目录
祝福语通常是指对人们送上美好的祝福和祝愿，在生活中许多不同场景都会用的上。道路硬化合同专题给大家汇集了大量关于道路硬化合同、道路硬化合同精选等，希望丰富的道路硬化合同内容能够对大家有所帮助！
真诚高效地为用户提供服务，并通过团结进取来争取更大的效益是我们务实的原则。在双方签订合同后，为了明确双方的权利和义务，合同范本应包括以下几个方面的内容。希望以下的建议能帮助您更好地处理您的工作。
1. 合同目的和背景：在合同的开头明确双方的意图和目标，以及合同签订的背景。
2. 合同条款：列出合同中具体的条款和条件，包括但不限于合同的有效期、支付方式、服务内容、售后服务等。
3. 权利和义务：详细说明双方在合同中的权利和义务，例如服务提供商应按时提供服务，用户应按时支付费用等。
4. 保密条款：明确双方在合作过程中所涉及的商业和技术信息的保密义务，以确保双方的商业机密不被泄露。
5. 违约和争议解决：阐述双方在发生违约情况时的解决方式，以及争议解决的途径，如调解、仲裁或法律诉讼等。
6. 合同终止：说明合同终止的条件和程序，例如双方协商一致、合同期满或发生严重违约等。
7. 其他事项：根据具体情况，合同还可以包括其他相关事项，如知识产权保护、违约责任等。
合同范本应根据实际情况进行适度的调整和修改，确保各方的利益得到合理保障。同时，建议在起草合同时，尽量使用明确、简洁的语言，避免使用含糊不清或模棱两可的措辞，以减少后续的纠纷和争议。
道路硬化合同(篇1)甲方：______
乙方：______
依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商意见一致，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1.工程名称：______
2.工程地点：______
3.工程范围、规模：______
二、工作内容：
1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。
2.此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、承担。
3.乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。
4.施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。
三、合同工期：
1.经双方协商确定，工期为________日历天，自________年________月________日起至________年________月________日。
2.若施工过程中发生不可
阅读全文>>>甲方：小桲罗树村村民委员会
乙方：陆国清
为改善我村与亮甲台乡交通便利，经村委会商量，申请上级立项在黄土坡沟盘土岭梁至亮甲台交界道路硬化两公里。承包给陆国清。根据《中华人民共和国合同法》及《公路建设施工承包合同条例》有关规定，结合村道公路具体情况，经甲乙双方协商达成如下合同条款：
一、工程地点：黄土坡沟盘土岭梁道路水泥硬化2000米。
二、质量要求：总长2000米，宽3.5米，厚度18公分，该路段先做路基平整，进行水泥硬化，掩路边。水泥标号按交通局规定标准执行，路面平整。
三、承包方式：本工程有乙方负责包工包料（甲方提供水泥），必须按规定保质保量，按规定时间完工。
四、工程施工日期：20xx年7月16日至20xx年9月16日，工期为60天。
五、工程总造价：根据工程质量测算本合同路段总造价为人民币贰拾肆万元整。（￥240000.00，包括水泥）
六、甲方的权利义务：甲方有权对乙方施工进行监督检查，负责对乙方提供外围环境，确保工程顺利完成。
七、乙方的权利义务：经上级主管部门验收合格后将工程款付清，有权自行采购及施工人员调整，保证工程质量。制定安全技术措施，承担安全事故所发生的费用。
八、付款日期：整个工程全部完工后由甲方申请上级主管部门验收合格拨款后一次性付清。
九、违约责任：本合同签字（盖章）后生效，双方认真履行合同条款，如有违约，由违约方承担一切责任。验收不合格，扣除全部工程款。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，上报交通局一份。
