开工协议书。
以下是由趣祝福编辑收集整理的《开工协议书》。随着法律在人们生活中的地位日益提高,合同逐渐频频出现在我们的生活与工作中。合同协调着人与人,人与事之间的关系。欢迎阅读,希望你能喜欢!
开工协议书 篇1
项目名称:________________________
委托方(甲方):________________________
受托方(乙方):________________________
签订时间:________________________年________月________日
签订地点:________________________
有效期限:________________________年________月________日—年________月________日
委托方(甲方):________________________
公司地址:________________________
授权代表:________________________
项目代表人:________________________
联系方式:________________________
电话:________________________
电子信箱:________________________
受托方(乙方):________________________
公司地址:________________________
授权代表人:________________________
项目代表人:________________________
联系方式:________________________
电话:________________________
传真:________________________
电子信箱:________________________
鉴于甲方同意委托乙方进行项目,并支付研究开发经费和报酬,乙方同意接受委托并进行此项研究开发工作,甲、乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条本合同委托的研究开发项目的工作内容如下:________________________
1、完成产品整体外观设计;
2、按规格要求完成机箱结构方案及详细设计;
3、样机试制、整机试装;
4、资料开发中的结构图片提供;
5、结构件生产技术支持;
6、结构件的样机1台。
第二条乙方在本合同生效前已经向甲方提交了研究开发计划。研究开发计划包括以下主要内容:________________________合同必须明确设计时间,所以开发计划需要提前完成。
1、 1、工作内容:________________________整机硬件布局协调、结构造型方案设计、结构造型详细设计、结构样机试制、整机试装、结构优化设计、正样试装、结构优化归档,结构件量产生产。
2、计划开始时间:________________________年________月________日
3、计划完成时间:________________________年________月________日
第三条乙方应按下列进度完成研究开发工作:________________________
1、年________月________日前完成结构造型方案设计;
2、年________月________日前完成结构造型详细设计;
3、年________月________日前完成结构样机试制;
4、年________月________日前完成结构优化归档。
第四条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下:________________________
1、技术资料清单:________________________
《产品总体方案说明》、《结构设计申请表》;
《单板器件布局、关键器件资料、接插件资料、单板功耗》。
2、 提供时间和方式:________________________
甲方将上述技术资于年________月________日前以电子邮件或特快专递方式提供给乙方。甲方提供资料不及时或不全而引起的项目进度顺延则由甲方负责。
3、其他协作事项:________________________
本合同履行完毕后,上述技术资料按以下方式处理:________________________
乙方可以保留上述资料,但仅用于乙方为甲方提供技术开发服务之用,不得用于任何其他用途。
第五条甲方应按以下方式研究开发经费和报酬:________________________报价明细,如人工、材料、用电等。
1、研究开发经费和报酬无税总额为人民币元,含税为元,乙方每次收到付款后的一周内提供合法有效的17 %的增值税发票给甲方)。
2、本合同交付含样机1台。
3、研究开发经费和报酬由甲方分3次支付给乙方。具体支付方式和时间如下:________________________
(1)合同签定后的一周内支付元,以银行转帐方式支付;
(2)结构初样整机试装完成,产品验收合格一周后,支付元,以银行转帐方式支付;
(3)优化设计完成,完成全部交付件且开发成果验收合格,甲方产品转量产后,支付元,以银行转帐方式支付;
4、系统热测试、高低温测试、运输实验、EMC测试、震动实验等测试过程中发生的费用不包括本合同金额中。
乙方开户银行名称地址和帐号为:________________________
增加开户名称:________________________
开户银行名称:________________________
地址:________________________
账号:________________________
为了便于甲方掌握项目开发情况,乙方应以电子邮件的方式每周一向甲方汇报项目进展。双方确定由于乙方的原因乙方未能按本合同约定的期限内提交相应开发成果,则每逾期7天,应按合同总价款的1。0%支付甲方违约金,逾期不满7天,接7天计算;乙方若逾期交付开发成果超过14天,则甲方有权终止合同。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致同意,并以书面形式确定。
第七条未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分研究开发工作转让或委托第三方承担。
第八条双方确定本合作项目的技术风险,双方同意通过协商的方式解决因技术风险带来的损失。
认定技术风险的基本条件是:________________________
1、本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;
2、乙方在主观上无过错认定研究开发失败为合理的失败。
