无果，甲方可将争议提交有关仲裁机构仲裁；乙方也有权通过法律途径解决争议。
九、合同解除
1、经双方协商同意，可解除本合同。
2、本合同生效后，若甲方无理由逾期不支付款项而超过七天，乙方可以要求解除合同，并有权保留已经支付的定金。
3、如乙方严重违反合同规定，甲方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。
十、合同生效
本合同自双方签署之日起生效，以正式施工前，双方签署的正式合同为准。
甲方（签字/盖章） 乙方（签字/盖章）
日期： 日期：