甲方：小桲罗树村村民委员会
乙方：
村道路硬化合同 篇2甲方：__________
乙方：__________
为改善我村与亮甲台乡交通便利，经村委会商量，申请上级立项在黄土坡沟盘土岭梁至亮甲台交界道路硬化两公里。承包给陆国清。根据《中华人民共和国合同法》及《公路建设施工承包合同条例》有关规定，结合村道公路具体情况，经甲乙双方协商达成如下合同条款：
一、工程地点：黄土坡沟盘土岭梁道路水泥硬化2000米。
二、质量要求：总长2000米，宽3.5米，厚度18公分，该路段先做路基平整，进行水泥硬化，掩路边。水泥标号按交通局规定标准执行，路面平整。
三、承包方式：本工程有乙方负责包工包料(甲方提供水泥)，必须按规定保质保量，按规定时间完工。
四、工程施工日期：_____年_____月_____日至_____年___
阅读全文>>>开发道路置换合同是指在城市规划中，开发商需要建设道路以满足人流和车流的需求，但是却需要占用公共土地。为此，政府向开发商提供土地，开发商则需要建设道路并将道路转交给政府，以换取占用土地的使用权。开发道路置换合同是政府和开发商之间达成的一项合作协议，为双方带来了双重利益。下文将详细探讨开发道路置换合同相关主题。
一、合同内容
开发道路置换合同必须非常详尽，明确所有规定和义务。该合同应包括以下几个部分：
（1）土地信息。合同应明确占用土地的位置、土地面积、土地用途以及土地审批文件等。
（2）道路设计。合同中应详细规定道路的设计方案、宽度、长度、以及图纸等。
（3）建设要求。合同中应规定开发商应承担的责任和义务，包括建设时间、建设标准、建设质量等。
（4）转移义务。合同中应规定开发商建成道路后应将其无偿转让给政府。
（5）补偿与费用。合同中应明确政府向开发商提供的土地补偿和开发商需要承担的建设费用等。
二、合同执行
开发道路置换合同的执行需要政府和开发商各自承担责任和义务。
政府应当：
（1）在合同中明确规定合法的土地使用方式和道路设计规范，并对开发商进行质量和规范要求的审核。
（2）监督开发商遵守所有规章制度和法规，确保开发商按时保质完成道路建设，以及将建成道路无偿转让给政府。
（3）为开发商提供土地补偿，缴纳相关的税费，确保合同中费用的透明与合理。
开发商应当：
（1）遵守合同要求和相关规定，按照设计图纸进行道路建设，确保质量和安全。
（2）按合同规定的时间，将建成的道路无偿转让给政府。
（3）按规定缴纳相关的建设费用和税费等。
三、合同实施过程中存在的问题
在实施过程中，开发道路置换合同仍然存在着一些问题：
（1）合同执行不到位。政府和开发商在执行合同过程中存在一些难题，缺乏监管，容易出现一些不规范的现象。
（2）合法性问题。在一些地域上，土地规划和审批程序不够透明，其中包括土地所有权、土地的批准流程、土地用途等问题。
（3）资金投入不到位。对于一些建设规模较大的道路，政府需要投入更多的资金，但在实践中，政府的投入经常不够，进而影响到道路建设和质量。
四、完善合同制度
针对上述问题，需要进一步完善合同制度。政府应该在出让土地时，加强审批和监管，确保土地规划和审批的程序透明，且符合法律规定。同时应增加投
阅读全文>>>希望有兴趣了解“道路合同”的朋友，不妨接着看下去。随着各项制度和规定的日益深入人心，签署合同对于经济活动的正常运转具有不可替代的重要作用。书面合同的签署有利于当事人维护自身权益。在此欢迎阅读，希望您能够阅读并留存。
道路合同 篇1道路施工合同挂靠合同的范本
甲方：_____________
乙方：_____________
此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。
第一条合同目的
经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条甲方的基本权利和义务权利：_________________
(1)甲方每年向乙方收取人民币___________万元整，作为管理服务费。
(2)乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之______.