一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在3日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知以及未采取适当措施致使损失扩大的,该方应当就扩大的损失承担赔偿责任。
第九条在本合同履行中,任何一方均有义务保证不得使用未经授权的专利,不得因履行本合同而侵犯第三方的知识产权、商业秘密。如果一方因为使用未经授权的专利式侵犯第三方的知识产权、商业秘密而导致另一方蒙受损失,蒙受损失的一方有权要求对方赔偿损失。
双方有义务及时向对方通报一切侵犯第三方知识产权、商业秘密的行为和侵权的可能性。
第十条乙方保证在受甲方委托开发的项目中所使用的技术及开成的产品没有侵犯第三方的知识产权、商业秘密或其它合法权宜。如因甲方使用乙方开发的技术或产品而遭到第三方的侵权诉讼,则乙方应承担诉讼费用并协助甲方应诉。如甲方为此而承担的法律责任则由乙方承担。
第十一条乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:________________________
1、结构造型开发的过程文件,含开发计划、方案书、各个技术评审环节的评审纪要
2、在甲方完成项目验收后提供全部结构设计文件(含二维图纸件一份;PRO/E格式的二维、三维数据光盘一份。
第十二条双方确定,按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收:________________________
1、各部件装配顺利;
2、不出现因为结构问题导致的系统故障。
如满足以上验收标准,甲方同意向乙方提供《项目验收报告》。
第十三条甲、乙双方同意,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归甲方所有。
第十四条乙方承诺不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三方或个人。
第十五条乙方及其工作人员对此研究开发过程及其成果有保密义务,不得向第三方或个人透露项目研发进度、涉及的技术、资料等,未经甲方允许不等将研发成果转让给第三方或个人。否则,由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
第十六条甲、乙双方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。乙方在征得甲方同意的情况下享有本合同项目成果宣传的权利。
第十七条甲、乙双方同意乙方利用研究开发经费购置的与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产的所有权甲方所有。
第十八条甲、乙双方同意乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
技术服务和指导内容:________________________协助甲方把产品转批量生产。
地方和方式:________________________
第十九条甲、乙双方同意任何一方违反本合同约定,造成研究开发工作停滞、延误或失败的,以各方实际的投入确定补偿金。
第二十条甲、乙双方同意甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果,进行后续改进,由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归甲方所有。
乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后,利用该项研究开发成果进行后续改进,由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归乙方所有。
第二十一条甲、乙双方同意在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第二十二条甲、乙双方同意因发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同。
第二十三条甲、乙方因履行本合同而发生的争议,双方应友好协商解决。如果协商不成的,则任何一方均有权将争议提交仲裁委员会进行仲裁。
第二十四条甲、乙双方同意本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:________________________
机箱:________________________一种可以安装主板、电源模块、单板等零部件的结构件;
第二十五条与履行本合同有关的下列技术评审报告,由甲方负责拟制:________________________
《结构造型方案评审报告》;
《整机试装评审报告》;
《项目验收报告》。
上述评审报告经双方确认后,作为本合同的一部分,双方应该遵照评审报告执行。如果由于甲方原因出现的需求、规格变更导致项目延迟所造成的损失,由甲方承担;同时,该变更导致乙方的工作增加,甲方应该向乙方支付相应的费用。
第二十六条本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行签订补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。
第二十七条本合同一式4份,甲、乙双方各执两份。
第二十八条本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效,至年________月________日终止。
甲方:________________________(盖章)
法定代表人/委托代理人:________________________(签名)
_______年________月________日
乙方:________________________(盖章)
法定代表人/委托代理人:________________________(签名)
_______年________月________日
开工协议书 篇2
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方现在开发商承包同意发包转让,乙方自愿接受此项目工程任务,经甲乙双方协商,特订如下协议以资共同遵守:
一、在承包合同正式签订后,按该项目高层电梯房总造价值
二、该项目计算工程单价,不得低于其它标段工程单价,否则由甲方负责,补偿乙方与其它标段的差额单价。
三、转让合同正式签订后,由乙方付给甲方履约保证金,人民币元,凭银行当日付款回单生效,否则该转让协议书无效。
四、正式合同签订当日再另行协商履约保证金的返还。
五、该项目暂定年月日之前进场开工,如果不能按期开工,乙方支付给甲方的合同履约金由甲方承担的月息(从乙方打款给甲方帐号之日起算)。如果在年月日之前还未进场开工,甲方需在天内将乙方的合同履约保证金按照月息%连本带利返还给乙方。否则,由此产生的所有经济损失均由甲方自负。