(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。义务：_________________
(1)甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
第三条乙方的基本权利和义务权利：_________________
(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。
(3)充分甲方资质，完全自主的开展相关产品经营业务。
(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。
(5)一切正常利润归乙方所有，不受干涉。
义务：_________________
(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事件，相关经营条件自主负责解决。
(3)认真负责进行经营事件的合法性，对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。
(4)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。
(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件
阅读全文>>>您正在寻找优秀的文章吗？栏目小编强烈推荐阅读“道路合同”，同时欢迎加入我们的收藏夹，关注网站最新动态。随着经济蓬勃发展，合同的作用越来越受到重视。因此，在合同中涉及到数量单位的时候，必须明确详细地进行说明。
道路合同(篇1)甲方:____________
乙方:____________
甲方将________________公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《民法典》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议:
一、协议内容
段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。
二、委托单价
热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表:
项目号
细目名称
单位
数量
单价
合价
以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。
三、计量方法
按广x公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。
四、质量要求
1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。
a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-________)的规定。
b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-________)的有关规定。
c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-________)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-________图1中规定的范围。
2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。
3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。
4、无条件
阅读全文>>>随着法治社会建设日益深入，群众法律意识逐步提高，生活当中会有很多要用到合同的地方。合同成立和合同生效是合同法上两个非常重要的概念，你之前搜集过正规的合同范本模版吗？如果您认为这篇文章值得分享请不要吝惜将它分享给所有人。
道路合同 篇1总则
第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
第二条 经道路运输管理机构批准在中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）合法从事道路客运服务的承运人，均可作为本保险合同的被保险人。
保险责任
第三条 在保险期间内，旅客在乘坐被保险人提供的客运车辆的途中遭受人身伤亡或财产损失，依照中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同约定负责赔偿。
旅客是指持有效运输凭证乘坐客运汽车的人员、按照运输主管部门有关规定免费乘坐客运车辆的儿童以及按照承运人规定享受免票待遇的人员。
财产损失指旅客托运行李及随身携带物品的损失。
第四条 保险事故发生后，被保险人因保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或诉讼费用以及事先经保险人书面同意支付的其它必要的、合理的费用（以下简称“法律费用”），保险人按照本保险合同约定也负责赔偿。
责任免除
第五条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：
（一）投保人、被保险人及其雇员、代理人的故意或重大过失行为；
（二）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动；
（三）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；
（四）行政行为或司法行为；
（五）地震、海啸。
第六条 下列损失、费用和责任，保险人也不负责赔偿：
（一）被保险人或其雇员的人身伤亡及其所有或管理的财产损失；
（二）被保险人应该承担的合同责任，但无合同存在时仍然应由被保险人承担的法律责任不在此限；
（三）罚款、罚金及惩罚性赔偿；
（四）精神损害赔偿；
（五）被保险人的间接损失；
（六）非本保险合同所称旅客的人身伤亡和财产损失；
（七）无有效驾驶执照的驾驶人员驾驶承运人的客运车辆时造成的损失或责任；
（八）旅客因疾病（包括因乘坐客运车辆感染的传染病）、分娩、自残、殴斗、自杀、犯罪行为造成的人身伤亡和财产损失；
（九）旅客在客运车辆外遭受的人身伤亡和财产损失；
（
阅读全文>>>随着人们对于维护自己合法权益的意愿愈发强烈的今天，合同可以在对方违背约定时，充当最重要的证据，合同里面要有什么内容呢？发现您关心的内容栏目小编为您整理了以下相关信息：“乡村道路施工合同”，为了避免丢失网站地址建议您将本页收藏起来！
乡村道路施工合同 篇1甲方：县乡村村委会
乙方：身份证号码住址：县乡村
根据《_合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围及内容
该段路基为泥坯路面，要求路基平整。宽度(4—5)米，涵洞、水沟由甲方负责。削岩、降坡，由乙方负责。降坡坡度能使东风车载重自由上下为原则。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。
四、工程造价
根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币
五、工程施工工期
本合同施工工期为天，(雨天除外)，年月日开工，于年月日竣工。
六、甲、乙双方的权利，义务
1、甲方的主要权力、义务。
(1)甲方的主要权利
派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
(2)甲方的主要义务
①甲方接到乙方验收申请后，组织有关人员进行验收.