六、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商补充生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表签字:_________________乙方代表签字:_________________
_________年_____月_____日
开工协议书 篇3
公司中标承建的新疆克孜勒塔斯水电站工程(土建、金属结构制造、安装机电设备安装)开工仪式7月10日在布尔津山口河畔举行,布尔津县人民政府副县长林艳坤,新疆额河工程建管局处长徐元禄,以及布尔津县水利局、公安局、国土资源局等布尔津县相关部门领导和项目部全体员工参加了开工典礼。公司新疆施工局局长郑昌莹代表公司参加仪式并致词。
克孜勒塔斯水电站工程由新疆额河建设投资有限公司投资建设,是布尔津山口西水东引水利枢纽的配套工程,工程由电站厂房、溢流堰、泄洪冲沙闸、鱼道、左岸台地挡水坝段等组成。克孜勒塔斯水电站工程的开工,标志着该工程进入基础开挖阶段。
开工仪式上,公司新疆施工局局长郑昌莹代表公司发表讲话。他对公司作为中国水电工程建设的老牌劲旅在五十多年来取得了辉煌业绩和对公司积极参与西部大开发,致力于新疆工程建设的战略思路等进行了一一介绍,并借此机会向长期以来关心、支持和帮助公司发展进步的各级领导和各界人士表示诚挚的感谢。同时表示,为了安全、优质、快速地完成工程建设任务,并早日投产发挥效益,造福布尔津人民,项目部全体员工将一如既往的发场“艰苦奋斗、竞争创新”的企业精神和中国水电的品牌优势,以严谨务实的工作态度,科学周密的计划安排,先进合理的技术措施和创新有效的施工方法,精心组织新疆克孜勒塔斯水电站工程施工,以优质满意的服务回馈业主对我们的信任和期望。
开工协议书 篇4
合同工程项目开工申请报告三篇
合同项目开工申请报篇一:
**********有限公司:
我*****公司中标后,积极组织相关人员,立即成立大岔河(海螺水泥厂桥至G312国道段)堤防治理工程第二标段项目部,选择技术力量雄厚,施工经验丰富的人员担任本工程项目经理、技术负责人,安全、经营等主要职务,并选择技术与实践、理论丰富的分包队伍于2013年8月13日进驻现场,人员、机械、材料等设备全部进场,在甲方的'协调于配合下做好“三通一平”工作,现上报贵部申请开工。
请审批
*******************公司
二0xx年八月十三日
合同项目开工申请报告篇二:
致:(监理机构)中山市中利工程建设监理有限公司
我方承担的 三角镇新龙涌和德生涌部分改道工程合同项目工程,已完成了各项准备工作,具备了开工条件,现申请开工,请贵方审批。
附件:1.开工申请报告。2.施工设备进场报验单。
承包人:(全称及盖章)
项目经理:(签名)
日期: 20xx年12月16日
二0xx年九月十六日
合同项目开工申请报篇三:
致: 河南华北水电工程监理有限公司阿拉沟水库枢纽工程监理部
我部于2009年12月8日接到新疆阿拉沟水库枢纽工程灌溉放水洞工程(合同编号:TASK-TJ2)中标通知。我部主要人员于2009年12月15日进场,通过前期准备工作,施工人员、机械设备按时到位,项目质量安全组织机构已建立,管理制度已健全,第一份施工图纸已于2010年3月4日转发我部,总体施工组织设计已按贵部要求提供的时间准时提交,目前已具备开工条件,现申请于2010年3月5日正式开工,请审批。
中国水电十五局新疆吐鲁番地区
阿拉沟水库工程项目部
20xx年3月4日
开工协议书 篇5
合伙人(以下简称甲方):____________身份证号码:________________
合伙人(以下简称乙方):____________身份证号码:________________
经协商,甲乙双方就合作施工合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。
第一条工程实施责任及要求
1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。
2、工期、质量必须满足主合同要求。
第二条甲方责任
1、负责及时办理主合同的预付款手续。
2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。
3、负责沿线地方政府的协调工作及本工程的通知、图纸等。
第三条乙方责任
1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。
3、自觉接受甲方的各项监督检查。
4、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
5、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。
第四条费用、结算与支付
1、本工程采用包工包料包安全的方式,一次包干价:_________元,按甲方给乙方提供的图纸所注明的工程量,超出图纸部分另行计算。
2、经双方协商,乙方开工之日起一个月内,甲方开始支付乙方工程款,按实际完成工程量支付(基础完工后付工程总造价的___%,一层封顶付总造价的___%,二层封顶付总造价的___%,封顶付总造价的___%,内外粉刷时付___%,工程竣工付___%,余款___%工程完工后一年内付清)
第五条违约责任
1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
2、工期5个月,质量达到合格标准。
3、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。
其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执行
1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收合格,保修期满,结清各项费用后终止。
2、本协议一式三份。甲方二份,乙方一份。
甲方:____________联系方式:________________
乙方:____________联系方式:________________
签订日期:_______年_____月_____日_______年_____月_____日
开工协议书 篇6
甲方:_________________
乙方:_________________
一、项目名称:
土方工程。
二、项目内容:
本工程地块土方的开挖、运输、平整。
三、工程总量及价格:
本工程土方总量约为m3;开挖、运输、平整土方 元/m3(不含石方),实做实收。
四、工期要求:
按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。
五、质量与施工要求:
1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
2、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
六、安全要求:
1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。
2、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
3、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算及付款方式:
该工程结束,付清总工程款。
八、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
九、合同有效期:
本合同一经双方签字与公证后合同同等生效,甲方全部付清工程款后失效。
十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方单位(盖章):_________________乙方单位(盖章):_________________
法人代表(签字):_________________法人代表(签字):_________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
签订日期:_________________
开工协议书 篇7
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就“上马南路”一期工程土方开挖运输,双方约定合同单价,委托乙方挖运,具体协议条款如下:
一、工程名称:“上马南路”一期工程
二、工程地点:上马南路
三、工程内容:一期工程土方开挖运输
四、计量方式
计量方式:按运输车辆斗容计量,甲方现场人员发票计数,当日统计签认。
五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币,甲方在20xx年正月十六必须确保乙方能够胜利进场,若甲方未在指定时间内让乙方进场施工,甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。
六、综合单价
挖运土单价:综合单价 元/m3(合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金),运输距离6公里以内(超过6公里价格另行商定)。
七、结算付款方式
工程款结算及支付方式:按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作,按月进度每月的80%结算,剩余20%工程完工后一星期内结算清楚。在申请付款时,必须开据有甲方名称的正规税务发票。
八、双方责任
甲方负责外部协调处理(含弃土场、路政及城管关系处理)。场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等,造成乙方人员及机械设备损失 由甲方负责。
乙方必须按甲方指定范围内开挖及配合 甲方场内其它项目施工,在乙方开挖运输期间,必须加强对员工的安全教育,并注意安全,在乙方开挖运输范围内所发生的一切安全事故,由乙方负全部责任;乙方必须按甲方要求进行施工,并服从甲方现场员的安排和管理工作,完成土方开挖及运输任务。
九、其他约定
在合同执行过程中,如一方单方面违反本合同,由责任一方赔偿对方一切损失(含经济损失)。
十、未尽事宜,甲方双方酌情协商解决,成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁。
十一、本协议一式四份,甲方三份,乙方一份。
发包人(公章):贵州省智强拆除有限公司 承包人(公章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
现场负责人:
电 话: 电 话:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
账 号: 账 号:
合同签订时间: 年 月 日
开工协议书 篇8
甲方:
乙方:
本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律、法规,甲方将新厂厂址上的土石方开挖、回填(含运输)工程承包给乙方,为了确保工程进度与安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,达成如下协议:
一、 工程概况
1、 工程名称:攀枝花市远利工贸有限责任公司土石方挖、填工程
2、 工程地点:南山园区橄榄坪
3、 工程内容和承包范围
(1)场地标高1190.00米以上所有的土石方开挖及场地标高1190.00米以下的土石方回填;
(2)在土石方开挖、回填过程中的地上,地下障碍物清理工作;
(3)在土石方开挖、回填过程中施工道路铺设和挖除工作;
(4)在开挖过程中如遇10平方米以上,厚度在1米以上(含1米)的坚石时,由甲方代表现场确定开挖单价及工期增加。
(5)在土石方开挖,回填过程中的协调配合工作(乙方应做好环保、环卫、协调、临设、安全、临时用水、电工作并承担相应费用);
二、承包单价、方量、总价
挖、填方(含运输)按6.50元/m3单价(含税价)包干。乙方另需支付甲方现场施工负责人(1人)工资,工资标准按300元/天计算,天数按施工天数计算(此费用在工程款中扣除)。土石方挖、填量按成都西南冶金测量工程公司攀枝花分公司20xx年 月 日的测量成果立方米加边坡放坡开挖土石方量的总合为准。工程总价为 2 元。
三、工程技术要求
乙方按工程现状和施工规范规定的技术要求自行进行组织施工。土石方运输过程中场地内的道路维修、场地内及道路卫生由乙方自行负责。
四、工期要求
甲方要求10天工期即从20xx年9月20日至20xx年9月30日。另考虑下暴雨及其他一切因素再增加5天,总工期合计为15天。之后,不论何种原因而导致工期拖延,甲方对乙方实行每延一天按总价款的1%罚款,在工程款中扣除。
五、安全要求
在施工过程中,乙方的人员、车辆及设备等所发生的一切安全事故和人员伤亡事故由乙方负责并承担一切费用。甲方不负任何责任和费用。乙方应为此合同的实施对其相关人员购买安全方面的保险并承担费用。
六、工程款拨付
开工后第五天拨付工程总价的50%,其余款项在开挖与回填标高达到1190.00米并经验收后的3日内付请。
七、本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份。
八、合同纠纷及解决
如遇合同纠纷,甲、乙双方应尽量协商解决。如协商解决不成,可向仁和区法院提起诉讼。
甲方:
代表人签字:
乙方:
代表人签字:
签订时间:
以上祝福语大全的精彩内容由祝福语网zf133.com提供,感谢您阅读《开工协议书》相关内容,如需访问更多关于开工协议书内容,请访问开工协议书专题!