②负责提供取土料场，弃土料场，负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。
2、乙方的主要权力、义务
(1)乙方的主要权力，开工前按约定领取工程起动款元，完工后。
(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。
(3)严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。
(4)制定安全技术措施，承担安全事故所发生的费用。
七、违约责任
本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价5%的违约金)，并按照《_合同法》的有关条款追究违约方的责任。
八、附则
1、本合同一式2份，合同双方各执一份。
2、合同双方签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
甲方：
乙方：
年月日
乡村道路施工合同 篇2甲方：______________________________
阅读全文>>>无论是工作还是生活我们都会碰见撰写合同的时候。我们可以通过签署合同来明确双方的责任和义务，一份详细的合同要怎么去拟定呢？可能你想看看"道路合同"这种类型的文章，建议你收藏本页和本站，以便后续阅读！
道路合同(篇1)甲方： 人民政府 (简称甲方)
乙方：xx村 (简称乙方)
为了加强农村公路养护和管理，延长农村公路使用寿命。甲方将管辖的农村公路承包给乙方养护，现经双方协商签订以下合同条款，以资共同遵守。
一、承包项目： 至 、 至 、 至 ，里程 共12.8公里。
二、承包时间：从20xx年8月9日起至20xx年8月8日止。
三、养护质量目标：优 四、承包款总额及拨付：承包款总额计人民币壹拾万零贰佰肆拾元整。甲方每月对养护质量进行考核，达到合同要求的，按月(季)拔付承包款。
五、养护质量的检查和评定标准：《 松阳县农村公路养护管理考核办法》，每月进行定期和不定期检查，考核分数60分以下为不合格、60—75分为合格、75—90分为良、90分以上为优。
六、甲方职责
1、加强农村公路养护管理有关的法律、法规的宣传;指导和协助乙方的养护工作;为提高乙方的养护技术创造条件。
2、组织人员按月对乙方养护的路段进行养护质量考核，并对乙方的出情况进行抽查。
3、解决乙方在养护工作中发生的纠纷。
4、及时拨付承包款。
5、为乙方投保人身意外险。
七、乙方职责
1、路面保持清洁、平整、无堆积物、行车顺适、无积水。
2、路肩整洁、平整、无长草，无堆积和种植，无路基小型缺口，边坡无长草。
3、保持边沟及其它排水设施排水畅通。
4、对护栏、护墩、标志牌、里程碑、百米桩进行管护。对行道树进行修剪及刷白(刷白石灰由甲方负责)。
5、及时清理小型塌方(3立方米以下)。
6、经常上路巡查及时阻止和举报红线内的建筑、挖掘和侵占公路的违法行为。
7、发现重大水毁及安全隐患等险情时，及时设立明显标志，并向有关部门报告。
8、做好安全生产、上路作业必须穿标志服、戴安全帽，遵守养护操作规程，确保人身安全;发生事故由乙方自行负责。
9、遇有特殊情况时，要服从甲方的统一调度和指挥。
10、满足出勤要求，因特殊原因需请假，并需在当月或次月补足出勤。(见附表)
11、做好道路巡查及收工记录。
八、有下列情况
阅读全文>>>发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，承包方经发包人同意，将‘x道路改造工程’委托给乙方施工。为了明确各自的权力、责任和义务，经充分协商，特意签订本合同，以供各方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：x道路改造工程
2、工程地点：
3、合同总价款：按照造价预(结)算书总金额：元(大写：)。
4、工程工期：
5、工程质量：合格
二、甲方责任
1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;
2、负责协调做好道路交通和安全等工作。
三、乙方责任
1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。
2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。
四、工程质量及验收
1、本工程应达到现场验收合格标准。
2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。
五、工程款及结算
1、工程预付款：合同签订支付合同总价款的30%
2、工程竣工验收后，支付到合同价款的95%
六、违约责任
1、甲方责任：
⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
2、乙方责任：
⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。
七、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。
八、合同份数
本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
九、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方：代表人：年月日
乙方：代表人：年月日
道路施工合同【篇2】甲方：
乙方：
为了搞好农村公路基础建设，改善农村农民生活条件，经上级批准，决定为透山村水泥路面实施硬化工程，资金缺口部分由透山村补贴自筹，为确保道路硬化工程质量，并按期完成硬化任务，经甲、乙双方协商，签订本施工合同，条款如下：
一、工程名称：
透山村道路硬化工程
二、工程地点：
朱阳镇透
阅读全文>>>随着维权观念逐渐深入人心，合同的重要性也越来越显著。合同在调和人与人之间，以及人与事之间的关系中发挥着重要的作用。我们为您搜集了以下与“绿化合同”相关的内容，希望对您有所帮助！
绿化合同【篇1】发包方（甲方）：承包方（已方）：风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1、工程地点：_________。
2、工程总造价：_________万元（大写）。
3、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 乙方确保在________年____月____日开工，于____月____日完工，工程标准达到合格_________级。
4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的13；半年后经复验合格，再付合同价的13；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。
6、工程质量风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同
阅读全文>>>
相关栏目
